Vállalkozási szerződés a Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási projekt - Hulladéklerakók rekultivációja a FIDIC piros könyv szerint ún. helyben rekultiváció és felszámolás

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási projekt, hulladéklerakók rekultivációja kivitelezés, kiegészítő és aktualizáló tervezési munkákkal (FIDIC piros könyve szerint,) ún. helyben rekultiváció és felszámolás.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2011-02-16. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2010-12-30.

Kicsoda?

• Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

Mi az?

Hol?

• Dunántúl › Dél-Dunántúl

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2010-12-30	Ajánlati felhívás
2011-01-13	További információk
2011-01-19	További információk

Ajánlati felhívás (2010-12-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Hulladéklerakó építése
Mennyiség vagy érték:

89 db meglévő, nem veszélyes hulladék lerakó, vagy hulladéklerakás céljára használt terület rekultivációja, melyből 62 helyszínen (1.Rész) a hulladék helyben történő áthalmozása és fedése, 25 helyszínen (2.Rész) felszámolásos rekultiváció és 2 helyszínen hulladék helyben történő áthalmozása és fedése a FIDIC ún. piros könyv szerződéses feltételei szerint.A munkák megvalósításához szükséges kiviteli és egyéb tervek, a létesítmények aktualizáló állapotfelmérését követő elkészítése.Becsült érték: 1. rész esetén 3 642 979 640 HUF, a 2. rész esetén 1 379 299 342 HUF.5 022 278 982

A beszerzés teljes értéke: 3 642 979 640 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Hulladéklerakó építése 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás egy vagy több tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Postacím: Széchenyi tér 1.
Postai irányítószám: 7621
Postai város: Pécs
Kapcsolat
Internetcím: http://www.mdhp.hu 🌏
E-mail: gm@collect.hu 📧
Telefon: +36 72502191 📞
Fax: +36 72443581 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2010-12-30 📅
Benyújtási határidő: 2011-02-16 📅
Közzététel dátuma: 2011-01-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2011/S 1-001158
HL-S szám: 1
További információk

