„A ZALAVIZ Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és Közép -Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése” című KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017 azonosító számú beruházás projekt előkészítése során tervezés, létesítési engedélyes és tender tervek elkészítése”

Mennyiség vagy érték

A közbeszerzés tárgya:„A ZALAVIZ Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és Közép -Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése” című KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017 azonosító számú beruházás projekt előkészítése során tervezés, létesítési engedélyes és tender tervek elkészítése”.Teljes mennyiség:A tervezett beruházás ismertetése.A milejszegi, becsvölgyei és a bagodi ivóvízművekhez tartozó települések ivóvízének arzéntartalma meghaladja az előírt határértéket. A 3 vízmű vízbázisa nem megfelelő, sem minőségi, sem mennyiségi szempontból, e vízbázisokról a települések egészséges ivóvízzel történő hosszú távú ellátása nem biztosítható.A projektjavaslat átfogó célja a fenntartható településfejlődés környezeti feltételeinek javítása, a települési környezet állapotjellemzőinek javítása. Konkrét cél: a szennyezők koncentrációjának határérték alá csökkentése, vagyis az ivóvíz-minőségi jogszabály (201/2001. (X.25.) Korm. rend.) követelményeinek teljesítése. Ehhez kapcsolódó döntő jelentőségű kötelezettség, hogy a lakosság számára szolgáltatott ivóvíz minősége valamennyi szabályozott paraméter tekintetében megfelelő legyen.A Zalaegerszeg Nyugati regionális ivóvízrendszer bővítése lehetővé teszi a magas arzéntartalmú milejszegi, becsvölgyei és bagodi vízbázisból a kitermelés felhagyását. A regionális rendszerek építésével fellépő többlet vízigények kielégítéséhez a Zalaegerszeg nyugati vízbázis kapacitása elegendő.A zalaegerszegi Ny-i vízbázisról regionális vezetékek létesítésével a szükséges tárolókkal, víztornyokkal, nyomásfokozó berendezésekkel és egyéb műtárgyakkal valamint gépészeti elemekkel történik. A Ny-i vízbázis mennyiségi és minőségi szempontból is hosszú távon biztosítja a vízellátáshoz szükséges vizet. Tekintettel arra, hogy az átadni kívánt víz vas-és mangán tartalma ugyan határérték alatt van, de ezen anyagok a későbbiekben esetlegesen másodlagos szennyezés okozója lehet, ezért 5 000 m³/nap kapacitású vas- és mangáneltávolító technológia is megvalósításra kerül a tervezett a beruházás során. A technológiát bővíthető formában kell megvalósítani.A megvalósíthatósági tanulmányban az alábbi mennyiségek kerültek becslésre (a tervezés során változhatnak):Új építés:Megnevezés: Technológia, építménnyel Fe, Mn, NH3.Méret/kapacitás: 5 000 m³/d Mennyiség: 1 db.Megnevezés: víztároló.Méret/kapacitás: 500 m³ Mennyiség: 1 db.Méret/kapacitás: 150 m³ Mennyiség: 2 db.Méret/kapacitás: tervezés során meghatározandó Mennyiség: 1 db.Megnevezés: víztorony.Méret/kapacitás: 200 m³ Mennyiség: 1 db.Megnevezés: átemelő/nyomásfokozó.Méret/kapacitás: 2x30 m³/h Mennyiség: 2 db.Méret/kapacitás: tervezés során meghatározandó Mennyiség: 3 db.Megnevezés: nyomáscsökkentő.Mennyiség: 6 db.Megnevezés: vízvezeték.Méret/kapacitás: D63 Mennyiség: 2 200 m.Méret/kapacitás: D110 Mennyiség: 26 960 m.Méret/kapacitás: D125 Mennyiség: 4 300 m.Méret/kapacitás: D160 Mennyiség: 17 100 m.