Földgáz-kereskedelmi szerződés

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlatkérő részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 1.10.2011 - 30.6.2012 közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátásalapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2011-07-18. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2011-05-31.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kicsoda?

• Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Mi az?

• Gáznemű tüzelőanyagok › Földgáz

Hol?

• Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2011-05-31	Ajánlati felhívás
2011-09-22	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2011-05-31)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Földgáz
Mennyiség vagy érték:

Az ajánlatkérő 1.10.2011 - 30.6.2012 közötti időszakra vonatkozó földgázszükségletét biztosító 492 274 gnm3 + 50 % mennyiségű földgáz vásárlása az ajánlatkérő számára az ajánlati dokumentációban megadott felhasználási helyeken.Az ajánlatkérő tehát a megadott 492 274 gnm3 mennyiségtől pozitív irányban 50 %-ban különdíjmentesen eltérhet.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Árubeszerzések
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Földgáz 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Postacím: Gyáli út 2-6.
Postai irányítószám: 1097
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.antsz.hu 🌏
E-mail: beruhazas@oth.antsz.hu 📧
Telefon: +36 14761361 📞
Fax: +36 12168473 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2011-05-31 📅
Benyújtási határidő: 2011-07-18 📅
Közzététel dátuma: 2011-06-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2011/S 106-173797
HL-S szám: 106
További információk

1) Az Ajánlati dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. 2) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint. 3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 4) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaira és a 63. § (3) bekezdésére vonatkozóan. 5) Az ajánlathoz a fentieken túlmenően a következő dokumentumokat kérjük csatolni: — a Magyar Energia Hivatal által kiadott földgáz kereskedelemre vonatkozó érvényes engedélyt, — legalább a ajánlati felhívás II.2.1 pontjában megadott gázmennyiséggel egyező, a szerződés teljesítéséhez szükséges gázforrás rendelkezésre állását igazoló - Ajánlattevő által cégszerűen aláírt írásbeli - nyilatkozatot. 6) Ajánlattevő (közös ajánlattevő), valamint a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a felhívás III.2.2. pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot. A nyilatkozatnak összhangban kell lennie a benyújtott cégkivonattal. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), valamint a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell arról is, ha a cégkivonatban szereplő valamely bankszámlája megszűnt, az ajánlathoz csatolnia kell az erről szóló, a bank által kibocsátott nyilatkozat másolati példányát is. A bankszámla megszűnésének meg kell előznie az ajánlattételi határidő napját. Ajánlattevőnek és 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról is, hogy a fent megjelölteken kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát. 7) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 20. § (3) szakasza alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. 8) Az ajánlatot az ajánlattevőknek a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelmények szerint - nem elektronikusan - kell benyújtaniuk 4 példányban (1 eredeti és 3, az eredetivel mindenben egyező másolat), valamint 1 példányban elektronikus adathordozón is benyújtandó (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file), a papír alapú eredeti példánnyal teljes egészében megegyezően. Az Ajánlattevőnek az ajánlata valamennyi példányának borítóján világosan fel kell tüntetnie az "eredeti" vagy a "másolat" feliratokat. Amennyiben az eredeti példány egyértelműen nem beazonosítható, az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor a Kbt. 80. §. (5) bek. szerint jár el. Ha az eredeti és a másolati példányok között eltérés tapasztalható, az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hiba kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk a Kbt. 70/A. § (1) bek. f) pont szerint. Az ajánlatok csomagolásán fel kell tüntetni a" OTH részére földgáz vásárlása " jeligét, továbbá "Az ajánlattételi határidő előtt fel nem bontható!" szöveget. 9) Ajánlattevő, 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve a Kbt. 69.§.(8). bek. alkalmazása esetén a 10 %-ot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet csatolja - a jelenlegi cégállapotát bemutató - közhiteles cégkivonatát, amely az ajánlati jelentkezési határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi, valamint ha változás van folyamatban, a változás bejegyzés iránti kérelmet és annak cégbíróságra történő elektronikus benyújtását igazoló digitális tértivevényt (kinyomtatva, az elektronikus cégeljárás során eljáró ügyvéd által ellenjegyezve), továbbá az aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, illetve képviseleti jogosulttól származó meghatalmazását. 10) Eredményhirdetés helye: MAGYARORSZÁG 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. „J” épület I. em. tárgyaló. Eredményhirdetés időpontja: 17.8.2011 (11:00). Szerződéskötés helye: MAGYARORSZÁG 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. „J” épület I. em. tárgyaló. A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegzés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 10. nap, 11:00 óra. (Ha ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanap). 11) Idegen nyelvű iratok, dokumentumok becsatolása esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. Ebben az esetben ajánlattevőnek/alvállalkozónak/erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik. 12) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást és nyilatkozatot. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint a közös ajánlattevők egymás közötti feladat megosztásának arányáról. 13) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

További információk

1) Az Ajánlati dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele.

2) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

4) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaira és a 63. § (3) bekezdésére vonatkozóan.

5) Az ajánlathoz a fentieken túlmenően a következő dokumentumokat kérjük csatolni:

— a Magyar Energia Hivatal által kiadott földgáz kereskedelemre vonatkozó érvényes engedélyt,

— legalább a ajánlati felhívás II.2.1 pontjában megadott gázmennyiséggel egyező, a szerződés teljesítéséhez szükséges gázforrás rendelkezésre állását igazoló - Ajánlattevő által cégszerűen aláírt írásbeli - nyilatkozatot.

6) Ajánlattevő (közös ajánlattevő), valamint a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a felhívás III.2.2. pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot. A nyilatkozatnak összhangban kell lennie a benyújtott cégkivonattal. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), valamint a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell arról is, ha a cégkivonatban szereplő valamely bankszámlája megszűnt, az ajánlathoz csatolnia kell az erről szóló, a bank által kibocsátott nyilatkozat másolati példányát is. A bankszámla megszűnésének meg kell előznie az ajánlattételi határidő napját. Ajánlattevőnek és 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról is, hogy a fent megjelölteken kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.

7) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 20. § (3) szakasza alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.

8) Az ajánlatot az ajánlattevőknek a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelmények szerint - nem elektronikusan - kell benyújtaniuk 4 példányban (1 eredeti és 3, az eredetivel mindenben egyező másolat), valamint 1 példányban elektronikus adathordozón is benyújtandó (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file), a papír alapú eredeti példánnyal teljes egészében megegyezően.

Az Ajánlattevőnek az ajánlata valamennyi példányának borítóján világosan fel kell tüntetnie az "eredeti" vagy a "másolat" feliratokat.

Amennyiben az eredeti példány egyértelműen nem beazonosítható, az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor a Kbt. 80. §. (5) bek. szerint jár el. Ha az eredeti és a másolati példányok között eltérés tapasztalható, az eredeti példány tartalma az irányadó.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hiba kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk a Kbt. 70/A. § (1) bek. f) pont szerint. Az ajánlatok csomagolásán fel kell tüntetni a" OTH részére földgáz vásárlása " jeligét, továbbá "Az ajánlattételi határidő előtt fel nem bontható!" szöveget.

9) Ajánlattevő, 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve a Kbt. 69.§.(8). bek. alkalmazása esetén a 10 %-ot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet csatolja - a jelenlegi cégállapotát bemutató - közhiteles cégkivonatát, amely az ajánlati jelentkezési határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi, valamint ha változás van folyamatban, a változás bejegyzés iránti kérelmet és annak cégbíróságra történő elektronikus benyújtását igazoló digitális tértivevényt (kinyomtatva, az elektronikus cégeljárás során eljáró ügyvéd által ellenjegyezve), továbbá az aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, illetve képviseleti jogosulttól származó meghatalmazását.

10) Eredményhirdetés helye: MAGYARORSZÁG 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. „J” épület I. em. tárgyaló.

Eredményhirdetés időpontja: 17.8.2011 (11:00).

Szerződéskötés helye: MAGYARORSZÁG 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. „J” épület I. em. tárgyaló.

A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegzés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 10. nap, 11:00 óra. (Ha ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanap).

11) Idegen nyelvű iratok, dokumentumok becsatolása esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. Ebben az esetben ajánlattevőnek/alvállalkozónak/erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik.

12) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást és nyilatkozatot. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint a közös ajánlattevők egymás közötti feladat megosztásának arányáról.

13) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték:

Az ajánlatkérő tehát a megadott 492 274 gnm3 mennyiségtől pozitív irányban 50 %-ban különdíjmentesen eltérhet.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Ajánlatkérő budapesti telephelyei a dokumentáció szerint.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:

— akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben és a 61. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok állnak fenn.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:

— akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn,

— akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok állnak fenn.

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § alapján kell igazolnia.

A nyilatkozatoknak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az alábbi 1. és 2. francia bekezdésben foglaltak mind az ajánlattevő, mind a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra külön-külön vonatkoznak, a 3. bekezdésben foglaltak ajánlattevőre és 10 % feletti alvállalkozóra együttesen vonatkoznak:

— A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata valamennyi bankszámlára vonatkozóan ajánlattevő, 10 % fölötti alvállalkozó fizetőképességének megítéléséhez az ajánlati felhívás feladásának időpontjától számítva 1 évre visszamenőleg a következő tartalommal: mióta vezeti ajánlattevő, 10 % fölötti alvállalkozó bankszámláját; számlákkal szemben volt-e 30 napot meghaladóan sorban állás,

— A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti, ajánlattevő, 10 % fölötti alvállalkozó éves beszámolói az utolsó 2 lezárt üzleti év gazdálkodásáról. Amennyiben könyvvizsgálói záradék készítésének kötelezettsége alá esik, ezzel ellátott beszámolók,

— A ajánlattevő 2008., 2009. és 2010. évi teljes nettó árbevételére, valamint a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (földgáz-kereskedelmi tevékenység) nettó árbevételére vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozat.

Az erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozóan a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak az irányadók a 4. § 3/E pontjával összhangban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan ajánlattevő, 10 % fölötti alvállalkozó, ha:

— Ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó bármelyik bankszámlájával szemben a ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszaszámított 1 éven belül 30 napot meghaladóan volt sorban állás,

— Az utolsó 2 lezárt üzleti év éves beszámolója szerint üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye negatív,

— Ha a 2008., 2009. és 2010. évi teljes árbevétele nem nagyobb, mint a három év átlagában évi nettó 150 000 000 HUF, valamint 2008., 2009. és 2010. évi, a földgáz-kereskedelemből származó nettó árbevétele a három év átlagában nem nagyobb, mint évi nettó 100 000 000 HUF.

Ajánlattevőnek, 10 % feletti alvállalkozónak az 1. és 2. követelménynek önállóan kell megfelelniük, míg a 3. követelménynek együttesen kell megfelelniük.

Műszaki és szakmai képességek:

Az alábbiak a ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra együttesen vonatkoznak:

— A Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az előző 2 év (2009., 2010.) legjelentősebb szállításainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy az értékesített földgáz mennyisége, a referenciát adó személy neve és elérhetősége megjelölésével), a Kbt. 68. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,

— A Kbt. 67. § (1) bekezdés b) pontja szerint a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírásával.

Az erőforrást nyújtó szervezetre vonatkozóan a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak az irányadók a 4. § 3/E pontjával összhangban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan ajánlattevő, 10 % fölötti alvállalkozó:

— Ha nem igazolja a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően, hogy rendelkezik a 2009. és 2010. évre vonatkozóan évi legalább egy-egy, minimum 480 000 gnm3/év földgáz értékesítésről szóló referenciával,

— Ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, földgázszolgáltatás alkalmazási területen ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel.

Ajánlattevőnek, 10 % fölötti alvállalkozónak a fenti követelményeknek együttesen kell megfelelniük.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

A kötbérek alkalmazási feltételeit az eljárás nyertesével kötendő szerződés tartalmazza, az alábbi főkritériumok, mint ajánlattételi és szerződéskötési feltételek figyelembevételével.

Eladó kötbérfizetési kötelezettsége:

Alulszállítás esetén fizetendő kötbér.

Alulszállítás esetén az Eladó kötbért köteles fizetni a Vevőnek. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett földgázmennyiségnek a szerződésszegés időszakában érvényes gázdíjak számtani átlagértékével számított forint értéke. A kötbér mértéke: a kötbér alap 50 %-a.

Minőségi hibaesetén fizetendő kötbér.

Minőségi hibás gáz eladása esetén az Eladó kötbért köteles fizetni a Vevőnek. A kötbér alapja: a vizsgált és megkifogásolt minta vételének napját megelőző utolsó mérési naptól a minőségi hiba megszüntetésének napjáig tartó időtartamra megállapított napi nominált mennyiség. Értéke kiszámításának módja: a tárgyhavi földgázár szorozva a kötbér alapját képező mennyiséggel. A kötbér mértéke: a kötbéralap 25 %-a.