VI.3).1. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 21.3.2011 (10:00), helye: megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 16. napon. VI.3).2. Ajánlati Biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: az első részre jelentkezés esetén 10 000 000 HUF; azaz Tíz millió HUF, a második részre jelentkezés esetén: 5 000 000 HUF, azaz Ötmillió HUF, mindkét részre történő jelentkezés esetén 15 000 000 HUF, azaz Tizenötmillió HUF. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás CIB Bank Rt-nél vezetett 10700055-47997903-52100008 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. VI.3).3. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)-(4) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. VI.3).4. Ajánlatok benyújtása: — az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban/A.III. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli, — az ajánlatokat a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében részletezettek szerint kell elkészíteni, melyet 4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példány) kell benyújtani. VI.3).5. Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint. VI.3).6. Az ajánlatok értékelése: Részszempontonként adható pontszám: 1 - 10. A bírálat módszere az egyes résszempontok esetén a Közbeszerzések Tanácsának 2/2004 számú módosított ajánlása (2010. évi 37. számú 31.3.2010) az első részszempont esetén III.A1. "ba", a 2. részszempont esetén a III.A1. "a" módszert alkalmazza, míg az 3. részszempontnál a pontkiosztás módszerét a III.B fejezet 1. pontja szerinti "Pontozás" alkalmazza. Az értékelés részletes meghatározását a dokumentáció tartalmazza. VI.3).7. Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. VI.3).8. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák HUF-ra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. VI.3).9. Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. VI.3).10. Fordítás: Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az ajánlati felhívás III.2.1., III.2.2. és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5.§-a, illetve a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását kell benyújtani (a kizáró okok esetében ez a nyertes ajánlattevő által az eredményhirdetést követően benyújtandó dokumentumokra is vonatkozik). A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. VI.3).11. Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem korábbi keltezésű cégkivonatot az ajánlattevő vonatkozásában, illetve az aláírási címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá. VI.3).12. Alvállalkozók megjelölése: Az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét (Kbt. 71. § (1) bekezdés). Nemleges nyilatkozat is csatolandó! VI.3).13. Igazolások: A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az igazolásokat, nyilatkozatokat, egyéb dokumentációkat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, de a nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolatban kell csatolni. VI.3).14. Irányadó jogszabályok: A tervezési és kivitelezési tevékenység gyakorlásához kapcsolódó személyi feltételeket Magyarországon az alábbi rendeletek szabályozzák: — az építészeti-műszaki tervezés vonatkozásában a 104/2006.(IV.28.) Korm.rendelet, — a felelős műszaki vezetők szakmagyakorlásával kapcsolatban a 244/2006.(XII.5.) Korm.rendelet, — az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendelet. VI.3).15. Új építési beruházás: Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. VI.3).16. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § szerint biztosítja. VI.3).17. Kirívóan alacsony megajánlások: Ajánlatkérő a Kbt. 86. § (1) - (2) bekezdése alapján vizsgálja a kirívóan alacsony megajánlásokat. VI.3).18. Érvénytelen az ajánlat: amennyiben nem tartalmazza az ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerint szervezet OHSAS 18001:1999 (MSZ 28001:2003), vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát, vagy az előbbi előírások maradéktalan betartására vonatkozó, az ajánlattevő által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer részletes, tartalmilag az előbbi szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását. VI.3).19. Az eljárás nyertese: Az eljárásban részenként hirdetnek nyertest. A részenként kihirdetett nyertes az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyerteseivel - vagy azok visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetéskor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) - részenként külön köti meg a szerződést. VI.3).20. A feltételes összeg (Tartalékkeret), amely az 1. rész esetében: 189 999 336 HUF, 2. rész esetében: 111 337 498 HUF VI.3).21. Az eljárásban való részvétel feltétele: A dokumentáció megvásárlása a VI.3.4 pontban meghatározott módon és annak átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ha egy ajánlattevő egynél több Részre nyújt be ajánlatot, a dokumentációt elegendő egyszer megvásárolnia. VI.3).22. A közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módja: A közbeszerzési műszaki leírásként funkcionáló Megrendelői Követelmények a közösségi joggal összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme nélkül az építési munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termékek alkalmazása tekintetében a Kbt. 58. §. (3) bekezdés d) pontja szerint - a hulladékkezelési technológiák tekintetében elsősorban a teljesítmény-jellemzők, az építmények esetében a funkcionális jellemzők, a szerkezetek és műtárgyak esetében pedig az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki engedélyre, közös műszaki előírásokra, nemzetközi szabványokra, az európai szabványügyi szervezetek által kidolgozott műszaki ajánlásra, ezek hiányában nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra történő hivatkozással kerültek meghatározásra. VI.3).23. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra (Kbt.70.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat). VI.3).24. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 15. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek. Az ajánlatokat a Kbt. 70/A. §-ban foglaltaknak megfelelően kell összeállítani. VI.3).25. A 2. rész esetében nyertes ajánlattevőnek és/vagy 10 % feletti alvállalkozójának legkésőbb szerződéskötéskor - a szerződéskötés feltétele- hogy rendelkezzen a 224/2004 (VII.22.) Korm.rend. 6. § (1) a) pontban meghatározott engedélyekkel. VI.3).26. Ajánlatkérő a Közreműködő Szervezettel megkötött Támogatási Szerződésben az alábbi fenntarthatóság érdekében, és az esélyegyenlőségi területen alkalmazandó intézkedéseket vállalta, melyeket a vállalkozónak a kivitelezés során figyelembe kell vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben alkalmaznia kell. Erre irányuló nyilatkozatát ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni. — BAT technológiát önkéntesen alkalmaz, — Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél, — Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat, — Zöldfelületet kialakítása során előnyben részesíti az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat, — Esélyegyenlőségi tervelvárása projektpartnerektől, — Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása, — A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

További információk

VI.3).1. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 21.3.2011 (10:00), helye: megegyezik az ajánlatok bontásának helyszínével. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 16. napon.

VI.3).2. Ajánlati Biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: az első részre jelentkezés esetén 10 000 000 HUF; azaz Tíz millió HUF, a második részre jelentkezés esetén: 5 000 000 HUF, azaz Ötmillió HUF, mindkét részre történő jelentkezés esetén 15 000 000 HUF, azaz Tizenötmillió HUF.

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás CIB Bank Rt-nél vezetett 10700055-47997903-52100008 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.

VI.3).3. Kiegészítő tájékoztatás:

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)-(4) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

VI.3).4. Ajánlatok benyújtása:

— az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban/A.III. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli,

— az ajánlatokat a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében részletezettek szerint kell elkészíteni, melyet 4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példány) kell benyújtani.

VI.3).5. Minősített ajánlattevők:

A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint.

VI.3).6. Az ajánlatok értékelése:

Részszempontonként adható pontszám: 1 - 10.

A bírálat módszere az egyes résszempontok esetén a Közbeszerzések Tanácsának 2/2004 számú módosított ajánlása (2010. évi 37. számú 31.3.2010) az első részszempont esetén III.A1. "ba", a 2. részszempont esetén a III.A1. "a" módszert alkalmazza, míg az 3. részszempontnál a pontkiosztás módszerét a III.B fejezet 1. pontja szerinti "Pontozás" alkalmazza. Az értékelés részletes meghatározását a dokumentáció tartalmazza.

