Vállalkozási szerződés a "Szeged Agóra Pólus a közművelődés szolgálatában" projekthez kapcsolódó építési munkák generál kivitelezésére

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

A "Szeged Agóra Pólus a közművelődés szolgálatában" projekthez kapcsolódó építési munkák generál kivitelezése, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2011-04-13. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2011-02-24.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2011-02-24 Ajánlati felhívás
2011-07-05 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2011-02-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Magasépítési munka
Mennyiség vagy érték:
Szeged Agóra Pólus építési beruházás kivitelezése az alább részletezettek szerint:Az építési terület a Szeged Kálvária sugárút-Jósika utca-Gogol utca- Londoni körút által határolt tömbbelső (korábban telephelyként funkcionált, irodákkal, raktárhelyiségekkel), mely a jelenlegi Jósika utcai bejárat mellett a Kálvária sugárút és a Gogol utca felől is feltárásra kerül. A területen található épületek nagy részét el kell bontani, helyükön épül az új közművelődési intézmény épülete, a megmaradó épületek felújításra kerülnek.Műszaki adatok:Telek területe: 8 113 m².Beépített bruttó alapterület: 3 225 m².Bontandó létesítmények bruttó alapterülete: 2 916 m².Bontandó felvonó: 1 db hidraulikus teherfelvonó.Meglévő épület felújítással érintett nettó alapterülete: 201 m².Új térburkolat alapterülete: 2 838,7 m².Térszinti új zöldterület nagysága: 1 643 m².Parkolók száma, fedett: 37 db, nyitott: 41 db.Új épület (főépület):— építmény magassága: 12,48 m (80,00 mBf-hez viszonyítva),— nettó alapterülete:Földszint: 2 448,4 m².I. emelet: 1 660,2 m²II. emelet: 1 513,6 m²III. emelet: 1 129,0 m²Összesen: 6 751,2 m².— zöldtető kialakítás: 915 m²,— geotermikus talajszonda fúrás (hőszivattyús fűtési rendszerhez): 49 db 100 m mélységben,— napelemek telepítése: 92,2 m² / 72 db,— napkollektor telepítése: 46 m² / 23 db,— felvonók: 2 db 630 kg-os (8 személyes) személylift, 1 db 2 000 kg-os (26 személyes) személy/teherlift,— közműellátás: víz, csatorna, gáz, 10kV középfeszültség (transzformátor állomással) és gyengeáramú hálózat kiépítése szükséges.Pályázati források:TIOP 1.3.3. - nettó 1 281 560 002 HUF.KEOP 4.2.0/B - nettó 100 166 627 HUF.KEOP 4.4.0 - nettó 11 193 440 HUF.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Postacím: Széchenyi tér 10.
Postai irányítószám: 6720
Postai város: Szeged
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szegedvaros.hu 🌏
E-mail: kovacs.katalin@szeged.eu 📧
Telefon: +36 62564363 📞
Fax: +36 62564292 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2011-02-24 📅
Benyújtási határidő: 2011-04-13 📅
Közzététel dátuma: 2011-02-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2011/S 40-065288
HL-S szám: 40
További információk
1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 26.4.2011 (11:00). 2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 9.5.2011. 3. Dokumentáció megvásárlása (ajánlattevő vagy 10 % feletti alvállalkozó által) az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentáció másra át nem ruházható. 4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció az ellenérték befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az A melléklet II. pontjában megadott kapcsolattartási pont szerinti címen vehető át, munkanapokon 9:00-15:00 óráig, pénteken 9:00-13:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció megküldését, írásban érkező, az ajánlattevő (vagy 10 % feletti alvállalkozó) és az eljárás adatait rögzítő megkeresésre, 2 munkanapon belül postai úton teljesítjük a Kbt. 54. § (8) bekezdése alapján. 5. Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági feltételeket. 6. Az ajánlatokat 1 eredeti és 4 másolati példányban kell elkészíteni és a 5 példányt egy nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. Az ajánlattevő köteles xls és pdf formában CD-re írva a beárazott költségvetést benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. § előírásainál egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint: 6.1. Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. 6.2. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható. A borítékon kérjük feltüntetni a közbeszerzés azonosító számát és tárgyát. 7. Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdése és a 71. § (1) a)-d) pontjai tekintetében. 9. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba való betekintésre, munkanapokon 9-11 óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig. 10. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amelynek összege: 5 000 000 HUF, amelynek az ajánlati kötöttség idejére, a rendelkezésre állását az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az ajánlattevőnek igazolni kell. A biztosíték nyújtható eredeti igazolás formájában: — Az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett 12067008-00102705-00100002 számú bankszámlájára történő befizetéssel, — Bankgaranciával, — Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 11. Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratokat magyar nyelvű fordításban is benyújtandó. 12. Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozó, illetve a Kbt. 69. § (8) bekezdése esetén 10 % alatti alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata (adott esetben el nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példánya), valamint az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselőik aláírási címpéldánya. vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-minta. 13. Közös ajánlattétel esetén a részletes konzorciális megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető (képviselő) cég megjelölésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak jelen közbeszerzés tárgyának megvalósításáért. 14. Ajánlattevőnek - nyertessége esetén - rendelkeznie kell a dokumentációban előírt tartalmú felelősségbiztosítással, amelynek részletes követelményeit a dokumentáció tartalmazza, amelybe díjmentesen, akár elektronikus úton is betekintést enged az ajánlatkérő. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevő és a biztosító nyilatkozzon arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén az Ajánlati Dokumentációban előírt tartalmú - a Kbt. 306. § (2) bekezdésének megfelelő felelősségbiztosítási fedezetet is magában foglaló - biztosítási szerződést adott munkára vonatkozóan az eredményhirdetést követően haladéktalanul megköti vagy amennyiben az Ajánlati Dokumentációban előírt tartalmú biztosítással rendelkezik, azt nyertessége esetén tárgyi munkára vonatkozóan az eredményhirdetést követően haladéktalanul kiterjeszti. 15. Az ajánlatkérő az alkalmassági körben megadott esetleges nem HUF értéket, az ajánlattételi felhívás megjelenésének napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számolja át. 16. Az Ajánlatkérő a benyújtott pályázatra tekintettel felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére. 17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 53/A. § (5) bekezdése, 69. § (8) bekezdése 69. § (4) bekezdése szerinti adatokat és nyilatkozatokat. 18. Az eljárásban benyújtandó igazolásokkal kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 20. § (7) bekezdésére. 19. Ha a Vállalkozó nem a dokumentációban megadott típust kívánja beépíteni, úgy részletes áruleírást köteles csatolni, az egyenértékűség megállapításához. 20. Ajánlattevő csatoljon műszaki-pénzügyi ütemtervet és számlázási ütemtervet; adja meg a részszámlákkal arányos műszaki tartalmat és a várható teljesítési ütemtervet. A benyújtott műszaki ütemterv tájékoztató jellegű, azt az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követően, a munkaterület átadás időpontjával véglegesít, ami azonban nem okozhatja a véghatáridő módosulását. 21. Az ajánlattevő a projekt kivitelezésében résztvevő személyekre vonatkozóan csatoljon szervezeti ábrát a részvételre jelölt személyek megnevezésével. 22. Az ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot a Kbt. 72. § szerint arról, hogy tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. 23. Nyilatkozzon, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy az alvállalkozója további alvállalkozót vegyen igénybe. 24. Nyilatkozzon, hogy előleg folyósítására igényt tart-e, az előírt feltételek szerint. 25. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: 10.3.2011 (10:00), Találkozás helyszíne: MAGYARORSZÁG, Szeged, Jósika u. 19-21., a 19. szám alatti utcafronton.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A "Szeged Agóra Pólus a közművelődés szolgálatában" projekthez kapcsolódó építési munkák generál kivitelezése, a közbeszerzési műszaki leírásban részletezett műszaki tartalommal.
