Megbízási szerződés

Mennyiség vagy érték

Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása:„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja” c. KEOP finanszírozású Projekt eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás - piros FIDIC), valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása;— A Projekt megvalósítására kötött szerződések szerinti létesítmények, áruszállítások maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának kikényszerítése,— A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése,— Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a jótállási időszak alatt,— A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése,— A kedvezményezett szakértőjeként a Projekthez kapcsolódó közbeszerzési dokumentációk elkészítésében, valamint a közbeszerzési eljárásokban a bíráló bizottságban való részvétel,— A jogi kérdéseket érintő dokumentumok előkészítésében való részvétel, együttműködés a Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával).A felügyelendő építési munkák mennyisége az alábbiak szerint alakul:A projektben szereplő 108 db. települési szilárdhulladék lerakó rekultivációs feladatainak végrehajtása (a kivitelezésre vonatkozó tender 3 része alapján) a következő bontásban:— "A1" változat: hulladéklerakó rostállás nélkül történő felszámolása - 2 db,— "A2" változat: hulladéklerakó rostállással történő felszámolása - 45 db,— "B1" változat: egy ütemű rekultiváció egyszerűsített rétegrend, rostálás nélkül - 32 db,— "C1" változat: egy ütemű rekultiváció teljes rétegrend, rostálás nélkül - 4 db*,— "D1" változat: két ütemű rekultiváció, rostálás nélkül - 25 db*,— "E" változat: tájba illesztés - 1 db.* A Nyíregyházi hulladéklerakó I. mezője egy ütemben, II. mezője két ütemben kerül rekultivációra.231 200 000

További információk

1. A dokumentáció megvásárlása: a IV.3.3 pontban meghatározott módon az eljárásban való részvétel feltétele.

2. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás A.III. mellékletében megadott pontos címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 4 példányban, melyből 1 példány eredeti és 3 példány másolat. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat formai követelményeire a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

3. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

4. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Ha ezen a napon az MNB nem tett közzé hivatalos devizaárfolyamot, akkor az azt követő első közzététel képezi az átszámítás alapját.

5. Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

6. Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található.

7. A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található.

8. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel: 1 500 000 HUF. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára (bankszámlaszám: 11600006-00000000-25255180; közlemény rovat: ajánlati biztosíték mérnök) történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat másolati példányának, illetve bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgarancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő.

9. Az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolni köteles:

— a cégkivonatban rögzített és az ajánlatban aláíró képviselő aláírási címpéldánya/aláírás mintája (ha az ajánlatot aláíró vagy szignáló ettől eltérő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása, amely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is),

— nyilatkozatát, hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban. Amennyiben igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

10. Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § alapján.

11. Ajánlati ár: Az ajánlattevőnek az ajánlati árat a felolvasólapon nettó HUF összegben kell meghatároznia. Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, annak tartalmaznia kell minden járulékos költséget (átalányár).

12. Ajánlattevő csatolni köteles továbbá a dokumentációban meghatározott nyilatkozatokat is. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos egyéb követelményeket a dokumentáció is tartalmaz.

13. Nyertes ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott tevékenységet előreláthatólag a szerződés megkötését követő 34 hónapig [kivitelezés és jótállás együttesen tervezett időtartama; ld. II.3) pont], de legalább a Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejártáig köteles ellátni.

14. a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás átdolgozására is.

15. Az ajánlatkérő horizontális vállalásaiban történő közreműködési kötelezettség részletezését a műszaki leírás és a szerződéses feltételek tartalmazzák.

16. Ajánlattevő az alábbiakról köteles NYILATKOZNI ajánlatában:

— a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében meghatározottakra,

— a Kbt. 40. § (1) bekezdésére (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező),

— a Kbt. 58. § (3) bekezdésére,

— a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) igénybevétele esetén, a következő tartalommal: szervezet megjelölése; azon alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező).

17. Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlati dokumentáció megvásárlását igazoló dokumentum másolatát.

18. A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) igénybevétele esetén a szervezet (személy) által csatolandó:

— a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat,

— a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

19. Ajánlattevő csatolni köteles a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Csatolandóak a dokumentációban meghatározott nyilatkozatok.

20. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak Kbt. 36. § (3) bekezdés szerinti magyar nyelvű fordítása csatolandó.

21. A III.2.2) P1.; P1.a.; P2.; P2.a. és a III.2.3) M1.; M1.a.; M2.; M2.a. pontok szerinti összes feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.