VI.3).7. Irányadó idő:

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).8. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák HUF-ra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

VI.3).9. Tájékozódási kötelezettség:

Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).10. Fordítás:

Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az ajánlati felhívás III.2.1., III.2.2. és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5.§-a, illetve a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását kell benyújtani (a kizáró okok esetében ez a nyertes ajánlattevő által az eredményhirdetést követően benyújtandó dokumentumokra is vonatkozik). A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

VI.3).11. Ajánlattételi képesség:

Az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem korábbi keltezésű cégkivonatot az ajánlattevő vonatkozásában, illetve az aláírási címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá.

VI.3).12. Alvállalkozók megjelölése: Az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,

b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,

c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá

d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét (Kbt. 71. § (1) bekezdés). Nemleges nyilatkozat is csatolandó!

VI.3).13. Igazolások:

A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az igazolásokat, nyilatkozatokat, egyéb dokumentációkat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, de a nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolatban kell csatolni.

VI.3).14. Irányadó jogszabályok:

A tervezési és kivitelezési tevékenység gyakorlásához kapcsolódó személyi feltételeket Magyarországon az alábbi rendeletek szabályozzák:

— az építészeti-műszaki tervezés vonatkozásában a 104/2006.(IV.28.) Korm.rendelet,

— a felelős műszaki vezetők szakmagyakorlásával kapcsolatban a 244/2006.(XII.5.) Korm.rendelet,

— az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendelet.

VI.3).15. Új építési beruházás: Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).16. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § szerint biztosítja.

VI.3).17. Kirívóan alacsony megajánlások: Ajánlatkérő a Kbt. 86. § (1) - (2) bekezdése alapján vizsgálja a kirívóan alacsony megajánlásokat.

VI.3).18. Érvénytelen az ajánlat: amennyiben nem tartalmazza az ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerint szervezet OHSAS 18001:1999 (MSZ 28001:2003), vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát, vagy az előbbi előírások maradéktalan betartására vonatkozó, az ajánlattevő által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer részletes, tartalmilag az előbbi szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását.

VI.3).19. Az eljárás nyertese: Az eljárásban részenként hirdetnek nyertest. A részenként kihirdetett nyertes az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyerteseivel - vagy azok visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetéskor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) - részenként külön köti meg a szerződést.

VI.3).20. A feltételes összeg (Tartalékkeret), amely az 1. rész esetében: 189 999 336 HUF, 2. rész esetében: 111 337 498 HUF

VI.3).21. Az eljárásban való részvétel feltétele: A dokumentáció megvásárlása a VI.3.4 pontban meghatározott módon és annak átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ha egy ajánlattevő egynél több Részre nyújt be ajánlatot, a dokumentációt elegendő egyszer megvásárolnia.

VI.3).22. A közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módja: A közbeszerzési műszaki leírásként funkcionáló Megrendelői Követelmények a közösségi joggal összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme nélkül az építési munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termékek alkalmazása tekintetében a Kbt. 58. §. (3) bekezdés d) pontja szerint - a hulladékkezelési technológiák tekintetében elsősorban a teljesítmény-jellemzők, az építmények esetében a funkcionális jellemzők, a szerkezetek és műtárgyak esetében pedig az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki engedélyre, közös műszaki előírásokra, nemzetközi szabványokra, az európai szabványügyi szervezetek által kidolgozott műszaki ajánlásra, ezek hiányában nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra történő hivatkozással kerültek meghatározásra.

VI.3).23. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra (Kbt.70.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat).

VI.3).24. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 15. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek. Az ajánlatokat a Kbt. 70/A. §-ban foglaltaknak megfelelően kell összeállítani.

VI.3).25. A 2. rész esetében nyertes ajánlattevőnek és/vagy 10 % feletti alvállalkozójának legkésőbb szerződéskötéskor - a szerződéskötés feltétele- hogy rendelkezzen a 224/2004 (VII.22.) Korm.rend. 6. § (1) a) pontban meghatározott engedélyekkel.

VI.3).26. Ajánlatkérő a Közreműködő Szervezettel megkötött Támogatási Szerződésben az alábbi fenntarthatóság érdekében, és az esélyegyenlőségi területen alkalmazandó intézkedéseket vállalta, melyeket a vállalkozónak a kivitelezés során figyelembe kell vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben alkalmaznia kell. Erre irányuló nyilatkozatát ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni.

— BAT technológiát önkéntesen alkalmaz,

— Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél,

— Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat,

— Zöldfelületet kialakítása során előnyben részesíti az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat,

— Esélyegyenlőségi tervelvárása projektpartnerektől,

— Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása,

— A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A rész száma: 1
A rész elnevezése: Hulladék helyben történő áthalmozása és fedése
Rövid leírás: Hulladék helyben történő áthalmozása és fedése.
Mennyiség vagy érték: 62 helyszínen a hulladék helyben történő áthalmozása és fedése, (összterületük ~762 000 m²) FIDIC ún. piros könyv szerződéses feltételei szerint.A megvalósítás során megépítésre kerül 563,1 m talajvízfigyelő kút, 13 db gázkiszellőző, illetve 12 db gázellenőrző kút.

