"Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban" című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító jelű projekt vonatkozásában, a kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében

Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.

"Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban" című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító jelű projekt vonatkozásában, a kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2012-08-30. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2012-06-28.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Swietelsky Magyarország Kft. / West Hungária Bau Kft. / Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.

Kicsoda?

• Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.

Mi az?

Hol?

• Nyugat-Dunántúl › Vas

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2012-06-28	Ajánlati felhívás
2012-09-14	További információk
2012-10-17	További információk
2012-11-26	További információk
2013-04-16	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2012-06-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Mennyiség vagy érték:

Kivitelezési munkák elvégzése a "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban" című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosítószámú projekt vonatkozásában. hasznos alapterület— Belgyógyászati épület bontása 4 207,53 m²,— Új belgyógyászati épület létesítése 11 996,33 m².A műtőblokk épületében:— aszeptikus műtők és kiszolgáló helyiségek stb. belső felújítása (9 műtő) 1 607,5 m² a műtőhelyiségek, betegelőkészítők, bemosakodók stb. panel burkolattal való ellátása,— központi sterilizáló belső felújítása, új technológiai 378, 81 m² berendezések telepítésével,— központi intenzív osztály belső felújítása 661,69 m²,— új klímaberendezések telepítése,— Az eszközlista szerint beszerzett berendezések és a megmaradók telepítésében való együttműködés az eszközök szállítójával,— Az új és felújított létesítmények közművekre kötése:A fenti munkák becsült értéke: bruttó 4 010 874 626 HUF.Tartalékkeret: bruttó 200 000 000 Ft önerő műtőblokk klímarekonstrukcióra. A tartalékkeret felhasználásáról az ajánlatkérő dönt a kivitelezés során.Új építés hasznos alapterülete: 11 996,33 m².Felújítás hasznos alapterülete: 2 648,00 m².Bontás hasznos alapterülete: 4 207,53 m².

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.
Postacím: Markusovszky L. u. 5.
Postai irányítószám: 9700
Postai város: Szombathely
Kapcsolat
Internetcím: http://www.markusovszky.hu 🌏
E-mail: kovacs.agnes@markusovszky.hu 📧
Telefon: +36 94515694 📞
Fax: +36 94327873 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-06-28 📅
Benyújtási határidő: 2012-08-30 📅
Közzététel dátuma: 2012-07-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 125-206815
HL-S szám: 125
További információk