Mennyiség vagy érték:
Szeged Agóra Pólus építési beruházás kivitelezése az alább részletezettek szerint:
Az építési terület a Szeged Kálvária sugárút-Jósika utca-Gogol utca- Londoni körút által határolt tömbbelső (korábban telephelyként funkcionált, irodákkal, raktárhelyiségekkel), mely a jelenlegi Jósika utcai bejárat mellett a Kálvária sugárút és a Gogol utca felől is feltárásra kerül. A területen található épületek nagy részét el kell bontani, helyükön épül az új közművelődési intézmény épülete, a megmaradó épületek felújításra kerülnek.
Többet mutasson
Műszaki adatok:
Telek területe: 8 113 m².
Beépített bruttó alapterület: 3 225 m².
Bontandó létesítmények bruttó alapterülete: 2 916 m².
Bontandó felvonó: 1 db hidraulikus teherfelvonó.
Meglévő épület felújítással érintett nettó alapterülete: 201 m².
Új térburkolat alapterülete: 2 838,7 m².
Térszinti új zöldterület nagysága: 1 643 m².
Parkolók száma, fedett: 37 db, nyitott: 41 db.
Új épület (főépület):
— építmény magassága: 12,48 m (80,00 mBf-hez viszonyítva),
— nettó alapterülete:
Földszint: 2 448,4 m².
I. emelet: 1 660,2 m²
II. emelet: 1 513,6 m²
III. emelet: 1 129,0 m²
Összesen: 6 751,2 m².
— zöldtető kialakítás: 915 m²,
— geotermikus talajszonda fúrás (hőszivattyús fűtési rendszerhez): 49 db 100 m mélységben,
— napelemek telepítése: 92,2 m² / 72 db,
— napkollektor telepítése: 46 m² / 23 db,
— felvonók: 2 db 630 kg-os (8 személyes) személylift, 1 db 2 000 kg-os (26 személyes) személy/teherlift,
— közműellátás: víz, csatorna, gáz, 10kV középfeszültség (transzformátor állomással) és gyengeáramú hálózat kiépítése szükséges.
Pályázati források:
TIOP 1.3.3. - nettó 1 281 560 002 HUF.
KEOP 4.2.0/B - nettó 100 166 627 HUF.
KEOP 4.4.0 - nettó 11 193 440 HUF.
Hivatkozási szám: 43842/2010/SZMJVÖ.
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:
1. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében az "Agóra PÓLUS -Pólus- illetve társpólus városok innovatív kulturális infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása megnevezésű pályázattal (kiírási száma: TIOP-1.3.3/08/1 és TIOP 1.3.3/08/2) megvalósuló "Szeged Agóra Pólus a közművelődés szolgálatában" (kódszáma: TIOP-1.3.3-08/2-2009-0007) projekt,
Többet mutasson
2. a Környezet és Energia Operatív Program keretében a "Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán termelés" megnevezésű pályázattal (kiírási száma: KEOP-2009-4.4.0) megvalósuló "A Szeged Agóra Pólus villamosenergia igényének kielégítése napenergiával" (kódszáma: KEOP-4.4.0/A/09-2009-0017) projekt, valamint,
Többet mutasson
3. a Környezet és Energia Operatív Program keretében a "Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" megnevezésű pályázattal (kiírási száma: KEOP-2009-4.2.0/B) megvalósuló "A Szeged Agóra Pólus hő és hűtési igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal" (kódszáma: KEOP-4.2.0/B/09-2009-0032) projekt.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
Szeged Kálvária sugárút-Jósika utca-Gogol utca- Londoni körút által határolt tömbbelső, helyrajzi szám: 3300/2.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1), 61. § (1) d), a 61. § (2), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) a)-c) és a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Többet mutasson
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, a közjegyzői nyilatkozatnak az ajánlattételi határidőt megelőző 90 napnál nem régebbi keltezésűnek kell lenni.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
Az alábbi igazolásokat az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell benyújtania, az árbevétel kivételével, amelyet együttesen is teljesíthetnek (az árbevételt a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval is).