62 helyszínen a hulladék helyben történő áthalmozása és fedése, (összterületük ~762 000 m²) FIDIC ún. piros könyv szerződéses feltételei szerint.

A megvalósítás során megépítésre kerül 563,1 m talajvízfigyelő kút, 13 db gázkiszellőző, illetve 12 db gázellenőrző kút.

A rész száma: 2
A rész elnevezése: Felszámolás
Rövid leírás:

Felszámolásos rekultiváció és 2 helyszínen hulladék helyben történő áthalmozása és fedése.

Mennyiség vagy érték: 25 helyszínen felszámolásos rekultiváció (összterületük ~172 000 m²) és 2 helyszínen hulladék helyben történő áthalmozása és fedése (összterületük ~47 000 m²) FIDIC ún. piros könyv szerződéses feltételei szerint.A megvalósítás során megépítésre kerül 17 db gázkiszellőző.

25 helyszínen felszámolásos rekultiváció (összterületük ~172 000 m²) és 2 helyszínen hulladék helyben történő áthalmozása és fedése (összterületük ~47 000 m²) FIDIC ún. piros könyv szerződéses feltételei szerint.

A megvalósítás során megépítésre kerül 17 db gázkiszellőző.

A munkák megvalósításához szükséges kiviteli és egyéb tervek, a létesítmények aktualizáló állapotfelmérését követő elkészítése.

Becsült érték: 1. rész esetén 3 642 979 640 HUF, a 2. rész esetén 1 379 299 342 HUF.

Hivatkozási szám: KEOP-2.3.0/2F-2008-0003 Rekultiváció kivitelezése
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEOP-2.3.0/2F-2008-0003 Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Rekultiváció.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Dél-Dunántúl.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:

a) az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba bevont bármely erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, 61.§ (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll; vagy;

b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, vagy a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. (1) bekezdésének b) pontja esetében - akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezete esetében az Ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottakat elköveti.

Az igazolás módja:

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaés a teljesítésbe bevonni kívánt erőforrást nyújtó szervezet köteles igazolni, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bek. a)-c) pontjainak hatálya alá. illetőleg ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), bármely alvállalkozója és a teljesítésbe bevonni kívánt erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 61. § (1) d) pontja alá nem tartozik.Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevőknek) a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a fent meghatározott kizáró okok hatálya alá.

2. A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevőknek a kizáró okok igazolása során figyelembe kell venniük a Közbeszerzések Tanácsa 22.12.2010-ben (KÉ 2010. évi 152. szám) kiadott módosított útmutatóját.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P/1. az ajánlattevő, közös ajánlattevők, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy jogelődje csatolja az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét; amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont, illetve a 66. § (2) bekezdés).

P/2. Nyilatkozat a vizsgált időszak teljes forgalma és a közbeszerzés tárgya szerinti, az alkalmasság minimumkövetelményeinél felsorolt területeken végzett árbevétel átlagáról (Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont, illetve a 66. § (2) bekezdés).

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 4.§ 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

(ajánlattevő, közös ajánlattevők, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a P/1 pontnak önállóan, míg a P/2. pontnak együttesen kell megfelelniük).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. az ajánlattevő, közös ajánlattevők, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan a teljesítésre amennyiben mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív volt.

P/2.1. az ajánlattevő, közös ajánlattevők, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan a teljesítésre, amennyiben az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 2 lezárt üzleti év átlagában a teljes nettó forgalma nem érte el az.

— 3.500 000 000 HUF-ot (az 1. Rész esetén),

— 700 000 000 HUF-ot (a 2. Rész esetén).

P/2.2. És ha ugyanezen időszakra vetítve az.

1. rész esetén: hulladék helyben történő áthalmozása és fedéséből származó nettó árbevétele az 1 000 000 000 HUFR összeget,

2. rész esetén: a felszámolásos rekultivációból származó nettó árbevétele a 400 000 000 HUF összeget.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak a műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:

M/1. A hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban teljesített és műszaki átadás-átvétellel lezárult építési szerződéseinek ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (Kbt. 68. § (2) bek.). Az igazolásban meg kell adni:

— a megépített létesítmény megnevezését,

— az elvégzett munkák felsorolását,

— az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét HUF-ban,

— a teljesítés idejét és helyét,

— a szerződést kötő másik fél nevét, címét,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (Kbt. 67. § (2) bek. a) pont).