1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. § (2) szerint jár el. 3. A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye; ideje: az eredményhirdetést követő 16. naptári nap. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 40. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló nyilatkozatát. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 58. § (3), 60. § (3) és (5), 54. § (1) szerinti nyilatkozatát. 4. Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlattevő, Kbt. 40. § (1) és 55. § (5)-(6) pontja szerinti szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának másolati példányát. 5. Ajánlattevő - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá, vagy szignálták - csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazás eredeti példányát. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 7.§). 6. A közös ajánlattételre a Kbt. 25. § (2)-(3) és a Ptk. 568. § - 578/A. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak tartalmaznia kell nem csak a teljesítés partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés partnerek közötti megosztását is. 7. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie. 8. Ajánlatkérő 2012. július 24-n, helyszíni bejárást tart. Találkozó 11:00 órakor a MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5. Igazgatói tárgyaló előtt. 9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a biztosítékokat határidőben rendelkezésre bocsátja, a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint. 10. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek meg kell vásárolnia. Ajánlattevő a dokumentációba térítésmentesen betekinthet (az A melléklet szerinti kapcsolattartási ponton történt) előzetes időpont-egyeztetést követően. 11. A Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. 12. A Kbt. 36. § (3) szerint valamennyi igazolást egyszerű másolati példányban kell benyújtani. 13. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő pályázatot nyújtott be a beszerzés megvalósítására, ezért tájékoztatja a tisztelt ajánlattevőket, hogy élni kíván a Kbt. 40. § (3), (4) bekezdésében foglaltakkal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő a jelen beruházáshoz szükséges támogatást csak abban az esetben tudja felhasználni, ha a rendelkezésre álló forráshoz (mely a jelen felhívás II.2.1. pontjában került pontosan megjelölésre) képest megfelelő árajánlatot kap és így szerződést tud kötni. Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy csak abban az esetben hirdet eredményt és írja alá a szerződést (illetve nem áll el minden jogkövetkezmény nélkül a már aláírt szerződéstől), amennyiben megfelelő árajánlatot kap. 14. Az ajánlatot 1 eredeti és 4 másolati papíralapú példányban kell benyújtani, illetve 1 elektronikus példányban (CD/DVD), amely az eredeti példányról készült hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza teljes terjedelemben. 15. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 16. Nem magyar forintra vonatkozóan benyújtott igazolások esetében az értékek az alábbi árfolyamon kerülnek átszámításra. — referenciaigazolás esetében a referencia alapjául szolgáló kivitelezésre vonatkozó szerződéses jogviszony létrejöttének (szerződéskötés) időpontjában, — pénzintézeti igazolás esetében a sorban állás keletkezésekor érvényes MNB devizaárfolyamon számol ajánlatkérő, — a G3) alkalmassági pont esetében az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamon. 17. A közbeszerzési eljárás fajtája: uniós hirdetménnyel induló nyílt eljárás. 18. Az eljárás iránt érdeklődők, amennyiben nem vásárolták meg / vették át a dokumentációt, nem kértek kiegészítő tájékoztatást, érdeklődésüket kérjük olyan módon jelezzék, hogy írásban egy értesítést küldenek az A melléklet I. pontjában foglalt elérhetőségre, melyben megjelölik a nevüket, címüket, e-mailcímüket és faxszámukat. 19. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell 2 000 000 HUF értékben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható! Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) szerint fizethető meg. Kérjük minden esetben a következő szöveg feltüntetését: AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK "TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 kódjelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezés". A pénzösszeg a Magyar Államkincstár, 10047004-00318125-00000031 számú, számlaszámra utalható. A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénzátutalási megbízás feladóvevényének eredeti vagy hiteles másolati példányát az átutalásról, a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie! 20. Ajánlatkérő szerkeszthető elektronikus árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a szerkeszthető elektronikus költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a szerkeszthető elektronikus költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő bármely költségvetési sort 0 Ft-ra (azaz nulla forintra) áraz be, ajánlata érvénytelennek minősül (a lentiek figyelembe vételével)! Amennyiben ajánlattevő azért áraz be valamely költségvetési sort 0 HUF értékre, mert azon költségvetési sor szerinti értéket más költségvetési sor szerinti ellenértékbe épít be, azt kérjük a másik költségvetési soron külön jelezni, hivatkozva a kapcsolódó 0-ás költségvetési tételre. Csak abban az esetben szükséges hivatkozni a tételsort, ahol a két érték (t.i. az anyag és a munkadíj értéke) nulla. Abban az esetben, amikor a munkadíj nem társul anyagdíjjal, az ajánlattevőnek nem kell alkalmaznia a hivatkozást. 21. Az elektronikus költségvetés TERC VIP programmal került összeállításra, az ajánlatkérő excel formátumban bocsátjaz ajánlattevők rendelkezésére. 22. Az ajánlati ár magyar forintban (HUF) tehető. 23. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 20. § (4) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen felhívásban az ajáénlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (III.2.3. M1, M2, M3, M4 pontok és III.2.2. G1, G2, G3, G4 pontok szerinti). A minősített ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 20. § (4) bekezdése szerint kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságot. 24. A III.2.3 M1 pont esetében a szerződés teljesítésének befejezése alatt Ajánlatkérő a referenciaként bemutatott építési beruházás lezárását (t.i. a létrejött létesítmény műszaki átadás-átvételét) érti. 25. Az ajánlattevő köteles a szerződés teljes időtartamára a Ajánlatkérő és a finanszírozó bank által elfogadott biztosítóval teljes körű építési-szerelési (CAR= "Contractors All Risks") biztosítást kötni. — Minimális kártérítési összeg káreseményenként az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/káresemény, — Minimális kártérítési összeg évente az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot, — Minimális kártérítési összeg káreseményenként a Garanciális Időszakban: 5 000 000 HUF/káresemény, — Minimális kártérítési összeg évente a Garanciális Időszakban: 10 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot. 26. Nyertes ajánlattevőnek kötelező a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. §szerint min. 500 000 000 HUF / év, 250 000 000 HUF / káresemény felelősségbiztosítással kell rendelkezni a szerződés időtartamára. 27. Ajánlatkérő a következő dokumentumokat bocsátja az ajánlattételi dokumentációt megvásároló ajánlattevők rendelkezésére elektronikus formában: — kiviteli terv, — költségvetés, — kiegészítő információk, — közműcsatlakozások terve, leírása, — organizációs helyszínrajz, — engedélyek a 306/2011. Korm.r. előírása szerint. 28. Az ajánlat részeként részletes projekttervet (organizációs és összkockázati) kell készíteni, melynek része a kivitelezési - pénzügyi - számlázási ütemterv is. 29. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során mind Megrendelővel, tervezővel, a beruházás-lebonyolítóval, mind a műszaki ellenőrrel, továbbá a Projekt további résztvevőivel együttműködni köteles. Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed különösen a Projekt gép-műszereit szállító szerződéses partnerre. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a gép -műszer szállítóval történő együttműködésére vonatkozóan Megrendelővel és Szállítóval háromoldalú megállapodást köt legkésőbb a munkaterület átadásának napjáig, illetve amennyiben a Projekt gép-műszereinek szállítására csak ezt követőek kerül sor szerződéskötésre, ezen szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül. 30. Ajánlattevő rendelkezzen ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel, ÉS OHSAS 18001 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel.

