„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító jelű projekt vonatkozásában, a kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító jelű projekt vonatkozásában, a kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2012-08-31. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2012-06-26.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Swietelsky Magyarország Kft. és Vemév-Szer Építő és Szerelőipari Kft. közös ajánlattevők

Kicsoda?

• Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

Mi az?

Hol?

• Közép-Dunántúl › Veszprém

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2012-06-26	Ajánlati felhívás
2013-07-09	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2012-06-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Mennyiség vagy érték:

A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 projekt bemutatása:A projekt során megtörténik a technológia-igényes kiszolgáló szakterületek (központi műtő, központi intenzív, központi diagnosztika, központi sterilizáló) további infrastrukturális és szervezeti koncentrációja. Ebben a tekintetben rendkívüli jelentőséggel bír a Központi Sterilizáló „beköltöztetése jelenlegi helyéről („D” épület) a központi technológiai tömb épületébe.Ezen túlmenően lezajlik a szakmailag összetartozó osztályok integrációja, egy épülettömbbe helyezése:— Baleseti Sebészeti Mátrix tömbösítése,— Gyermekintenzív osztály közvetlenül Gyermekosztály mellett történő fejlesztése,— Bőrgyógyászati Osztály áthelyezése másik épületbe, ápolási mátrix kialakítása a Neurológiai és stroke Osztály egységével,— Belgyógyászati Centrum.A központi technológiai tömbben kialakított központi műtő a műtéti tevékenység bázisát és hátterét javítja, a kórházi fertőzések valószínűségét csökkenti, a humánerőforrás és a háttérszolgáltatásainak központosítását teszi lehetővé. A pályázat keretében megszűnő osztályos kisműtők:— Fül-Orr-Gége osztály,— Urológiai Osztály,— Baleset Sebészeti Mátrix septikus kisműtő.A projekt főbb tervezett költség adatai:Teljes költségvetés: 4 794 386 396 HUF bruttó.A tárgyi építési beruházás becsült értéke: nettó 1 252 020 000 HUF 1 565 025 000 HUF bruttó.Orvostechnikai eszközök beszerzése 2 595 611 444 HUF bruttó.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Postacím: Kórház utca 1.
Postai irányítószám: 8200
Postai város: Veszprém
Kapcsolat
E-mail: szajko.viktoria@vmkorhaz.hu 📧
Telefon: +36 88556556 📞
Fax: +36 88556209 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-06-26 📅
Benyújtási határidő: 2012-08-31 📅
Közzététel dátuma: 2012-06-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 122-201739
HL-S szám: 122
További információk

a) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. b) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. § (2) szerint jár el. c) A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye. d) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 40. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló nyilatkozatát. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 58. § (3), 60. § (3) és (5), 54. § (1) szerinti nyilatkozatát. e) Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlattevő, Kbt. 40. § (1) és 55. § (5)-(6) pontja szerinti szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának másolati példányát. Ajánlattevő - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá - csatolja az aláírási jogosultságot igazoló, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát. g) A közös ajánlattételre a Ptk. 568. § - 578/A. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak tartalmaznia kell nem csak a teljesítés partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés partnerek közötti megosztását is fel kell tüntetni. h) Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie. i) Ajánlatkérő 2012. augusztus 3-n, helyszíni bejárást tart. Találkozó 9:00 órakor a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (MAGYARORSZÁG, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.) ’E’ jelű épület 1. emeletén a „Csillag terem” előtt. j) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződés megkötésekor a teljesítési (megvalósulási) biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint. k) Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció saját részre történő megvásárlása. A dokumentáció, és így az ajánlattétel joga, másra nem ruházható át. Közös ajánlattétel esetén elég egy dokumentáció megvásárlása. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie. l) A Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági (III.2.2. G1, G2, G3), valamint műszaki-szakmai (III.2.3. M1, M2, M3, M4) alkalmasságának feltételeit, igazolását. m) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell 2 000 000 HUF értékben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható! Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) szerint fizethető meg. Kérjük minden esetben a következő szöveg feltüntetését: AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK „TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 kódjelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezés”. A pénzösszeg a Raiffeisen Bank 12082001-00343544-0010006 számú, számlaszámra utalható. A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénzátutalási megbízás feladóvevényének másolatát (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az átutalásról, a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie! n) Ajánlatkérő szerkeszthető elektronikus árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a szerkeszthető elektronikus kiviteli terv költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a szerkeszthető elektronikus kiviteli terv költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. o) A Kbt. 36. § (3) szerint az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók. p) Az ajánlati ár magyar forintban (HUF) tehető. q) A felhívás III.2.2. G1), G2) és G3) pontja tekintetében az üzleti év fordulónapján, a felhívás III.2.3. M1) pontja tekintetében az adott referenciamunkára létrejött szerződés megkötésekor, érvényes árfolyamot kell alkalmazni illetve ennek hiányában az MNB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizaárfolyam kerül alkalmazásra. r) A III.2.3 M1 pont esetében a szerződés teljesítésének befejezése alatt Ajánlatkérő a referenciaként bemutatott építési beruházás lezárását (t.i. a létrejött létesítmény műszaki átadás-átvételét) érti. s) Az ajánlatot egy eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani. t) A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára a Megrendelő és a finanszírozó bank által elfogadott biztosítóval teljes körű építési-szerelési (CAR= "Construction All Risks") biztosítást kötni. — Minimális kártérítési összeg káreseményenként az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/káresemény, — Minimális kártérítési összeg évente az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot, — Minimális kártérítési összeg káreseményenként a Garanciális Időszakban: 5 000 000 HUF/káresemény, — Minimális kártérítési összeg évente a Garanciális Időszakban: 10 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot. u) A 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. § szerint min. 500 000 000 HUF / év, 250 000 000 HUF / káresemény felelősségbiztosítással kell rendelkezni a szerződés időtartamára. v) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-20 A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális 20 pontot, a többi a következő képlet alapján kerül kiszámításra: A = (Amin / Aa) x 20 x súlyszám (ahol A: a kapott súlyozott pontszám; Amin: a legalacsonyabb érték; Aa: az adott pályázó által megajánlott érték). A 2. részszempont esetén az abszolút értékelés (pontkiosztás) módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, a dokumentációban foglaltak szerint. w) Ajánlatkérő a következő dokumentumokat bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére: — kiviteli tervdokumentáció, — költségvetés (elektronikus formában is), — kivitelezés tervezett ütemezése és Megrendelő kikötései a kivitelezés közbeni folyamatos kórházi üzembiztonság biztosítása érdekében. x) A közbeszerzési eljárás fajtája: uniós hirdetménnyel induló nyílt eljárás. y) Az eljárás iránt érdeklődők, amennyiben nem vásárolták meg / vették át a dokumentációt, nem kértek kiegészítő tájékoztatást, érdeklődésüket kérjük olyan módon jelezzék, hogy írásban egy értesítést küldenek az A melléklet I. pontjában foglalt elérhetőségre, melyben megjelölik a nevüket, címüket, e-mailcímüket és faxszámukat. z) Ajánlatkérő a dokumentáció részeként kivitelezési ütemtervet ad át az ajánlattevők részére, mely a kötelezően betartandó ütemezést tartalmazza. Az egyes ütemek teljesítései határideje kötbérterhes a felhívás III.1.1.11.2. első francia bekezdés szerint. A betartandó ütemezés szerint kell elkészíteni a műszaki és a pénzügyi-számlázási ütemtervet. Aa) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

További információk

a) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

b) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. § (2) szerint jár el.

c) A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye.

d) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 40. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló nyilatkozatát. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 58. § (3), 60. § (3) és (5), 54. § (1) szerinti nyilatkozatát.

e) Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlattevő, Kbt. 40. § (1) és 55. § (5)-(6) pontja szerinti szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának másolati példányát.

Ajánlattevő - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá - csatolja az aláírási jogosultságot igazoló, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát.

g) A közös ajánlattételre a Ptk. 568. § - 578/A. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak tartalmaznia kell nem csak a teljesítés partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés partnerek közötti megosztását is fel kell tüntetni.

h) Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie.

i) Ajánlatkérő 2012. augusztus 3-n, helyszíni bejárást tart. Találkozó 9:00 órakor a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (MAGYARORSZÁG, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.) ’E’ jelű épület 1. emeletén a „Csillag terem” előtt.

j) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződés megkötésekor a teljesítési (megvalósulási) biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint.

k) Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció saját részre történő megvásárlása. A dokumentáció, és így az ajánlattétel joga, másra nem ruházható át. Közös ajánlattétel esetén elég egy dokumentáció megvásárlása. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie.

l) A Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági (III.2.2. G1, G2, G3), valamint műszaki-szakmai (III.2.3. M1, M2, M3, M4) alkalmasságának feltételeit, igazolását.

m) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell 2 000 000 HUF értékben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható! Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) szerint fizethető meg. Kérjük minden esetben a következő szöveg feltüntetését: AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK „TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 kódjelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezés”. A pénzösszeg a Raiffeisen Bank 12082001-00343544-0010006 számú, számlaszámra utalható. A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénzátutalási megbízás feladóvevényének másolatát (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az átutalásról, a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie!

n) Ajánlatkérő szerkeszthető elektronikus árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a szerkeszthető elektronikus kiviteli terv költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a szerkeszthető elektronikus kiviteli terv költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

o) A Kbt. 36. § (3) szerint az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.

p) Az ajánlati ár magyar forintban (HUF) tehető.

q) A felhívás III.2.2. G1), G2) és G3) pontja tekintetében az üzleti év fordulónapján, a felhívás III.2.3. M1) pontja tekintetében az adott referenciamunkára létrejött szerződés megkötésekor, érvényes árfolyamot kell alkalmazni illetve ennek hiányában az MNB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizaárfolyam kerül alkalmazásra.

r) A III.2.3 M1 pont esetében a szerződés teljesítésének befejezése alatt Ajánlatkérő a referenciaként bemutatott építési beruházás lezárását (t.i. a létrejött létesítmény műszaki átadás-átvételét) érti.

s) Az ajánlatot egy eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani.

t) A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára a Megrendelő és a finanszírozó bank által elfogadott biztosítóval teljes körű építési-szerelési (CAR= "Construction All Risks") biztosítást kötni.