A becsatolt referenciaigazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy 10 % feletti alvállalkozóként teljesítette.

Az egyes referenciák több referencia igényt is igazolhatnak egyben, de az előírt alkalmassági követelmények összege vagy egyéb naturáliáknak egymástól jól elkülönített módon láthatóak kell, hogy legyenek.

Amennyiben Ajánlattevő mindkét részre kíván ajánlatot tenni úgy mindkét rész vonatkozásában elfogadhatóak u.a. a referenciák.

M/2. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések leírása.

A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú műszaki felszereltségre. (Kbt. 67. § (2) bek. b) pont).

Amennyiben Ajánlattevő mindkét részre kíván ajánlatot tenni úgy mindkét rész vonatkozásában elfogadhatóak u.a. az eszközök.

M/3. Azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetése, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek (a 3. pontban felsorolt személyek) szakmai önéletrajzuk, a rendelkezésre állási nyilatkozat, nyelvismeretre vonatkozó nyilatkozat benyújtásával, végzettségüket igazoló okiratok másolatának csatolásával. (Kbt. 67. § (2) bek. c) pont).

M/4. a Kbt. 67. § (2) bekezdés f) pontja alapján az előírt környezetvédelmi és irányítási rendszert, azoknak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítványok csatolásával, ezek hiányában a Kbt. 68. § (5) bekezdésének megfelelően a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.

A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (2) bekezdésének a), d) és f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:

M/1. Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, ha az ajánlattevő, közös ajánlattevők és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 60 hónap összességében együttesen nem rendelkezik:

A) legalább 2 db olyan építési referencia, amelynek tárgya települési, vagy inert, vagy veszélyes hulladék lerakó, illetve bányadepónia felszíni rekultivációja volt, összességében legalább 100 000 m² felületen (csak 1.Rész), továbbá,

B) legalább 2 db olyan építési referencia, amelyek egyenként legalább 50 000 m³-es tömörített földműépítési munkát foglaltak magába (mindkét Rész), továbbá,

C) legalább 2 db olyan települési szilárd hulladéklerakó rekultivációs munkák elvégzésére vonatkozó referenciával, ahol a rekultivációs munka (kiegyenlítő réteg, szivárgó réteg és fedő rétegek kilalítása) egyenként elérte, vagy meghaladta a 60 000 m²-t (csak 1. rész)

Továbbá,

D) legalább 1 db olyan építési referencia, amely olyan építési szerződéshez kapcsolódott, amely legalább 5 különböző település vagy településrész közigazgatási területét egyidejűleg érintette (mindkét Rész)

M/2. ha együttesen nem rendelkeznek a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és berendezésekkel:

A) Legalább 10 db lánctalpas dózer, legalább 3,0 m² tolólappal (1.Rész),

B) Legalább 5 db legalább 2,0 m³-es homlokrakodó (1.Rész),

C) Legalább 6 db 12 tonnánál nehezebb önjáró juhlábhenger, vagy hulladék-kompaktor (1 Rész),

D) Legalább 15 db 10 m³-es billenős tgk (mindkét Rész),

E) Legalább 10 db legalább 2,0 m³-es homlokrakodó (2.Rész),

F) Legalább 6 db mélyásó kotró legalább 1,4 m³-es kanállal (2. Rész),

G) Legalább 3 db vonóvedres kotró (2. Rész),

H) Legalább 15 db vegyes települési szilárd hulladék közúti szállítására alkalmas billenős tehergépjármű (2. Rész)

M/3. együttesen nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel (egy szakember egyidejűleg több pozícióra is jelölhető):

A) Management:

Vállalkozó képviselője (1. és 2. rész esetében 1-1 fő).

Végzettség.

Egyetemi vagy főiskolai diploma.

Nyelvismeret.

Magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete.

Képzettség.

— legalább 5 éves szakmai, vezetői gyakorlat építésberuházás, vagy építéskivitelezés területén, mely során legalább 1 FIDIC szerződéses munkában részt vett továbbá,

— Szakmai gyakorlat a FIDIC 1999. alapú építési szerződéses feltételek szerinti munkákban a Vállalkozó személyzete tagjanként, vagy Mérnökként, vagy a Mérnök képviselőjeként.

B) Minőségbiztosításért felelős vezető:

Minőségbiztosításért felelős vezető (1. és 2. rész esetében 1-1 fő).

Egyetemi, vagy főiskolai diploma.

— legalább 3 éves, építőipari minőségbiztosításban, minőségirányításban eltöltött szakmai gyakorlat, továbbá,

— minőségbiztosításért felelős szakemberként az előző legfeljebb 5 éves időszakban részt vett legalább 1 db települési szilárd, vagy inert, vagy veszélyes hulladéklerakó, vagy bányászati meddőhányó, depónia rekultivációját tartalmazó beruházásban.