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében nincs lehetőség, a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében (a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve).
Többet mutasson
P/1. Csatoljon valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény valamennyi számlájáról, az ajánlattételi felhívás feladásától számított 45 napnál nem régebbi nyilatkozatot, az alábbi tartalommal: 1. mióta vezeti a számláját 2. előfordult-e, ha igen, hány alkalommal, hogy a fizetési kötelezettségének 30 napot meghaladóan nem tudott eleget tenni az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban, 3. lejárt hiteltartozása van-e az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban. A Cégkivonatban szereplő összes bank összes számlájáról köteles igazolást csatolni. Kbt. 66.§ (1) a).
Többet mutasson
P/2. Csatolja az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg + eredmény-kimutatás + kiegészítő melléklet), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő egyszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is az utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva) Kbt. 66. § (1) b).
Többet mutasson
P/3. Nyilatkozzon a 2008., 2009. és 2010. években a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (évenként megbontva) Kbt. 66. § (1) c).
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az alábbi követelményeknek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell megfelelnie, az árbevétel kivételével, amelyet együttesen teljesíthetnek (a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval is).
Többet mutasson
P/1. Alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzügyi intézmény 45 napnál nem régebbi nyilatkozata szerint az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban több mint 2 alkalommal fordult elő, hogy az ajánlattevő a fizetési kötelezettségének 30 napot meghaladóan nem tudott eleget tenni vagy számlavezető pénzintézeteinél lejárt hiteltartozása van az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban.
Többet mutasson
P/2. Alkalmatlan, ha az utolsó 3 lezárt üzleti évek közül legalább 2 évben nem rendelkezik pozitív vagy nulla mérleg szerinti eredménnyel.
P/3. Alkalmatlan, ha az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen, a 2008-2010. években a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele átlagosan nem éri el az évi nettó 1 500 000 000 HUF-ot, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (magasépítési munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele átlagosan nem éri el az évi nettó 1 000 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
A Kbt. 69. § (8) bekezdése megfelelően alkalmazható.
Műszaki és szakmai képességek:
Az alábbi igazolásokat az ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak együttesen lehet teljesítenie:
Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a műszaki, illetve szakmai alkalmasság körében lehetőség van, a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében.Az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására lehetőség van, kivéve a referenciaigazolás (M/1) tekintetében, a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében (a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve).
Többet mutasson
M/1. Ismertesse az ajánlati felhívás közzétételét megelőző 60 hónapban elvégzett és műszaki átadás-átvétellel befejezett magasépítési munkáit a Kbt. 67.§ (2) a) pontja alapján, a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével, és a másik fél által adott igazolással a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerinti tartalommal. A referenciamunkáról köteles fotót csatolni, amelyet azonban nem kell a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján a megrendelőnek aláírnia.
Többet mutasson
M/2. A teljesítésben részt vevő felelős műszaki vezetők és egyéb szakemberek bemutatása (végzettség, képzettség feltüntetésével) a szakember által aláírt szakmai önéletrajzuk és a szakirányú végzettséget igazoló okirat csatolásával, ill. az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben való hatályos jogosultság igazolásával a Kbt. 67. § (2) e) alapján. A kertépítő mérnök esetében önéletrajz, végzettséget igazoló okirat és kamarai bejegyzés, a rehabilitációs szakmérnök esetében önéletrajz, végzettséget igazoló okirat és az építész valamint a rehabilitációs szakmérnöki végzettséget igazoló okirat benyújtása az igazolási mód. A fúrómester, mint egyéb szakember esetében önéletrajz és a szakirányú képesítést igazoló okirat benyújtása az igazolási mód.