— Minimális kártérítési összeg káreseményenként az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/káresemény,

— Minimális kártérítési összeg évente az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot,

— Minimális kártérítési összeg káreseményenként a Garanciális Időszakban: 5 000 000 HUF/káresemény,

— Minimális kártérítési összeg évente a Garanciális Időszakban: 10 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot.

u) A 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. § szerint min. 500 000 000 HUF / év, 250 000 000 HUF / káresemény felelősségbiztosítással kell rendelkezni a szerződés időtartamára.

v) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-20

A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális 20 pontot, a többi a következő képlet alapján kerül kiszámításra: A = (Amin / Aa) x 20 x súlyszám (ahol A: a kapott súlyozott pontszám; Amin: a legalacsonyabb érték; Aa: az adott pályázó által megajánlott érték).

A 2. részszempont esetén az abszolút értékelés (pontkiosztás) módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, a dokumentációban foglaltak szerint.

w) Ajánlatkérő a következő dokumentumokat bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére:

— kiviteli tervdokumentáció,

— költségvetés (elektronikus formában is),

— kivitelezés tervezett ütemezése és Megrendelő kikötései a kivitelezés közbeni folyamatos kórházi üzembiztonság biztosítása érdekében.

x) A közbeszerzési eljárás fajtája: uniós hirdetménnyel induló nyílt eljárás.

y) Az eljárás iránt érdeklődők, amennyiben nem vásárolták meg / vették át a dokumentációt, nem kértek kiegészítő tájékoztatást, érdeklődésüket kérjük olyan módon jelezzék, hogy írásban egy értesítést küldenek az A melléklet I. pontjában foglalt elérhetőségre, melyben megjelölik a nevüket, címüket, e-mailcímüket és faxszámukat.

z) Ajánlatkérő a dokumentáció részeként kivitelezési ütemtervet ad át az ajánlattevők részére, mely a kötelezően betartandó ütemezést tartalmazza. Az egyes ütemek teljesítései határideje kötbérterhes a felhívás III.1.1.11.2. első francia bekezdés szerint. A betartandó ütemezés szerint kell elkészíteni a műszaki és a pénzügyi-számlázási ütemtervet.

Aa) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték:

A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 projekt bemutatása:

A projekt során megtörténik a technológia-igényes kiszolgáló szakterületek (központi műtő, központi intenzív, központi diagnosztika, központi sterilizáló) további infrastrukturális és szervezeti koncentrációja. Ebben a tekintetben rendkívüli jelentőséggel bír a Központi Sterilizáló „beköltöztetése jelenlegi helyéről („D” épület) a központi technológiai tömb épületébe.

Ezen túlmenően lezajlik a szakmailag összetartozó osztályok integrációja, egy épülettömbbe helyezése:

— Baleseti Sebészeti Mátrix tömbösítése,

— Gyermekintenzív osztály közvetlenül Gyermekosztály mellett történő fejlesztése,

— Bőrgyógyászati Osztály áthelyezése másik épületbe, ápolási mátrix kialakítása a Neurológiai és stroke Osztály egységével,

— Belgyógyászati Centrum.

A központi technológiai tömbben kialakított központi műtő a műtéti tevékenység bázisát és hátterét javítja, a kórházi fertőzések valószínűségét csökkenti, a humánerőforrás és a háttérszolgáltatásainak központosítását teszi lehetővé. A pályázat keretében megszűnő osztályos kisműtők:

— Fül-Orr-Gége osztály,

— Urológiai Osztály,

— Baleset Sebészeti Mátrix septikus kisműtő.

A projekt főbb tervezett költség adatai:

Teljes költségvetés: 4 794 386 396 HUF bruttó.

A tárgyi építési beruházás becsült értéke: nettó 1 252 020 000 HUF 1 565 025 000 HUF bruttó.

Orvostechnikai eszközök beszerzése 2 595 611 444 HUF bruttó.

Időtartam: 12 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:

A szerződés közösségi alapokból finanszírozott projekttel kapcsolatos. „Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosítószámú projekt.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.

MAGYARORSZÁG, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.

Helyrajzi szám: 5083.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásból kizárásra kerül:

— Az eljárásból kizárásra kerül ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 56. § (1) és 57. § (1) bekezdésben és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 8. § (1)-ben felsorolt kizáró okok,

— Az eljárásból kizárásra kerül ajánlattevő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 56. § (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok.

Igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. I. fejezete 2., 3., 10., 11. §szerint.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

G1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) a) pontja alapján az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal:

— mióta vezeti az adott számlát,

— az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettő évben volt-e a számlán sorban állás, ha volt milyen időtartamban és összegben.