További információk

1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. § (2) szerint jár el.

3. A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye; ideje: az eredményhirdetést követő 16. naptári nap. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 40. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló nyilatkozatát. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 58. § (3), 60. § (3) és (5), 54. § (1) szerinti nyilatkozatát.

4. Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlattevő, Kbt. 40. § (1) és 55. § (5)-(6) pontja szerinti szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának másolati példányát.

5. Ajánlattevő - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá, vagy szignálták - csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazás eredeti példányát. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 7.§).

6. A közös ajánlattételre a Kbt. 25. § (2)-(3) és a Ptk. 568. § - 578/A. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak tartalmaznia kell nem csak a teljesítés partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés partnerek közötti megosztását is.

7. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie.

8. Ajánlatkérő 2012. július 24-n, helyszíni bejárást tart. Találkozó 11:00 órakor a MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5. Igazgatói tárgyaló előtt.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a biztosítékokat határidőben rendelkezésre bocsátja, a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint.

10. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek meg kell vásárolnia. Ajánlattevő a dokumentációba térítésmentesen betekinthet (az A melléklet szerinti kapcsolattartási ponton történt) előzetes időpont-egyeztetést követően.

11. A Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.

12. A Kbt. 36. § (3) szerint valamennyi igazolást egyszerű másolati példányban kell benyújtani.

13. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő pályázatot nyújtott be a beszerzés megvalósítására, ezért tájékoztatja a tisztelt ajánlattevőket, hogy élni kíván a Kbt. 40. § (3), (4) bekezdésében foglaltakkal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő a jelen beruházáshoz szükséges támogatást csak abban az esetben tudja felhasználni, ha a rendelkezésre álló forráshoz (mely a jelen felhívás II.2.1. pontjában került pontosan megjelölésre) képest megfelelő árajánlatot kap és így szerződést tud kötni. Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy csak abban az esetben hirdet eredményt és írja alá a szerződést (illetve nem áll el minden jogkövetkezmény nélkül a már aláírt szerződéstől), amennyiben megfelelő árajánlatot kap.

14. Az ajánlatot 1 eredeti és 4 másolati papíralapú példányban kell benyújtani, illetve 1 elektronikus példányban (CD/DVD), amely az eredeti példányról készült hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza teljes terjedelemben.

15. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

16. Nem magyar forintra vonatkozóan benyújtott igazolások esetében az értékek az alábbi árfolyamon kerülnek átszámításra.

— referenciaigazolás esetében a referencia alapjául szolgáló kivitelezésre vonatkozó szerződéses jogviszony létrejöttének (szerződéskötés) időpontjában,

— pénzintézeti igazolás esetében a sorban állás keletkezésekor érvényes MNB devizaárfolyamon számol ajánlatkérő,

— a G3) alkalmassági pont esetében az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamon.

17. A közbeszerzési eljárás fajtája: uniós hirdetménnyel induló nyílt eljárás.

18. Az eljárás iránt érdeklődők, amennyiben nem vásárolták meg / vették át a dokumentációt, nem kértek kiegészítő tájékoztatást, érdeklődésüket kérjük olyan módon jelezzék, hogy írásban egy értesítést küldenek az A melléklet I. pontjában foglalt elérhetőségre, melyben megjelölik a nevüket, címüket, e-mailcímüket és faxszámukat.

19. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell 2 000 000 HUF értékben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható! Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) szerint fizethető meg. Kérjük minden esetben a következő szöveg feltüntetését: AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK "TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 kódjelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezés". A pénzösszeg a Magyar Államkincstár, 10047004-00318125-00000031 számú, számlaszámra utalható. A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénzátutalási megbízás feladóvevényének eredeti vagy hiteles másolati példányát az átutalásról, a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie!