Vevő kötbérfizetési kötelezettsége:

Alulvételezés esetén fizetendő kötbér.

Vevő Alulvételezés esetén kötbért köteles fizetni Eladónak. A kötbér alapja a Szerződött Minimum Mennyiség - 492.274 gnm3 - és a Szerződött Minimum Mennyiségnél kevesebb, átvett földgázmennyiség különbsége, hőegyenértékre átszámolva. (GJ).

A kötbér mértéke: a kötbér alap 25 %-a. (GJ).

A Vevő által fizetendő kötbér összege a kötbér mértékének és a szerződés időszakában érvényes gázdíj egységárak (GDE) havi számtani átlagértékének (HUF/GJ) szorzata. (HUF).

Túlvételezés esetén fizetendő kötbér.

Vevő Túlvételezés esetén kötbért köteles fizetni Eladónak. A kötbér alapja a Szerződött Maximum Mennyiség - 738.411 gnm3 - és a Szerződött Maximum Mennyiségnél több, átvett földgázmennyiség különbsége, hőegyenértékre átszámolva. (GJ).

Az eljárás nyertesének 3 000 000 HUF összegben teljesítési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 53/A. § (6) bekezdésének a) pontja alapján, az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00281519-00000000 számú számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény formájában, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Kifizetés: helyenkénti részletezést tartalmazó, havonta történő elszámolás alapján kiállított tételes számla szerint, átutalással a Kbt. 305. § (1) és (3) bekezdésben előírtaknak megfelelően, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ának figyelembevételével. Ajánlatkérő előleget nem, rész-számlát kizárólag az RHD havi összegére fizet.

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

A dokumentáció ára 50 000 HUF + ÁFA.

A dokumentáció árát az OTH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00281519-00000000 számú számlájára történő átutalással kell teljesíteni. Az átutalási megbízás közlemény rovatába írandó szöveg: "Földgázvás. tárgyú dok. megvásárlása ".

A dokumentáció munkanapokon 9:00-16:00 óráig, pénteken 9:00 - 12:00, az ajánlattétel utolsó napján 8:00-11:00 óráig, a befizetést igazoló bizonylat bemutatását követően átvehető személyesen, vagy megküldése igényelhető postai úton a Kbt. 54. § (8) bekezdésében meghatározott módon. A dokumentáció átvételének feltétele az ellenérték befizetésének igazolása. Az ajánlati dokumentáció a jelen ajánlati felhívás megjelenésétől kezdve az ajánlattételi határidőig a Semmelweis Beszerzési Kft. honlapjáról:www.sbkft.hu, a dokumentáció megvásárlásakor megadott jelszóval is letölthető.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2011-07-18 📅
A bontás helye: MAGYARORSZÁG 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. „J” épület I. em. tárgyaló.
Hely: MAGYARORSZÁG 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. „J” épület I. em. tárgyaló.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint.
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Illyés Domokos beruházási főosztályvezető
Internetcím: www.antsz.hu 🌏
Név: Semmelweis Beszerzési Kft.
Postacím: Üllői út 55.
Postai irányítószám: 1091
Kapcsolattartó pont: I. em .2.
Bíró Erzsébet közbeszerzési referens
Telefon: +36 12109616 📞
E-mail: biro.erzsebet@sbkft.hu 📧
Fax: +36 12109618 📠
URL további információkért: www.sbkft.hu 🌏
Kapcsolattartó pont: I. em 2.
Dokumentumok URL-je: www.sbkft.hu 🌏
Név: Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Kapcsolattartó pont: Bp. IX. Gyáli út 2-6. „J” épület I. em. 5.
Részvételi URL: www.antsz.hu 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Kezdeti időpont: 2011-10-01 📅
Végdátum: 2012-06-30 📅
További információk

1) Az Ajánlati dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele.

2) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-ban foglaltak szerint.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

4) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaira és a 63. § (3) bekezdésére vonatkozóan.