G2. A Kbt. 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) b) pontja alapján, a hirdetmény megjelenését megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója, a kiegészítő melléklet nélkül. A beszámolót nem kötelező becsatolni, amennyiben azt a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldal tartalmazza, a beszámolókat ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben ez az oldal nem tartalmazza a kért beszámolót, kérjük azt benyújtani. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) szerinti esetben az ott előírt módon kell az alkalmasságot igazolni.

G3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatát a hirdetmény megjelenését megelőző háromévi teljes nettó árbevételéről és építési beruházásaira vonatkozó tevékenységből származó nettó árbevételéről.

(Az ajánlati felhívás feladásának napja: a VI.5. pontban szereplő dátum!).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben:

G1: az összes számlavezető pénzügyi intézmény(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint a számlákon az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettő évben 30 napot meghaladó vagy 1 000 000 HUF-ot elérő sorban álló tétele nem volt;

G2: A beszámolók alapján az előző 3 lezárt üzleti év egyikében sem volt a mérleg szerinti eredménye negatív, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Ha az ajánlattevő az ajánlati felhívás G2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja az 1 000 000 000 HUF értéket.

G3.a.) teljes árbevétele a hirdetmény megjelenését megelőző 3 évben évente eléri a nettó 1 000 000 000 HUF-ot és.

G3.b.) rendelkezik az előző 3 évben összesen legalább 3 000 000 000 HUF magasépítési (építési és/vagy felújítási) tevékenységből származó nettó árbevétellel.

Az előírt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

c) akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Műszaki és szakmai képességek:

M1: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) a) pontja alapján ismertesse a hirdetmény feladását megelőző 5 évben működő kórház területén végzett, egészségügyi célú létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó kivitelezői referenciá(i)t. A referenciá(i)ban jelölje meg a szerződéskötő másik fél nevét, a szerződés tárgyát, a szerződés teljesítésének kezdési és befejezési dátumát, az ellenszolgáltatás összegét, a vállalkozó minősítését, a referenciát adó nevét és elérhetőségét (telefonszámát), a Kbt. 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

M2: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) b) pontja alapján ismertesse a szerződés teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, megjelölve a műszaki eszközök típusát, jellegét (tehergépkocsi, rakodógép, stb.), továbbá nyilatkozatát arról, hogy a munkagépek a szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. Csatolni kell a gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát.

A saját tulajdonú eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát kell csatolni, az egyéb módon rendelkezésre álló eszközök igazolására az adott eszközre vonatkozó bérleti, vagy lízingszerződést, illetve az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az eszköznyilvántartásban ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölnie (ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait.

M3: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) c) pontja alapján ismertese az építési beruházás teljesítéséért felelős műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét, (a névjegyzékbe vételről szóló határozat másolatának csatolásával), az általuk aláírt szakmai önéletrajzzal történő bemutatásával, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek.

M4: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) d) pontja alapján ismertesse az előző évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámát, kiemelve a fizikai dolgozói létszámot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: A hirdetmény feladását megelőző 5 évben (ezen időtartam alatt befejezett) összességében rendelkezik:

— legalább 1 db referenciával, mely működő kórház területén végzett, egészségügyi célú létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozik, és legalább nettó 400 000 000 HUF (ellenszolgáltatás) értékű (ahol a referenciát benyújtó teljesítésének értéke éri el a 400 000 000 HUF-ot, nem elégséges, ha a teljes beruházás 400 000 000 HUF értékű, de a referenciát benyújtót ebből illető ellenszolgáltatás értéke ennél kevesebb),

— legalább 1 db referenciával, mely magasépítési létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozik, és legalább nettó 1 000 000 000 HUF (ellenszolgáltatás) értékű (ahol a referenciát benyújtó teljesítésének értéke éri el az 1 Mrd HUF-ot, nem elégséges, ha a teljes beruházás 1 Mrd HUF értékű, de a referenciát benyújtót ebből illető ellenszolgáltatás értéke ennél kevesebb).

M2: Ismertetője alapján a teljesítéshez rendelkezik minimum:

— 1 db, maximum 30 m emelőmagasságú, 2 t teherbírású, toronydaruval,

— 1 db maximum 15 m gémkinyúlású, 3 t teherbírású autódaruval.

M3: A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között együttesen rendelkezik a nyilvántartásba vétel óta 5 éves, az adott szakterülettel azonos szakmai gyakorlattal rendelkező:

— legalább 1 fő, "MV-Ép/A" (magasépítés felelős műszaki vezető) kategóriás szakterületen nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel,

— legalább 1 fő "MV-Ég/A" vagy "MV-Ép/ÉG" (építmény- és épületgépész) kategóriás felelős műszaki vezetővel,

— legalább 1 fő "MV-ÉV/A" vagy MV-Ép/ÉV (épületvillamossági létesítmények) kategóriás felelős műszaki vezetővel, akik megfelelnek az ajánlat benyújtásakor hatályos 244/2006. (XII.5.) Kormányrendeletben előírt feltételeknek.