C) Tervezés:

Létesítmény tervező (1. és 2. rész esetében 1-1 fő).

Regisztráció.

Korlátozás nélküli tervezői jogosultsággal rendelkezik környezetmérnöki tervezés (KB-T), vagy Vízimérnöki tervezés (VZ-T) területen és szerepel a magyar mérnöki kamara nyilvántartásában.

— felelős (vezető) tervezője legalább 1 db olyan munkának, amelynek tárgya megvalósult települési szilárd, vagy inert, vagy veszélyes hulladéklerakó, vagy bányászati meddőhányó, depónia rekultivációja kiviteli terveinek elkészítése volt.

Tervezők (1. Rész esetén 1 fő, 2. Rész esetén: 1 fő).

Korlátozás nélküli tervezői jogosultsággal rendelkezik az alábbi területeken és szerepel a magyar mérnöki kamara illetékes területi szervezetének nyilvántartásában.

A terület mellett megadott létszámnál kevesebb az ajánlatban nem szerepelhet:

— Környezetmérnöki tervező (KB-T) / az 1. Rész esetén 2 fő, a 2. Rész esetén 1 fő,

— Vízimérnöki tervező (VZ-T) / az 1. Rész esetén 2 fő, a 2. Rész esetén 1 fő,

— Geodéziai tervező (GD-T) / Mindkét rész esetén: 2 fő,

— Geotechnikai tervező (GT-T) / mindkét Rész esetén 1 fő.

Kivitelezés:

Felelős műszaki vezetők (1. Rész: 5 fő, a 2. Rész 2 fő).

MV-KÉ/A, MV-VZ/A, MV-Ép/A vagy MV-Ép/B kóddal szerepel az illetékes magyar felügyeleti intézmény által vezetett Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben.

Minden szakembernek rendelkeznie kell a szerződés teljesítéséhez szükséges magyar nyelvismerettel.

M/4. Ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (mélyépítésre vonatkozó) ISO 14001 környezet irányítási rendszer szerinti vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Jótállási kötelezettség időtartama (Hiba bejelentési időszak);. a műszaki átadás - átvételi eljárást követően 24 hónap.

Teljesítési biztosíték benyújtása a szerződés aláírásának feltétele, összege a Szerződés Elfogadott Végösszegének 5 % - a, amely a műszaki átadás - átvételi eljárás lezárultát követő 30 napig kell érvényben maradjon.

Az Előleg-visszafizetési biztosíték a Szerződés Elfogadott Végösszegének 10 %-a, a szerződés aláírásától számított legkésőbb 42 napon belül.

Jólteljesítési biztosíték a végszámla benyújtásának feltétele, összege a Szerződés Elfogadott Végösszegének 3 % - a, amely a jótállási időszak lezárultát követő 30 napig kell érvényben maradjon.

A Teljesítési, Jólteljesítési és az Előleg visszafizetési biztosíték a Kbt. 53/A. § (6) bekezdése a) pontja szerinti módokon nyújtható.

A biztosítékot közös ajánlattétel esetén a számlákat kiállító, vezető cégnek kell nyújtania.

A késedelmi kötbér fizetendő a Teljesítési határidő túllépése esetén, a napi minimum mértéke a Szerződés Elfogadott Végösszegének 0,2 %-a, a részhatáridők túllépése esetén a nettó Ajánlati Ár 0,005 % -a.

A késedelmi kötbérek összegének a határa a Szerződés Elfogadott Végösszegének 20 % -a.

Ajánlattevő köteles a Kbt. 53/A. § (5) bekezdése szerinti nyilaktozatát ajánlatához csatolni.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból történik.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A vállalkozási díj kifizetése utólag, a szerződés megvalósításának megfelelő ütemezéssel, a Kbt. 305. § (2)-(7) ponttal, valamint a Támogatási szerződésben rögzítettekkel összhangban történik.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Megrendelő előleget biztosít.

Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:

— a Magyar Köztársaság 2008-2010 évek költségvetéséről szóló törvények,

— a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet,

— 255/2006.(XII.8.) Korm. rendelet 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről,

— 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról.

Konkrét fizetési feltételek:

— Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF,

— A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Előzetes Fizetési Ütemterv nincsen, azt a nyertes ajánlatevő készíti el a szerződés hatálybalépését követően az általános szerződéses feltételek szerint,

— Az Ajánlati ár 3,0 %-ánál kisebb összegű rész-számla nem nyújtható be,

— Az Ajánlattevő számláit a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet átutalással egyenlíti ki a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák alapján. Amennyiben a megvalósítás nyomon követése, illetve folyamatba épített ellenőrzése során nem merült fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a közreműködő szervezet a támogatást a teljesítéstől számított 60 naptári napon belül, közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül kifizeti,

— Ajánlatkérő a nettó vállalási ár 10 %-nak megfelelő előleget biztosít, mely előleg igénylése estén ajánlattevő köteles a nettó ajánlati ár 10 %-nak megfelelő összeget a Kbt. 53/A.§ (6) a) pontja szerint ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, mely a az előleg igény benyújtásának feltétele.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: Nem követelmény.
Egyéb különleges feltételek:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. sz. Kormányrendelet, valamint a Támogatási szerződésben és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban megfogalmazott és a Feladat leírásban ismertetett horizontális vállalások:

1)BAT technológiát önkéntesen alkalmaz.

