Megbízási szerződés a „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv „Építési munkák szerződéses feltételei, 2005 (Új Piros Könyv)” szerinti építési munkálatainak megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Mennyiség vagy érték

Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:— A „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című, KEOP-2.3.0./2F/09-2010-0014 Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC Piros Könyv „Építési munkák szerződéses feltételei, 2005 (Új Piros Könyv)”szerződéses feltételek szerinti mérnöki, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása,— A Projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése,— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése,— Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt,— A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése,— A kedvezményezett szakértőjeként a Projekthez kapcsolódó közbeszerzési dokumentációk elkészítésében, valamint a közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottságban való részvétel,— A felügyelendő építési munkák mennyisége az alábbiak szerint alakul:Az Ajánlatkérő közigazgatási területén lévő 27 db meglévő, nem veszélyes települési szilárd hulladék lerakására szolgáló, mesterséges szigetelés nélküli hulladéklerakó, illetve hulladéklerakás céljára használt terület rekultivációja a Környezet és Energia Operatív Program 2.3.0. települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program keretében (becsült érték: nettó 4 550 616 201 HUF a tartalékkal együtt), a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alábbiak szerint:— 22 db hulladéklerakó /Annavölgy (Sárisáp), Csolnok, Dorog,Tokodaltáró, Lábatlan, Neszmély, Tarján, Úny, Kocs, Komárom, Mocsa, Naszály, Pilisvörösvár, Pomáz, Solymár, Szentendre (I), Szentendre (II), Szigetszentmiklós, Telki, Bicske, Csákvár, Mány, Vértesboglár/ lezárása 1 ütemben,— 1 db hulladéklerakó (Kisbér) lezárása 2 ütemben,— 3 db hulladéklerakó (Bajót, Pilismarót, Vértessomló) kerül felszámolásra,— Nyergesújfalu lerakójának egyik fele egy ütemben, másik fele két ütemben kerül lezárásra.A hulladéklerakással érintett terület nagysága és a lerakott hulladék becsült mennyisége indikatív, tájékoztató jelleggel: 821 880 m², 4 401 125 tonna az alábbi megosztásban.Annavölgy: 15 880 m², 37 500 tonna,Bajót: 5 595 m², 2 610 tonna,Bicske: 16 700 m², 90 000 tonna,Csákvár: 17 650 m², 37 500 tonna,Csolnok: 17 060 m², 30 000 tonna,Dorog-Tokodaltáró: 93 570 m², 525 000 tonna,Kisbér: 87 370 m², 34 415 tonna,Kocs: 20 000 m², 56 250 tonna,Komárom: 70 000 m², 240 000 tonna,Lábatlan: 65 800 m², 750 000 tonna,Mány: 2 090 m², 6 000 tonna,Mocsa: 18 840 m², 45 600 tonna,Naszály: 21 900 m², 26 250 tonna,Neszmély: 18 200 m², 71 250 tonna,Nyergesújfalu: 64 745 m², 477 000 tonna,Pilismarót: 9 600 m², 37 500 tonna,Pilisvörösvár: 15 800 m², 75 000 tonna,Pomáz: 38 500 m², 487 500 tonna,Solymár: 21 160 m², 31 500 tonna,Szentendre KÉKI 1: 19 000 m², 135 000 tonna,Szentendre KÉKI 2: 52 100 m², 457 500 tonna,Szigetszentmiklós: 65 400 m² 621 000 tonna,Tarján: 20 920 m², 30 000 tonna,Telki: 18 500 m², 50 250 tonna,Úny: 2 800 m², 12 750 tonna,Vértesboglár: 7 700 m², 15 000 tonna,Vértessomló: 15 000 m², 18 750 tonna.A rendelkezésre álló engedélyek:— Rekultivációs engedély: valamennyi lerakó vonatkozásában,— Vízjogi létesítési engedély (talajvíz figyelőkút): Annavölgy, Csolnok, Dorog-Tokodaltáró, Kocs, Komárom, Lábatlan, Mocsa, Neszmély, Pilisvörösvár, Pomáz, Solymár, Szentendre KÉKI 1, Tarján, Telki, Úny, Vértesboglár.A részletes feladat ismertetést a dokumentáció és a műszaki leírás tartalmazza.65 708 505

További információk

VI.3.1. Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint. Ajánlatkérő a jelen felhívás III.2.3. pontja szerinti összes alkalmassági minimumkövetelményt a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

VI.3.2. A dokumentáció megvásárlása: a IV.3.3 pontban meghatározott módon az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentációt megvásárló gazdasági szereplők részére az ajánlatkérő elektronikus úton is megküldi a dokumentációt.

VI.3.3. Formai és tartalmi kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 60. § (5) bek.).