20. Ajánlatkérő szerkeszthető elektronikus árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a szerkeszthető elektronikus költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a szerkeszthető elektronikus költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő bármely költségvetési sort 0 Ft-ra (azaz nulla forintra) áraz be, ajánlata érvénytelennek minősül (a lentiek figyelembe vételével)!

Amennyiben ajánlattevő azért áraz be valamely költségvetési sort 0 HUF értékre, mert azon költségvetési sor szerinti értéket más költségvetési sor szerinti ellenértékbe épít be, azt kérjük a másik költségvetési soron külön jelezni, hivatkozva a kapcsolódó 0-ás költségvetési tételre. Csak abban az esetben szükséges hivatkozni a tételsort, ahol a két érték (t.i. az anyag és a munkadíj értéke) nulla. Abban az esetben, amikor a munkadíj nem társul anyagdíjjal, az ajánlattevőnek nem kell alkalmaznia a hivatkozást.

21. Az elektronikus költségvetés TERC VIP programmal került összeállításra, az ajánlatkérő excel formátumban bocsátjaz ajánlattevők rendelkezésére.

22. Az ajánlati ár magyar forintban (HUF) tehető.

23. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 20. § (4) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen felhívásban az ajáénlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (III.2.3. M1, M2, M3, M4 pontok és III.2.2. G1, G2, G3, G4 pontok szerinti). A minősített ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 20. § (4) bekezdése szerint kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságot.

24. A III.2.3 M1 pont esetében a szerződés teljesítésének befejezése alatt Ajánlatkérő a referenciaként bemutatott építési beruházás lezárását (t.i. a létrejött létesítmény műszaki átadás-átvételét) érti.

25. Az ajánlattevő köteles a szerződés teljes időtartamára a Ajánlatkérő és a finanszírozó bank által elfogadott biztosítóval teljes körű építési-szerelési (CAR= "Contractors All Risks") biztosítást kötni.

— Minimális kártérítési összeg káreseményenként az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/káresemény,

— Minimális kártérítési összeg évente az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot,

— Minimális kártérítési összeg káreseményenként a Garanciális Időszakban: 5 000 000 HUF/káresemény,

— Minimális kártérítési összeg évente a Garanciális Időszakban: 10 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot.

26. Nyertes ajánlattevőnek kötelező a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. §szerint min. 500 000 000 HUF / év, 250 000 000 HUF / káresemény felelősségbiztosítással kell rendelkezni a szerződés időtartamára.

27. Ajánlatkérő a következő dokumentumokat bocsátja az ajánlattételi dokumentációt megvásároló ajánlattevők rendelkezésére elektronikus formában:

— kiviteli terv,

— költségvetés,

— kiegészítő információk,

— közműcsatlakozások terve, leírása,

— organizációs helyszínrajz,

— engedélyek a 306/2011. Korm.r. előírása szerint.

28. Az ajánlat részeként részletes projekttervet (organizációs és összkockázati) kell készíteni, melynek része a kivitelezési - pénzügyi - számlázási ütemterv is.

29. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során mind Megrendelővel, tervezővel, a beruházás-lebonyolítóval, mind a műszaki ellenőrrel, továbbá a Projekt további résztvevőivel együttműködni köteles. Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed különösen a Projekt gép-műszereit szállító szerződéses partnerre. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a gép -műszer szállítóval történő együttműködésére vonatkozóan Megrendelővel és Szállítóval háromoldalú megállapodást köt legkésőbb a munkaterület átadásának napjáig, illetve amennyiben a Projekt gép-műszereinek szállítására csak ezt követőek kerül sor szerződéskötésre, ezen szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül.

30. Ajánlattevő rendelkezzen ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel, ÉS OHSAS 18001 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték:

— Belgyógyászati épület bontása 4 207,53 m²,

— Új belgyógyászati épület létesítése 11 996,33 m².

A műtőblokk épületében:

— aszeptikus műtők és kiszolgáló helyiségek stb. belső felújítása (9 műtő) 1 607,5 m² a műtőhelyiségek, betegelőkészítők, bemosakodók stb. panel burkolattal való ellátása,

— központi sterilizáló belső felújítása, új technológiai 378, 81 m² berendezések telepítésével,

— központi intenzív osztály belső felújítása 661,69 m²,

— új klímaberendezések telepítése,

— Az eszközlista szerint beszerzett berendezések és a megmaradók telepítésében való együttműködés az eszközök szállítójával,

— Az új és felújított létesítmények közművekre kötése:

A fenti munkák becsült értéke: bruttó 4 010 874 626 HUF.

