Megbízási szerződés a „Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése, azonosító szám: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007” projekt magvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Mennyiség vagy érték

Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:A „Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése, azonosító szám: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0007”projekt eredményes megvalósításának a teljes körű műszaki-pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása:— A projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények, maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése,— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése,— Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban és a jótállási időszak alatt (Ajánlattevő a jelen felhívásban és dokumentációban meghatározott feladatokat a projekt zárásáig, és azt követően legalább az építési szerződésekben meghatározott építési szerződések jótállási időtartama alatt a rendelkezésre állási kötelezettség (24 hónap) végéig köteles ellátni. A nyertes Ajánlattevő feladata a projekt zárójelentés elkészítésében való részvétel és az ehhez kapcsolódó kötelezettségek, illetve az ezen időszakra az Ajánlati Dokumentációban meghatározott feladatok ellátása. Amennyiben a kivitelezés műszaki átadás-átvétele bármilyen okból csúszik, a nyertes Ajánlattevő többletköltségre nem tarthat igényt.),— A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése,— A műszaki-jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésében való részvétel, együttműködés a Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával),— A Megbízó kérésére, a mérnöki tevékenységgel szoros összefüggésben lévő feladatokkal kapcsolatosan, szükség szerint fordítás, tolmácsolás biztosítása.I. A felügyelendő építési beruházás mennyiségei az alábbiak:Vállalkozási szerződés „Mályvádi árvízi szükségtározó fejlesztése” megépítésére FIDIC piros könyv szerinti szerződéses feltételekkel.1. Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója:1.1. Töltéssapkázás és előtér leterhelés 12 197 fm1.2. Töltésfejlesztés 402 fm2. Meglevő árvízi tározók rekonstrukciója:2.1. Alsó vízbeeresztő műtárgy építése 8 db acélszerkezetű szegmenstáblával 1 db2.2.. Felső vízbeeresztő műtárgy építése 8 db acélszerkezetű szegmenstáblával 1 db3. Töltéskorona burkolat építése:3.1. Fehér-Fekete-Körös közti lokalizációs töltésen 7+721-9+784 tkm között 2 063 fm3.2. Fekete-Körös bp. 3+979-5+523 tkm között 1 632 fm3.3. Fekete-Körös bp. 18+780-19+182 tkm között 402 fm4. Vízhozam mérő pontok kivitelezése:4.1. Fekete-Körös bp. 5+185 tkm szelvényben teljes vízhozam tartomány mérésérealkalmas távjelző állomás építése, vízhozammérő berendezés beszerzésével,beszerelése, kalibrálása, központi távjelző szoftver bővítése, üzembe helyezés 1 db.4.2. Fekete-Körös bp. 20+260 tkm szelvényben árvízi (hullámtéri) vízhozam tartománymérésére alkalmas távjelző állomás építése, vízhozammérő berendezés beszerzésévelbeszerelése, kalibrálása, központi távjelző szoftver bővítése, üzembe helyezés 1 db.5. Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése:5.1. Anti gátőrtelep rekonstrukció 1 db5.2. Erdőmenti gátőrtelep rekonstrukció 1 db6. egyéb építéshez kapcsolódó költségek (árvízvédekezési terv 1 db, tervezői művezetés 3 db, szakfelügyeletek 3 db, megvalósulási terv 10 db, üzemeltetési szabályzat 1 db, kezelési kézikönyv 1 db és karbantartási terv 1 db elkészítése, vízjogi üzemeltetési engedélyes terv készítése 1 db, engedélyeztetés 1 db, villamos energia ellátáshoz szükséges kivitelezési munkák - EDF Démász végzi 2 db).Az építési beruházás becsült értéke: nettó 4 927 417 189 HUF.152 000 000

További információk

VI.3).1. Támogatás felhasználása: Az ajánlatkérő támogatására irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérő a Kbt. 40.§ (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 40. § (4) bekezdésében hivatkozott szakaszok alkalmazásának lehetőségét.

VI.3).2. Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) bekezdésével, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjával (a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell), valamint a Kbt. 54. §-ával összefüggésben. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

VI.3).3. Minden, a felhívás III.2.2) P1. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.

VI.3).4. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlást.