M4: az előző évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományban volt legalább 20 fő fizikai dolgozó.

Ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelniük.

Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

1. A Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési bankgaranciát, vagy más, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában biztosítékot (Teljesítési Biztosíték) nyújtani a Megrendelőnek.

2. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőtől számított 90 napig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben Vállalkozó a Jólteljesítési biztosítékot határidőben nem adja át, úgy Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékot lehívni. Ha és amennyiben Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni.

3. A teljesítési határidő esetleges módosulása esetén a Teljesítési biztosíték határidejének megfelelő módosítása Vállalkozó kötelezettsége külön felszólítás nélkül. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget Megrendelő rendelkezéseinek megfelelően a Teljesítési Biztosíték érvényességének meghosszabbítására legkésőbb annak lejáratát megelőző huszonötödik (25.) napig, a Megrendelőnek jogában áll haladéktalanul élni a Teljesítési Biztosítékkal. Az így megkapott készpénz-összeget a Megrendelő jogosult a Teljesítési Biztosíték helyett mindaddig visszatartani, amíg az alábbi esetek közül az egyik bekövetkezik:

a) a Projekt átvételét igazoló teljesítési igazolás (Projekt Teljesítési Igazolás) nem került aláírásra és kiadásra, illetve

b) a Vállalkozó nem adja át Megrendelőnek a meghosszabbított érvényességű Teljesítési Biztosítékot.

4. Jelen Szerződés teljesítését követő (a végteljesítést igazoló teljesítés igazolásban rögzített teljesítési időponttól számítva)10 (tíz) naptári napon belül a Vállalkozó - jótállási kötelezettségének biztosítékául - köteles a Megrendelőnek átadni a nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési bankgaranciát, vagy más, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában biztosítékot (Jólteljesítési Biztosíték) nyújtani a Megrendelőnek. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít ajánlattevő számára a jólteljesítési biztosíték összegének szakaszos csökkentésére a megajánlott jótállási időszak elteltének függvényében. A nettó szerződéses ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű Jólteljesítési biztosíték a Vállalkozó által vállalt Garanciális időszak során a vállalt jótállási időszakból letelt minden egyes teljes évet követően az értéke 10 %-ával csökkenthető.

5. A jólteljesítési biztosítéknak a teljes garanciális időszakot (jótállás időtartama) követő 30 napig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben Vállalkozó a garanciális kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Jólteljesítési biztosítékot lehívni.

6. Amennyiben a Szerződés Vállalkozási Díja a Kbt. 132. §-ban foglaltak alapján módosulna, és a Vállalkozási Díj módosulása meghaladja a módosulás előtti Vállalkozási Díj 5 %-át, akkor a Vállalkozó köteles a Teljesítési és/vagy Jólteljesítési biztosíték összegének megemelésére, illetve jogosult a csökkentésére, az esettől függően, ami megfelel a díjmódosulás %-os mértékének. A szerződés módosulásának esetén a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 44. § bekezdésének megfelelő ügyrendet követve történik a szerződés módosítása.

7. A Megrendelő jogosult saját szabad belátása és kizárólagos döntése szerint élni a Teljesítési és/vagy Jólteljesítési Biztosítékkal, illetve a meghosszabbított érvényességű és/vagy megemelt összegű Biztosítékkal, amennyiben az alábbi esetek közül bármelyik bekövetkezik:

a. a Vállalkozó elmulasztotta az Ütemtervben meghatározott bármely tevékenység határidőre történő befejezését;

b. a Vállalkozó a teljesítését nem fejezte be határidőre;

c. a Vállalkozó a kivitelezés során nem orvosolta a Megrendelő által észlelt hibákat és hiányosságokat a megadott határidőn belül,

d. a Vállalkozó az ideiglenesen átadott épületrészek tekintetében nem tett eleget jótállási kötelezettségének, azaz nem orvosolta a Megrendelő által észlelt hibákat és hiányosságokat a megadott határidőn belül,

e. a Vállalkozó a Garanciális Időszakban nem orvosolta a Megrendelő által észlelt és feléje bejelentett hibákat és hiányosságokat a megadott határidőn belül;

f. a Vállalkozó nem hosszabbította meg a Teljesítési biztosíték, Jólteljesítési biztosíték érvényességét vagy nem emelte meg annak összegét;

g. a Vállalkozónak bármely jogcímen tartozása áll fenn Megrendelővel szemben és elmulasztotta ezt az adósságát rendezni (beszámítás);

h. általában - a fentiek csorbítása nélkül -, ha a Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, és ez a tény Megrendelőnek kárt okoz, vagy azzal fenyegeti, illetve Megrendelő beruházói kockázatát növeli és/vagy Megrendelő jó hírnevét ronthatja.

