Egyösszegű, rögzített áras, átalánydíjas szerződés: „Az Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” c. KEOP projekt - Vállalkozási szerződés a hálózati átemelő telepek és rendszerszintű szaghatás-csökkentés tervezésére és kivitelezésére (FIDIC Sárga Könyv szerint)

Mennyiség vagy érték

— 62 db új átemelő telep tervezése és kivitelezése szaghatás csökkentéssel együtt,— 11 db meglévő átemelő telep építészeti, gépészeti, elektromos és irányítástechnikai rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése szaghatás csökkentéssel együtt,— 11 db meglévő átemelő telep irányítástechnikájának integrálása a kiépülésre kerülő új irányítástechnikai rendszerbe,— A teljes hálózat szaghatásainak megfelelő szintre csökkentése,— Az üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció teljes körű összeállítása.1 785 000 000

További információk

1. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét Kbt. 67.§-ában meghatározottak szerint biztosítja.

2. Eredményhirdetés: Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntéséről az ajánlattevőket az ajánlati kötöttség fennállása alatt értesíti. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. (Kbt. 65.§ (1)-(2) bekezdés) Az eredményhirdetés az eljárás eredményéről szóló írásos összegezés ajánlattevők számára történő megküldésével történik (Kbt. 77.§ (2) bekezdés).

3. A szerződés megkötése: Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldését követő tizedik napnál korábbi időpontban (Kbt. 124.§ (6) bekezdés).

4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:

A dokumentációt a befizetést igazoló bizonylat ellenében - előzetes telefonos időpont egyeztetést követően - személyesen lehet átvenni, az ajánlati felhívás „A” mellékletében megadott címen, az ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig munkanapokon 9:00 és 14: 00 óra között, az ajánlattételi határidő napján pedig 8:00 és 10:00 óra között, illetőleg a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét és a dokumentáció vételárát. A dokumentációba való betekintés lehetőséget, annak megvásárlása előtt, ajánlatkérő az ajánlati felhívás „A” mellékletében megadott címen biztosítja.

5. Ajánlati Biztosíték:

Az Ajánlattevőnek az érvényes ajánlattételhez 5 000 000 HUF összegű Ajánlati Biztosítékot kell benyújtania. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérőnek a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett, 12001008-01107597-00100005 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosíték igazolása a hiánypótlás körébe tartozik, maga az ajánlati biztosíték azonban nem hiánypótolható! Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az Ajánlati Felhívás IV.3.7. pontjában megadott időtartamra.

6. A Dokumentáció megvásárlásának kötelezettsége:

Az eljáráson való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása. A dokumentációt az adott ajánlatban részt vevő egyik ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell megvásárolnia.

7. Kiegészítő tájékoztatás:

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§-ában, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az ajánlatkérő szervezett helyszíni bejárást, vagy konzultációt nem tart. Az építési helyszínt ajánlattevők saját belátásuk szerint tekinthetik meg az ajánlattételi időszak alatt.

8. Az ajánlatok benyújtása:

— Az ajánlatot zárt csomagolásban, 1 eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani, az ajánlati felhívás A mellékletében megadott címre, közvetlenül vagy postai úton, az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Ajánlat - „Az Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” c. projekt - Átemelők építése” valamint az „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárása megkezdése előtt!” szöveget. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, továbbá a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alkalmazása esetén az érintett személyek, szervezetek részéről az alábbi okmányokat:

— a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i),

— a cégjegyzésre nem jogosult kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást,

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,

— a Kbt. 40.§ (1) bekezdésének előírása szerint az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

— az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.

9. Minősített ajánlattevők:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen eljárásban az ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3.) pontjában a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásának módját a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban határozta meg.

10. Az eljárás nyertese:

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével - vagy annak visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetéskor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) -köti meg a szerződést.

11. Irányadó idő:

A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint, 24 órás formátumban megadva értendő.

12. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlattevőnek a beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a referencia teljesítésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint (honlap:www.mnb.hu).

13. Irányadó Jog:

Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók.

14. Fordítás:

Amennyiben bármely az ajánlat részét képező irat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles, vagy az ajánlattevő által készített „felelős” magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. „Felelős fordítás” alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy annak tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek.