Összesen: 50 560 m.Rekonstrukció:Megnevezés: víztároló.Méret/kapacitás: 100 m³ Mennyiség: 1 db.Megnevezés: átemelő/nyomásfokozó építészeti.Mennyiség: 2 db.Megnevezés: átemelő/nyomásfokozó gépészeti.Méret/kapacitás: tervezés során meghatározandó Mennyiség: 2 db.Megnevezés: nyomáscsökkentő.Mennyiség: 7 db.Megnevezés: csőhíd.Mennyiség: 2 db.Megnevezés: bekötés kiváltás (megcsapolók cseréje).Mennyiség: 960 db.Megnevezés: csomópont csere.Mennyiség: 78 db.Megnevezés: tűzcsap csere.Mennyiség: 62 db.Megnevezés: tűzcsap bekötővezeték csere.Mennyiség: 248 db.Megnevezés: vízvezeték.Méret/kapacitás: D63 Mennyiség: 350 m.Méret/kapacitás: D90 Mennyiség: 100 m.Méret/kapacitás: D110 Mennyiség: 10 850 m.Méret/kapacitás: D160 Mennyiség: 5 220 m.Méret/kapacitás: D250 Mennyiség: 570 m.Méret/kapacitás: D355 Mennyiség: 1 950 m.Méret/kapacitás: D500 Mennyiség: 600 m.Összesen: 19 640 m.A Tervező feladata az új létesítmények illetve a szükséges rekonstrukciók engedélyes és ajánlati terveinek elkészítése. A Tervező feladata az RMT elkészítéséhez szükséges tervezői adatok előállítása és azok RMT készítő részére történő átadása, továbbá a KSZ által megadott köztes RMT-ben meghatározott műszaki tartalom szerint tervek elkészítése, amely a KSZ jóváhagyásáig változhat.A Tervező feladata a tervek tartalmának és a bennük szereplő műszaki megoldások folyamatos munkaközi egyeztetése az engedélyezésben résztvevő hatóságokkal, üzemeltetőkkel, szükséges engedélyek megszerzéséhez a Megrendelő nevében történő eljárás, a tervdokumentációk korrekciója az esetleges hatósági és üzemeltetői észrevételek alapján, a jogerős engedélyek megszerzése valamint a tender terv összeállítása a Piros FIDIC szerződéses rendszernek megfelelő részletezettséggel kell a terveket elkészíteni és a mennyiségeket meghatározni.A Tervező feladata a tervezési munkához szükséges, a megrendelő rendelkezésére nem álló adatok és dokumentumok megszerzése, a tervezéshez szükséges közműnyilatkozatok beszerzése, a szolgalmi és tulajdonjogi munkarészek és megállapodások elkészítése és a nem közterületet érintő objektumok esetén, illetve a szükséges megosztási tervek elkészítése.Tervező feladata a megvalósításra benyújtott pályázat értékelése/elfogadása során a támogató által esetlegesen tett módosítási követelmények átvezetése.A Tervező folyamatos koordinációt folytat a Megrendelő és az Üzemeltető képviselőjével, figyelembe véve az Üzemeltető mindenkor érvényes Építési és tervezési követelményeit (www.zalaviz.hu).A Tervező feladata Vízjogi létesítési engedély és az esetlegesen szükséges egyéb építési engedély(ek) megszerzése. Az érvényes és jogerős építési engedélyeket követően a Tervező elkészíti kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges tender terveket.A tervezésre során különösen fontos feladat:— a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felépítésű, részletességű és tartalmú vízjogi létesítési engedélyezési, építési, rekultivációs tervdokumentációk elkészítése,— a tervezés során igazoltan az (ivóvízminőség-, beruházási költség-, üzemeltetési költségtényezők által meghatározott) optimális megoldást kell alkalmaznia,— a dokumentációk elkészítéséhez szükséges állapotfelmérés, helyszíni vizsgálatok és mérések lefolytatása, adatok beszerzése, és ellenőrzése,— a tervek közműegyeztetése, a