"Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata részére"

Mennyiség vagy érték

Keretmegállapodás keretében Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata mélyépítési munkáinak elvégzésére, ennek keretében közhasználatú létesítményeinek építése, fenntartása, javítása, megújítása, fejlesztése.Ennek során az alábbi tevékenységek fordulnak elő:— útépítés,— útfelújítás,— járdaépítés,— kerékpárút építése,— csapadékvíz elvezetés,— útvíztelenítés,— fakivágás,— növénytelepítés,— közvilágítás kiépítése, korszerűsítése, felújítása,— végleges és ideiglenes forgalomtechnika kiépítése,— közművezetékek (gáz, ivóvíz, szennyvíz, elektromos vezetékek) építése és kiváltása,— köztéri bútorok telepítése.A kivitelezés várhatóan egy időben egyszerre több helyen is előfordulhat.50 000 0003 000 000 000

További információk

VI.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

Dátum: 1.9.2011 (10:00).

Helyszín: CEU Tender Kft. MAGYARORSZÁG, 1016 Budapest, Avar u. 8./B.

VI.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

Dátum: 11.9.2011 (10:00).

VI.3.3) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

Ár (számokkal): 200 000 + ÁFA. Pénznem: HUF.

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő nevében eljáró CEU Tender Kft. Budapest Bank Nyrt. által vezetett 10103173-51001700-01000003 számú számlájára kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni, a megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel: "Budapest XVII. ker. keretmegállapodás mélyépítésre - AD.".

Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása (vagy ajánlattevő vagy a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szervezet), a dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti igénylést tartalmazó okmányt az ajánlatkérő nevében eljáró postacímére is meg kell küldeni. Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet), a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, email címét és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként a dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A dokumentáció átvehető az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 9:00-14:00, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig az Ajánlatkérő nevében eljáró Titkárságán.

VI.3.4) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.

VI.3.5) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.4) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Az értékelés az 1., és 2. részszempontok esetében az értékarányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap.

1. Részszempont: Ajánlati ár: Ajánlatkérő a mintaköltségvetés tételeire adott nettó megajánlásokat soronként/tételenként értékeli. (A pontszámok 1-100-ig terjednek). A sorokhoz rendelt tételek fontosságával összhangban fontossági szorzók is megadásra kerültek, melyekkel be kell szorozni az adott tételsoron található megajánlott nettó összeget. Az így kiszámított tételeket Ajánlatkérő az értékarányosítás módszerével hasonlítja össze, ahol a legjobb megajánlása kapja a 10 tételpontot a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebbet kap. A tételenként kapott pontokat ajánlatkérő összesíti és az összesen legtöbb téltelpontot kapó ajánlat minősül a legjobb ajánlatnak és az kapja a kiosztható maximális 100 pontszámot. (Az összesen pont képezi az értékelés alapját.).

Az értékelést az Ajánlatkérő az értékarányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (100 pont) a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap.

2. Részszempont: Jótállás időtartama: Az Ajánlattevő a Felolvasólapon köteles meghatározni, hogy hány hónapos jótállási időt vállal.

Ajánlatkérő a legalább 36 hónapos jótállási időt értékeli, a 36 hónap alatti megajánlást tartalmazó ajánlatokat az Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

Ajánlatkérő a 60 hónapnál magasabb megajánlásokat elfogadja, de nem értékeli többletponttal (értékelési limit).

VI.3.6) Egyéb információk:

1) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen meghatározott mértéke: 3 000 000 HUF, azaz hárommillió forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15517007 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: "Budapest XVII. ker. keretmegállapodás mélyép. - ajánlati biztosíték". Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. Amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati biztosíték nyújtani, az ajánlatban csatoljanak egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot visszautalni (dokumentáció C.9.3. pontjának megfelelően).

2) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.

3) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást és felelősségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.

4) Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) és c) és d) pontja szerinti szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, valamint az Ajánlati Felhívás feladásának napjánál nem régebbi közhiteles cégmásolatát (Egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolványát, melyet ajánlatkérő a cégmásolattal egyenértékűnek tekint). Amennyiben az ajánlatban megjelölt, Ajánlattevő vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b), c), vagy d) pontja szerinti szervezet vagy személy nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő, vagy a Kbt. 71. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontja szerinti szervezet cég ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében a cégbíróság elektronikus nyilvántartásból lekért iratot-, vagy olyan dokumentumot, amellyel ajánlattevő igazolni tudja, hogy a változásbejegyzési kérelmet a Cégbírósághoz beadta, és ezt a bíróság igazolja.