VI.3.4. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban, zárt, és sértetlen, bontatlan csomagolásban, 1 eredeti és 3 másolati példányban, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

VI.3.5. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3.6. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

VI.3.7. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

VI.3.8. Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található.

A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található.

VI.3.9. Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel: 600 000 HUF. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 59. § (2) bekezdésében meghatározott bármely formában teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára (bankszámlaszám: 11740009-16763407-00000000, számlavezető bankfiók neve: OTP Bank Nyrt.) történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig köteles az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat másolati példányának, illetve bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgarancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.

VI.3.10. Egyszerű másolat:

Az eredeti dokumentumról (pl. diploma, mérleg, stb.) az 1952. évi III. törvény 19. §-ában meghatározottaknak megfelelően készített olyan (xerox) másolat, amelyet az ajánlattevőnek nem kell hitelesíttetnie, de azokat cégszerű aláírással kell ellátni „A másolat az eredetivel megegyező” szöveg minden írott oldalon történő feltűntetésével.

VI.3.11. Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők) vonatkozásában a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; továbbá egyszerű másolatban mindazon személyek aláírási címpéldányát, akik az ajánlattevő (közös ajánlattevők), a 10 % feletti alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésére jogosultak. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó közokiratba vagy teljes bizonyítható erejű magánokiratba foglalt „eredeti” meghatalmazást, amely tartalmazza a Meghatalmazó és a Meghatalmazott aláírását is.

VI.3.12. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

VI.3.13. Az ajánlatban meg kell jelölni (Kbt. 40. §):

— a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe,

— az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek.

VI.3.14. Közös ajánlattevők: Az ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattevők esetén a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket szabályozó megállapodást. (konzorciumi megállapodás) A megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárás végén megkötendő szerződés teljesítéséért való egyetemleges kötelezettség- és felelősségvállalásról szóló nyilatkozatát, az ajánlattevőket képviselő cég (vezető ajánlattevő) megjelölését, valamint a vezető ajánlattevő teljes jogú meghatalmazásáról szóló nyilatkozatukat. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetében a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők személyében nem következhet be változás az ajánlattételi határidő lejárta után.

VI.3.15. Kiegészítő tájékoztatás: Az érdeklődő gazdasági szereplők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be a Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti határidő (válaszadási határidő) lejárta előtt legkésőbb 4 (négy) nappal a Gál és Társa Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4.) elérhetőségére. Az ezt követően beérkezett kérdésekre az ajánlatkérő csak akkor adja meg a kiegészítő tájékoztatást, ha a tájékoztatás megküldése még az ajánlattételi határidő előtt lehetséges. A válaszok kiegészítő tájékoztatás formájában a kérdés beérkezését követő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 (hat) nappal, egyidejűleg valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére kerülnek megküldésre.

VI.3.16. A Mérnök feladatát képezi annak felügyelete, hogy a kivitelező az alábbi szempontokat figyelembe vegye a teljesítés során:

— a zöldfelület kialakítása során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése,

— másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül,

— helyi munkaerő alkalmazásának, illetve a közhasznú foglalkoztatás vállalása,

— regisztrált munkanélküliek kötelező alkalmazása,

— rendelkezés esélyegyenlőségi tervvel (vagy legkésőbb a szerződéskötésig el kell készíteni).

VI.3.17. Az értékelés módszere: Az összességében legelőnyösebb (IV.2.1.) pont) ajánlat kerül kiválasztásra. Az ajánlatok - bírálati részszempontok szerinti - értékelése során valamennyi bírálati részszempontnál, ill. alszempontnál az adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa pedig 100 pont.

— 1. részszempont: A Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ. 2012. évi 61. szám) III.A.1. pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámok két tizedes jegy pontossággal kerülnek meghatározásra, az általános kerekítés szabályai szerint. Az arányosítás képletét a dokumentáció tartalmazza,

— 2. részszempont alszempontjai esetében: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ. 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 1. pontja szerinti pontozás elvét alkalmazza. A Szakmai ajánlat értékelése során a 3 fős Bíráló Bizottság az adott alszempont szerint értékeli a szakmai ajánlat tartalmát. A Bíráló Bizottság a Szakmai ajánlat részszempont esetében az érvényes ajánlatokat - a dokumentációban ismertetendő preferencia rendszer alapján - a pontozással értékeli az ajánlatokat. Az egyes alszempontokon belüli vizsgálati szempontok/összetevők alapján végzett értékelés során kiosztásra kerülő pontszámok: (0,2-10-20 pont). Alszempontonként 5-5 db vizsgálati szempont/összetevő van, így az egyes alszempontok esetében szerezhető minimális pontszám 1 pont, a maximális pontszám pedig 100 pont.

