"Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” c. "Jósa András Tömbkórház projekt” tárgyú TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító jelű projekt vonatkozásában, a kivitelezési (II.-IV. ütem) munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

"Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” c. "Jósa András Tömbkórház projekt” tárgyú TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító jelű projekt vonatkozásában, a kivitelezési (II.-IV. ütem) munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2012-09-11. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2012-08-08.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Magyar Építő Zrt.

Kicsoda?

• Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Mi az?

Hol?

• Észak-Alföld › Szabolcs-Szatmár-Bereg

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2012-08-08	Ajánlati felhívás
2012-09-05	További információk
2012-10-24	További információk
2012-11-10	További információk
2013-08-27	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2012-08-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Mennyiség vagy érték:

A tömbkórház megépítése az alábbi paraméterek mellett (m²):"A" jelű onkológiai épületrész:— Mélyf. - 2 099,44,— Földszint - 1 574,96,— 1. em - 1 781,55,— 2. em - 1 624,97,— 3. em - 1 630,97,— Tető - 19,34,— Összesen - 8 731,23."B" jelű szív-és érrendeszeri épületrész:— Mélyf. - 1 421,00,— Földszint - 2 074,48,— 1. em - 2 013,78,— 2. em - 2 020,28,— 3. em - 1 857,38,— Tető - 19,34,— Összesen - 9 406,26."C" jelű gyermek-gyógyászati épületrész:— MÉLYF. - 1 510,38,— Földszint - 2 045,81,— 1. em - 1 793,12,— 2. em - 1 807,43,— 3. em - 1 807,51,— Tető - 83,13,— Összesen - 9 047,38.Összesen:— MÉLYF. - 5 030,82,— Földszint - 5 695,25,— 1. em - 5 588,45,— 2. em - 5 452,68,— 3. em - 5 295,86,— Tető - 121,81,— Összesen - 27 184,87.Illetve egyéb kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése (közmű, parkosítás, stb.) a dokumentáció mellékletét képező kiviteli tervben foglaltak szerint.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Tárgyalásos eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Nincs megjelölve
Ajánlatkérő neve: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
Postacím: Diós árok - 3.
Postai irányítószám: 1125
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.gyemszi.hu 🌏
E-mail: kunjozsef@josa.hu 📧
Telefon: +36 207734382 📞
Fax: +36 42461174 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-08-08 📅
Benyújtási határidő: 2012-09-11 📅
Közzététel dátuma: 2012-08-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 153-255534
HL-S szám: 153
További információk

1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. § (2) szerint jár el. 3. A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye. 4. A részvételre jelentkező csatolja a Kbt. 40. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló nyilatkozatát. A részvételre jelentkező csatolja a Kbt. 58. § (3), 60. § (3) és (5), 54. § (1) szerinti nyilatkozatát. 5. A részvételre jelentkező csatolja ajánlatához a részvételre jelentkező, a Kbt. 40. § (1) és 55. § (5)-(6) pontja szerinti szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának másolati példányát. 6. A részvételre jelentkező - amennyiben a jelentkezést a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá, vagy szignálták - csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazás eredeti példányát. 7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 8. A közös részvételi jelentkezésre/ajánlattételre a Ptk. 568. § - 578/A. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. Közös részvételi jelentkezés/ajánlattétel esetében csatolni kell a jelentkezők/ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak tartalmaznia kell nem csak a teljesítés partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés partnerek közötti megosztását is fel kell tüntetni. 9. A Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. 10. A Kbt. 36. § (3) szerint valamennyi igazolást egyszerű másolati példányban kell benyújtani. 11. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő pályázatot nyújtott be a beszerzés megvalósítására, ezért tájékoztatja a tisztelt jelentkezőket, hogy élni kíván a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakkal. Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő a jelen beruházáshoz szükséges támogatást csak abban az esetben tudja felhasználni, ha a rendelkezésre álló forráshoz (mely a jelen felhívás 3.2. pontjában került pontosan megjelölésre) képest megfelelő árajánlatot kap és így szerződést tud kötni. Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy csak abban az esetben hirdet eredményt és írja alá a szerződést (illetve nem áll el minden jogkövetkezmény nélkül a már aláírt szerződéstől), amennyiben megfelelő árajánlatot kap. 12. A jelentkezést 1 eredeti és 2 másolati papíralapú példányban kell benyújtani, illetve 1 elektronikus példányban (CD/DVD), amely az eredeti példányról készült hiánytalan, szkennelt részvételi jelentkezést tartalmazza teljes terjedelemben. 13. A jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a dokumentáció tartalmazza. 14. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződés megkötéséig a teljesítési (megvalósulási) biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. (Kbt. 126. § (1)). 15. A részvételi jelentkező nyújtson be nyilatkozatot a Kbt. 54. § (1) bekezdésre vonatkozóan, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségek figyelembe vételével kapcsolatban. 16. Nem magyar forintra vonatkozóan benyújtott igazolások esetében az értékek az alábbi árfolyamon kerülnek átszámításra. — A felhívás G1), G2) és G3) pontja tekintetében az üzleti év fordulónapján, a felhívás M1) pontja tekintetében az adott referenciamunkára létrejött szerződés megkötésekor érvényes árfolyamot kell alkalmazni, illetve ennek hiányában az MNB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizaárfolyam kerül alkalmazásra, — Az M1 pont esetében a szerződés teljesítésének befejezése alatt Ajánlatkérő a referenciaként bemutatott építési beruházás lezárását (t.i. a létrejött létesítmény műszaki átadás-átvételét) érti. 17. Ajánlatkérő felhívja a részvételi jelentkezők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe való feltétel minősítési szempontjaihoz képest szigorúbban állapítja meg a részvételi jelentkező pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit, igazolását. 18. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára a Megrendelő és a finanszírozó bank által elfogadott biztosítóval teljes körű építési-szerelési (CAR= " Contractors All Risks") biztosítást kötni (az alábbi kártérítési összegek kizárólag a dologi károkra vonatkoznak, a felelősségbiztosítás alapján történő kártérítésre nem). — Minimális kártérítési összeg káreseményenként az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/káresemény, — Minimális kártérítési összeg évente az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot, — Minimális kártérítési összeg káreseményenként a Garanciális Időszakban: 5 000 000 HUF/káresemény, — Minimális kártérítési összeg évente a Garanciális Időszakban: 10 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot. 19. Ajánlattevőnek min. 500 000 000 HUF / év, 250 000 000 HUF / káresemény felelősségbiztosítással kell rendelkezni a szerződés időtartamára. 20. Ajánlatkérő 2012. augusztus hó 24-n, helyszíni bejárást tart. Találkozó 12:00 órakor a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.) Igazgatói tárgyaló előtt. 21. A tárgyalásos eljárás tartását megalapozó körülmények (Kbt. 89. § (2) a) pont szerint): Ajánlatkérő közösségi nyílt közbeszerzési eljárást indított, a felhívás TED 2011/S 131-217295 hirdetményszámon jelent meg, 2011. július 12-én. A felhívással kapcsolatban módosító hirdetmények jelentek meg az alábbi hirdetményszámon: 1.) TED 2011/S 166-273325 (megjelenés napja: 2011.08. 31.) 2.) TED 2011/S 181-293814 (megjelenés napja: 2011.09.21.) 3.) TED 2011/S 216-351132 (megjelenés napja: 2011.11.10.) 4.) TED 2012/S 8-011239 (megjelenés napja: 2012.01.13.). A beérkezett ajánlatok a becsült értéket jóval meghaladták, és ajánlatkérő nem rendelkezik a fedezettel, így az eljárás eredménytelen volt a 2003. évi CXXIX. törvény 92. § c) pontja (a jelenleg hatályos 2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) c) pontja) alapján: c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot. Az eljárás eredményéről 2012/S 70-115120 számon jelent meg tájékoztató hirdetmény. Ajánlatkérő álláspontja szerint kizárólag tárgyalás során, a felek részéről közösen kialakított szerződéses feltételek és műszaki tartalom esetén, építési engedély módosítást nem érintő, azonos funkcionális és minőségi követelmények mellett, de csökkentett műszaki követelményekre történő ajánlattétel során kaphat megfelelő árajánlatot. A felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételek nem változtak, a 2012-es jogszabályváltozások átvezetésre kerültek a dokumentumokon. 22. Tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Az eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson a felek a műszaki tartalom, a szerződéses feltételek és az ajánlati ár tekintetében egyeztetnek. A benyújtott ajánlat alapján mind az ajánlattevő, mind pedig az ajánlatkérő javaslatot tehet a fentiek módosítására. Az ajánlatkérő a tárgyalásokat az ajánlattevőkkel együttesen, egy - szükség esetén több - fordulóban folytatja le. Amennyiben több tárgyalás szükséges, az adott tárgyalás lezárásakor kerül sor a következő tárgyalás időpontjának egyeztetésére. A tárgyalásokon 1-1 ajánlattevő részéről legfeljebb összesen 2 személy képviseltetheti magát a tárgyaláson. Mind az ajánlattevő, mind pedig annak alvállalkozója részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet részt a tárgyaláson - ez lehet a cégkivonatban szereplő személy, vagy meghatalmazott, ez utóbbi esetben a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult személy által kiállított, 2 tanú által aláírt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást kérünk bemutatni. Az ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyalási fordulóban részt vevő ajánlattevőnek e-mail útján megküld áttekintésre, hogy észrevételeiket megtegyék. Az első tárgyalás időpontja: 2012. november 6. 09:00 óra. Amennyiben az ajánlatkérő az első tárgyalás lezárásakor úgy dönt, hogy több tárgyalási fordulót nem folytat le, az ajánlattevők 2012. November 13. 11:00 óráig nyújthatják be (az ajánlatkérő székhelyén) a módosított ajánlatot, mely tartalmazza a tárgyalások során kialakítottaknak megfelelő részletes költségvetést, valamint a bírálati szempontokra megajánlott értékeket. Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a felhívásnak, illetőleg a dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekori tartalma szerint köti meg. A végső ajánlat benyújtásakor kell csatolni az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását! A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy. a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos eljárás alkalmazását, b) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan mértékben módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy c) a bírálat szempontjai vagy módszere változna. 23. Az ajánlatok értékelési szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2-20. Az ajánlatok elbírálásának részszempontjai: 1. Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 20 2. Az előírthoz képest kedvezőbb - azaz hosszabb - jótállási időtartam vállalása (hónapban megadva, minimum 36 hónap a IV.2.1-ben foglaltak szerint). Súlyszám 7 A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális 20 pontot, a többi a következő képlet alapján kerül kiszámításra: A = (Amin / Aa) x 20 x súlyszám (ahol A: a kapott pontszám; Amin: a legalacsonyabb érték; Aa: az adott pályázó által megajánlott érték). A 2. részszempont esetén az abszolút értékelés (pontkiosztás) módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, a dokumentációban foglaltak szerint. 24. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja a részvételi jelentkező általi felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit a részvételi jelentkezőnek kell viselnie. 25. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az AJÁNLATA benyújtásával egyidejűleg kell 2 000 000 HUF értékben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható! Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) szerint fizethető meg. Kérjük minden esetben a következő szöveg feltüntetését: AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK „Vállalkozási szerződés „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban" c. „Jósa András Tömbkórház projekt” tárgyú TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 kódjelű pályázathoz kapcsolódó építési beruházás kivitelezési munkáira”. A pénzösszeg az Ajánlatkérő MÁK 10032000-01490576-00000000 számú számlaszámára utalható. A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénzátutalási megbízás feladóvevényének másolatát (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az átutalásról, a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie! A biztosítékot a tárgyalások lezárását követően, a végső ajánlat benyújtásáig kell megfizetni a Kbt. 59.§-ában foglaltak szerint. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható!

További információk

1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. § (2) szerint jár el.

3. A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye.

4. A részvételre jelentkező csatolja a Kbt. 40. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló nyilatkozatát. A részvételre jelentkező csatolja a Kbt. 58. § (3), 60. § (3) és (5), 54. § (1) szerinti nyilatkozatát.

5. A részvételre jelentkező csatolja ajánlatához a részvételre jelentkező, a Kbt. 40. § (1) és 55. § (5)-(6) pontja szerinti szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának másolati példányát.

6. A részvételre jelentkező - amennyiben a jelentkezést a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá, vagy szignálták - csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazás eredeti példányát.

7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

8. A közös részvételi jelentkezésre/ajánlattételre a Ptk. 568. § - 578/A. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. Közös részvételi jelentkezés/ajánlattétel esetében csatolni kell a jelentkezők/ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak tartalmaznia kell nem csak a teljesítés partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés partnerek közötti megosztását is fel kell tüntetni.

9. A Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.

10. A Kbt. 36. § (3) szerint valamennyi igazolást egyszerű másolati példányban kell benyújtani.

11. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő pályázatot nyújtott be a beszerzés megvalósítására, ezért tájékoztatja a tisztelt jelentkezőket, hogy élni kíván a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakkal. Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő a jelen beruházáshoz szükséges támogatást csak abban az esetben tudja felhasználni, ha a rendelkezésre álló forráshoz (mely a jelen felhívás 3.2. pontjában került pontosan megjelölésre) képest megfelelő árajánlatot kap és így szerződést tud kötni. Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy csak abban az esetben hirdet eredményt és írja alá a szerződést (illetve nem áll el minden jogkövetkezmény nélkül a már aláírt szerződéstől), amennyiben megfelelő árajánlatot kap.

12. A jelentkezést 1 eredeti és 2 másolati papíralapú példányban kell benyújtani, illetve 1 elektronikus példányban (CD/DVD), amely az eredeti példányról készült hiánytalan, szkennelt részvételi jelentkezést tartalmazza teljes terjedelemben.

13. A jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a dokumentáció tartalmazza.

14. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződés megkötéséig a teljesítési (megvalósulási) biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. (Kbt. 126. § (1)).

15. A részvételi jelentkező nyújtson be nyilatkozatot a Kbt. 54. § (1) bekezdésre vonatkozóan, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségek figyelembe vételével kapcsolatban.

16. Nem magyar forintra vonatkozóan benyújtott igazolások esetében az értékek az alábbi árfolyamon kerülnek átszámításra.

— A felhívás G1), G2) és G3) pontja tekintetében az üzleti év fordulónapján, a felhívás M1) pontja tekintetében az adott referenciamunkára létrejött szerződés megkötésekor érvényes árfolyamot kell alkalmazni, illetve ennek hiányában az MNB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizaárfolyam kerül alkalmazásra,

— Az M1 pont esetében a szerződés teljesítésének befejezése alatt Ajánlatkérő a referenciaként bemutatott építési beruházás lezárását (t.i. a létrejött létesítmény műszaki átadás-átvételét) érti.

17. Ajánlatkérő felhívja a részvételi jelentkezők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe való feltétel minősítési szempontjaihoz képest szigorúbban állapítja meg a részvételi jelentkező pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit, igazolását.

18. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára a Megrendelő és a finanszírozó bank által elfogadott biztosítóval teljes körű építési-szerelési (CAR= " Contractors All Risks") biztosítást kötni (az alábbi kártérítési összegek kizárólag a dologi károkra vonatkoznak, a felelősségbiztosítás alapján történő kártérítésre nem).

— Minimális kártérítési összeg káreseményenként az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/káresemény,

— Minimális kártérítési összeg évente az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot,

— Minimális kártérítési összeg káreseményenként a Garanciális Időszakban: 5 000 000 HUF/káresemény,

— Minimális kártérítési összeg évente a Garanciális Időszakban: 10 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot.

19. Ajánlattevőnek min. 500 000 000 HUF / év, 250 000 000 HUF / káresemény felelősségbiztosítással kell rendelkezni a szerződés időtartamára.

20. Ajánlatkérő 2012. augusztus hó 24-n, helyszíni bejárást tart. Találkozó 12:00 órakor a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.) Igazgatói tárgyaló előtt.

21. A tárgyalásos eljárás tartását megalapozó körülmények (Kbt. 89. § (2) a) pont szerint):

Ajánlatkérő közösségi nyílt közbeszerzési eljárást indított, a felhívás TED 2011/S 131-217295 hirdetményszámon jelent meg, 2011. július 12-én. A felhívással kapcsolatban módosító hirdetmények jelentek meg az alábbi hirdetményszámon: 1.) TED 2011/S 166-273325 (megjelenés napja: 2011.08. 31.) 2.) TED 2011/S 181-293814 (megjelenés napja: 2011.09.21.) 3.) TED 2011/S 216-351132 (megjelenés napja: 2011.11.10.) 4.) TED 2012/S 8-011239 (megjelenés napja: 2012.01.13.).

A beérkezett ajánlatok a becsült értéket jóval meghaladták, és ajánlatkérő nem rendelkezik a fedezettel, így az eljárás eredménytelen volt a 2003. évi CXXIX. törvény 92. § c) pontja (a jelenleg hatályos 2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) c) pontja) alapján: c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.

Az eljárás eredményéről 2012/S 70-115120 számon jelent meg tájékoztató hirdetmény.

Ajánlatkérő álláspontja szerint kizárólag tárgyalás során, a felek részéről közösen kialakított szerződéses feltételek és műszaki tartalom esetén, építési engedély módosítást nem érintő, azonos funkcionális és minőségi követelmények mellett, de csökkentett műszaki követelményekre történő ajánlattétel során kaphat megfelelő árajánlatot.

A felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételek nem változtak, a 2012-es jogszabályváltozások átvezetésre kerültek a dokumentumokon.

22. Tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

Az eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.

A tárgyaláson a felek a műszaki tartalom, a szerződéses feltételek és az ajánlati ár tekintetében egyeztetnek. A benyújtott ajánlat alapján mind az ajánlattevő, mind pedig az ajánlatkérő javaslatot tehet a fentiek módosítására.

Az ajánlatkérő a tárgyalásokat az ajánlattevőkkel együttesen, egy - szükség esetén több - fordulóban folytatja le. Amennyiben több tárgyalás szükséges, az adott tárgyalás lezárásakor kerül sor a következő tárgyalás időpontjának egyeztetésére.

A tárgyalásokon 1-1 ajánlattevő részéről legfeljebb összesen 2 személy képviseltetheti magát a tárgyaláson. Mind az ajánlattevő, mind pedig annak alvállalkozója részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet részt a tárgyaláson - ez lehet a cégkivonatban szereplő személy, vagy meghatalmazott, ez utóbbi esetben a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult személy által kiállított, 2 tanú által aláírt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást kérünk bemutatni.

Az ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyalási fordulóban részt vevő ajánlattevőnek e-mail útján megküld áttekintésre, hogy észrevételeiket megtegyék.

Az első tárgyalás időpontja: 2012. november 6. 09:00 óra.

Amennyiben az ajánlatkérő az első tárgyalás lezárásakor úgy dönt, hogy több tárgyalási fordulót nem folytat le, az ajánlattevők 2012. November 13. 11:00 óráig nyújthatják be (az ajánlatkérő székhelyén) a módosított ajánlatot, mely tartalmazza a tárgyalások során kialakítottaknak megfelelő részletes költségvetést, valamint a bírálati szempontokra megajánlott értékeket.

Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a felhívásnak, illetőleg a dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekori tartalma szerint köti meg.

A végső ajánlat benyújtásakor kell csatolni az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását!

A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy.

a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos eljárás alkalmazását,

b) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan mértékben módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy

c) a bírálat szempontjai vagy módszere változna.

23. Az ajánlatok értékelési szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2-20.

Az ajánlatok elbírálásának részszempontjai:

1. Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 20

2. Az előírthoz képest kedvezőbb - azaz hosszabb - jótállási időtartam vállalása (hónapban megadva, minimum 36 hónap a IV.2.1-ben foglaltak szerint). Súlyszám 7

A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális 20 pontot, a többi a következő képlet alapján kerül kiszámításra: A = (Amin / Aa) x 20 x súlyszám (ahol A: a kapott pontszám; Amin: a legalacsonyabb érték; Aa: az adott pályázó által megajánlott érték).

A 2. részszempont esetén az abszolút értékelés (pontkiosztás) módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, a dokumentációban foglaltak szerint.

24. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja a részvételi jelentkező általi felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit a részvételi jelentkezőnek kell viselnie.

25. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az AJÁNLATA benyújtásával egyidejűleg kell 2 000 000 HUF értékben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható! Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) szerint fizethető meg. Kérjük minden esetben a következő szöveg feltüntetését: AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK „Vállalkozási szerződés „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban" c. „Jósa András Tömbkórház projekt” tárgyú TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 kódjelű pályázathoz kapcsolódó építési beruházás kivitelezési munkáira”. A pénzösszeg az Ajánlatkérő MÁK 10032000-01490576-00000000 számú számlaszámára utalható. A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénzátutalási megbízás feladóvevényének másolatát (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az átutalásról, a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie!

A biztosítékot a tárgyalások lezárását követően, a végső ajánlat benyújtásáig kell megfizetni a Kbt. 59.§-ában foglaltak szerint.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható!

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték:

A tömbkórház megépítése az alábbi paraméterek mellett (m²):

"A" jelű onkológiai épületrész:

— Mélyf. - 2 099,44,

— Földszint - 1 574,96,

— 1. em - 1 781,55,

— 2. em - 1 624,97,

— 3. em - 1 630,97,

— Tető - 19,34,

— Összesen - 8 731,23.

"B" jelű szív-és érrendeszeri épületrész:

— Mélyf. - 1 421,00,

— Földszint - 2 074,48,

— 1. em - 2 013,78,

— 2. em - 2 020,28,

— 3. em - 1 857,38,

— Összesen - 9 406,26.

"C" jelű gyermek-gyógyászati épületrész:

— MÉLYF. - 1 510,38,

— Földszint - 2 045,81,

— 1. em - 1 793,12,

— 2. em - 1 807,43,

— 3. em - 1 807,51,

— Tető - 83,13,

— Összesen - 9 047,38.

Összesen:

— MÉLYF. - 5 030,82,

— Földszint - 5 695,25,

— 1. em - 5 588,45,

— 2. em - 5 452,68,

— 3. em - 5 295,86,

— Tető - 121,81,

— Összesen - 27 184,87.

Illetve egyéb kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése (közmű, parkosítás, stb.) a dokumentáció mellékletét képező kiviteli tervben foglaltak szerint.

Időtartam: 14 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:

"Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” c. "Jósa András Tömbkórház projekt” tárgyú TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosító jelű projekt.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásból kizárásra kerül részvételre…

… jelentkező vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 56. § (1) és 57. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok.

… jelentkező, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 56. § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok.

… jelentkező vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennáll a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 8. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró ok.

Igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. I. fejezet 2. § és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 8. § (2) szerint.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

G1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) a) pontja alapján az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 2 évre vonatkozóan (attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét) nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

— mióta vezeti az adott számlát,

— a kiállítás dátumát megelőző kettő évben volt-e a számlán sorban állás, ha volt milyen időtartamban és összegben.

G2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása a jelentkezésben nem szükséges; figyelemmel az előbbi Korm. r. 14. § (2)-(3) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas a részvételre jelentkező, ha:

G1: a számlavezető pénzügyi intézmény(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint a számlákon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 2 évben nem volt 30 napot meghaladó vagy 1 000 000 HUF-ot elérő sorban álló tétele,

G2: A beszámolók alapján az előző három lezárt üzleti év egyikében sem volt a mérleg szerinti eredmény pozitív.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2)-(3) szerint amennyiben a részvételre jelentkező nem rendelkezik beszámolóval vagy nem rendelkezik beszámolóval a teljes időszakban, az alábbi követelménynek kell megfelelnie:

— Ha a részvételre jelentkező pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Az ajánlatkérő köteles a részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 5 000 000 000 HUF-ot.

— Ha a részvételre jelentkező pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

G3.a.) teljes árbevétele a három évben évente eléri a nettó 6 000 000 000 HUF-ot és.

G3.b.) rendelkezik az előző három évben összesen legalább 5 000 000 000 HUF magasépítési (építési és/vagy felújítási) tevékenységből származó nettó árbevétellel.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (3) szerint amennyiben a részvételre jelentkező pénzügyi beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Műszaki és szakmai képességek:

M1: a 310/2011. (XII. 23.) 15. § (2) a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év működő kórház területén végzett, egészségügyi célú létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó kivitelezői referenciá(i)t. A referenciá(i)ban jelölje meg a szerződéskötő másik fél nevét, a szerződés tárgyát, a szerződés teljesítésének kezdési és befejezési dátumát, az ellenszolgáltatás összegét, a vállalkozó minősítését (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e), a referenciát adó nevét és elérhetőségét (telefonszámát), a Korm. r. 16. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint.

M2: a 310/2011. (XII. 23.) 15. § (2) b) pontja alapján ismertesse a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását, megjelölve a műszaki eszközök típusát, jellegét (tehergépkocsi, rakodógép, stb.), továbbá nyilatkozatát arról, hogy a munkagépek a szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. Csatolni kell a gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát.

A saját tulajdonú eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát kell csatolni, az egyéb módon rendelkezésre álló eszközök igazolására az adott eszközre vonatkozó bérleti, vagy lízingszerződést, illetve az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz a részvételre jelentkező rendelkezésére fog állni. Az eszköznyilvántartásban a részvételre jelentkezőnek egyértelműen meg kell jelölnie (ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait.

M3: a 310/2011. (XII. 23.) 15. § (2) e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

M4: a 310/2011. (XII. 23.) 15. § (2) d) pontja alapján az előző év éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás, saját nyilatkozatban megjelölve a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fizikai dolgozói létszámot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: összességében nem rendelkezik legalább 2 db referenciával, melyek működő kórház területén végzett, egészségügyi célú létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkoznak, és melyekből minimum az egyik nettó 1 200 000 000 HUF (ellenszolgáltatás) értékű (ahol a referenciát benyújtó teljesítésének értéke éri el a 1,2 Mrd HUF-ot, nem elégséges, ha a teljes beruházás 1,2 Mrd HUF értékű, de a referenciát benyújtót ebből illető ellenszolgáltatás értéke ennél kevesebb).

M2: Ismertetője alapján a teljesítéshez rendelkezik minimum:

— 1 db 35 m emelőmagasságú, 40 m gém kinyúlású és gém végen 2 t teherbírású toronydaruval,

— 1db 42 m emelőmagasságú, 45 m gém kinyúlás és gém végen 1,9 t teherbírású toronydaruval,

— 1 db 40 m emelőmagaságú, 40 t teherbírású autódaruval.

M3: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között együttesen rendelkezik a nyilvántartásba vétel óta 5 éves, az adott szakterülettel azonos, a jelentkezés benyújtásakor hatályos 244/2006. (XII.5.) 4. § (1) a)-d) bármely pont szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező:

— legalább 1 fő, "MV-Ép/A" (magasépítés felelős műszaki vezető) kategóriás szakterületen nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel,

— legalább 1 fő "MV-Ég/A" vagy "MV-Ép/ÉG" (építmény- és épületgépész) kategóriás felelős műszaki vezetővel,

— legalább 1 fő "MV-VZ/A" (vízgazdálkodási létesítmények) kategóriás felelős műszaki vezetővel,

— legalább 1 fő "MV-KÉ/A" (közlekedési létesítmények) kategóriás felelős műszaki vezetővel,

— legalább 1 fő "MV-ÉV/A" vagy MV-Ép/ÉV (épületvillamossági létesítmények) kategóriás felelős műszaki vezetővel, akik megfelelnek a jelentkezés benyújtásakor hatályos 244/2006. (XII.5.) Kormányrendeletben előírt feltételeknek.

M4: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között együttesen rendelkezik legalább: 100 fő fizikai dolgozóval.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

1. A teljesítési és jólteljesítési garancia:

1.1. A Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési bankgaranciát, vagy más, a Kbt. 126. § szakasz szerinti biztosítékot (Teljesítési Biztosíték) nyújtani a Megrendelőnek.

1.2. A teljesítési biztosítéknak a szerződéses teljesítési véghatáridőtől számított 25. napig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben Vállalkozó a Jólteljesítési biztosítékot határidőben nem adja át, úgy Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni. Ha és amennyiben Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni.

1.3. A teljesítési határidő esetleges módosulása esetén a Teljesítési biztosíték határidejének megfelelő módosítása Vállalkozó kötelezettsége külön felszólítás nélkül. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget Megrendelő rendelkezéseinek megfelelően a Teljesítési Biztosíték érvényességének meghosszabbítására legkésőbb annak lejáratát megelőző tizenötödik (15.) napig, a Megrendelőnek jogában áll haladéktalanul élni a Teljesítési Biztosítékkal. Az így megkapott készpénz-összeget a Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték helyett mindaddig visszatartani, amíg az alábbi esetek közül az egyik bekövetkezik:

a) a Projekt átvételét igazoló teljesítési igazolás (Projekt Teljesítési Igazolás) nem került aláírásra és kiadásra, illetve

b) a Vállalkozó nem adja át Megrendelőnek a meghosszabbított érvényességű Teljesítési Biztosítékot.

1.4. Jelen Szerződés teljesítését követő (a végteljesítést igazoló teljesítés igazolásban rögzített teljesítési időponttól számítva) 10 (tíz) naptári napon belül a Vállalkozó - jótállási kötelezettségének biztosítékául - köteles a Megrendelőnek átadni a nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési bankgaranciát, vagy más, a Kbt. 126. § szakasz szerinti biztosítékot (Jólteljesítési Biztosíték) nyújtani a Megrendelőnek. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít ajánlattevő számára a jólteljesítési biztosíték összegének szakaszos csökkentésére a megajánlott jótállási időszak elteltének függvényében. A nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű Jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó által vállalt Garanciális időszak során a vállalt jótállási időszakból letelt minden egyes teljes évet követően arányosan csökken.

1.5. A jólteljesítési biztosítéknak a teljes garanciális időszakot (jótállás időtartama) követő 30 napig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben Vállalkozó a garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Jólteljesítési biztosítékot lehívni.

1.6. Amennyiben a Szerződés Vállalkozási Díja a Kbt. 132. § szakaszban foglaltak alapján módosulna, és a Vállalkozási Díj módosulása meghaladja a módosulás előtti Vállalkozási Díj 10 %-át, akkor és az ilyen esetekben a Vállalkozó köteles a Teljesítési és/vagy Jólteljesítési biztosíték összegének megemelésére, illetve jogosult a csökkentésére, az esettől függően, ami megfelel a díjmódosulás %-os mértékének. A szerződés módosulásának esetén a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 44. § bekezdésének megfelelő ügyrendet követve történik a szerződés módosítása.

1.7. A Megrendelő jogosult saját szabad belátása és kizárólagos döntése szerint élni a Teljesítési és/vagy Jólteljesítési Biztosítékkal, illetve a meghosszabbított érvényességű és/vagy megemelt összegű Biztosítékkal, amennyiben az alábbi esetek közül bármelyik bekövetkezik:

a. a Vállalkozó elmulasztotta az Ütemtervben meghatározott, az adott kötbérterhes részhatáridő betartása tekintetében kritikusnak tekinthető tevékenység határidőre történő befejezését;

b. a Vállalkozó a teljesítését nem fejezte be határidőre;

c. a Vállalkozó a kivitelezés során nem orvosolta a Megrendelő által észlelt hibákat és hiányosságokat a megadott határidőn belül,

d. a Vállalkozó az ideiglenesen átadott épületrészek tekintetében nem tett eleget jótállási kötelezettségének, azaz nem orvosolta a Megrendelő által észlelt hibákat és hiányosságokat a megadott határidőn belül;

e. a Vállalkozó a Garanciális Időszakban nem orvosolta a Megrendelő által észlelt és feléje bejelentett hibákat és hiányosságokat a megadott határidőn belül;

f. a Vállalkozó nem hosszabbította meg a Teljesítési biztosíték, Jólteljesítési biztosíték érvényességét vagy nem emelte meg annak összegét;

g. a Vállalkozónak bármely jogcímen tartozása áll fenn Megrendelővel szemben és elmulasztotta ezt az adósságát rendezni (beszámítás).

1.8. Abban az esetben, ha a Megrendelő él a Teljesítési biztosíték, vagy a Jólteljesítési biztosíték teljes összegével vagy részösszegével, úgy a Megrendelő jogosult az így igénybevett pénzösszeget saját belátása és döntése alapján bármilyen általa helyesnek ítélt célra felhasználni, így többek között, de nem kizárólag:

a) a Vállalkozói Szolgáltatások és az Építési Munkák folytatását más vállalkozóra bízni, vagy egyéb számára előnyösnek ítélt módon megvalósítani;

b) bármilyen, a Vállalkozó által a Vállalkozói Szolgáltatások és Építési Munkák teljesítése során bárkinek okozott kárt kielégíteni;

c) a Vállalkozó által nem rendezett Követelést kifizetni.

1.9. Abban az esetben, ha a Megrendelő élt valamely, jelen szerződés alapján Megrendelő részére átadott biztosíték (Teljesítési biztosíték, Jólteljesítési Biztosíték) igénybevételével, akkor és az ilyen esetekben:

a. a Vállalkozó köteles, és ezennel vállalja, hogy az adott biztosíték igénybevételétől számított harminc (30) napon belül a Megrendelőnek alternatív biztosítékot szolgáltat az igénybevett összegnek megfelelő értékben, és ha ezt elmulasztja, úgy ez a Vállalkozó alapvető szerződésszegésének minősül;

b. amikor a Megrendelő a fentiekben leírt alternatív biztosítékot megkapja, visszatéríti a Vállalkozónak a biztosíték igénybevett összegének azt a részét, ami az igénybevételt követően a birtokában maradt.

1.10. Az egyértelműség kedvéért és a kétségek tisztázása érdekében a Felek ezennel kijelentik a következőket:

a. a jelen fejezetben foglaltak semmiképpen sem mentesítik a Vállalkozót a Szerződésben szereplő és a jogszabályok által előírt bármely kötelezettsége alól, és nem korlátozzák a Teljesítési és/vagy Jólteljesítési Biztosíték összegével vagy érvényességével kapcsolatos kötelezettségeit, és

b. a fentiekben foglaltak semmiképpen sem csorbítják a Megrendelő számára a Teljesítési és/vagy Jólteljesítési Biztosíték révén és/vagy a Szerződés által és/vagy a jogszabályban biztosított bármely és valamennyi jogát és lehetőségét a jogorvoslatra.

2. A késedelmi kötbér:

2.1. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező Építési Munkákat és Vállalkozói Szolgáltatásokat nem a Vállalkozó által készített és Megrendelő által jóváhagyott Ütemterv szerinti, a szerződésben rögzített határidőkre fejezi be, akkor a Vállalkozó a Megrendelő felé késedelmi kötbért köteles fizetni.

2.2. A késedelmi kötbér mértéke:

2.2.1. Vállalkozó a kötbérterhes részhatáridők vonatkozásában 15 000 000 HUF/nap, de összesen legfeljebb a vonatkozó szakasz nettó ellenértéke 30 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles megfizetni.

(Teljesítési (kivitelezési) határidő a Részletes pénzügyi és műszaki ütemtervalapján:

1. „A” jelű Onkológiai épületrész;

2. „B” jelű Szív- és Érrendszer épületrész;

3. „C” jelű Gyermekgyógyászat épületrész;

4. Véghatáridő (14 hónapos kivitelezési időszaknak megfelelően számítható).

2.2.2. a véghatáridő vonatkozásában 50 000 000 HUF/nap, de legfeljebb a szerződés teljes nettó ellenértéke 30 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles megfizetni. 45 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult - saját döntése alapján -Vállalkozó teljesítését meghiúsultnak tekinteni.

2.3. Amennyiben Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbér igénye merülne fel, úgy Megrendelőnek jogában áll a késedelmi kötbér összegét bármely, a Vállalkozó felé esedékes vagy később esedékessé váló díjból levonni és/vagy bármely biztosíték terhére igénybe venni.

2.4. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít, míg a nem teljesítés esetén megfizetett kötbér a további teljesítés követelését kizárja.

2.5. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

2.6. Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.

3. A késedelmi kamat:

3.1. Amennyiben a Megrendelő késve teljesíti a Vállalkozó felé esedékes díjak kifizetését, a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozó részére. A késedelmi kamat mértéke a késve teljesített számlaösszegre vonatkoztatva a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint történik.

3.2. Vállalkozó esetleges fizetési kötelezettségeire (pl.: kötbérfizetés) is a fenti rendelkezés vonatkozik.

4. Szavatosság, garancia és jótállás:

4.1. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az ezen Szerződés alapján szolgáltatott dolgokban, Munkákban és Szolgáltatásokban a teljesítéskor megvannak a törvényben és az ezen Szerződésben meghatározott tulajdonságok és azok I. osztályú minőségűek (kellékszavatosság).

4.2. A Vállalkozó szavatossági felelősségének részletes szabályait a Ptk. és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok, különösen az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet szabályozza.

4.3. A Vállalkozó a kötelező és feltétlen jótállást, garanciát vállal arra, hogy I. osztályú minőségben teljesít. A Vállalkozó által vállalt jótállás kiterjed az alvállalkozói I. osztályú minőségben való teljesítésére, ide értve valamennyi Építési Munkát és Vállalkozói Szolgáltatást.

4.4. A Vállalkozó az előzőekben írtakon túl az ezen Szerződés alapján teljesített valamennyi Szolgáltatásért és Munkáért jótállást vállal, ideértve az azok keretében felhasznált vagy beépített anyagokat, eszközöket és berendezéseket.

4.5. A Vállalkozó az általa a Szerződés alapján elvégzett Munkákra megajánlott hónap jótállást vállalja a Megrendelővel szemben (rendeltetésszerű használat esetén). A jótállási időszak kezdete a Projekt végátvételének napja. Minden olyan esetben, amikor a Vállalkozó felé bármely alvállalkozója, gyártója és/vagy anyag és/vagy berendezés szállítója a jogszabályban meghatározottnál Vállalkozó által vállaltnál hosszabb időtartamra vállal jótállást, akkor a Vállalkozó köteles az általa a Megrendelő felé vállalt jótállást erre a hosszabb időtartamra kiterjeszteni.

4.6. A Vállalkozó köteles a hibásan vagy hiányosan teljesített anyagokat, berendezéseket, Munkákat és Vállalkozói Szolgáltatásokat a megadott Garanciális Időszakon belül a Szerződésben meghatározott határidőre saját költségére pótolni, kicserélni és/vagy kijavítani úgy, hogy az így pótolt, javított és/vagy cserélt Munkák és Szolgáltatások megfeleljenek a Szerződés előírásainak. Amennyiben ezen kötelezettségének a Vállalkozó nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a Munkákat a Vállalkozó terhére és költségére mással elvégeztetni, és a felmerülő költségeket a Jólteljesítési Biztosíték terhére fedezni.

4.7. A Vállalkozó ugyancsak garanciát vállal az Építési Helyszínen tevékenykedő olyan vállalkozókkal való együttműködésért, amelyek Megrendelő megbízásából tevékenykednek a Helyszínen és/vagy oda anyagot, árut vagy berendezést szállítanak be. Ennek kapcsán a Vállalkozó vállalja, hogy minden - vele közvetlen jogviszonyban nem álló- vállalkozók munkáját legalább olyan szinten, mértékben és gondossággal felügyeli, hogy az ezen vállalkozók munkájához kapcsolódó saját Munkáit késedelem nélkül a Szerződés előírásainak megfelelő minőségben teljesíteni tudja.

4.8. A jótállás kezdete a végleges használatbavételi engedély megszerzését követő napja.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdése, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1), a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet szerint, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően történik, amely a nyertes ajánlattevő által vállalt műszaki teljesítési- és pénzügyi ütemtervhez kapcsolódik.

A támogatási részt közreműködő szervezet közvetlen szállítói kifizetéssel teljesíti. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának előírásai irányadóak.

Ajánlattevő és az Ajánlatkérő időszakos részteljesítéseket köt ki a teljesítés során (teljesítési időszakok). Ezek a teljesítési időszakok - az elsőtől eltekintve - 30 naposak, fordulónapjuk pedig adott hónap 15. naptári napja. Az első teljesítési időszak a szerződéskötés napjától a következő naptári hónap 15. napjáig tart. Ajánlattevő teljesítési időszakonként 1-1 részszámla és az eredményes műszaki átadást követően egy végszámla (mely nem lehet kevesebb, mint az ajánlati ár 10 %-a) benyújtására jogosult, a megbízó által kiállított teljesítésigazolást követően. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §. alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy az APEH köztartozás mentes adózói adatbázisában szerepel.

Irányadó a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet valamint a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet is.

Az ajánlatkérő előleget a Kbt. 131. § (1) (adott esetben (2) bekezdése) és a 4/2011. Korm. r. 57. § (1b) szerint fizet. Ajánlatkérő a mindenkor hatályos eljárásrend és vonatkozó hatályos jogszabályok és előírások szerint biztosít előleget Ajánlattevők számára, amennyiben a Támogató az Ajánlatkérő mint Kedvezményezett számára kötelezővé tesz különös szabályokat az előleg biztosítása tárgyában, megjelölve adott esetben az előleg mértékét is, Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás lefolytatása során ezeket akár az eljárás során megjelenő előírásokat maradéktalanul alkalmazza, amennyiben azok hatálya kiterjed a szerződésre. Az előleg alkalmazását Ajánlatkérő az ilyen esetleges, kapcsolódó szabályzóban foglaltak szerint teszi lehetővé.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: Nem követelmény. Nem megengedett.

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

Az összeg (300 000 HUF + ÁFA) banki átutalással teljesíthető a Hospital-Ker Kft.10300002-10413188-49020018 számú bankszámlájára. A dokumentáció az átutalt összegnek a megjelölt bankszámlára való megérkezése után vehető át munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között, a jelentkezések bontásának napján 9:00 és 12:00 óra között. A dokumentáció ellenértéke a Kbt. 54. § (10) bekezdése szerintiesetekben, a teljes dokumentáció visszaszolgáltatását követően kerül visszafizetésre.

Ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylat bemutatását követően adja át a részvételi felhívás közzétételének napjától a jelentkezések bontásáig, a MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68., "A” épület fsz, Projekt Iroda címen a projekt megvalósítási helyszínén (Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.), valamint a Kbt. 54. § (7) bekezdésének megfelelően.

A Kbt. 49. § (6) szerint a részvételi dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy alvállalkozónak meg kell vásárolnia!

A felhívások elküldésének időpontja: 2012-09-24 📅
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2012-10-23 📅
A bontás helye:

MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Igazgatási Tömb, fsz., Projekt Iroda.

Hely: MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Igazgatási Tömb, fsz., Projekt Iroda.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) (20)
2. Az előírthoz képest kedvezőbb - azaz hosszabb - jótállási időtartam vállalása (hónapban megadva, minimum 36 hónap) (7)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kun József projektvezető
Internetcím: www.gyemszi.hu 🌏
Név: Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.
Postacím: Szent István u. 68., "A” épület fsz, Projekt Iroda
Postai város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400

Hivatkozás
Dátumok
Közzététel dátuma: 2011-07-12 📅
Azonosítók
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2011/S 130-217295
További információk

1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. § (2) szerint jár el.

3. A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye.

4. A részvételre jelentkező csatolja a Kbt. 40. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló nyilatkozatát. A részvételre jelentkező csatolja a Kbt. 58. § (3), 60. § (3) és (5), 54. § (1) szerinti nyilatkozatát.

5. A részvételre jelentkező csatolja ajánlatához a részvételre jelentkező, a Kbt. 40. § (1) és 55. § (5)-(6) pontja szerinti szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának másolati példányát.

6. A részvételre jelentkező - amennyiben a jelentkezést a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá, vagy szignálták - csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazás eredeti példányát.

7. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

8. A közös részvételi jelentkezésre/ajánlattételre a Ptk. 568. § - 578/A. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. Közös részvételi jelentkezés/ajánlattétel esetében csatolni kell a jelentkezők/ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak tartalmaznia kell nem csak a teljesítés partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés partnerek közötti megosztását is fel kell tüntetni.

9. A Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.

10. A Kbt. 36. § (3) szerint valamennyi igazolást egyszerű másolati példányban kell benyújtani.

11. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő pályázatot nyújtott be a beszerzés megvalósítására, ezért tájékoztatja a tisztelt jelentkezőket, hogy élni kíván a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakkal. Ajánlatkérő felhívja a jelentkezők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő a jelen beruházáshoz szükséges támogatást csak abban az esetben tudja felhasználni, ha a rendelkezésre álló forráshoz (mely a jelen felhívás 3.2. pontjában került pontosan megjelölésre) képest megfelelő árajánlatot kap és így szerződést tud kötni. Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy csak abban az esetben hirdet eredményt és írja alá a szerződést (illetve nem áll el minden jogkövetkezmény nélkül a már aláírt szerződéstől), amennyiben megfelelő árajánlatot kap.

12. A jelentkezést 1 eredeti és 2 másolati papíralapú példányban kell benyújtani, illetve 1 elektronikus példányban (CD/DVD), amely az eredeti példányról készült hiánytalan, szkennelt részvételi jelentkezést tartalmazza teljes terjedelemben.

13. A jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a dokumentáció tartalmazza.

14. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződés megkötéséig a teljesítési (megvalósulási) biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. (Kbt. 126. § (1)).

15. A részvételi jelentkező nyújtson be nyilatkozatot a Kbt. 54. § (1) bekezdésre vonatkozóan, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségek figyelembe vételével kapcsolatban.

16. Nem magyar forintra vonatkozóan benyújtott igazolások esetében az értékek az alábbi árfolyamon kerülnek átszámításra.

— A felhívás G1), G2) és G3) pontja tekintetében az üzleti év fordulónapján, a felhívás M1) pontja tekintetében az adott referenciamunkára létrejött szerződés megkötésekor érvényes árfolyamot kell alkalmazni, illetve ennek hiányában az MNB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizaárfolyam kerül alkalmazásra,

— Az M1 pont esetében a szerződés teljesítésének befejezése alatt Ajánlatkérő a referenciaként bemutatott építési beruházás lezárását (t.i. a létrejött létesítmény műszaki átadás-átvételét) érti.

17. Ajánlatkérő felhívja a részvételi jelentkezők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe való feltétel minősítési szempontjaihoz képest szigorúbban állapítja meg a részvételi jelentkező pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit, igazolását.

18. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára a Megrendelő és a finanszírozó bank által elfogadott biztosítóval teljes körű építési-szerelési (CAR= " Contractors All Risks") biztosítást kötni (az alábbi kártérítési összegek kizárólag a dologi károkra vonatkoznak, a felelősségbiztosítás alapján történő kártérítésre nem).

— Minimális kártérítési összeg káreseményenként az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/káresemény,

— Minimális kártérítési összeg évente az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot,

— Minimális kártérítési összeg káreseményenként a Garanciális Időszakban: 5 000 000 HUF/káresemény,

— Minimális kártérítési összeg évente a Garanciális Időszakban: 10 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot.

19. Ajánlattevőnek min. 500 000 000 HUF / év, 250 000 000 HUF / káresemény felelősségbiztosítással kell rendelkezni a szerződés időtartamára.

20. Ajánlatkérő 2012. augusztus hó 24-n, helyszíni bejárást tart. Találkozó 12:00 órakor a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (MAGYARORSZÁG, 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.) Igazgatói tárgyaló előtt.

21. A tárgyalásos eljárás tartását megalapozó körülmények (Kbt. 89. § (2) a) pont szerint):

Ajánlatkérő közösségi nyílt közbeszerzési eljárást indított, a felhívás TED 2011/S 131-217295 hirdetményszámon jelent meg, 2011. július 12-én. A felhívással kapcsolatban módosító hirdetmények jelentek meg az alábbi hirdetményszámon: 1.) TED 2011/S 166-273325 (megjelenés napja: 2011.08. 31.) 2.) TED 2011/S 181-293814 (megjelenés napja: 2011.09.21.) 3.) TED 2011/S 216-351132 (megjelenés napja: 2011.11.10.) 4.) TED 2012/S 8-011239 (megjelenés napja: 2012.01.13.).

A beérkezett ajánlatok a becsült értéket jóval meghaladták, és ajánlatkérő nem rendelkezik a fedezettel, így az eljárás eredménytelen volt a 2003. évi CXXIX. törvény 92. § c) pontja (a jelenleg hatályos 2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) c) pontja) alapján: c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.

Az eljárás eredményéről 2012/S 70-115120 számon jelent meg tájékoztató hirdetmény.

Ajánlatkérő álláspontja szerint kizárólag tárgyalás során, a felek részéről közösen kialakított szerződéses feltételek és műszaki tartalom esetén, építési engedély módosítást nem érintő, azonos funkcionális és minőségi követelmények mellett, de csökkentett műszaki követelményekre történő ajánlattétel során kaphat megfelelő árajánlatot.

A felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételek nem változtak, a 2012-es jogszabályváltozások átvezetésre kerültek a dokumentumokon.

22. Tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

Az eljárásban az ajánlatkérő és az ajánlattevők közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.

A tárgyaláson a felek a műszaki tartalom, a szerződéses feltételek és az ajánlati ár tekintetében egyeztetnek. A benyújtott ajánlat alapján mind az ajánlattevő, mind pedig az ajánlatkérő javaslatot tehet a fentiek módosítására.

Az ajánlatkérő a tárgyalásokat az ajánlattevőkkel együttesen, egy - szükség esetén több - fordulóban folytatja le. Amennyiben több tárgyalás szükséges, az adott tárgyalás lezárásakor kerül sor a következő tárgyalás időpontjának egyeztetésére.

A tárgyalásokon 1-1 ajánlattevő részéről legfeljebb összesen 2 személy képviseltetheti magát a tárgyaláson. Mind az ajánlattevő, mind pedig annak alvállalkozója részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy vehet részt a tárgyaláson - ez lehet a cégkivonatban szereplő személy, vagy meghatalmazott, ez utóbbi esetben a cégkivonatban szereplő cégjegyzésre jogosult személy által kiállított, 2 tanú által aláírt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást kérünk bemutatni.

Az ajánlatkérő minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, amit a tárgyalás következő fordulójának megkezdéséig (egyetlen vagy utolsó forduló esetén a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül) minden, az adott tárgyalási fordulóban részt vevő ajánlattevőnek e-mail útján megküld áttekintésre, hogy észrevételeiket megtegyék.

Az első tárgyalás időpontja: 2012. november 6. 09:00 óra.

Amennyiben az ajánlatkérő az első tárgyalás lezárásakor úgy dönt, hogy több tárgyalási fordulót nem folytat le, az ajánlattevők 2012. November 13. 11:00 óráig nyújthatják be (az ajánlatkérő székhelyén) a módosított ajánlatot, mely tartalmazza a tárgyalások során kialakítottaknak megfelelő részletes költségvetést, valamint a bírálati szempontokra megajánlott értékeket.

Ha az ajánlatkérő az eljárás eredményét kihirdette, a szerződést a felhívásnak, illetőleg a dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekori tartalma szerint köti meg.

A végső ajánlat benyújtásakor kell csatolni az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását!

A tárgyalás során a közbeszerzés tárgya és feltételei nem változhatnak olyan módon, hogy.

a) az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya vagy feltételei olyan jellemzőjében, illetve körülményében tér el az ajánlattételi felhívás megküldésekor beszerezni kívánt beszerzési tárgytól vagy megadott szerződéses feltételektől, amely nem tette volna lehetővé tárgyalásos eljárás alkalmazását,

b) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban közölt feltételek olyan mértékben módosulnak vagy egészülnek ki, hogy annak következtében valamelyik ajánlattevő nem képes a tárgyalások befejezésével végleges ajánlatot tenni, vagy

c) a bírálat szempontjai vagy módszere változna.

23. Az ajánlatok értékelési szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2-20.

Az ajánlatok elbírálásának részszempontjai:

1. Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 20

2. Az előírthoz képest kedvezőbb - azaz hosszabb - jótállási időtartam vállalása (hónapban megadva, minimum 36 hónap a IV.2.1-ben foglaltak szerint). Súlyszám 7

A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális 20 pontot, a többi a következő képlet alapján kerül kiszámításra: A = (Amin / Aa) x 20 x súlyszám (ahol A: a kapott pontszám; Amin: a legalacsonyabb érték; Aa: az adott pályázó által megajánlott érték).

A 2. részszempont esetén az abszolút értékelés (pontkiosztás) módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, a dokumentációban foglaltak szerint.

24. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja a részvételi jelentkező általi felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit a részvételi jelentkezőnek kell viselnie.

25. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az AJÁNLATA benyújtásával egyidejűleg kell 2 000 000 HUF értékben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható! Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) szerint fizethető meg. Kérjük minden esetben a következő szöveg feltüntetését: AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK „Vállalkozási szerződés „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban" c. „Jósa András Tömbkórház projekt” tárgyú TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 kódjelű pályázathoz kapcsolódó építési beruházás kivitelezési munkáira”. A pénzösszeg az Ajánlatkérő MÁK 10032000-01490576-00000000 számú számlaszámára utalható. A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénzátutalási megbízás feladóvevényének másolatát (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az átutalásról, a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie!

A biztosítékot a tárgyalások lezárását követően, a végső ajánlat benyújtásáig kell megfizetni a Kbt. 59.§-ában foglaltak szerint.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható!

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 137.-138. § szerint.
Forrás: OJS 2012/S 153-255534 (2012-08-08)

További információk (2012-09-05)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-09-05 📅
Benyújtási határidő: 2012-09-25 📅
Közzététel dátuma: 2012-09-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 173-285031
Hirdetményre hivatkozik: 2012/S 153-255534
HL-S szám: 173
Forrás: OJS 2012/S 173-285031 (2012-09-05)

További információk (2012-10-24)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-10-24 📅
Benyújtási határidő: 2012-11-12 📅
Közzététel dátuma: 2012-10-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 207-339560
HL-S szám: 207
Forrás: OJS 2012/S 207-339560 (2012-10-24)

További információk (2012-11-10)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-11-10 📅
Benyújtási határidő: 2012-11-28 📅
Közzététel dátuma: 2012-11-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 220-361277
HL-S szám: 220
Forrás: OJS 2012/S 220-361277 (2012-11-10)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2013-08-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 7 817 714 893 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság
Kapcsolat
E-mail: barkai.aniko@gyemszi.hu 📧
Telefon: +36 13561522 📞
Fax: +36 13757253 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-08-27 📅
Közzététel dátuma: 2013-08-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 169-292512
HL-S szám: 169
További információk

10% alatti alvállakozók által ellátott feladatok: Gázzal oltó rendszer - részfeladatok Erősáramú villanyszerelés - részfeladatok Külső elektromos munkák - részfeladatok Gyengeáramú villanyszerelés - részfeladatok Tűzjelző rendszer - részfeladatok Épületfelügyeleti rendszer - részfeladatok Audiovizuális rendszer - részfeladatok Kábel TV hálózatok - részfeladatok Orvostechnológia (gyógyászati gázellátás) - részfeladatok Külső közmű munkák - részfeladatok Útépítés - részfeladatok Környezetrendezés, parkosítás - részfeladatok "MV-VZ/A" vízgazdálkodási létesítmények kategóriás felelős műszaki vezetői feladatok Fizikai létszám egy részének biztosítása Esetleges pót- és többletmunkák részfeladatai Projekt irányítás - részfeladatok Általános organizáció - részfeladatok Épületbontási munkák - részfeladatok Földmunkák - részfeladatok Munkatérlehatárolási, víztelenítési munkák - részfeladatok Tartószerkezetek - részfeladatok Monolit vasbeton szerkezetépítési munkák - részfeladatok Előregyártott vb. szerkezetek - részfeladatok Acélszerkezeti munkák - részfeladatok Építészet - részfeladatok Falazás és egyéb kőműves munkák - részfeladatok Szárazépítési munkák - részfeladatok Homlokzatburkolatok - részfeladatok Belső hidegburkolatok - részfeladatok Belső melegburkolatok - részfeladatok Ácsmunka - részfeladatok Bádogos munkák - részfeladatok Belső nyílászárók - részfeladatok Függönyfalak - részfeladatok Alumínium nyílászárók - részfeladatok Műanyag nyílászárók - részfeladatok Árnyékoló szerkezetek - részfeladatok Lakatos munkák - részfeladatok Asztalos munkák - részfeladatok Ütközésvédelem - részfeladatok Információs rendszer - részfeladatok Beépített bútorok - részfeladatok Szigetelési munkák - részfeladatok Felületképzések - részfeladatok Felvonók - részfeladatok RWA rendszerek - részfeladatok Takarítás - részfeladatok Épületgépészeti munkák - részfeladatok Sprinkler - részfeladatok 10% feletti (24,99%) alvállakozó által ellátott feladatok: Projekt irányítás - részfeladatok Általános organizáció - részfeladatok Épületbontási munkák - részfeladatok Munkatérlehatárolási, víztelenítési munkák - részfeladatok Tartószerkezetek - részfeladatok Monolit vasbeton szerkezetépítési munkák - részfeladatok Előregyártott vb. szerkezetek - részfeladatok Acélszerkezeti munkák - részfeladatok Építészet - részfeladatok Falazás és egyéb köműves munkák - részfeladatok Szárazépítési munkák - részfeladatok Homlokzatburkolatok - részfeladatok Belső hidegburkolatok - részfeladatok Belső melegburkolatok - részfeladatok Ácsmunka - részfeladatok Bádogos munkák - részfeladatok Belső nyílászárók - részfeladatok Függönyfalak - részfeladatok Alumínium nyílászárók - részfeladatok Műanyag nyílászárók - részfeladatok Árnyékoló szerkezetek - részfeladatok Lakatos munkák - részfeladatok Asztalos munkák - részfeladatok Ütközésvédelem - részfeladatok Információs rendszer - részfeladatok Beépített bútorok - részfeladatok Szigetelési munkák - részfeladatok Felületképzések - részfeladatok Épületgépészeti munkák - részfeladatok Erősáramú villanyszerelés - részfeladatok Külső elektromos munkák - részfeladatok Gyengeáramú villanyszerelés - részfeladatok Orvostechnológia (gyógyászati gázellátás) - részfeladatok Külső közmű munkák - részfeladatok Útépítés - részfeladatok Környezetrendezés, parkosítás - részfeladatok Esetleges pót- és többletmunkák részfeladatai

További információk

10% alatti alvállakozók által ellátott feladatok:

Gázzal oltó rendszer - részfeladatok

Erősáramú villanyszerelés - részfeladatok

Külső elektromos munkák - részfeladatok

Gyengeáramú villanyszerelés - részfeladatok

Tűzjelző rendszer - részfeladatok

Épületfelügyeleti rendszer - részfeladatok

Audiovizuális rendszer - részfeladatok

Kábel TV hálózatok - részfeladatok

Orvostechnológia (gyógyászati gázellátás) - részfeladatok

Külső közmű munkák - részfeladatok

Útépítés - részfeladatok

Környezetrendezés, parkosítás - részfeladatok

"MV-VZ/A" vízgazdálkodási létesítmények kategóriás felelős műszaki vezetői feladatok

Fizikai létszám egy részének biztosítása

Esetleges pót- és többletmunkák részfeladatai

Projekt irányítás - részfeladatok

Általános organizáció - részfeladatok

Épületbontási munkák - részfeladatok

Földmunkák - részfeladatok

Munkatérlehatárolási, víztelenítési munkák - részfeladatok

Tartószerkezetek - részfeladatok

Monolit vasbeton szerkezetépítési munkák - részfeladatok

Előregyártott vb. szerkezetek - részfeladatok

Acélszerkezeti munkák - részfeladatok

Építészet - részfeladatok

Falazás és egyéb kőműves munkák - részfeladatok

Szárazépítési munkák - részfeladatok

Homlokzatburkolatok - részfeladatok

Belső hidegburkolatok - részfeladatok

Belső melegburkolatok - részfeladatok

Ácsmunka - részfeladatok

Bádogos munkák - részfeladatok

Belső nyílászárók - részfeladatok

Függönyfalak - részfeladatok

Alumínium nyílászárók - részfeladatok

Műanyag nyílászárók - részfeladatok

Árnyékoló szerkezetek - részfeladatok

Lakatos munkák - részfeladatok

Asztalos munkák - részfeladatok

Ütközésvédelem - részfeladatok

Információs rendszer - részfeladatok

Beépített bútorok - részfeladatok

Szigetelési munkák - részfeladatok

Felületképzések - részfeladatok

Felvonók - részfeladatok

RWA rendszerek - részfeladatok

Takarítás - részfeladatok

Épületgépészeti munkák - részfeladatok

Sprinkler - részfeladatok

10% feletti (24,99%) alvállakozó által ellátott feladatok:

Projekt irányítás - részfeladatok

Általános organizáció - részfeladatok

Épületbontási munkák - részfeladatok

Munkatérlehatárolási, víztelenítési munkák - részfeladatok

Tartószerkezetek - részfeladatok

Monolit vasbeton szerkezetépítési munkák - részfeladatok

Előregyártott vb. szerkezetek - részfeladatok

Acélszerkezeti munkák - részfeladatok

Építészet - részfeladatok

Falazás és egyéb köműves munkák - részfeladatok

Szárazépítési munkák - részfeladatok

Homlokzatburkolatok - részfeladatok

Belső hidegburkolatok - részfeladatok

Belső melegburkolatok - részfeladatok

Ácsmunka - részfeladatok

Bádogos munkák - részfeladatok

Belső nyílászárók - részfeladatok

Függönyfalak - részfeladatok

Alumínium nyílászárók - részfeladatok

Műanyag nyílászárók - részfeladatok

Árnyékoló szerkezetek - részfeladatok

Lakatos munkák - részfeladatok

Asztalos munkák - részfeladatok

Ütközésvédelem - részfeladatok

Információs rendszer - részfeladatok

Beépített bútorok - részfeladatok

Szigetelési munkák - részfeladatok

Felületképzések - részfeladatok

Épületgépészeti munkák - részfeladatok

Erősáramú villanyszerelés - részfeladatok

Külső elektromos munkák - részfeladatok

Gyengeáramú villanyszerelés - részfeladatok

Orvostechnológia (gyógyászati gázellátás) - részfeladatok

Külső közmű munkák - részfeladatok

Útépítés - részfeladatok

Környezetrendezés, parkosítás - részfeladatok

Esetleges pót- és többletmunkák részfeladatai

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország, 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Nettó ajánlati ár (HUF). (20)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2013-07-31 📅
Név: Magyar Építő Zrt.
Postacím: Pillangó u. 28.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15794
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Bárkai Anikó

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5.
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 137. §-a szerint.
Forrás: OJS 2013/S 169-292512 (2013-08-27)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (18 új beszerzések)