Többet mutasson
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, az alvállalkozó alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni köteles.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak együttesen lehet megfelelnie:
M/1. Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás közzétételét megelőző 60 hónapban sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett,
M/1-1.legalább 2 db, egyenként legalább nettó 600 000 000 HUF értékű magasépítési munkára vonatkozó referenciával, amelyek közül legalább egy beruházás európai uniós forrásból, részben európai uniós forrásból, vagy más egyéb nemzetközi forrásból valósul meg.
Többet mutasson
A beruházások közül legalább egynek a következő jellegűnek kell lennie:
— egészségügyi vagy oktatási vagy kulturális vagy sportcélú épület, vagy A-típusú irodaház.
M/1-2. legalább 1 db olyan beruházási referenciával, amely tartalmazott térburkolat építést és kertészeti munkákat is összesen legalább 1500 m² területen.
Az M/1-2. munka az M/1-1. referenciamunka részeként is igazolható.
M/2. Alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
—1 fő építész, vagy építőmérnök, felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember (MV-Ép/A), aki részt vett az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5 évben 1 db, legalább nettó 1 000 000 000 HUF-os beruházási értékű épület kivitelezésében,
Többet mutasson
—1 fő épületgépész, felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember (MV-Ép/ÉG), aki részt vett az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5 évben 1 db, legalább nettó 600 000 000 HUF-os beruházási értékű épület kivitelezésében, valamint megújuló energiát is tartalmazó beruházásban,
Többet mutasson
—1 fő épület-villamos mérnök, felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember (MV-Ép/ÉV), aki részt vett az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5 évben 1 db, legalább nettó 600 000 000 HUF-os beruházási értékű épület kivitelezésében, valamint megújuló energiát is tartalmazó beruházásban,
Többet mutasson
—1 fő mélyépítő mérnök, felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember (MV-KÉ/A),
—1 fő szakirányú képesítésű fúrómester, aki az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2 évben legalább 15 db, 100 méter mély geotermikus szonda részére kútfúrást végzett,
— 1fő kertépítő mérnök, felsőfokú végzettségű szakember, aki részt vett legalább egy zöldtető kertészeti telepítésében a munkák irányítójaként,
— 1 fő rehabilitációs szakmérnök, felsőfokú építész és rehabilitációs szakmérnök végzettségű szakember, aki legalább 3 db akadálymentesítési kivitelezési munkánál közreműködött rehabilitációs szakértőként.
1 szakember több pozícióra jelölhető, de minimum 4 fő bemutatása szükséges. Az ajánlattevő a projekt kivitelezésében résztvevő személyekre vonatkozóan csatoljon szervezeti ábrát a részvételre jelölt személyek név szerinti megjelölésével.
A Kbt. 65.§ (3) bekezdése és 69. § (8) bekezdése megfelelően alkalmazható.
A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:
a) Vállalkozó a szerződésben foglalt munkákra 60 hónap időtartamra teljes körű jótállást vállal;
b) Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelem esetén kötbért fizetni. A késedelem első 30 napjára 3 000 000 HUF/naptári nap, a 30 napon túli késedelemre 5 000 000 HUF/naptári nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles;
Többet mutasson
c) A szerződés aláírásától számított 10 napon belül a szerződés megkötésétől a teljesítési időszak + 60 nap időtartam leteltéig tartó érvényességgel a nettó szerződéses ár 5 %-val egyenértékű teljesítési biztosítékot, a műszaki átadás - átvételt követően a végszámla benyújtásával egyidejűleg pedig a jótállás időszakára a nettó szerződéses ár 5 %-val egyenértékű jótállási biztosítékot kell nyújtania a Vállalkozónak. A jótállási biztosíték arányos része évente, az éves utófelülvizsgálati eljárások lezárását követően visszatérítésre kerül;
Többet mutasson
d) Előleg visszafizetési bankgarancia: Vállalkozó a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének időpontjáig szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan eredeti bankgaranciát adjon át Megrendelő részére Megrendelő jogosultkénti megjelölésével.