A pontozást a Bíráló Bizottság ajánlatonként külön-külön teljes körűen elvégzi. Ezt követően ajánlatonként összesítésre kerülnek a pontozás során adott pontszámok, a Bíráló Bizottság összegzi a pontokat meghatározva ezzel az összesített pontszámot. A bírálati szempontokkal kapcsolatos további információkat a dokumentáció tartalmazza.

Az alszempontok körében az ajánlatkérő a következőket kívánja vizsgálni a dokumentációban részletesen ismertetett preferenciarendszer alapján.

2.1. alszempont - „Munkamódszer” - értékelésének szempontjai:

— az Ajánlattevő által kidolgozott munkamódszer figyelembe veszi-e a beruházás Támogatási Szerződésében szereplő ütemtervét,

— az Ajánlattevő által kidolgozott munkamódszer figyelembe veszi-e a projekt komplexitását, és a több helyszínen (párhuzamosan) történő munkavégzést,

— az Ajánlattevő által kidolgozott munkamódszer a folyamatos jelenlétet tudja-e biztosítani minden kivitelezési helyszínen,

— az Ajánlattevő által kidolgozott munkamódszer ismerteti-e a minőségi munka érdekében tett belső eljárásrendjét,

— az Ajánlattevő által kidolgozott munkamódszer kitér-e az építésen kívüli egyéb, a projekt megvalósításához kapcsolódó munkarészekre is, a bemutatott munkamódszer kitér-e a teljesítés szakmai támogatására a projekthez kapcsolódó (költségelemzői, pénzügyi, közbeszerzési, stb.) szakterületeken.

2.2. alszempont - ”Munkaerő megosztás (Projekt team felépítése)” - értékelésének szempontjai:

— az Ajánlattevő bemutatja-e a feladat teljesítéséhez rendelt szervezet (projektszervezet) felépítését, létszámát, a team belső kapcsolati rendszerét,

— Az Ajánlattevő ismertette-e projektszervezetet alkotó szakembereket, elérhetőségüket (legalább e-mail, telefon), a szakemberek feladat- és hatáskörét (kompetenciamátrix), munkaidő-szükségletét (havi bontásban), felelősségét,

— Az Ajánlattevő ismertette-e a projektszervezeten belül a kulcsszemélyzetet és a kulcsszemélyzeten belül a helyettesítés rendjét,

— Az Ajánlattevő bemutatta-e, hogy a kulcsszemélyzet és a projektszervezeten belüli további személyek között milyen kapcsolat van, illetve a munkaszervezet nem kulcsszemélyzet tagjai miként felelnek az építési szerződés végrehajtásának felügyeletéért,

— Szervezeti ábra keretében bemutatásra került-e projektszervezet vezetője, szakági szervei és egyéb érintettjei, bemutatásra kerül-e a utasítás/ellenőrzés, illetve a jelentés/beszámolás folyamata.

2.3. alszempont - „Kivitelezés megvalósítása során valószínűsíthetően felmerülő kockázatok ismertetése és azok elkerülésére tett javaslatok” értékelésének szempontjai:

— Ajánlattevő bemutatta-e a projekt megvalósítása során prognosztizálható kockázatokat, így ennek keretében kitér-e a költségvetés betarthatóságának kockázataira (pénzügyi kockázatok), a kivitelező - vállalkozó pótmunka igényeinek kockázatára, az esetleges havária helyzetekre, a határidőkkel kapcsolatos kockázatokra, építési napló/felmérési napló nem megfelelő vezetéséből eredő kockázatok, elszámolási-, minőségi vitákra,

— Ajánlattevő ismerteti-e az általa az 1.) pont alatt bemutatott kockázatok megelőzését, kezelését célzó intézkedéseket annak érdekében, hogy csökkentse a váratlan, a projekt megvalósítására negatív hatású események bekövetkeztét,

— Ajánlattevő bemutatja-e, hogy milyen módszerrel, eszközökkel kívánja nyomon követni és kezelni az építési vállalkozók szokásos költségmegtakarítási lehetőségeit és érvényesíteni a vállalkozói követelésekkel szemben, illetve azok részbeni ellentételezésére,

— Az Ajánlattevő kidolgozott-e valamilyen módszert a Megrendelő és a kivitelező (vállalkozó) közötti minőségi viták kezelésére,

— Az Ajánlattevő bemutat-e helyesbítő és megelőző tevékenységeket a nem megfelelőség megjelenésének vagy ismétlődésének elkerülése érdekében.

Fő helyszín vagy teljesítési hely

Annavölgy, Bajót, Bicske, Csákvár, Csolnok, Dorog, Kisbér, Kocs, Komárom, Lábatlan, Mány, Mocsa, Naszály, Neszmély, Nyergesújfalu, Pilismarót, Pilisvörösvár, Pomáz, Solymár, Szentendre, Szigetszentmiklós, Tarján, Telki, Tokodaltáró, Úny, Vértesboglár, Vértessomló.