VI.3).5. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontjában rögzítetteknek megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat elve alapján értékeli. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Részszempontonként 1 - 100 pont

VI.3).6. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az első, értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás (a Közbeszerzések Tanács 2/2004 módosított ajánlása szerint III.A.1.ba. pontja), a második értékelési részszempont vonatkozásában a Közbeszerzések Tanács 2/2004 módosított ajánlása szerint III.A.2. pontja szerinti sorbarendezés módszerét alkalmazza. Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő az alábbi értékelési részszempontoknál (az értékarányosítás módszerén belül) az egyenes arányosítást alkalmazza: késedelmi és meghiúsulási kötbér.

VI.3).7. Igazolások formai feltételei: Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani (azonban valamennyi nyilatkozatot eredetiben kell csatolni). Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.

VI.3).8. A dokumentáció megvásárlása: a IV.3.3 pontban meghatározott módon az eljárásban való részvétel feltétele.

VI.3).9. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 3 példányban, melyből 1 példány eredeti és 2 példány másolat. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

VI.3).10. Tekintettel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra és arra, hogy a jelen a beszerzés európai uniós forrásból finanszírozott, az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az eredeti, aláírt ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) *.pdf formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be az ajánlatukkal közös csomagolásban. Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a CD vagy DVD adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.

VI.3).11. Vállalkozó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.

VI.3).12. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).13. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

VI.3).14. Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).15. Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található.

VI.3).16. A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található.

VI.3).17. Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell - egyszerű másolatban - az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű, ajánlatkérő létezését igazoló okiratot (cégkivonat, bírósági nyilvántartásba vételi irat, egyéni válla. ig., stb) az ajánlattevő vonatkozásában, illetve az aláírási címpéldányokat/aláírási mintát annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

VI.3).18. Fordítás: Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

VI.3).19. Minősített ajánlattevők: Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági (P1-P3.), valamint műszaki és szakmai alkalmasságának (M1-M2.) feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

VI.3).20. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás módjáról, továbbá a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

VI.3).21. Ajánlatkérő a jelen felhívás II.3. pontjában meghatározott időtartamot az alábbiak szerint érti: nyertes ajánlattevő a meghatározott tevékenységét a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés hatályba lépését követően köteles megkezdeni. A szerződés időbeli hatálya a kivitelezést követő projektzárásig - előreláthatólag 2015. május 31. + a nyertes kivitelező által vállalt garanciális idő (várhatóan maximum 5 év)-ig, de legalább, ill. legkésőbb a Ajánlatkérő és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni.

VI.3).22. Ajánlatkérő a jelen felhívás II.3. pontjában meghatározott időtartamot az alábbiak szerint érti: nyertes ajánlattevő a meghatározott tevékenységét a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés hatályba lépését követően köteles megkezdeni. A szerződés időbeli hatálya a kivitelezést követő projektzárásig (előreláthatólag 2015. június 30.) illetőleg a nyertes kivitelező által vállalt garanciális idő (várhatóan maximum 5 év)-ig, de legalább, ill. legkésőbb a Ajánlatkérő és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni.

VI.3).23. Ajánlatkérő által a bírálati szempontokkal szemben támasztott elvárások:

23.a) Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér egy napra jutó összege 50 000 forint. Ajánlatkérő ettől kedvezőbb megajánlást elfogad. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér maximális összegét 200 000 forintban határozza meg. Az ennél még kedvezőbb vállalásra a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő.

23.b) Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke 5 000 000 forint. Ajánlatkérő ettől kedvezőbb megajánlást elfogad. Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér maximális összegét 15 000 000 forintban határozza meg. Az ennél még kedvezőbb vállalásra a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő.

23.c) Az ajánlattevő által vállalt helyszíni ellenőrzés számát az 1. számú melléklet (Felolvasólap) kitöltésével, naptári naponként kell megadni. Ajánlatkérő minimális elvárása 10 naptári nap. Ennél kedvezőtlenebb megajánlás (Pl: 11 nap!) az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A dokumentumok kifizetésének módja

A fenti bruttó vételár befizethető a Qualitas Consulting Kft. házipénztárába vagy átutalható a Qualitas Consulting Kft. K&H Bank-nál vezetett, 10400968-50515450-49551010 számú bankszámlaszámára. Kérjük feltüntetni: Mályvád mérnök. A dokumentációt az ár átutalását igazoló bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az "A" mellékletben megjelölt címen munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 14.00 óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az átutalás jogcíme a dokumentáció vételára. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy alvállalkozónak meg kell vásárolnia.