Többet mutasson
A biztosítékok rendelkezésre bocsátása, illetve igazolása a Kbt. 53/A. § (6) bekezdése a) szerint történhet.
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a jelen beszerzésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. A támogatás kifizetésére a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyező 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletnek a szállítói finanszírozásra vonatkozó szabályai szerint a Közreműködő Szervezet feladatait ellátó ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. és az Energia Központ Nonprofit Kft. közreműködésével kerül sor.
Többet mutasson
Előlegfizetés.
Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet.
Az előleg mértéke maximum a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 10 %-a.
Az előlegkérés feltétele: Vállalkozó a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének időpontjáig szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan eredeti bankgaranciát adjon át Megrendelő részére Ajánlatkérő jogosultkénti megjelölésével. A bankgarancia elfogadásáról Ajánlatkérő írásban köteles tájékoztatni Ajánlattevőt.
Többet mutasson
Az előleg kifizetése: A bankgarancia elfogadására vonatkozó értesítést követően benyújtott előlegkérő Megrendelő általi kézhezvételét követő 60 napon belül kerül átutalásra a projekt finanszírozási feltételeinek, a lebonyolításra vonatkozó eljárásrendnek megfelelően.
Többet mutasson
Az előleg visszafizetési bankgarancia igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét - Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette.
Az előleggel Ajánlattevő két egyenlő részletben a második és a harmadik számlázási időszakban köteles elszámolni.
Számlázás:
A kivitelezés során a tartalékkeret nélküli vállalási díj tekintetében 3 részszámlázás és 1 végszámlázás történik (a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerinti rendben). A részszámlázás a munkaterület átadását követő 3, 6 és 9. hónap elteltével történhet a Megrendelő által teljesítésigazolással elismerten elvégzett munkák értékében, a teljesítéssel arányosan, majd a végszámla a fennmaradt vállalkozói díj összegéről. A számlák mellé a Vállalkozó köteles költségvetési szintű teljesítési összesítőt készíteni, amelyben a 3 támogatási forrás alapján, annak megfelelően elkülönítetten kell feltüntetni a vállalkozói díj összegét és az egyes munkanemek %-os arányú teljesítettségét.
Többet mutasson
A pénzügyi elszámolás körében az ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a 3., 6. és 9. hónapban a műszaki készültség meghaladja az ütemterv szerinti pénzügyi teljesítéssel arányos mértéket, úgy legfeljebb a számlázási ütemtervben előre megadott összegű számlák állíthatók ki, a Megrendelő ezzel arányos műszaki készültségről ad ki teljesítésigazolást. Amennyiben a 3., 6. és 9. hónapban a műszaki tartalom nem éri el az ütemterv szerinti pénzügyi teljesítéssel arányos mértéket, úgy csak a tényleges műszaki tartalommal arányos számlázás történik.
Többet mutasson
A tartalékkeret terhére elvégzendő pótmunka külön számlán kerül elszámolásra, amelyet Vállalkozó abban az esedékes számlázási időszakban jogosult benyújtani, amely időszakban a pótmunka is felmerült.
A végszámla a teljes beruházás hiány- és hibamentes elvégzése, és a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárása után teljesítési igazolás birtokában nyújtható be a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerinti rendben.
A kivitelezés ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően, számla ellenében a Kbt. 305. § szerinti határidőn belül - pályázati forrásból - átutalással teljesíti.
Tekintettel arra, hogy a Létesítmény építési hatósági engedélyköteles, a számla kiállításakor az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek a fordított ÁFA-s számlára vonatkozó szabályai szerint kell eljárni és fel kell tüntetni a számlán a vállalkozási szerződésben meghatározott adatokat.
Többet mutasson
Számlák engedményezése, zálogjog.