15. A költségek viselése:

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.

16. Másolatok:

Az érvényes ajánlattételhez a kizáró okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolások másolatban is benyújthatók.

17. Biztosítások:

A szerződési feltételek 18.2 alcikkelye alapján a nyertes ajánlattevő köteles CAR típusú építés-szerelési biztosítást kötni a létesítmény valamint a vállalkozó eszközei és dokumentumai újbóli előállításának teljes költségére. Ezenfelül, a nyertes ajánlattevő köteles tervezési biztosítást kötni 200 000 000 HUF biztosított értékre, valamint harmadik fél részére okozott személyi sérülés és vagyoni kár esetére fedezetet nyújtó biztosítást is megkötni, melynek minimális összege: 100 000 000 HUF káreseményeként, és 300 000 000 HUF évente. A biztosítások meglétét a szerződés aláírásakor igazolni kell.

18. Műszaki ajánlat:

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő műszaki ajánlatát, melynek a következőket kell tartalmaznia:

— műszaki javaslat:munkaszervezés leírása a tervezett építési ütemterv bemutatásával, külön kitérve ebben a meglévő átemelő telepek rekonstrukció alatti folyamatos működését biztosító tervezett intézkedések bemutatására,

— az ajánlati ár részletezése a dokumentáció 4. kötetének előírásai szerint.

19. Az ajánlatok elbírálása:

Az ajánlatok elbírálása a IV.2.1. pontban meghatározott bírálati szempontok szerint történik és az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányul. Az ajánlatok értékelése során az egyes részszempontokra 0 - 10-ig adható pontszám. Az egyes részszempontok értékelése során az adott részszempontra nézve az Ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap. A IV)2.1 pontban megadott súlyszámok szerint a lehetséges maximális összpontszám 120. A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módszere arányosítás, a dokumentációban megadott képletek szerint. A 2. részszempont kapcsán ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 36 hónapos minimális jótállási időszaknál alacsonyabb vállalást tartalmazó ajánlat érvénytelen, a 96 hónapot elérő illetőleg meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok pedig a maximális pontszámot kapják. Ez utóbbi esetben a többi ajánlat pontszámának kiszámítása során a legelőnyösebb vállalásnak ajánlatkérő a 96 hónapot tekinti.

20. Munkavállalókra és munkafeltételekre vonatkozó előírások:

Ajánlattevő a Kbt. 54.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

21. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen eljárás kapcsán a határidők számítása Kbt. 37. §-ában meghatározottak szerint történik. Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

22. Kötbérterhes részhatáridők:

— A meglévő átemelők gépészeti kialakítását (a végleges irányítástechnika, elektromosság, és építészeti kialakítás nélkül, de működőképesen) el kell végezni a kezdéstől számított 210. napig,

— Az integrált próbaüzemet legkésőbb a kezdéstől számított 300. napon meg kell kezdeni,

— A próbaüzemet 30 nap alatt sikeresen le kell folytatni.

23. Előteljesítés:

Az elkészült átemelők öblözetenként is átadhatók, amennyiben a telep próbaüzemi vezetője valamint az adott hálózati szakasz kivitelezője ehhez hozzájárul.

24. Garanciális bejárás:

Az átadás-átvételt követően 6 hónapon belül, de legkésőbb 2014. augusztus 30-ig kötelező garanciális bejárást tart a megrendelő, melynek során a szaghatás-mérésre is sor kerül.

25. Szerződés becsült értéke:

A szerződés becsült értéke (ÁFA nélkül): 1 700 000 000 HUF + a tartalékkeret értéke (ÁFA nélkül): 85 000 000 HUF, a Kbt. 125.§ (9) bekezdés szerint, melynek felhasználása a 306/2011 kormányrendelet 7.§-ában foglaltak szerint lehetséges.

Rövid leírás

Egyösszegű, rögzített áras, átalánydíjas szerződés: „Az Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” c. KEOP projekt - Vállalkozási szerződés a hálózati átemelő telepek és rendszerszintű szaghatás-csökkentés tervezésére és kivitelezésére (FIDIC Sárga Könyv szerint).