2)A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése.

3)Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél.

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

A vételárat (bruttó 150 000 HUF) az ajánlatkérő CIB Bank Rt.-nél vezetett, 10700055-47997903-51100005 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni ajánlatkérő nevében eljárni jogosult székhelyén munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 11:00 között. A bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az átutalás jogcíme a dokumentáció vételára és fel kell tüntetni a IV.3.1. pontban szereplő hivatkozási számot. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (4) bekezdése irányadó.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 120 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2011-02-16 📅
A bontás helye:

MAGYARORSZÁG, 7632 Pécs, Siklósi út 52. III. emelet 307. (Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás).

Hely: MAGYARORSZÁG, 7632 Pécs, Siklósi út 52. III. emelet 307. (Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás).
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: Kbt. 80. § (2) bekezdés.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Egyösszegű Ajánlati Ár (nettó HUF) (50)
2. Előteljesített napok (napokban) (10)
3. Minőség terv (30)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Gerencsér Miklós
Internetcím: www.mdhp.hu 🌏
Név: Provital fejlesztési tanácsadó ZRT.
Postacím: Bimbó út 68.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Kapcsolattartó pont: dr. Kovács Eszter
Telefon: +36 14790094 📞
E-mail: kovacs.eszter@kozbeszerzes.com 📧
Fax: +36 13221723 📠
Név: Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Postacím: Siklósi út 52.
Postai irányítószám: 7632
Részvételi URL: www.mdhp.hu 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Végdátum: 2012-06-30 📅
Közzététel dátuma: 2009-12-31 📅
Azonosítók
Az ajánlatkérő által megadott hivatkozási szám: KEOP-2.3.0/2F-2008-0003 Rekultiváció kivitelezése
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2009/S 252-362770
További információk

VI.3).2. Ajánlati Biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: az első részre jelentkezés esetén 10 000 000 HUF; azaz Tíz millió HUF, a második részre jelentkezés esetén: 5 000 000 HUF, azaz Ötmillió HUF, mindkét részre történő jelentkezés esetén 15 000 000 HUF, azaz Tizenötmillió HUF.

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Mecsek - Dráva Önkormányzati Társulás CIB Bank Rt-nél vezetett 10700055-47997903-52100008 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.

VI.3).3. Kiegészítő tájékoztatás:

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)-(4) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

VI.3).4. Ajánlatok benyújtása:

— az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban/A.III. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli,

— az ajánlatokat a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében részletezettek szerint kell elkészíteni, melyet 4 példányban (1 eredeti és 3 másolati példány) kell benyújtani.

VI.3).5. Minősített ajánlattevők:

A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint.

VI.3).6. Az ajánlatok értékelése:

Részszempontonként adható pontszám: 1 - 10.

A bírálat módszere az egyes résszempontok esetén a Közbeszerzések Tanácsának 2/2004 számú módosított ajánlása (2010. évi 37. számú 31.3.2010) az első részszempont esetén III.A1. "ba", a 2. részszempont esetén a III.A1. "a" módszert alkalmazza, míg az 3. részszempontnál a pontkiosztás módszerét a III.B fejezet 1. pontja szerinti "Pontozás" alkalmazza. Az értékelés részletes meghatározását a dokumentáció tartalmazza.

VI.3).7. Irányadó idő:

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).8. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák HUF-ra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

VI.3).9. Tájékozódási kötelezettség:

Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).10. Fordítás:

Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az ajánlati felhívás III.2.1., III.2.2. és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5.§-a, illetve a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását kell benyújtani (a kizáró okok esetében ez a nyertes ajánlattevő által az eredményhirdetést követően benyújtandó dokumentumokra is vonatkozik). A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

VI.3).11. Ajánlattételi képesség:

Az ajánlattevőnek, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak, erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati felhívás megjelenésének napjánál nem korábbi keltezésű cégkivonatot az ajánlattevő vonatkozásában, illetve az aláírási címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá.

VI.3).12. Alvállalkozók megjelölése: Az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,

b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,

c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá

d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét (Kbt. 71. § (1) bekezdés). Nemleges nyilatkozat is csatolandó!