Követelés engedményezését illetve zálogjog alapítását megelőzőn a Megrendelő nyilatkozata előtt a Vállalkozó köteles a támogatás felett rendelkező Közreműködő Szervezetnek a hozzájárulását is beszerezni. Az engedményezés, zálogjog alapítása Megrendelő beszámítási, visszatartási jogát nem korlátozhatja.
Többet mutasson
Egyéb különleges feltételek:
292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről, 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről, 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról; Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rend.; Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény., 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről.
Többet mutasson

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:
A feltüntetett ellenérték nettó érték, amely a mindenkor hatályos ÁFA-értékkel fizetendő meg. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett 12067008-00102705-00100002 számú számlájára kell átutalni, 43842/2010/SZMJVÖ. hivatkozás feltüntetésével.
Többet mutasson
Az ajánlat érvényességi időtartama: 90 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2011-04-13 📅
A bontás helye:
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, MAGYARORSZÁG, Szeged, Széchenyi tér 11., II. emelet 204. szoba.
Hely: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, MAGYARORSZÁG, Szeged, Széchenyi tér 11., II. emelet 204. szoba.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében megjelölt személyek.
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Botka László
Internetcím: www.szegedvaros.hu 🌏
Név: Nagymihály Ügyvédi Iroda
Postacím: Gogol u. 6.
Postai irányítószám: 6722
Kapcsolattartó pont: Dr. Nagymihály Tamás
Telefon: +36 62647196 / 209648886 📞
E-mail: nagymt@admin.u-szeged.hu 📧
Fax: +36 62647203 📠
Név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Városüzemeltetési Iroda Titkárság
Postacím: Széchenyi tér 11. II. 216. szoba
Kapcsolattartó pont: Dr. Kovács Katalin
Név: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Postacím: Széchenyi tér 11. II. 204. szoba

Hivatkozás
Azonosítók
Az ajánlatkérő által megadott hivatkozási szám: 43842/2010/SZMJVÖ.
További információk
1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 26.4.2011 (11:00).
2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 9.5.2011.
3. Dokumentáció megvásárlása (ajánlattevő vagy 10 % feletti alvállalkozó által) az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentáció másra át nem ruházható.
4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció az ellenérték befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az A melléklet II. pontjában megadott kapcsolattartási pont szerinti címen vehető át, munkanapokon 9:00-15:00 óráig, pénteken 9:00-13:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció megküldését, írásban érkező, az ajánlattevő (vagy 10 % feletti alvállalkozó) és az eljárás adatait rögzítő megkeresésre, 2 munkanapon belül postai úton teljesítjük a Kbt. 54. § (8) bekezdése alapján.
Többet mutasson
5. Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági feltételeket.
6. Az ajánlatokat 1 eredeti és 4 másolati példányban kell elkészíteni és a 5 példányt egy nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. Az ajánlattevő köteles xls és pdf formában CD-re írva a beárazott költségvetést benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. § előírásainál egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint:
Többet mutasson
6.1. Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani.
6.2. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható. A borítékon kérjük feltüntetni a közbeszerzés azonosító számát és tárgyát.
Többet mutasson
7. Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdése és a 71. § (1) a)-d) pontjai tekintetében.
9. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba való betekintésre, munkanapokon 9-11 óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig.
10. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amelynek összege: 5 000 000 HUF, amelynek az ajánlati kötöttség idejére, a rendelkezésre állását az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az ajánlattevőnek igazolni kell. A biztosíték nyújtható eredeti igazolás formájában:
Többet mutasson
— Az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett 12067008-00102705-00100002 számú bankszámlájára történő befizetéssel,
— Bankgaranciával,
— Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
11. Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratokat magyar nyelvű fordításban is benyújtandó.
Többet mutasson
12. Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozó, illetve a Kbt. 69. § (8) bekezdése esetén 10 % alatti alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata (adott esetben el nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példánya), valamint az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselőik aláírási címpéldánya. vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-minta.