szükséges közműnyilatkozatok beszerzése, a szükséges szolgalmi-jogi és/vagy területszerzéshez szükséges terület megosztási munkarészek elvégzése, hozzájárulások beszerzése, előzetes megállapodások megkötése, Terület vásárlások során a Megrendelő adás-vételét követően az ingatlan nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumok benyújtása hatósághoz *,— közműkezelői hozzájárulások megszerzése a kész tervekre,— mezőgazdasági területek igénybevételéhez szükséges erdészeti és mezőgazdasági engedélyek beszerzése,— terület előkészítő munkák (talajmechanika, geodéziai felmérés),— a tervek szükséges példányszámban való előállítása és benyújtása az engedélyező hatósághoz,— műtárgyak létesítmények megközelítését biztosító utak tervezése,— előzetes megvalósíthatósági tanulmányban szereplő változatok továbbfejlesztése a Támogatási Szerződésben előírtak figyelembe vételével,— a műszaki változatokhoz költségek meghatározása,— a szükséges építési/ létesítési engedélyek megszerzése a környezet-természetvédelmi és vízügyi felügyelőségtől, továbbá az illetékes építési hatóságoktól, és a megyei közlekedési felügyelettől vagy az önkormányzat közlekedési hatóságától, egyéb szükséges hatóságoktól,— a Tervező a pályáztatáshoz szükséges Tendertervet elkészíti a szükséges mennyiségi kimutatásokkal, mely alapján a kivitelezői ajánlat egyértelműen megfogalmazható. (A tervező felelősséggel tartozik és a kivitelezés során felróható mennyiségi hibákért),— a műtárgyak és létesítmények megvalósításához szükséges statikai terveinek elkészítése a tender tervhez,— tervező közreműködik a Kivitelezés során (tervezői művezetés).*A vízjogi létesítési engedély kiadásának elengedhetetlen feltétele a létesítmények által igénybe vett területek feletti rendelkezési jogok tisztázása (szolgalmi jogok, ideiglenes igénybevételek, telepített létesítmények esetén tulajdonjog megszerzése). Az ehhez szükséges földhivatali munkarészek elkészítése Tervező feladata. Tervező további feladatát képezi a szolgalmi jogi megállapodások előkészítése (pl. ingatlan értékbecslés, megosztási vázrajz, védő terület kijelölés).A vízjogi létesítési engedély kiadásának további feltétele, hogy a termőterületekre (esetleges erdőterületekre) vonatkozó igénybevételi és helyreállítási tervek és engedélyek rendelkezésre álljanak, különös tekintettel a Természetvédelmi területek.A tervezés során Tervező felel minden, a tervdokumentációval kapcsolatos hiba kijavításáért, hiányosság pótlásáért, a tervezés során minden vonatkozó jogszabály és a hatályos magyar szabványok alkalmazásáért, az ezeknek megfelelő munkáért. A más fél által szolgáltatott adatot (pl. üzemeltető, önkormányzat) ellenőrizni köteles.Tervező a feladata során kiemelten és folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik:— Megrendelő Projektmenedzsment szervezetével, rendszeres jelentést készítve az előrehaladásról,— RMT készítővel,— A vonatkozó jogszabályok szerint az engedélyezésben érintett hatóságokkal,— Tervezési feladattal érintett Önkormányzatokkal,— Közbeszerzési tanácsadóval a II. fordulós dokumentációk összeállításában,— Üzemeltetővel.A felsorolt feladatok elvégzésével kapcsolatos hatósági és egyéb eljárási díjak a nyertes ajánlattevőt terhelik.A részletes leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