5) Az ajánlathoz a fentieken túlmenően a következő dokumentumokat kérjük csatolni:

— a Magyar Energia Hivatal által kiadott földgáz kereskedelemre vonatkozó érvényes engedélyt,

— legalább a ajánlati felhívás II.2.1 pontjában megadott gázmennyiséggel egyező, a szerződés teljesítéséhez szükséges gázforrás rendelkezésre állását igazoló - Ajánlattevő által cégszerűen aláírt írásbeli - nyilatkozatot.

6) Ajánlattevő (közös ajánlattevő), valamint a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta a felhívás III.2.2. pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot. A nyilatkozatnak összhangban kell lennie a benyújtott cégkivonattal. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), valamint a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell arról is, ha a cégkivonatban szereplő valamely bankszámlája megszűnt, az ajánlathoz csatolnia kell az erről szóló, a bank által kibocsátott nyilatkozat másolati példányát is. A bankszámla megszűnésének meg kell előznie az ajánlattételi határidő napját. Ajánlattevőnek és 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról is, hogy a fent megjelölteken kívül más pénzintézetnél nem vezet számlát.

7) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 20. § (3) szakasza alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.

8) Az ajánlatot az ajánlattevőknek a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelmények szerint - nem elektronikusan - kell benyújtaniuk 4 példányban (1 eredeti és 3, az eredetivel mindenben egyező másolat), valamint 1 példányban elektronikus adathordozón is benyújtandó (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file), a papír alapú eredeti példánnyal teljes egészében megegyezően.

Az Ajánlattevőnek az ajánlata valamennyi példányának borítóján világosan fel kell tüntetnie az "eredeti" vagy a "másolat" feliratokat.

Amennyiben az eredeti példány egyértelműen nem beazonosítható, az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor a Kbt. 80. §. (5) bek. szerint jár el. Ha az eredeti és a másolati példányok között eltérés tapasztalható, az eredeti példány tartalma az irányadó.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hiba kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk a Kbt. 70/A. § (1) bek. f) pont szerint. Az ajánlatok csomagolásán fel kell tüntetni a" OTH részére földgáz vásárlása " jeligét, továbbá "Az ajánlattételi határidő előtt fel nem bontható!" szöveget.

9) Ajánlattevő, 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve a Kbt. 69.§.(8). bek. alkalmazása esetén a 10 %-ot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet csatolja - a jelenlegi cégállapotát bemutató - közhiteles cégkivonatát, amely az ajánlati jelentkezési határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi, valamint ha változás van folyamatban, a változás bejegyzés iránti kérelmet és annak cégbíróságra történő elektronikus benyújtását igazoló digitális tértivevényt (kinyomtatva, az elektronikus cégeljárás során eljáró ügyvéd által ellenjegyezve), továbbá az aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, illetve képviseleti jogosulttól származó meghatalmazását.

10) Eredményhirdetés helye: MAGYARORSZÁG 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. „J” épület I. em. tárgyaló.

Eredményhirdetés időpontja: 17.8.2011 (11:00).

Szerződéskötés helye: MAGYARORSZÁG 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. „J” épület I. em. tárgyaló.

A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegzés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 10. nap, 11:00 óra. (Ha ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanap).

11) Idegen nyelvű iratok, dokumentumok becsatolása esetén magyar nyelvű fordítás mellékelése is kötelező. Ebben az esetben ajánlattevőnek/alvállalkozónak/erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik.

12) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást és nyilatkozatot. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint a közös ajánlattevők egymás közötti feladat megosztásának arányáról.

13) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postacím: Margit krt. 85.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@chello.hu 📧
Telefon: +36 13367776 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 13367778 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 323. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2011/S 106-173797 (2011-05-31)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2011-09-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 58 895 945 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2011-09-22 📅
Közzététel dátuma: 2011-09-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2011/S 184-300523
Hirdetményre hivatkozik: 2011/S 106-173797
HL-S szám: 184
További információk

Az egy ajánlattevőre érvényes jogszabályi hivatkozás miatt elektronikus árlejtésre nem került sor.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2011-08-19 📅
Név: Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: II. János Pál pápa tér 20.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kozbeszerzes@fogaz.hu 📧
Internetcím: www.fogaz.hu 🌏
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: dontobizottsag@chello.hu 📧
Forrás: OJS 2011/S 184-300523 (2011-09-22)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások (4 új beszerzések)

Tüzelőanyagok (2)

Gáznemű tüzelőanyagok (2)