5) A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőknek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást, továbbá az olyan ajánlattevőknek akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be az adott dokumentumot a 24/1986. (VI.26) MT rendelet szerinti hiteles magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia. Kivételt képez az eredendően több nyelven készült igazolás, nyilatkozat, melynek kizárólag magyar nyelvű tartalmát vizsgálja ajánlatkérő.

6) Az ajánlatkérő konzultációt nem kíván tartani, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet. Ajánlattevők a helyszínt önállóan megtekinthetik, ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

7) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 70. § (2) bekezdésére, a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is) és a Kbt. 72. §-ra.

8) Lezárt üzleti év alatt az ajánlatkérő a felhívás feladásának napjáig lezárt üzleti évet érti.

9) Az ajánlatkérő nevében eljáró: a felhívás A melléklet I. és II. és III. pontjában meghatározott CEU Tender Kft.

10) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

11) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 91. § (2) bekezdésével kapcsolatban, hogy az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén- az ajánlatok értékelése során [81.§ (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 93.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.

12) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

13) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 83. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.

14) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésével kapcsolatban támogatásra irányuló igényt nyújtott be.

15) A felhívás III.2.3) pont alkalmassági előírás tekintetében Ajánlatkérő azt tekinti befejezett referenciának, ahol az építési szerződés műszaki átadás-átvétellel lezárult.

16) Ajánlatkérő a három legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevővel - az eljárás nyerteseivel - köt keretmegállapodást.

17) Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

18) Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 5 (öt) másolati példányban, kell benyújtania az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy "eredeti példány" vagy "másolati példány". A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó. A költségvetést, melyet az ajánlattevőknek ki kell tölteni, elektronikusan az ajánlatukhoz 1 példányban CD-n, xls (MS Excel) formátumban is be kell nyújtani. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a Kbt. 70/A.§ (1) bekezdésének megfelelően járjanak el.

19) Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója (ha kíván igénybe venni), valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta a felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy Ajánlattevői nyilatkozat. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, Ajánlattevő külön nyilatkozatban sorolja fel, ezen bankszámláit. Amennyiben Ajánlattevő nem tud a felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti, technikai-átvezetési, deviza, lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák tekintetében, úgy külön nyilatkozni kell a számlaszámok megjelölésével, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy ezen számlák tekintetében csatolja a bank nyilatkozatát (a számlaszám és a típus megadásával), miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.

20) Ajánlattevők a felhívás III.2.2) és III.2.3) pont alkalmassági előírás kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlatkészítés során: Amennyiben az ajánlattevő jelentkező a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik (a Kbt. 4.§ 3/E pontjával összhangban), csatolandó a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti alvállalkozóval kíván megfelelni, a Kbt. 69.§ (8) bekezdésére tekintettel ezen szervezet csatolja be a felhívásban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat is, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható.

21) Ajánlattevők Jelentkezők a felhívás III.2.3) pont M.1. alkalmassági előírása kapcsán a Kbt. 68.§ (2) bekezdés szerinti igazolást és az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához egy jelentkezői referencianyilatkozatot csatoljanak az alábbiaknak megfelelően:

— A referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell: a kezdési és a befejezési határidő pontos (naptári napban megadott) megjelölését, továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a főbb műszaki adatokat, a munka jellegét (fővállalkozói/generálkivitelezői, konzorciumi) valamint minden olyan információt, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható: a saját teljesítések pontos leírása munkarészek, mennyiségek, értékek megnevezésével,

— A referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételt, melynek az adott teljesítéssel meg kíván felelni, az elvégzett munka rövid leírását, a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint az ajánlat oldalszámát, ahol a referenciaigazolás található. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra.

22) Nyertes Ajánlattevő közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a keretmegállapodás hatálya alatt kötött egyedi Vállalkozási szerződés tárgyát képező munkavégzés során harmadik személynek okoz.

Nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy felelősségbiztosítási szerződést köt vagy terjeszt ki a jelen keretmegállapodás hatálya alatt kötött egyedi Vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során, harmadik személynek okozott károk megtérítésére. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát a Megrendelőnek az egyedi szerződés(ek) aláírását követő 15 napon belül átadni.