Többet mutasson
13. Közös ajánlattétel esetén a részletes konzorciális megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető (képviselő) cég megjelölésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak jelen közbeszerzés tárgyának megvalósításáért.
Többet mutasson
14. Ajánlattevőnek - nyertessége esetén - rendelkeznie kell a dokumentációban előírt tartalmú felelősségbiztosítással, amelynek részletes követelményeit a dokumentáció tartalmazza, amelybe díjmentesen, akár elektronikus úton is betekintést enged az ajánlatkérő. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevő és a biztosító nyilatkozzon arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén az Ajánlati Dokumentációban előírt tartalmú - a Kbt. 306. § (2) bekezdésének megfelelő felelősségbiztosítási fedezetet is magában foglaló - biztosítási szerződést adott munkára vonatkozóan az eredményhirdetést követően haladéktalanul megköti vagy amennyiben az Ajánlati Dokumentációban előírt tartalmú biztosítással rendelkezik, azt nyertessége esetén tárgyi munkára vonatkozóan az eredményhirdetést követően haladéktalanul kiterjeszti.
Többet mutasson
15. Az ajánlatkérő az alkalmassági körben megadott esetleges nem HUF értéket, az ajánlattételi felhívás megjelenésének napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számolja át.
16. Az Ajánlatkérő a benyújtott pályázatra tekintettel felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére.
17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 53/A. § (5) bekezdése, 69. § (8) bekezdése 69. § (4) bekezdése szerinti adatokat és nyilatkozatokat.
18. Az eljárásban benyújtandó igazolásokkal kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 20. § (7) bekezdésére.
19. Ha a Vállalkozó nem a dokumentációban megadott típust kívánja beépíteni, úgy részletes áruleírást köteles csatolni, az egyenértékűség megállapításához.
20. Ajánlattevő csatoljon műszaki-pénzügyi ütemtervet és számlázási ütemtervet; adja meg a részszámlákkal arányos műszaki tartalmat és a várható teljesítési ütemtervet. A benyújtott műszaki ütemterv tájékoztató jellegű, azt az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követően, a munkaterület átadás időpontjával véglegesít, ami azonban nem okozhatja a véghatáridő módosulását.
Többet mutasson
21. Az ajánlattevő a projekt kivitelezésében résztvevő személyekre vonatkozóan csatoljon szervezeti ábrát a részvételre jelölt személyek megnevezésével.
22. Az ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot a Kbt. 72. § szerint arról, hogy tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie.
Többet mutasson
23. Nyilatkozzon, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy az alvállalkozója további alvállalkozót vegyen igénybe.
24. Nyilatkozzon, hogy előleg folyósítására igényt tart-e, az előírt feltételek szerint.
25. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: 10.3.2011 (10:00), Találkozás helyszíne: MAGYARORSZÁG, Szeged, Jósika u. 19-21., a 19. szám alatti utcafronton.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Margit krt. 85.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu 📧
Telefon: +36 13367776 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 13367778 📠
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2011/S 040-065288 (2011-02-24)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2011-07-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 547 008 955 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2011-07-05 📅
Közzététel dátuma: 2011-07-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2011/S 130-214992
Hirdetményre hivatkozik: 2011/S 40-065288
HL-S szám: 130
További információk
Mélyalapozási részfeladatok, szerkezetépítési részfeladatok, építőmesteri részfeladatok, szakipari (asztalos, lakatos, burkolás) részfeladatok, szerelőipari (gépész, elektromos) részfeladatok, lift szállítási részfeladatok, közműépítési részfeladatok, kertépítési munkák, főépület hőenergia rendszer talajszondafúrás, rehabilitációs irányítási munkák.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2011-05-02 📅
Postacím: Gutenberg u. 25-27.
Postai város: Szeged
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 12

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Forrás: OJS 2011/S 130-214992 (2011-07-05)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Alföld és Észak Dél-Alföld Csongrád
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Terep-előkészítő munkák Épületbontás és bontási munka, földmunka Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka