Megbízási szerződés a "Héhalom agglomeráció - Héhalom, Szirák, Palotás, Egyházasdengeleg, Kisbágyon - szennyvízelvezetése és tisztítása" című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0027 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó FIDIC szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatainak ellátására

Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás

Megbízási szerződés a "Héhalom agglomeráció - Héhalom, Szirák, Palotás, Egyházasdengeleg, Kisbágyon - szennyvízelvezetése és tisztítása" című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0027 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó FIDIC szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatainak ellátására.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2012-09-17. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2012-08-02.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• FŐBER Zrt. - FŐBER-Mérnöki Zrt. - MÁRKUS ÉS TÁRSAI Kft. Közös ajánlattevők

Kicsoda?

• Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás

Mi az?

Hol?

• Észak-Magyarország › Nógrád

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2012-08-02	Ajánlati felhívás
2013-02-05	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2012-08-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
Mennyiség vagy érték:

A "Héhalom agglomeráció - Héhalom, Szirák, Palotás, Egyházasdengeleg, Kisbágyon - szennyvízelvezetése és tisztítása" című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0027 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó FIDIC szerinti mérnöki, műszaki ellenőri feladatainak ellátása a vonatkozó jogszabályokban (191/2009. (XI. 15.) Korm. rendelet, 244/2006.(XII.5) Korm. rendelet, 104/2006 (IV.28.) Korm. rendelet) meghatározottak, valamint a FIDIC ajánlásai szerint.Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:— Az építési Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása során,— a kivitelező által ellátandó Műszaki tervezési szolgáltatások felügyelete,— A Projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények, áruszállítások maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése,— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése,— Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt,— A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése,— A kedvezményezett szakértőjeként az építési beruházás közbeszerzési eljárásában a bíráló bizottságban való részvétel,— a kivitelezési munkák során a kooperációs megbeszélések biztosítása, ennek keretében a koordinációk levezetése és jegyzőkönyvezése.Az építési szerződésre vonatkozó információk, amelyekhez a FIDIC mérnöki feladatok ellátása kapcsolódik:A Munkák elvégzésére megkötendő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A szerződés megkötésére a szennyvízcsatorna-hálózatra vonatkozóan a FIDIC Piros Könyv Általános Feltételek (Építési munkák szerződéses feltételei Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás (második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2005. január, ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 9 6)) alapján, a szennyvíz-tisztítótelep vonatkozásában a FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (ÜZEMEK,TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK Szerződéses Feltételei ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ (Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999, ISBN 2-88432-023-7, Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember)) alapján kerül sor.A felügyelendő építési beruházás tervezett mennyiségei a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint:Bekötés (gravitációs + nyomott): 1 859 db.Bekötő vezeték (gravitációs + nyomott): 17 430 fm.Átemelő (házi): 60 db.Gravitációs gerinc vezeték: 32 179 fm.Nyomóvezeték: 18 352 fm.Átemelő (hálózati): 13 db.Szennyvíztisztító telep: 1 db.Szennyvíztisztító telep kapacitása: 550 m3/d.Szennyvíztisztító telep kapacitása: 5 200 LE.Iszaptároló: 10 m².Az építési beruházás becsült értéke az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján: nettó 2 052 430 058 HUF.72 000 000

Mennyiség vagy érték

A beszerzés teljes értéke: 72 000 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Szirák és Térsége Szennyvízcsatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás
Postacím: Petőfi út 31.
Postai irányítószám: 3044
Postai város: Szirák
Kapcsolat
Internetcím: http://szt-szennyvizberuhazas.hu 🌏
E-mail: szirakpolgarmester@szirak.hu 📧
Telefon: +36 32485148 📞
Fax: +36 32485148 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-08-02 📅
Benyújtási határidő: 2012-09-17 📅
Közzététel dátuma: 2012-08-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 149-249535
HL-S szám: 149
További információk

1. A dokumentáció megvásárlása (vagy átvétele): a IV.3.3 pontban meghatározott módon az eljárásban való részvétel feltétele. 2. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet székhelyén (MAGYARORSZÁG, 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., félemelet) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 4 példányban, melyből 1 példány eredeti és 3 példány másolat. Az ajánlatokat digitális adathordozón (pl. CD/DVD-n) elektronikusan is csatolni kell az ajánlathoz, tekintettel arra, hogy a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan formában küldi meg a Támogatónak és a Közreműködő Szervezetnek. Az elektronikus benyújtás elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: pdf. Az ajánlatok fedlapjain kerüljön feltüntetésre arra vonatkozó utalás, hogy az az ajánlat eredeti vagy másolati példánya. Az elektronikus példányt az eredeti papíralapú végleges ajánlatról kell elkészíteni. Az elektronikus példány és az eredeti papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú eredeti példány az irányadó. Az eredeti és a másolati példány eltérése esetén ajánlatkérő kizárólag az eredeti példányt tekinti irányadónak. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 3. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 4. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján (a beszámoló adatai tekintetében az adott év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján, míg a referenciák esetében a teljesítés (műszaki átadás-átvétel) időpontjában) érvényes hivatalos Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell figyelembe venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az adott napra vonatkozóan érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. Átszámítás esetén közölni kell az alkalmazott árfolyamot. 5. Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 6. Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található. 7. A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található. 8. Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 9. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§ szerint biztosítja. 10. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - közös ajánlattevői megállapodást az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati dokumentációban foglalt vonatkozó előírásoknak megfelelően. 11. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtását. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 12. Az ajánlatok elkészítésénél a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók 13. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 - 100. A legjobb vállalást tartalmazó ajánlat 100 pontot kap. A többi ajánlat értékelési pontszámának számítási módszere: Az 1. részszempont [Nettó ajánlati ár (HUF)] esetén: Módszer: a Közbeszerzési Hatóság "az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról" szóló Útmutatójának (megjelent a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ. 2012. évi 61. számában, 2012. június 1.) III.A. fejezet 1. ba) alpontja szerinti fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot adja. Az összes további Ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra. Az arányosítás képlete: P = (A legjobb: A vizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin. Ahol: P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma. P max: A pontskála felső határa. P min: A pontskála alsó határa. A legjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke (legalacsonyabb ajánlati ár). A vizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi értéke. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. Az így kapott pontszám súlyszámmal való szorzása adja az adott ajánlat "Egyösszegű ajánlati ár (HUF)" bírálati szempontra vonatkozó pontszámát. A 2. részszempont [Szakmai ajánlat] keretében " Munkamódszer"; "Munkaerőmegosztás (Projekt team felépítése)"; "Kivitelezés megvalósítása során felmerülhető kockázatok ismertetése és azok elkerülésére tett javaslatok" alszempontok értékelése egy külső független szakértői bizottság bevonásával történik. Az alszempontok körében az ajánlatkérő a következőket kívánja vizsgálni a dokumentációban részletesen ismertetett preferenciarendszer alapján. "Munkamódszer": a javasolt munkamódszer mennyire illeszkedik a projekthez; az ajánlattevő mennyire tud alkalmazkodni és a folyamatos jelenlétet biztosítani az egyes kivitelezési helyszíneken; hogyan biztosítja az ajánlattevő a minőségi munkát és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesítését a szerződés teljesítése során. "Munkaerőmegosztás (Projekt team felépítése)": A projekt csapaton belüli ellenőrzési rendszer hatékonysága, alkalmazhatósága; egyes építési területekre vonatkozó emberi erőforrás felhasználás. "Kivitelezés megvalósítása során felmerülhető kockázatok ismertetése és azok elkerülésére tett javaslatok": mennyire tudja az ajánlattevő felmérni az esetleges kivitelezés során előforduló bizonytalanságokat; mennyire hatékony azok elkerülésére illetve azok bekövetkezése esetén megoldására vonatkozó előzetes javaslata; korábbi hasonló projektek során szerzett tapasztalatok felhasználása. Ajánlatkérő a III.B fejezet 1. pontja szerinti pontozás. A Szakmai ajánlat értékelése egy 3 fős szakértői bizottság bevonásával történik. A szakértői bizottság a Szakmai ajánlat részszempont esetében az érvényesként elbírált ajánlatokat - a Dokumentációban ismertetendő preferencia rendszer alapján - a pontozással értékeli, és értékelési javaslatot készít a Bíráló Bizottság részére, amely elbírálja az ajánlatokat. Az ajánlatkérő bíráló bizottsága a szakmai ajánlatokat alszempontonként megvizsgálja, és ennek megfelelően végzi el az egyes összetevők pontozását. Az ennek során kiosztásra kerülhető pontszámok: (0,2-10-20 pont). A bírálati szempontokkal kapcsolatos további információkat a dokumentáció tartalmazza. 14. A szerződés időtartama: Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.3. pontban rögzített szerződés időtartammal kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, a Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja szerint a Projekt megvalósulásának napja: 2014. szeptember 16. A projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltakkal összhangban, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat (bért, járulékot, és az összesítőben szereplő tételeket is), szállítói kifizetés esetén a támogatáson felüli részt a szállítók részére kiegyenlítette. A projekt keretében a megvalósulás jelen pontban meghatározott napját követően felmerült költségek nem számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. A Támogatási Szerződés 3.3.2. pontja értelmében az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt 3.3.1. pontja szerinti megvalósulásától számított 30. nap. A Támogatási Szerződés 3.3.3. pontja értelmében a Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént. A nyertes ajánlattevővel kötendő Megbízási szerződés IV. pontja értelmében a Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét a III. pontban megjelölt időponttól kezdődően előreláthatólag 2014. szeptember 16-ig, de legalább, ill. legkésőbb a Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződésben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni. A Megbízott a Megvalósítási Munkák befejezése (amely Támogatási Szerződésben rögzített határidő meghosszabbítása hiányában: 2014.09.16.) után a garanciális és jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos mérnöki feladatokat térítésmentesen látja el. 15. A jelen ajánlati felhívás II.3. pontjában rögzített befejezési határidő tájékoztató jellegű, az ajánlattevőnek a szerződésből eredő feladatait a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben meghatározott projekt megvalósítási időtartamig köteles ellátni. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése, valamint a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata, továbbá az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltakat. 16. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kr. 4. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást. 17. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 11. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanap. 18. Zöld közbeszerzés: Az ajánlatkérő a "zöld közbeszerzésre" vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja, hogy a nyertes ajánlattevő (megbízott) a teljesítése során a levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor kétoldalas nyomtatással és újrahasznosított papíron valósítsa meg legalább 30 %-ban. 19. A támogatás tényére történő utalás: Az ajánlatkérő - támogatásból megvalósuló beszerzéséről lévén szó - kifejezetten utal a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése szerinti rendelkezések alkalmazhatóságára. A támogatási szerződés aláírásra került. 20. RMT és Támogatási Szerződés, nyilatkozatminták rendelkezésre bocsátása: Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő által ellátandó feladat nagyban függ a kivitelezésre kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás nyertese által benyújtott ajánlat konkrét specifikumaitól, amelyek a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattevői számára nem ismertek, így a szakmai ajánlatokat a project RMT-jére alapítottan kell kidolgozni (figyelemmel arra is, hogy az RMT egyben a kivitelezésre kiírandó közbeszerzési eljárás tekintetében is releváns). Erre figyelemmel az ajánlatkérő az RMT-t a jelen közbeszerzési eljárás részévé teszi. Ajánlatkérő egyúttal rendelkezésre bocsátja a Támogatási Szerződés kivonatolt változatát is, tekintettel arra, hogy a szakmai ajánlat elkészítése feltételezi a Támogatási Szerződés bizonyos mértékű ismeretét. Ajánlatkérő továbbá szerkeszthető formában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja a Dokumentációban csatolt nyilatkozatmintákat. 21. Felhasználói jog: A Támogatási Szerződés ÁSZF 6.5. pontja alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak az Ajánlatkérő (Kedvezményezett) tulajdonába kell kerülniük, és a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő (Megbízó) területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására. 22. Az ajánlattevő ajánlatában csatoljon nyilatkozat formájában megtett összefoglaló táblázatot arról, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeinek az ajánlatában becsatolt mely dokumentumokkal felel meg. Az alkalmassági követelmény esetében meg kell jelölni az alkalmassági követelmény egyértelmű azonosítására szolgáló számot (pl. ajánlati felhívás III.2.3) MSZ1.) pont). A táblázat minimálisan az alábbi oszlopokat tartalmazza: alkalmassági követelmény azonosítása; az ajánlattevőnek az alkalmassági feltételnek való megfelelésének bemutatása (rövid leírás, ismertetés, megnevezés); az ajánlattevő alkalmassági feltételnek való megfelelésére vonatkozó dokumentumainak oldalszáma(i) az ajánlatban. Jelen táblázatnak összefoglaló jellegűnek kell lennie, azaz az alvállalkozók/más szervezetek adatait, igazolásait, általuk bemutatottakat is tartalmaznia kell. 23. A Minősített ajánlattevők részére szóló tájékoztatás: Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 20. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.2.2. GP1., GP2., GP3. pénzügyi és gazdasági, valamint III.2.3. MSZ1, MSZ2, MSZ3, MSZ4, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

További információk

1. A dokumentáció megvásárlása (vagy átvétele): a IV.3.3 pontban meghatározott módon az eljárásban való részvétel feltétele.

2. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet székhelyén (MAGYARORSZÁG, 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., félemelet) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 4 példányban, melyből 1 példány eredeti és 3 példány másolat. Az ajánlatokat digitális adathordozón (pl. CD/DVD-n) elektronikusan is csatolni kell az ajánlathoz, tekintettel arra, hogy a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan formában küldi meg a Támogatónak és a Közreműködő Szervezetnek. Az elektronikus benyújtás elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: pdf. Az ajánlatok fedlapjain kerüljön feltüntetésre arra vonatkozó utalás, hogy az az ajánlat eredeti vagy másolati példánya. Az elektronikus példányt az eredeti papíralapú végleges ajánlatról kell elkészíteni. Az elektronikus példány és az eredeti papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú eredeti példány az irányadó. Az eredeti és a másolati példány eltérése esetén ajánlatkérő kizárólag az eredeti példányt tekinti irányadónak. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

3. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

4. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján (a beszámoló adatai tekintetében az adott év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján, míg a referenciák esetében a teljesítés (műszaki átadás-átvétel) időpontjában) érvényes hivatalos Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell figyelembe venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az adott napra vonatkozóan érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. Átszámítás esetén közölni kell az alkalmazott árfolyamot.

5. Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

6. Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található.

7. A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található.

8. Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§ szerint biztosítja.

10. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - közös ajánlattevői megállapodást az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati dokumentációban foglalt vonatkozó előírásoknak megfelelően.

11. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtását. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

12. Az ajánlatok elkészítésénél a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók

13. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 - 100.

A legjobb vállalást tartalmazó ajánlat 100 pontot kap. A többi ajánlat értékelési pontszámának számítási módszere:

Az 1. részszempont [Nettó ajánlati ár (HUF)] esetén:

Módszer: a Közbeszerzési Hatóság "az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról" szóló Útmutatójának (megjelent a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ. 2012. évi 61. számában, 2012. június 1.) III.A. fejezet 1. ba) alpontja szerinti fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot adja. Az összes további Ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Az arányosítás képlete: P = (A legjobb: A vizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin.

Ahol:

P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.

P max: A pontskála felső határa.

P min: A pontskála alsó határa.

A legjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke (legalacsonyabb ajánlati ár).

A vizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. Az így kapott pontszám súlyszámmal való szorzása adja az adott ajánlat "Egyösszegű ajánlati ár (HUF)" bírálati szempontra vonatkozó pontszámát.

A 2. részszempont [Szakmai ajánlat] keretében " Munkamódszer"; "Munkaerőmegosztás (Projekt team felépítése)"; "Kivitelezés megvalósítása során felmerülhető kockázatok ismertetése és azok elkerülésére tett javaslatok" alszempontok értékelése egy külső független szakértői bizottság bevonásával történik.

Az alszempontok körében az ajánlatkérő a következőket kívánja vizsgálni a dokumentációban részletesen ismertetett preferenciarendszer alapján.

"Munkamódszer": a javasolt munkamódszer mennyire illeszkedik a projekthez; az ajánlattevő mennyire tud alkalmazkodni és a folyamatos jelenlétet biztosítani az egyes kivitelezési helyszíneken; hogyan biztosítja az ajánlattevő a minőségi munkát és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesítését a szerződés teljesítése során.

"Munkaerőmegosztás (Projekt team felépítése)": A projekt csapaton belüli ellenőrzési rendszer hatékonysága, alkalmazhatósága; egyes építési területekre vonatkozó emberi erőforrás felhasználás.

"Kivitelezés megvalósítása során felmerülhető kockázatok ismertetése és azok elkerülésére tett javaslatok": mennyire tudja az ajánlattevő felmérni az esetleges kivitelezés során előforduló bizonytalanságokat; mennyire hatékony azok elkerülésére illetve azok bekövetkezése esetén megoldására vonatkozó előzetes javaslata; korábbi hasonló projektek során szerzett tapasztalatok felhasználása.

Ajánlatkérő a III.B fejezet 1. pontja szerinti pontozás. A Szakmai ajánlat értékelése egy 3 fős szakértői bizottság bevonásával történik. A szakértői bizottság a Szakmai ajánlat részszempont esetében az érvényesként elbírált ajánlatokat - a Dokumentációban ismertetendő preferencia rendszer alapján - a pontozással értékeli, és értékelési javaslatot készít a Bíráló Bizottság részére, amely elbírálja az ajánlatokat. Az ajánlatkérő bíráló bizottsága a szakmai ajánlatokat alszempontonként megvizsgálja, és ennek megfelelően végzi el az egyes összetevők pontozását. Az ennek során kiosztásra kerülhető pontszámok: (0,2-10-20 pont).

A bírálati szempontokkal kapcsolatos további információkat a dokumentáció tartalmazza.

14. A szerződés időtartama: Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.3. pontban rögzített szerződés időtartammal kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, a Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja szerint a Projekt megvalósulásának napja: 2014. szeptember 16. A projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltakkal összhangban, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat (bért, járulékot, és az összesítőben szereplő tételeket is), szállítói kifizetés esetén a támogatáson felüli részt a szállítók részére kiegyenlítette.

A projekt keretében a megvalósulás jelen pontban meghatározott napját követően felmerült költségek nem számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A Támogatási Szerződés 3.3.2. pontja értelmében az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt 3.3.1. pontja szerinti megvalósulásától számított 30. nap.

A Támogatási Szerződés 3.3.3. pontja értelmében a Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

A nyertes ajánlattevővel kötendő Megbízási szerződés IV. pontja értelmében a Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét a III. pontban megjelölt időponttól kezdődően előreláthatólag 2014. szeptember 16-ig, de legalább, ill. legkésőbb a Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződésben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni.

A Megbízott a Megvalósítási Munkák befejezése (amely Támogatási Szerződésben rögzített határidő meghosszabbítása hiányában: 2014.09.16.) után a garanciális és jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos mérnöki feladatokat térítésmentesen látja el.

15. A jelen ajánlati felhívás II.3. pontjában rögzített befejezési határidő tájékoztató jellegű, az ajánlattevőnek a szerződésből eredő feladatait a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben meghatározott projekt megvalósítási időtartamig köteles ellátni. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése, valamint a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata, továbbá az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltakat.

16. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kr. 4. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.

17. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 11. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanap.

18. Zöld közbeszerzés: Az ajánlatkérő a "zöld közbeszerzésre" vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja, hogy a nyertes ajánlattevő (megbízott) a teljesítése során a levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor kétoldalas nyomtatással és újrahasznosított papíron valósítsa meg legalább 30 %-ban.

19. A támogatás tényére történő utalás: Az ajánlatkérő - támogatásból megvalósuló beszerzéséről lévén szó - kifejezetten utal a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése szerinti rendelkezések alkalmazhatóságára. A támogatási szerződés aláírásra került.

20. RMT és Támogatási Szerződés, nyilatkozatminták rendelkezésre bocsátása: Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő által ellátandó feladat nagyban függ a kivitelezésre kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás nyertese által benyújtott ajánlat konkrét specifikumaitól, amelyek a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattevői számára nem ismertek, így a szakmai ajánlatokat a project RMT-jére alapítottan kell kidolgozni (figyelemmel arra is, hogy az RMT egyben a kivitelezésre kiírandó közbeszerzési eljárás tekintetében is releváns). Erre figyelemmel az ajánlatkérő az RMT-t a jelen közbeszerzési eljárás részévé teszi. Ajánlatkérő egyúttal rendelkezésre bocsátja a Támogatási Szerződés kivonatolt változatát is, tekintettel arra, hogy a szakmai ajánlat elkészítése feltételezi a Támogatási Szerződés bizonyos mértékű ismeretét. Ajánlatkérő továbbá szerkeszthető formában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja a Dokumentációban csatolt nyilatkozatmintákat.

21. Felhasználói jog: A Támogatási Szerződés ÁSZF 6.5. pontja alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak az Ajánlatkérő (Kedvezményezett) tulajdonába kell kerülniük, és a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő (Megbízó) területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására.

22. Az ajánlattevő ajánlatában csatoljon nyilatkozat formájában megtett összefoglaló táblázatot arról, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeinek az ajánlatában becsatolt mely dokumentumokkal felel meg. Az alkalmassági követelmény esetében meg kell jelölni az alkalmassági követelmény egyértelmű azonosítására szolgáló számot (pl. ajánlati felhívás III.2.3) MSZ1.) pont). A táblázat minimálisan az alábbi oszlopokat tartalmazza: alkalmassági követelmény azonosítása; az ajánlattevőnek az alkalmassági feltételnek való megfelelésének bemutatása (rövid leírás, ismertetés, megnevezés); az ajánlattevő alkalmassági feltételnek való megfelelésére vonatkozó dokumentumainak oldalszáma(i) az ajánlatban. Jelen táblázatnak összefoglaló jellegűnek kell lennie, azaz az alvállalkozók/más szervezetek adatait, igazolásait, általuk bemutatottakat is tartalmaznia kell.

23. A Minősített ajánlattevők részére szóló tájékoztatás: Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 20. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.2.2. GP1., GP2., GP3. pénzügyi és gazdasági, valamint III.2.3. MSZ1, MSZ2, MSZ3, MSZ4, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték:

Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:

— Az építési Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása során,

— a kivitelező által ellátandó Műszaki tervezési szolgáltatások felügyelete,

— A Projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények, áruszállítások maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése,

— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése,

— Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt,

— A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése,

— A kedvezményezett szakértőjeként az építési beruházás közbeszerzési eljárásában a bíráló bizottságban való részvétel,

— a kivitelezési munkák során a kooperációs megbeszélések biztosítása, ennek keretében a koordinációk levezetése és jegyzőkönyvezése.

Az építési szerződésre vonatkozó információk, amelyekhez a FIDIC mérnöki feladatok ellátása kapcsolódik:

A Munkák elvégzésére megkötendő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A szerződés megkötésére a szennyvízcsatorna-hálózatra vonatkozóan a FIDIC Piros Könyv Általános Feltételek (Építési munkák szerződéses feltételei Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás (második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2005. január, ISSN 12 18 6120, ISBN 963 85287 9 6)) alapján, a szennyvíz-tisztítótelep vonatkozásában a FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (ÜZEMEK,TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK Szerződéses Feltételei ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ (Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999, ISBN 2-88432-023-7, Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember)) alapján kerül sor.

A felügyelendő építési beruházás tervezett mennyiségei a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint:

Bekötés (gravitációs + nyomott): 1 859 db.

Bekötő vezeték (gravitációs + nyomott): 17 430 fm.

Átemelő (házi): 60 db.

Gravitációs gerinc vezeték: 32 179 fm.

Nyomóvezeték: 18 352 fm.

Átemelő (hálózati): 13 db.

Szennyvíztisztító telep: 1 db.

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 550 m3/d.

Szennyvíztisztító telep kapacitása: 5 200 LE.

Iszaptároló: 10 m².

Az építési beruházás becsült értéke az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése alapján: nettó 2 052 430 058 HUF.

Hivatkozási szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0027
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0027 azonosító számú projekt.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Szennyvíztisztító telep: Héhalom hrsz.: 0101/8.

Csatornázás: A teljesítés helye: Héhalom, Szirák, Palotás, Egyházasdengeleg és Kisbágyon települések.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

2) Az Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki:

a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be.

Az igazolás módja:

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.-10. §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

2. A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint:

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő előírja, hogy azokban az esetekben, amikor a kizáró ok hiánya a Kr. szerinti nyilatkozattal, irattal kerül igazolásra, az ajánlatba becsatolt nyilatkozat dátuma ne legyen korábbi az ajánlati felhívás feladásának időpontjánál, illetőleg alkalmasnak kell lennie arra, hogy a becsatolt igazolásban szereplő tényközlés alapján az ajánlatkérő a kizáró ok fennállásának a tárgyi közbeszerzési eljárásban való hiányát a Kbt.-ben előírt módon ellenőrizni tudja.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:

GP1: Valamennyi - az ajánlati felhívás feladásának napján létező számlára vonatkozóan - a számlavezető pénzügyi intézménytől származó az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (Kr. 14. § (1) bekezdés a) pont), az alábbi tartalommal:

— mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját, a számlanyitás időpontja,

— a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése,

— az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy éves időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás valamelyik vezetett számláján.

"Sorbaállítás" kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Az igazolások - a különböző banki gyakorlatnak megfelelően - eltérő formájúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia az ajánlati felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére.

GP2. Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) az előírt üzleti évekre vonatkozóan vagy a Kr. 14. § (2) bekezdése szerinti esetben nyilatkozat a működési ideje alatti - közbeszerzés tárgyából származó - nettó árbevételéről. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. (Kr. 14. § (1) bekezdés b) pont). Nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében nyilatkozat benyújtása a mérleg szerinti eredményről - amennyiben számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval nem rendelkezik.

GP3: Az előírt időszak teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (Kr. 14. § (1) bekezdés c) pont).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:

GP1:

— ha bármelyik - az ajánlati felhívás feladásának napján - létező pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorbaállítás volt az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított egy éves időtartamban- illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától.

GP2:

— ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti - saját vagy jogelődje - beszámolójának a mérleg szerinti eredménye az előző három lezárt üzleti év közül egynél több évben negatív.

A Kr. 14. § (2) bekezdése alapján ha az ajánlattevő a Kr. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a becsült nettó értéket (a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértéke).

GP3. ha az előző három évre vonatkozó (2009., 2010., 2011. évek) (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) nem érte el összesen a nettó 70 000 000 HUF összeget, valamint a közbeszerzés tárgyából (vízépítési létesítményekre vonatkozó építési beruházás megvalósításához kapcsolódó független FIDIC mérnöki vagy műszaki ellenőri tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) az előző három közül legalább kettőben nem érte a 35 000 000 HUF/év összeget.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az előírt időszak árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt évek árbevétel számtani átlagának kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:

MSZ1: Az ajánlatban csatolni kell az előírt időszakban teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésére szolgáló, a Kr. 16. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő igazolást vagy nyilatkozatot.

Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a szerződést kötő másik felet (megbízó) és elérhetőségét (legalább név, cím, telefonszám), közös ajánlattevői (konzorciumi)/alvállalkozói teljesítés esetén az ellenszolgáltatásból részesedés (saját teljesítés) Forintban kifejezett értékét, a teljesítés idejét (kezdés/befejezés naptári nap pontossággal, külön feltüntetve az építési beruházás végleges műszaki átadás-átvétel dátumát) és a teljesítés helyét, a megépített létesítmény megnevezését, az építési beruházás elvégzett munkáinak felsorolását, amely tekintetében műszaki ellenőri tevékenységet látott el az ajánlattevő, az építési beruházás elvégzett munkáinak mennyiségi adatait amely tekintetében műszaki ellenőri tevékenységet látott el az ajánlattevő, (közös ajánlattevői (konzorciumi teljesítés)/alvállalkozói teljesítés esetén a saját teljesítéshez kapcsolódó építési beruházási mennyiségi adatokat), valamint, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (Kr. 15. § (3) bekezdés a) pont). Az igazolásnak tartalmaznia kell az aláíró nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy jogosult a referenciaigazolást kiállítani, és hogy a referenciaigazolást szabályszerűen állította ki.

Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, az alkalmassági minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet közös ajánlattevő (konzorcium) tagjaként, alvállalkozójaként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el.

MSZ2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk, adott esetben jogosultságuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Kr. 15. § (3) bekezdés d) pont), annak feltüntetésével, hogy melyik szakembert mely pozícióba ajánlja meg az ajánlattevő. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra, az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberekre. A szakember megnevezésének, képzettségének, szakmai gyakorlatának ismertetésére csatolandó továbbá a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, illetve képzettségét igazoló okiratok másolata. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. Ajánlatkérő e vonatkozásban külön is előírja, hogy a szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember jelenlegi beosztását, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony/egyéb foglalkoztatási viszony stb.) a nyelvismeretre vonatkozó nyilatkozatot, és adott esetben a jogosultságára vonatkozó névjegyzéki számát.

Az előírt jogosultságokat az ajánlatkérő a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásokból ellenőrzi.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevővel nem munkaviszonyban álló szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát, hogy milyen jogviszonyban állnak a szakemberek az ajánlattevővel vagy hogy a szakembereket más szervezet biztosítja.

MSZ.3. A Kr. 15. § (3) bekezdésének f) pontja alapján az előírt minőségbiztosítási rendszerek bemutatása, azoknak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítványok csatolásával, ezek hiányában a szabványoknak megfelelő, azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. Ha az ajánlatkérő az ajánlattevő bizonyos minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását írja elő, akkor a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított, a vonatkozó európai szabványsorozaton alapuló minőségbiztosítási rendszerekre kell hivatkoznia. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.

MSZ4: Az előírt környezetirányítási rendszer tanúsítvány benyújtása, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány benyújtása vagy egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékainak benyújtása. (Kr. 15. § (3) bekezdés i) pont és 17. § (3) bekezdése).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

MSZ1: ha az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben nem teljesített végleges műszaki átadás-átvétellel lezárult építési beruházás(ok)hoz kapcsolódó, összesen legfeljebb kettő darab műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó szerződést, amelyek együttesen teljesítik az alábbi feltételeket (az egyes referenciák között átfedés megengedett, az MSZ1. alkalmassági feltétel egy vagy kettő darab referenciával is teljesíthető):

— legalább az egyik FIDIC szerződéses feltételek és eljárásrend szerint megvalósult szennyvízcsatorna-hálózat és/vagy szennyvíz-tisztítótelep építési beruházás műszaki ellenőrzésére vonatkozó szerződés, ahol az építési beruházás értéke minimum nettó 1,8 milliárd HUF volt,

— legalább az egyik olyan szerződés, amelyben a műszaki ellenőrzött építési beruházás legalább 35 km csatornahálózatot is tartalmazott.

Teljesített (befejezett) szolgáltatásnak a független FIDIC Mérnök vagy műszaki ellenőr által a Kivitelező részére az Átadás-átvételi Igazolás kibocsátásával vagy végleges műszaki átadás-átvétellel lezárt kivitelezéshez kapcsolódó független FIDIC mérnöki és/vagy műszaki ellenőri szolgáltatás tekinthető.

MSZ2. ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel (egy szakember egyidejűleg egy pozícióra jelölhető):

a) legalább 1 fő FIDIC Mérnök (Projektvezető), aki:

— Egyetemi vagy főiskolai mérnöki végzettséggel és a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerettel rendelkezik,

— rendelkezik legalább 5 éves FIDIC szerinti Mérnökként szerzett szakmai gyakorlattal FIDIC szerződéses feltételek szerint megvalósult (azaz Átadás-átvételi Igazolás kibocsátásával lezárt) építési szerződés bonyolításában, és a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet szerint VZ/I műszaki ellenőri szakterületen levő jogosultsággal, továbbá a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet I/7. szerinti SZB (Beruházás) vagy a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti BB (beruházáslebonyolítói) jogosultsággal, és rendelkezik "Mérnök tanácsadás és a FIDIC szerződéses rendszer" legalább 36 órás képzésen történő részvételről szóló oklevéllel.

b) legalább 1 fő Mérnök helyettese, aki:

— Egyetemi vagy főiskolai mérnöki végzettséggel, és a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkezik,

— Képzettsége: Legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely során részt vett legalább 1 db, min. nettó 1 800 millió HUF értékű szennyvíz-csatornázási és/vagy tisztítási építési szerződés bonyolításában műszaki ellenőrként,

— rendelkezik a 244/2006 (XII. 5.) Kormányrendelet szerint VZ/I műszaki ellenőri szakterületen levő jogosultsággal.

c) legalább 4 fő műszaki ellenőrrel, akik:

— Egyetemi vagy főiskolai mérnöki végzettséggel, és a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével rendelkeznek,

— Képzettség: Legalább 2 fő VZ/I, legalább 1 fő G-I, és legalább 1 fő V-I szakterületű műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezik a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet szerint.

d) legalább 1 fő tervellenőrrel, aki:

— érvényes tervellenőri jogosultsággal rendelkezik VZ szakterületen,

— Legalább 3 év tervezési és/vagy tervellenőrzési gyakorlattal rendelkezik szennyvíz-csatornázási és/vagy tisztítási beruházások vonatkozásában.

MSZ.3 ha nem rendelkezik akkreditált független tanúsító szervezet által igazolt, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, a független FIDIC Mérnöki és/vagy műszaki ellenőri tevékenységre kiterjedő)MSZ EN ISO 9001 jelű szabvány szerinti vagy az ezzel egyenértékű, érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésének írásbeli igazolásával.

MSZ.4. ha nem rendelkezik akkreditált független tanúsító szervezet által igazolt, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó független FIDIC Mérnöki és/vagy műszaki ellenőri tevékenységre kiterjedő MSZ EN ISO 14001 jelű szabvány szerinti vagy az ezzel egyenértékű környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű, a környezet védelme érdekében tett intézkedésekkel.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Késedelmi kötbér (a nettó megbízási díj 0,5 %-a naponta, maximum 25 %).

Meghiúsulási kötbér (a nettó megbízási díj 25 %-a).

Jólteljesítési biztosíték: az Ajánlattevőként szerződő fél jótállási kötelezettségének teljesítésére a nettó megbízási díj 5 %-a, legkésőbb a műszaki átadás-átvétel időpontjától (a jótállási időszak kezdetétől) a jótállási időszak végéig.

Előleg visszafizetési biztosíték (az előleg összegének megfelelő mértékben. Az Előleg igényelhető teljes mértéke: Az ellenszolgáltatás összegének 10 %-a.).

Az előleg visszafizetési biztosítékot - a szerződésben foglalt feltételek szerint - abban az időpontban kell rendelkezésre bocsátani, amelytől kezdve a biztosítékkal biztosított esemény (előlegfizetés) bekövetkezhet, de legkorábban a szerződéskötés időpontjában.

Az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

A biztosítékok az előzőek szerinti határidőkig az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a Kbt. 126. § (6) a) alapján.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A szerződés finanszírozása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0027 azonosító számú pályázat keretében az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik.

Megbízó előleget biztosít, az Előleg mértéke az ellenszolgáltatás összegének 10 %-a. A Megbízottnak előlegbekérő levelet kell kiállítani, amely alapján a megbízó teljesíti az előleg kifizetését. Az előleg Megbízott számlájára megérkezésekor jogosult a megbízott előlegszámlát kiállítani.. A részletes előleg fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Az előleg elszámolását az Ajánlattevő a pénzügyi ütemtervében tüntesse fel, amennyiben azt igénybe veszi. Az Előleg Megbízó általi megfizetésének a feltétele az Előleg teljes összegére biztosíték átadása a Megbízónak. Az Előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátható a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni (Kbt. 130. § (5) bekezdés). Az ajánlattevő által az egyes számlák benyújtásának ideje között legalább 30 napnak el kell telnie.

A kifizetés a projekt munkáival kapcsolatos előrehaladáshoz kötött (fázis alapú kifizetés). A nyertes ajánlattevő 9 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult a tényleges előrehaladáshoz (10-10 %-os készültségi fázisú lépésközökkel) igazodóan.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet, 2011. évi CXCV. törvény, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, 2003. évi XCII. törvény 36/A. §.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: Nem követelmény.
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához van kötve:

— 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól,

— 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól,

— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.

A személyzet neve és szakképesítése ✅

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

Ajánlattevőknek a fenti bruttó összeget az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11705008-29907157 számú számlájára kell befizetni, és a dokumentáció átvételekor bemutatni a befizetési igazolás eredeti példányát. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét fel kell tüntetni.

A dokumentáció megvásárlása: A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció átvehető az átutalás (befizetés) tényét igazoló okmány bemutatásával, személyesen vagy meghatalmazott útján is, előzetes telefonon történt bejelentkezés után, az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet, címén (MAGYARORSZÁG, 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., félemelet), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00-15:00 óra között, pénteki munkanapokon 9:00-12:00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 órától 11:00 óráig vehető át. A dokumentáció átvételét megelőzően elektronikus igénylést kell elektronikus levélben (dr.paksi.gabor@anpast.hu címre) megküldeni az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet, címén (1053 Budapest, Ferenciek tere 2., félemelet) részére, az igénylést környezetvédelmi szempontból elektronikus levélben kéri az Ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza a hirdetmény iktatási számát [TED és/vagy Közbeszerzési Értesítő szám], a szerződés tárgyát, az igénylő nevét, székhelyét (a számla kiállítási címet, illetve postán történő igénylés esetén a postacímet, ahová postai küldeményként a dokumentáció megküldhető), a kapcsolattartó nevét, az igénylő telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, ahová az eljárással kapcsolatos iratok megküldhetőek. Az igényléshez mellékelni kell a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A személyes igényléshez előzetes időpont egyeztetés szükséges. Ha az igénylő a dokumentáció megküldését kéri, ebben az esetben a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A kézbesítési díjat az ajánlattevő köteles fizetni. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie. A dokumentáció nem ruházható át. Az ajánlatkérő a dokumentációba előzetesen, térítésmentesen, írásbeli kérelemre betekintést engedélyez a dokumentáció átvételének fent megjelölt időpontjaiban és helyszínén.

A dokumentumok kifizetésének módja

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2012-09-17 📅
A bontás helye: MAGYARORSZÁG, 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., félemelet.
Hely: MAGYARORSZÁG, 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., félemelet.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Nettó ajánlati ár (60)
2. Szakmai ajánlat [alszempontok: 2.1.) Munkamódszer - súlyszám: 15; 2.2.) Munkaerőmegosztás (projekt team felépítése) - súlyszám: 10; 2.3.) Kivitelezés megvalósítása során felmerülhető kockázatok ismertetése és azok elkerülésére tett javaslatok - súlyszám: 15] (40)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kómár Jánosné
Név: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
Postacím: Ferenciek tere 2. félemelet
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1053
Kapcsolattartó pont: dr. Paksi Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 16961627 📞
E-mail: dr.paksi.gabor@anpast.hu 📧
Fax: +36 16961628 📠
URL további információkért: www.anpast.hu 🌏
Dokumentumok URL-je: www.anpast.hu 🌏
Részvételi URL: www.anpast.hu 🌏
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Végdátum: 2014-09-16 📅
Azonosítók
Az ajánlatkérő által megadott hivatkozási szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0027
További információk

1. A dokumentáció megvásárlása (vagy átvétele): a IV.3.3 pontban meghatározott módon az eljárásban való részvétel feltétele.

2. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet székhelyén (MAGYARORSZÁG, 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., félemelet) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 4 példányban, melyből 1 példány eredeti és 3 példány másolat. Az ajánlatokat digitális adathordozón (pl. CD/DVD-n) elektronikusan is csatolni kell az ajánlathoz, tekintettel arra, hogy a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan formában küldi meg a Támogatónak és a Közreműködő Szervezetnek. Az elektronikus benyújtás elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: pdf. Az ajánlatok fedlapjain kerüljön feltüntetésre arra vonatkozó utalás, hogy az az ajánlat eredeti vagy másolati példánya. Az elektronikus példányt az eredeti papíralapú végleges ajánlatról kell elkészíteni. Az elektronikus példány és az eredeti papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú eredeti példány az irányadó. Az eredeti és a másolati példány eltérése esetén ajánlatkérő kizárólag az eredeti példányt tekinti irányadónak. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

3. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

4. Árfolyamok: A különböző devizák forintra történő átváltásánál az elbírálás során az ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján (a beszámoló adatai tekintetében az adott év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján, míg a referenciák esetében a teljesítés (műszaki átadás-átvétel) időpontjában) érvényes hivatalos Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell figyelembe venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az adott napra vonatkozóan érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. Átszámítás esetén közölni kell az alkalmazott árfolyamot.

5. Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

6. Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található.

7. A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található.

8. Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§ szerint biztosítja.

10. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - közös ajánlattevői megállapodást az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati dokumentációban foglalt vonatkozó előírásoknak megfelelően.

11. Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtását. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

12. Az ajánlatok elkészítésénél a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók

13. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 - 100.

A legjobb vállalást tartalmazó ajánlat 100 pontot kap. A többi ajánlat értékelési pontszámának számítási módszere:

Az 1. részszempont [Nettó ajánlati ár (HUF)] esetén:

Módszer: a Közbeszerzési Hatóság "az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról" szóló Útmutatójának (megjelent a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja KÉ. 2012. évi 61. számában, 2012. június 1.) III.A. fejezet 1. ba) alpontja szerinti fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 100 pontot adja. Az összes további Ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Az arányosítás képlete: P = (A legjobb: A vizsgált) x (Pmax-Pmin)+Pmin.

Ahol:

P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma.

P max: A pontskála felső határa.

P min: A pontskála alsó határa.

A legjobb: A legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke (legalacsonyabb ajánlati ár).

A vizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. Az így kapott pontszám súlyszámmal való szorzása adja az adott ajánlat "Egyösszegű ajánlati ár (HUF)" bírálati szempontra vonatkozó pontszámát.

A 2. részszempont [Szakmai ajánlat] keretében " Munkamódszer"; "Munkaerőmegosztás (Projekt team felépítése)"; "Kivitelezés megvalósítása során felmerülhető kockázatok ismertetése és azok elkerülésére tett javaslatok" alszempontok értékelése egy külső független szakértői bizottság bevonásával történik.

Az alszempontok körében az ajánlatkérő a következőket kívánja vizsgálni a dokumentációban részletesen ismertetett preferenciarendszer alapján.

"Munkamódszer": a javasolt munkamódszer mennyire illeszkedik a projekthez; az ajánlattevő mennyire tud alkalmazkodni és a folyamatos jelenlétet biztosítani az egyes kivitelezési helyszíneken; hogyan biztosítja az ajánlattevő a minőségi munkát és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesítését a szerződés teljesítése során.

"Munkaerőmegosztás (Projekt team felépítése)": A projekt csapaton belüli ellenőrzési rendszer hatékonysága, alkalmazhatósága; egyes építési területekre vonatkozó emberi erőforrás felhasználás.

"Kivitelezés megvalósítása során felmerülhető kockázatok ismertetése és azok elkerülésére tett javaslatok": mennyire tudja az ajánlattevő felmérni az esetleges kivitelezés során előforduló bizonytalanságokat; mennyire hatékony azok elkerülésére illetve azok bekövetkezése esetén megoldására vonatkozó előzetes javaslata; korábbi hasonló projektek során szerzett tapasztalatok felhasználása.

Ajánlatkérő a III.B fejezet 1. pontja szerinti pontozás. A Szakmai ajánlat értékelése egy 3 fős szakértői bizottság bevonásával történik. A szakértői bizottság a Szakmai ajánlat részszempont esetében az érvényesként elbírált ajánlatokat - a Dokumentációban ismertetendő preferencia rendszer alapján - a pontozással értékeli, és értékelési javaslatot készít a Bíráló Bizottság részére, amely elbírálja az ajánlatokat. Az ajánlatkérő bíráló bizottsága a szakmai ajánlatokat alszempontonként megvizsgálja, és ennek megfelelően végzi el az egyes összetevők pontozását. Az ennek során kiosztásra kerülhető pontszámok: (0,2-10-20 pont).

A bírálati szempontokkal kapcsolatos további információkat a dokumentáció tartalmazza.

14. A szerződés időtartama: Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.3. pontban rögzített szerződés időtartammal kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, a Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja szerint a Projekt megvalósulásának napja: 2014. szeptember 16. A projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltakkal összhangban, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat (bért, járulékot, és az összesítőben szereplő tételeket is), szállítói kifizetés esetén a támogatáson felüli részt a szállítók részére kiegyenlítette.

A projekt keretében a megvalósulás jelen pontban meghatározott napját követően felmerült költségek nem számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A Támogatási Szerződés 3.3.2. pontja értelmében az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt 3.3.1. pontja szerinti megvalósulásától számított 30. nap.

A Támogatási Szerződés 3.3.3. pontja értelmében a Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

A nyertes ajánlattevővel kötendő Megbízási szerződés IV. pontja értelmében a Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét a III. pontban megjelölt időponttól kezdődően előreláthatólag 2014. szeptember 16-ig, de legalább, ill. legkésőbb a Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződésben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni.

A Megbízott a Megvalósítási Munkák befejezése (amely Támogatási Szerződésben rögzített határidő meghosszabbítása hiányában: 2014.09.16.) után a garanciális és jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos mérnöki feladatokat térítésmentesen látja el.

15. A jelen ajánlati felhívás II.3. pontjában rögzített befejezési határidő tájékoztató jellegű, az ajánlattevőnek a szerződésből eredő feladatait a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben meghatározott projekt megvalósítási időtartamig köteles ellátni. Ajánlattevői nyilatkozatok: Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése, valamint a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozata, továbbá az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltakat.

16. Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kr. 4. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.

17. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő 11. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanap.

18. Zöld közbeszerzés: Az ajánlatkérő a "zöld közbeszerzésre" vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja, hogy a nyertes ajánlattevő (megbízott) a teljesítése során a levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor kétoldalas nyomtatással és újrahasznosított papíron valósítsa meg legalább 30 %-ban.

19. A támogatás tényére történő utalás: Az ajánlatkérő - támogatásból megvalósuló beszerzéséről lévén szó - kifejezetten utal a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése szerinti rendelkezések alkalmazhatóságára. A támogatási szerződés aláírásra került.

20. RMT és Támogatási Szerződés, nyilatkozatminták rendelkezésre bocsátása: Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő által ellátandó feladat nagyban függ a kivitelezésre kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás nyertese által benyújtott ajánlat konkrét specifikumaitól, amelyek a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattevői számára nem ismertek, így a szakmai ajánlatokat a project RMT-jére alapítottan kell kidolgozni (figyelemmel arra is, hogy az RMT egyben a kivitelezésre kiírandó közbeszerzési eljárás tekintetében is releváns). Erre figyelemmel az ajánlatkérő az RMT-t a jelen közbeszerzési eljárás részévé teszi. Ajánlatkérő egyúttal rendelkezésre bocsátja a Támogatási Szerződés kivonatolt változatát is, tekintettel arra, hogy a szakmai ajánlat elkészítése feltételezi a Támogatási Szerződés bizonyos mértékű ismeretét. Ajánlatkérő továbbá szerkeszthető formában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja a Dokumentációban csatolt nyilatkozatmintákat.

21. Felhasználói jog: A Támogatási Szerződés ÁSZF 6.5. pontja alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak az Ajánlatkérő (Kedvezményezett) tulajdonába kell kerülniük, és a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő (Megbízó) területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására.

22. Az ajánlattevő ajánlatában csatoljon nyilatkozat formájában megtett összefoglaló táblázatot arról, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeinek az ajánlatában becsatolt mely dokumentumokkal felel meg. Az alkalmassági követelmény esetében meg kell jelölni az alkalmassági követelmény egyértelmű azonosítására szolgáló számot (pl. ajánlati felhívás III.2.3) MSZ1.) pont). A táblázat minimálisan az alábbi oszlopokat tartalmazza: alkalmassági követelmény azonosítása; az ajánlattevőnek az alkalmassági feltételnek való megfelelésének bemutatása (rövid leírás, ismertetés, megnevezés); az ajánlattevő alkalmassági feltételnek való megfelelésére vonatkozó dokumentumainak oldalszáma(i) az ajánlatban. Jelen táblázatnak összefoglaló jellegűnek kell lennie, azaz az alvállalkozók/más szervezetek adatait, igazolásait, általuk bemutatottakat is tartalmaznia kell.

23. A Minősített ajánlattevők részére szóló tájékoztatás: Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 20. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.2.2. GP1., GP2., GP3. pénzügyi és gazdasági, valamint III.2.3. MSZ1, MSZ2, MSZ3, MSZ4, műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2012/S 149-249535 (2012-08-02)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2013-02-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 68 000 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-02-05 📅
Közzététel dátuma: 2013-02-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 029-044675
Hirdetményre hivatkozik: 2012/S 149-249535
HL-S szám: 29
További információk

A nyertes (közös) ajánlattevők neve, címe, KKV státusza: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. Kkv státusz: középvállalkozás FŐBER Mérnöki Zrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. Kkv státusz: mikrovállalkozás Márkus és Társai Kft. 3100 Salgótarján, Május 1. u. 73 Kkv státusz: mikorvállalkozás Az eljárásban ajánlatot tevő másik ajánlattevő: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. sz.

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Szennyvíztisztító telep: Héhalom hrsz.: 0101/8

Csatornázás: A teljesítés helye: Héhalom, Szirák, Palotás, Egyházasdengeleg és Kisbágyon települések

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2012-12-14 📅
Név: FŐBER Zrt. - FŐBER-Mérnöki Zrt. - MÁRKUS ÉS TÁRSAI Kft. Közös ajánlattevők
Postacím: Rumbach Sebestyén utca 14.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: ajanlat@fober.hu 📧
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15814

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 137. § (3) bekezdésben foglaltak szerint
Forrás: OJS 2013/S 029-044675 (2013-02-05)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (18)

Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások (2)