8. Abban az esetben, ha a Megrendelő él a Teljesítési biztosíték, vagy a Jólteljesítési biztosíték teljes összegével vagy részösszegével, úgy a Megrendelő jogosult az így igénybevett pénzösszeget saját belátása és döntése alapján bármilyen általa helyesnek ítélt célra felhasználni, így többek között, de nem kizárólag:

a. a Vállalkozói Szolgáltatások és az Építési Munkák folytatását más vállalkozóra bízni, vagy egyéb számára előnyösnek ítélt módon megvalósítani,

b. bármilyen, a Vállalkozó által a Vállalkozói Szolgáltatások és Építési Munkák teljesítése során bárkinek okozott kárt kielégíteni,

c. a Vállalkozó által nem rendezett Követelést kifizetni.

9. Abban az esetben, ha a Megrendelő élt valamely, jelen szerződés alapján Megrendelő részére átadott biztosíték (Teljesítési biztosíték, Jólteljesítési Biztosíték) igénybevételével, akkor és az ilyen esetekben:

a. a Vállalkozó köteles, és ezennel vállalja, hogy az adott biztosíték igénybevételétől számított harminc (30) napon belül a Megrendelőnek alternatív biztosítékot szolgáltat az igénybevett összegnek megfelelő értékben, és ha ezt elmulasztja, úgy ez a Vállalkozó alapvető szerződésszegésének minősül,

b. amikor a Megrendelő a fentiekben leírt alternatív biztosítékot megkapja, visszatéríti a Vállalkozónak a biztosíték igénybevett összegének azt a részét, ami az igénybevételt követően a birtokában maradt.

10. Az egyértelműség kedvéért és a kétségek tisztázása érdekében a Felek ezennel kijelentik a következőket:

a. a jelen fejezetben foglaltak semmiképpen sem mentesítik a Vállalkozót a Szerződésben szereplő és a jogszabályok által előírt bármely kötelezettsége alól, és nem korlátozzák a Teljesítési és/vagy Jólteljesítési Biztosíték összegével vagy érvényességével kapcsolatos kötelezettségeit, és

b. a fentiekben foglaltak semmiképpen sem csorbítják a Megrendelő számára a Teljesítési és/vagy Jólteljesítési Biztosíték révén és/vagy a Szerződés által és/vagy a jogszabályban biztosított bármely és valamennyi jogát és lehetőségét a jogorvoslatra.

11. A késedelmi kötbér:

11.1. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező Építési Munkákat és Vállalkozói Szolgáltatásokat nem a Vállalkozó által készített és Megrendelő által jóváhagyott Ütemterv szerinti határidőkre fejezi be, akkor a Vállalkozó a Megrendelő felé késedelmi kötbért köteles fizetni.

11.2. A késedelmi kötbér mértéke:

— kötbérterhes építési ütemek: Vállalkozó a kötbérterhes részhatáridők (az adott építési ütem műszaki átadás-átvétele) vonatkozásában 1 000 000 HUF/nap, de összesen legfeljebb a vonatkozó szakasz nettó ellenértéke 10 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles megfizetni,

— kötbérterhes végteljesítési határidő: a véghatáridő vonatkozásában 1 000 000 HUF/nap, de legfeljebb a szerződés teljes nettó ellenértéke 10 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles megfizetni. 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult - saját döntése alapján -Vállalkozó teljesítését meghiúsultnak tekinteni.

11.3. Amennyiben Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbér igénye merülne fel, úgy Megrendelőnek jogában áll a késedelmi kötbér összegét bármely, a Vállalkozó felé esedékes vagy később esedékessé váló díjból levonni és/vagy bármely biztosíték terhére igénybe venni.

11.4. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít, míg a nem teljesítés esetén megfizetett kötbér a további teljesítés követelését kizárja.

11.5. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Vállalkozó kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

11.6. Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ellenszolgáltatás teljesítése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. §, a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet szerint, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően történik, amely a nyertes ajánlattevő által vállalt műszaki teljesítési- és pénzügyi ütemtervhez kapcsolódik.

A támogatási részt a közreműködő szervezet közvetlen szállítói kifizetéssel teljesíti. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának előírásai irányadóak.

A nyertes vállalkozó az ajánlatkérő által meghatározott építési ütemenként jogosult számlát benyújtani az adott ütem szerinti teljesítéséről, annak műszaki átadás-átvételét és a Megrendelő képviselője által kiállított teljesítésigazolást követően. Összesen 6 számla (5 részszámla és 1 végszámla) kiállítására jogosult a Vállalkozó, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 13. § (1)-(3) bekezdésekkel összhangban.

Ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell pénzügyi-számlázási ütemtervet.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A §. alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy az APEH köztartozás mentes adózói adatbázisában szerepel.

A nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) szerint előleget kérhet, melyet az ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 12. § (1) szerint köteles kifizetni.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: Nem követelmény.

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

Az összeg (250 000 HUF + ÁFA) banki átutalással teljesíthető a Hospital-Ker Kft. 10300002-10413188-49020018 számú bankszámlájára. A dokumentáció az átutalt összegnek a megjelölt bankszámlára való megérkezése után vehető át munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között, az ajánlatok bontásának napján 9:00 és 12:00 óra között. A dokumentáció ellenértéke a Kbt. 52. § (2) bekezdése szerinti esetekben, a teljes dokumentáció visszaszolgáltatását követően kerül visszafizetésre.

Ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylat bemutatását követően adja át az ajánlati felhívás közzétételének napjától az ajánlatok bontásáig, a 1126 Budapest, Bartha u. 5. mfsz. 2. címen, valamint a Kbt. 49. § (5) bekezdésének megfelelően.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2012-08-31 📅
A bontás helye: MAGYARORSZÁG, 1126 Budapest, Bartha u. 5. mfsz. 2. (Hospital-Ker Kft.).
Hely: MAGYARORSZÁG, 1126 Budapest, Bartha u. 5. mfsz. 2. (Hospital-Ker Kft.).
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) szerint.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) (20)
2. Az előírthoz képest kedvezőbb - azaz hosszabb - jótállási időtartam vállalása (hónapban megadva, minimum 12 hónap) (5)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Szajkó Viktória projektmenedzser
Név: Hospital-Ker Kft.
Postacím: Bartha u. 5. mfsz. 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1126
Kapcsolattartó pont: Horváth Alexandra
Telefon: +36 13917124 📞
E-mail: info@hospitalker.hu 📧
Fax: +36 13917125 📠

Hivatkozás
További információk

a) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

b) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. § (2) szerint jár el.

c) A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye.

d) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 40. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló nyilatkozatát. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 58. § (3), 60. § (3) és (5), 54. § (1) szerinti nyilatkozatát.

e) Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlattevő, Kbt. 40. § (1) és 55. § (5)-(6) pontja szerinti szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának másolati példányát.

Ajánlattevő - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá - csatolja az aláírási jogosultságot igazoló, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát.

g) A közös ajánlattételre a Ptk. 568. § - 578/A. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak tartalmaznia kell nem csak a teljesítés partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés partnerek közötti megosztását is fel kell tüntetni.

h) Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie.

i) Ajánlatkérő 2012. augusztus 3-n, helyszíni bejárást tart. Találkozó 9:00 órakor a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. (MAGYARORSZÁG, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.) ’E’ jelű épület 1. emeletén a „Csillag terem” előtt.

j) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződés megkötésekor a teljesítési (megvalósulási) biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint.

k) Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció saját részre történő megvásárlása. A dokumentáció, és így az ajánlattétel joga, másra nem ruházható át. Közös ajánlattétel esetén elég egy dokumentáció megvásárlása. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie.

l) A Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági (III.2.2. G1, G2, G3), valamint műszaki-szakmai (III.2.3. M1, M2, M3, M4) alkalmasságának feltételeit, igazolását.

m) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell 2 000 000 HUF értékben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható! Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) szerint fizethető meg. Kérjük minden esetben a következő szöveg feltüntetését: AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK „TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 kódjelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezés”. A pénzösszeg a Raiffeisen Bank 12082001-00343544-0010006 számú, számlaszámra utalható. A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénzátutalási megbízás feladóvevényének másolatát (eredeti vagy hiteles másolati példányban) az átutalásról, a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie!

n) Ajánlatkérő szerkeszthető elektronikus árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a szerkeszthető elektronikus kiviteli terv költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a szerkeszthető elektronikus kiviteli terv költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

o) A Kbt. 36. § (3) szerint az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.

p) Az ajánlati ár magyar forintban (HUF) tehető.

q) A felhívás III.2.2. G1), G2) és G3) pontja tekintetében az üzleti év fordulónapján, a felhívás III.2.3. M1) pontja tekintetében az adott referenciamunkára létrejött szerződés megkötésekor, érvényes árfolyamot kell alkalmazni illetve ennek hiányában az MNB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizaárfolyam kerül alkalmazásra.

r) A III.2.3 M1 pont esetében a szerződés teljesítésének befejezése alatt Ajánlatkérő a referenciaként bemutatott építési beruházás lezárását (t.i. a létrejött létesítmény műszaki átadás-átvételét) érti.

s) Az ajánlatot egy eredeti és 3 másolati példányban kell benyújtani.

t) A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára a Megrendelő és a finanszírozó bank által elfogadott biztosítóval teljes körű építési-szerelési (CAR= "Construction All Risks") biztosítást kötni.

— Minimális kártérítési összeg káreseményenként az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/káresemény,

— Minimális kártérítési összeg évente az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot,

— Minimális kártérítési összeg káreseményenként a Garanciális Időszakban: 5 000 000 HUF/káresemény,

— Minimális kártérítési összeg évente a Garanciális Időszakban: 10 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot.

u) A 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. § szerint min. 500 000 000 HUF / év, 250 000 000 HUF / káresemény felelősségbiztosítással kell rendelkezni a szerződés időtartamára.

v) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-20

A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlat kapja a maximális 20 pontot, a többi a következő képlet alapján kerül kiszámításra: A = (Amin / Aa) x 20 x súlyszám (ahol A: a kapott súlyozott pontszám; Amin: a legalacsonyabb érték; Aa: az adott pályázó által megajánlott érték).