VI.3).13. Igazolások:

A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az igazolásokat, nyilatkozatokat, egyéb dokumentációkat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, de a nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolatban kell csatolni.

VI.3).14. Irányadó jogszabályok:

A tervezési és kivitelezési tevékenység gyakorlásához kapcsolódó személyi feltételeket Magyarországon az alábbi rendeletek szabályozzák:

— az építészeti-műszaki tervezés vonatkozásában a 104/2006.(IV.28.) Korm.rendelet,

— a felelős műszaki vezetők szakmagyakorlásával kapcsolatban a 244/2006.(XII.5.) Korm.rendelet,

— az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. Korm. rendelet.

VI.3).15. Új építési beruházás: Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).16. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § szerint biztosítja.

VI.3).17. Kirívóan alacsony megajánlások: Ajánlatkérő a Kbt. 86. § (1) - (2) bekezdése alapján vizsgálja a kirívóan alacsony megajánlásokat.

VI.3).18. Érvénytelen az ajánlat: amennyiben nem tartalmazza az ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerint szervezet OHSAS 18001:1999 (MSZ 28001:2003), vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát, vagy az előbbi előírások maradéktalan betartására vonatkozó, az ajánlattevő által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer részletes, tartalmilag az előbbi szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását.

VI.3).19. Az eljárás nyertese: Az eljárásban részenként hirdetnek nyertest. A részenként kihirdetett nyertes az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyerteseivel - vagy azok visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetéskor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) - részenként külön köti meg a szerződést.

VI.3).20. A feltételes összeg (Tartalékkeret), amely az 1. rész esetében: 189 999 336 HUF, 2. rész esetében: 111 337 498 HUF

VI.3).21. Az eljárásban való részvétel feltétele: A dokumentáció megvásárlása a VI.3.4 pontban meghatározott módon és annak átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ha egy ajánlattevő egynél több Részre nyújt be ajánlatot, a dokumentációt elegendő egyszer megvásárolnia.

VI.3).22. A közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módja: A közbeszerzési műszaki leírásként funkcionáló Megrendelői Követelmények a közösségi joggal összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme nélkül az építési munkák tervezése, számítása és kivitelezése, valamint a termékek alkalmazása tekintetében a Kbt. 58. §. (3) bekezdés d) pontja szerint - a hulladékkezelési technológiák tekintetében elsősorban a teljesítmény-jellemzők, az építmények esetében a funkcionális jellemzők, a szerkezetek és műtárgyak esetében pedig az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki engedélyre, közös műszaki előírásokra, nemzetközi szabványokra, az európai szabványügyi szervezetek által kidolgozott műszaki ajánlásra, ezek hiányában nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki engedélyre, illetve nemzeti műszaki előírásokra történő hivatkozással kerültek meghatározásra.

VI.3).23. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra (Kbt.70.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat).

VI.3).24. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 15. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek. Az ajánlatokat a Kbt. 70/A. §-ban foglaltaknak megfelelően kell összeállítani.

VI.3).25. A 2. rész esetében nyertes ajánlattevőnek és/vagy 10 % feletti alvállalkozójának legkésőbb szerződéskötéskor - a szerződéskötés feltétele- hogy rendelkezzen a 224/2004 (VII.22.) Korm.rend. 6. § (1) a) pontban meghatározott engedélyekkel.

VI.3).26. Ajánlatkérő a Közreműködő Szervezettel megkötött Támogatási Szerződésben az alábbi fenntarthatóság érdekében, és az esélyegyenlőségi területen alkalmazandó intézkedéseket vállalta, melyeket a vállalkozónak a kivitelezés során figyelembe kell vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben alkalmaznia kell. Erre irányuló nyilatkozatát ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni.

— BAT technológiát önkéntesen alkalmaz,

— Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél,

— Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat,

— Zöldfelületet kialakítása során előnyben részesíti az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciókat,

— Esélyegyenlőségi tervelvárása projektpartnerektől,

— Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása,

— A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Margit krt. 85.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 13367776 📞
Fax: +36 13367778 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 323. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2011/S 001-001158 (2010-12-30)

További információk (2011-01-13)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2011-01-13 📅
Közzététel dátuma: 2011-01-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2011/S 10-013906
Hirdetményre hivatkozik: 2011/S 1-001158
HL-S szám: 10
Forrás: OJS 2011/S 010-013906 (2011-01-13)

További információk (2011-01-19)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2011-01-19 📅
Közzététel dátuma: 2011-01-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2011/S 15-022090
HL-S szám: 15
Forrás: OJS 2011/S 015-022090 (2011-01-19)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Mérnöki és építési munkák (3)

Felépítményi munkák híd, alagút, akna és aluljáró kivételével

Hulladékkezelő mű építése

Hulladéklerakó építése