A keretmegállapodás második szakaszában Nyertes Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább az egyedi Vállalkozási szerződés(ek) teljes nettó értékének 2 %-át kitevő mértékű teljes körű érvényes szakmai felelősségbiztosítással (Kbt. 306. § (2) bekezdés). A felelősségbiztosítás megléte az egyedi Vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele.

23) Nyertes Ajánlattevő köteles az elvégzett munka minőségét tanúsítani. Nyertes Ajánlattevő kötelezi magát, hogy a megfelelőség igazolásához szükséges minőségi tanúsítványokat az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben előírtaknak megfelelően szerzi be, és a beépítés előtt a minőségtanúsítvány másolatát átadja a Megrendelőnek.

24) Nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. Nyertes Ajánlattevő köteles gondoskodni az állag-, baleset-, vagyonbiztonságról, és az általa okozott károk helyreállításáról.

25) A keretmegállapodás második szakaszában megkötött egyedi Vállalkozási szerződések alapján megvalósult építési beruházások tekintetében az átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 1 éven belül a Megrendelő utófelülvizsgálati eljárást tart. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy valamennyi, teljesítésben résztvevő alvállalkozó is jelen legyen az eljárás során.

26) A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban nem mentesíti Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól.

Ajánlattevők kötelesek az ajánlati dokumentációban lévő mintaköltségvetés minden sorát a Kbt. 86. § (1) bekezdésére figyelemmel kitölteni, negatív előjelű, vagy nulla értékű megajánlás nem szerepelhet, negatív előjelű, vagy nulla értékű megajánlást nem tartalmazhat. Az ilyen megajánlást tartalmazó, vagy hiányosan kitöltött mintaköltségvetést tartalmazó ajánlatokat az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja!

Ajánlattevőknek az ajánlati ár kialakítása során szem előtt kell tartani, hogy a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi vállalkozási szerződéseket tervek alapján kell végezni, így figyelembe kell venniük a majdani hatósági engedélyekben, közműkezelői nyilatkozatokban, állásfoglalásokban foglaltakat. Fentiekben foglaltakról ajánlattevők kötelesek külön nyilatkozni.

27) A keretmegállapodás alapján kötött egyedi vállalkozási szerződések kapcsán az építés alatt a közmű üzemeltetők esetenkénti szakfelügyeleti díjai, továbbá a munka és vagyonvédelemmel valamint a forgalomkorlátozással kapcsolatos költségek a vállalkozót terhelik.

28) A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megbízó területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására.

29) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés a) pontjában rögzítettek alapján a keretmegállapodásban meghatározott feltételek alkalmazásával a verseny újbóli megnyitása nélkül - írásbeli konzultációt követően -köthet szerződés(eket) az első részben alkalmazott bírálati szempont alapján a közbeszerzés meghatározott része vonatkozásában az első helyen rangsorolt, illetőleg amennyiben az első helyen rangsorolt ajánlattevő nem képes a szerződés teljesítésére, az eljárás első része eredményének kihirdetésekor a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel, feltéve, hogy a keretmegállapodás az adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés valamennyi feltételét tartalmazza.

30) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítése során csak érvényes munkavállalási engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy munkavégzést ne folytasson az, aki nem rendelkezik a jogszabályok által előírt munkaszerződéssel, illetve munkavállalási vagy tartózkodási engedéllyel, továbbá munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban nem részesült.

31) Vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kivitelezési munkák teljes időtartamában a saját munkavállalóival kapcsolatos minden munkavédelmi kötelezettségének eleget tesz a munkavédelemről szóló jogszabályokban és biztonsági szabályzatokban, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (11.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglalt rendelkezéseknek. A tevékenység végzéséhez szükséges a jogszabályokban meghatározott egyéni védőeszközök biztosítása a Vállalkozó kötelessége.

32) A jelen keretmegállapodás tekintetében felhívjuk figyelmüket a Kbt. 136/A.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakra.

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve

A keretmegállapodás alapján a második szakaszban indított közbeszerzési eljárásokban lesznek Ajánlatkérő saját forrásából megvalósuló, illetőleg lesznek uniós és hazai támogatással rendelkező projektekhez kapcsolódó beszerzések, - a teljesség igénye nélkül- így: KMOP, KEOP, Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT), stb.