A 2. részszempont esetén az abszolút értékelés (pontkiosztás) módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, a dokumentációban foglaltak szerint.

w) Ajánlatkérő a következő dokumentumokat bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére:

— kiviteli tervdokumentáció,

— költségvetés (elektronikus formában is),

— kivitelezés tervezett ütemezése és Megrendelő kikötései a kivitelezés közbeni folyamatos kórházi üzembiztonság biztosítása érdekében.

x) A közbeszerzési eljárás fajtája: uniós hirdetménnyel induló nyílt eljárás.

y) Az eljárás iránt érdeklődők, amennyiben nem vásárolták meg / vették át a dokumentációt, nem kértek kiegészítő tájékoztatást, érdeklődésüket kérjük olyan módon jelezzék, hogy írásban egy értesítést küldenek az A melléklet I. pontjában foglalt elérhetőségre, melyben megjelölik a nevüket, címüket, e-mailcímüket és faxszámukat.

z) Ajánlatkérő a dokumentáció részeként kivitelezési ütemtervet ad át az ajánlattevők részére, mely a kötelezően betartandó ütemezést tartalmazza. Az egyes ütemek teljesítései határideje kötbérterhes a felhívás III.1.1.11.2. első francia bekezdés szerint. A betartandó ütemezés szerint kell elkészíteni a műszaki és a pénzügyi-számlázási ütemtervet.

Aa) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 137.-138. § szerint.
Forrás: OJS 2012/S 122-201739 (2012-06-26)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2013-07-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 114 296 497 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Szabályozás: Európai Unió

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Csolnoky Ferenc Kórház
Kapcsolat
Internetcím: http://www.vmkorhaz.hu 🌏
E-mail: fiskalne.fogl.anna@vmkorhaz.hu 📧
Telefon: +36 88556245 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-07-09 📅
Közzététel dátuma: 2013-07-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 132-227779
Hirdetményre hivatkozik: 2012/S 122-201739
HL-S szám: 132
További információk

1. Nyertes ajánlattevők a Kkv. törvény alapján: — Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em.): nem tartozik a Kkv törvény hatálya alá, — Vemév-Szer Építő és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.): középvállalkozás. 2. Jelen közbeszerzési eljárásban 2012.12.21-én D.689/2012. számon, majd 2013.3.21-én D.134/2013. számon kérelem alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárást indított. Ezt követően történt eredményhirdetés után előzetes vitarendezési kérelem érkezett, mely alapján az összegzés 2013.5.29-én módosításra került, mely a végleges eredményeket tartalmazza. A vállalkozási szerződés megkötésére 2013.7.3-án került sor. 3. Ajánlattevők neve és címe (92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 18. § szerint): — KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.); — Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em.), Vemév-Szer Építő és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.); — Strabag-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. (1113 Budapest, Daróci u. 30.); — ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.), Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó u. 28.); — Grabarics Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.), Prím Építő Kft. (1083 Budapest, Illés u. 17. fsz. 2.); — Progress-B '90 Zrt. (1203 Budapest, Emília u. 15.); — CFE Hungary Építőipari Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás u. 21.); — HUNÉP Universal Építőipari Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.), HUNÉP Capital-Bau Beruházó és Fővállalkozó Kft. (1094 Budapest, Bokréta u. 19.)

További információk

1. Nyertes ajánlattevők a Kkv. törvény alapján:

— Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em.): nem tartozik a Kkv törvény hatálya alá,

— Vemév-Szer Építő és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.): középvállalkozás.

2. Jelen közbeszerzési eljárásban 2012.12.21-én D.689/2012. számon, majd 2013.3.21-én D.134/2013. számon kérelem alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárást indított. Ezt követően történt eredményhirdetés után előzetes vitarendezési kérelem érkezett, mely alapján az összegzés 2013.5.29-én módosításra került, mely a végleges eredményeket tartalmazza. A vállalkozási szerződés megkötésére 2013.7.3-án került sor.

3. Ajánlattevők neve és címe (92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 18. § szerint):

— KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.);

— Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em.), Vemév-Szer Építő és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér u. 11.);

— Strabag-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. (1113 Budapest, Daróci u. 30.);

— ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.), Magyar Építő Zrt. (1149 Budapest, Pillangó u. 28.);

— Grabarics Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.), Prím Építő Kft. (1083 Budapest, Illés u. 17. fsz. 2.);

— Progress-B '90 Zrt. (1203 Budapest, Emília u. 15.);

— CFE Hungary Építőipari Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás u. 21.);

— HUNÉP Universal Építőipari Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.), HUNÉP Capital-Bau Beruházó és Fővállalkozó Kft. (1094 Budapest, Bokréta u. 19.)

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

Helyrajzi szám: 5083

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2013-05-29 📅
Név: Swietelsky Magyarország Kft. és Vemév-Szer Építő és Szerelőipari Kft. közös ajánlattevők
Postacím: Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em. és Pillér u. 11.
Postai város: Budapest és Veszprém
Postai irányítószám: 1117 és 8200
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 8

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK08385
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Fiskálné Fogl Anna

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 137. §-a szerint.
Forrás: OJS 2013/S 132-227779 (2013-07-09)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)