További információk

VI.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

Dátum: 9.3.2012 (10:00).

Helyszín:

Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Térsége Ivóvízminőségének Javítására.

(MAGYARORSZÁG, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.).

A szerződéskötés tervezett időpontja:

21.3.2012 (10:00).

VI.3.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentációnak a bruttó ellenértékét az ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Kft. Budapest Bank Nyrt. által vezetett 10103173-51001700-01000003 számú számlájára kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni, a megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel: „Ivóvíz Társulás tervezés-dokumentáció”.

Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása (vagy ajánlattevő vagy a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szervezet), a dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti okmányt az ajánlatkérő nevében eljáró postacímére is meg kell küldeni. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet), a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, email címét és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként a dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A dokumentáció átvehető az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9:00-14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig azzal, hogy 2011.12.27-2011.12.30. között ügyeletet tartunk, a dokumentáció megvásárlása ezen időszakban előzetes egyeztetéssel, konkrét időpont megadásával lehetséges az Ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Kft. Titkárságán, az alábbi telefonszámon: +36 204216657.

VI.3.3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

VI.3.4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.4) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

VI.3.5) Egyéb információk:

1) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen meghatározott mértéke: 800 000 HUF, azaz nyolcszázezer forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő [OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-15775113 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „Ivóvíz Társulás- tervezés - ajánlati biztosíték”. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. Amennyiben Ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati biztosíték nyújtani, az ajánlatban csatoljanak egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot visszautalni (az ajánlatételi dokumentáció C.9.3. pontjának megfelelően).

2) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot.

3) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.

4) Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és c) és d) pontja szerinti szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, valamint az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi közhiteles cégmásolatát (Egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolványát, melyet ajánlatkérő a cégmásolattal egyenértékűnek tekint). Amennyiben az ajánlatban megjelölt ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b), c), vagy d) pontja szerinti szervezet vagy személy nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontja szerinti szervezet cég ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében a cégbíróság elektronikus nyilvántartásból lekért iratot-, vagy olyan dokumentumot, amellyel ajánlattevő igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési kérelmet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság igazolja.

5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója (ha kíván igénybe venni), valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta a felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy Ajánlattevői nyilatkozat. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, Ajánlattevő külön nyilatkozatban sorolja fel, ezen bankszámláit.

6) Amennyiben Ajánlattevő nem tud a felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti, technikai-átvezetési, deviza, lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák tekintetében, úgy külön nyilatkozni kell a számlaszámok megjelölésével, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy ezen számlák tekintetében csatolja a bank nyilatkozatát (a számlaszám és a típus megadásával), miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.

7) A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőknek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást, továbbá az olyan ajánlattevőknek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be az adott dokumentumot a 24/1986. (VI.26) MT rendelet szerinti hiteles magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia. Kivételt képez az eredendően több nyelven készült igazolás, nyilatkozat, melynek kizárólag magyar nyelvű tartalmát vizsgálja ajánlatkérő.

8) Az ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem kíván tartani, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet.

9) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 70. § (2) bekezdésére, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is) és a Kbt. 72. §-ra.

10) Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás feladásának napján lezárt üzleti évet érti.

11) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

12) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 91. § (2) bekezdésével kapcsolatban az eljárás nyertesének visszalépése, amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő, úgy a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

13) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

14) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.

15) Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésével kapcsolatban támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A Támogatási Szerződés 2010. április 9-én aláírásra került.

16) A felhívás III.2.3) pontja tekintetében teljesített (befejezett) szolgáltatásnak a zárójelentés elfogadásával lezárt szerződés tekintendő.

17) Az ajánlati felhívás III.2.3) pont alkalmassági előírás tekintetében a jogosultságok vonatkozásában ajánlatkérő elfogadja a megjelöltekkel egyenértékű jogosultságokat is.

18) Ajánlattevők a felhívás III.2.2) és III.2.3) pont alkalmassági előírás kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlatkészítés során: Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, csatolandó a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozóval kíván megfelelni, a Kbt. 69.§ (8) bekezdésére tekintettel ezen szervezet csatolja be a felhívásban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat is, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható.

19) Ajánlattevők az ajánlati felhívás III.2.3) pont M.1. alkalmassági előírása kapcsán a Kbt. 68.§ (2) bekezdés szerinti igazolást és az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához egy ajánlattevői referencianyilatkozatot csatoljanak az alábbiaknak megfelelően:

— A Kbt. 68.§ (1) bekezdés a) pont szerinti igazolás esetén: a referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell: a kezdési és a befejezési határidő pontos (naptári napban megadott) megjelölését, továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a főbb műszaki adatokat, a munka jellegét, a teljesítés helyét, idejét, valamint minden olyan információt, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható,

— A Kbt. 68.§ (1) bekezdés b) pont szerinti esetben (függetlenül az igazolás/nyilatkozat kiállítójától) az igazolásnak tartalmaznia kell, a fentiekben részletezett, a Kbt. 68.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolásra előírtakat,

— A referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételt, melynek az adott teljesítéssel meg kíván felelni, az elvégzett munka rövid leírását, a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint az ajánlat oldalszámát, ahol a referenciaigazolás található.

20) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

21) Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét annak, hogy a Kbt. 125. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzon.

22) Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 2 (kettő) másolati példányban kell benyújtania az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy "eredeti példány" vagy "másolati példány". A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdésének megfelelően járjanak el.

23) Irányadó idő: A teljes Ajánlati Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

24) Felelősségbiztosítás: Szerződéskötéskor igazolni kell a projektre és az ajánlattevőre (közös ajánlattétel esetén valamennyi tagra), alvállalkozókra vonatkozó teljes körű kiterjesztést azzal, hogy a felelősségbiztosítás időbeli kiterjesztése a teljesítés időpontjától számított 2 év.

25) Ajánlattevők csatoljanak ajánlatukba pénzügyi ütemtervet a felhívás III.1.2) pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

26) A Kbt.20.§ (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény formájában bocsátja rendelkezésre, eredeti példányban kell benyújtani, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen.

27) Jelen felhívás III.2.2. P2. pontja tekintetében, amennyiben a beszámoló közhiteles elektronikus nyilvántartásban hozzáférhető az utolsó 3 lezárt üzleti évre, az adott szervezet csatoljon ajánlatába nyilatkozatot, amelyben megadja a beszámoló közhiteles elektronikus nyilvántartási elérési útvonalát.

28) Jelen közbeszerzési eljárás keretében megkötendő szerződés teljesítési határideje előreláthatólag 2012. 09. 15., de legalább, ill. legkésőbb a Megrendelő és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti vállalkozási szerződés megkötésének időpontja.

Amennyiben valamely hatósági eljárás a nyertes ajánlattevőnek fel nem róható okból a törvényes eljárási határidőt meghaladóan vagy a törvényes határidőn belül, de valamely esemény, körülmény miatt, amely az ügyintézési határidőbe nem tartozik bele, elhúzódik, abban az esetben az elhúzódás idejével a nyertes ajánlattevő teljesítési határideje meghosszabbodik. A nyertes ajánlattevőnek a Megrendelőt írásban haladéktalanul értesítenie kell a hatósági eljárás esetleges, neki fel nem róható elhúzódásáról.

29) Jelen felhívás VI.3.28) pontjában meghatározott időpontot követő 30 hónapon keresztül nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre kell állnia, mely időszak alatt az alábbi feladatokat köteles ellátni, amennyiben azok szükségessége felmerül: koordinációkon történő részvétel; tervismertetés; a tervekkel kapcsolatos javítási megoldások szolgáltatása és elvégzése.

Rövid leírás

„A ZALAVIZ Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és Közép -Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése” című KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017 azonosító számú beruházás projekt előkészítése során tervezés, létesítési engedélyes és tender tervek elkészítése”.

További információk

Az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására (MAGYARORSZÁG, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.), mint Ajánlatkérő 2011. december 29-én TED: 2011/S 250-408644 számon megjelent ajánlati felhívással közbeszerzési eljárást indított meg, melyet a 2012. február 22-én a 2012/S 36-057031 számon megjelent módosító hirdetménnyel módosított.

A nyertes ajánlattevő:

Zalaterv Konzorcium (MAGYARORSZÁG, 8600 Siófok, Fő u. 15.).

Konzorciumvezető: Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: MAGYARORSZÁG, 8600 Siófok Fő u. 15.).

Konzorciumi tag 1: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (Székhely: MAGYARORSZÁG, 1024 Budapest, Lövőház u. 37.).

Konzorciumi tag 2: HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Kft. (Székhelye: MAGYARORSZÁG, 1034 Budapest, Bécsi út 122-124.).