Tartalékkeret: bruttó 200 000 000 Ft önerő műtőblokk klímarekonstrukcióra. A tartalékkeret felhasználásáról az ajánlatkérő dönt a kivitelezés során.

Új építés hasznos alapterülete: 11 996,33 m².

Felújítás hasznos alapterülete: 2 648,00 m².

Bontás hasznos alapterülete: 4 207,53 m².

Időtartam: 13 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:

"Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban" című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosítószámú projekt.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.

Helyrajzi szám: 2714, 2716.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásból kizárásra kerül:

— ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 56. § (1) és 57. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok,

— Az eljárásban a Kbt. 56. § (2) szerint nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni,

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem igazolhat alkalmasságot az a gazdasági szereplő, aki az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén aki a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, feltéve, ha a letelepedés szerinti ország joga azt előírja. Kbt. 57. § (1) d).

Ajánlattevő ajánlatába csatoljon nyilatkozatot a Kbt. 58. § (3) szerint.

Igazolási mód: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2.-10. § szerint.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

G1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján a cégkivonata szerinti összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozat az alábbi tartalommal:

— mióta vezeti az adott számlát,

— volt-e a számlán sorban állás, ha volt milyen időtartamban és összegben.

(Tájékoztatásul: a felhívás feladásának dátuma a felhívás VI.5. pontjában szereplő adat).

G2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján: saját vagy jogelődje - hirdetmény megjelenését megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti - beszámolója, a kiegészítő melléklet nélkül. A beszámolót nem kötelező becsatolni, azt ajánlatkérő a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról ellenőrzi. Amennyiben ez az oldal nem tartalmazza a kért beszámolót, kérjük azt benyújtani. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bekezdése esetén nyilatkozatot kérünk csatolni a közbeszerzés tárgya szerinti [magasépítési (építési és/vagy felújítási) tevékenységből származó] nettó árbevételről.

G3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozat a hirdetmény megjelenését megelőző három lezárt üzleti év teljes nettó árbevételéről és építési beruházásaira vonatkozó tevékenységből származó nettó árbevételéről. Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm.r. 14. § (3) szerinti esetben (olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges), az érintett ajánlattevő ezt kiegészítő tájékoztatás-kérésben szíveskedjen jelezni, és az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett ajánlatkérő meghatározza mely egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

G4. A 310/2011 (XII.23.) Korm.r. 14.§ (1) bekezdés d) alapján csatolja felelősségbiztosítási szerződése másolati példányát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben:

G1: a számlavezető pénzügyi intézmény(ei)től származó nyilatkozat(ok) szerint számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban 30 napot meghaladó vagy 1 000 000 HUF-ot elérő sorban álló tétele nem volt,

G2: A beszámolók alapján az előző három lezárt üzleti év legfeljebb egyikében volt a mérleg szerinti eredménye negatív, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

Amennyiben az ajánlattevő vagy jogelődje nem rendelkezik a hirdetmény megjelenését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámolókkal, a létrejötte és a hirdetmény megjelenése közti időszakban rendelkezzen legalább nettó 300 000 000 HUF közbeszerzés tárgya szerinti [magasépítési (építési és/vagy felújítási) tevékenységből származó] árbevétellel.

G3.a.) teljes árbevétele a hirdetmény megjelenését megelőző három lezárt üzleti évben évente eléri a nettó 1 000 000 000 HUF-ot és.

G3.b.) rendelkezik az előző három lezárt üzleti évben összesen legalább 3 000 000 000 HUF magasépítési (építési és/vagy felújítási) tevékenységből származó nettó árbevétellel, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezen adatok rendelkezésre állnak.

G4. Rendelkezik az ajánlattétel időpontjában érvényes szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők a fenti alkalmassági feltételnek a Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint kell hogy megfeleljenek.

Az előírt pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

c) akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Műszaki és szakmai képességek:

M1) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertesse a hirdetmény feladásától visszafele számított 5 évben működő kórház területén végzett, kórház, rendelőintézet célú létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó kivitelezői referenciá(i)t. A referenciá(i)ban jelölje meg a szerződéskötő másik fél nevét, a szerződés tárgyát, a szerződés teljesítésének kezdési és befejezési dátumát, az ellenszolgáltatás összegét, a vállalkozó minősítését (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e), a referenciát adó nevét és elérhetőségét (telefonszámát).

Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (3) pontban meghatározott módon köteles igazolni.

M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján ismertesse a szerződés teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, illetőleg műszaki felszereltséget azok leírásával, megjelölve a műszaki eszközök típusát, jellegét (tehergépkocsi, rakodógép, stb.), továbbá nyilatkozatát arról, hogy a munkagépek a szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. Csatolni kell a gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát.

A saját tulajdonú eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát kell csatolni, az egyéb módon rendelkezésre álló eszközök igazolására az adott eszközre vonatkozó bérleti, vagy lízingszerződést, illetve az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az eszköznyilvántartásban ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölnie (ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait.

M3) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján ismertesse az építési beruházás teljesítéséért felelős műszaki vezetőinek végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét, szakmai önéletrajzát, akik az építési beruházás teljesítéséért felelősek.

A nyilvántartásba vételt az ajánlatkérő az alábbi oldalakról ellenőrzi, de becsatolható az ajánlatba ezen dokumentum(ok) másolata.

— http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=61,

— http://mmk.hu/nevjegyzek.php?no_cache=1.

M4) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15.§ 2.) bekezdés d) pontja alapján ismertesse az előző évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámát, kiemelve a fizikai dolgozói létszámot.

M5) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (2) e) pontja szerint ismertesse azokat a szakembereket (szervezeteket) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésükkel, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) A hirdetmény feladásától visszafele számított 5 évben összességében rendelkezik legalább 1 db referenciával, mely működő kórház és/vagy rendelőintézet területén végzett, kórház és/vagy rendelőintézet célú létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozik, és legalább nettó 260 000 000 HUF (ellenszolgáltatás) értékű (ahol az alkalmassági feltételt igazoló referenciát benyújtó gazdasági szereplő teljesítésének értéke kell hogy elérje a 260 M HUF-ot, nem elégséges, ha a teljes beruházás 260 M HUF értékű, de a referenciát benyújtót ebből illető ellenszolgáltatás értéke ennél kevesebb). A benyújtott referencia igazolás sikeres, hiány-, és hibamentes műszaki átadás-átvétellel lezárult teljesítésről szóljon, valamint a befejezés ideje a hirdetmény feladásától visszafelé számított 5 évben legyen.

M2) Ismertetője alapján a teljesítéshez rendelkezik saját tulajdonban lévő, vagy szerződéssel, illetve előszerződéssel lekötött a munkák megvalósításához szükséges - üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú - alábbi gépekkel és berendezésekkel:

— legalább 1 db, legalább 20 méteres emelési magassággal és 30 méteres gémhosszúsággal rendelkező toronydaruval, amely maximális gémkinyúlásnál 1 tonna teherbírású,

— legalább 1 db, minimum 25 tonna teherbírású autódaruval,

— legalább 2 db, legalább 5 tonna teherbírású teherjárművel, amiből 1 db billenős.

M3) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között együttesen rendelkezik:

— legalább 1 fő, "MV-Ép/A" (magasépítés felelős műszaki vezető) kategóriás szakterületen nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel,

— legalább 1 fő "MV-Ég/A" vagy "MV-Ép/ÉG" (építmény- és épületgépész) kategóriás felelős műszaki vezetővel,

— legalább 1 fő "MV-VZ/A" (vízgazdálkodási létesítmények) kategóriás felelős műszaki vezetővel,

— legalább 1 fő "MV-ÉV/A" vagy MV-Ép/ÉV (épületvillamossági létesítmények) kategóriás felelős műszaki vezetővel, akik megfelelnek az ajánlat benyújtásakor hatályos 244/2006. (XII.5.) Kormányrendeletben előírt feltételeknek, (egy szakemberrel több jogosultság is igazolható, de legalább 5 fő felelős műszaki vezetővel kell rendelkezni).

M4) Az előző évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományban volt legalább 20 fő fizikai dolgozó.

M5) Rendelkezik legalább 1 fő, munkavédelmi szakmérnök végzettségű vagy azzal egyenértékű jogosultságú szakemberrel, aki legalább 5 éves munkavédelmi szakmérnök gyakorlattal rendelkezik, melynek során legalább 1 darab nettó 600 000 000 HUF értékű beruházáson a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 8. §-a alapján koordinátori feladatot látott el.

Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésbeli biztosítékok a Kbt. 126. § (1) a) szerint teljesíthetők.

A részhatáridők vállalkozó hibájából bekövetkező késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a határidőt követő naptól számítottan nettó 100 000 HUF/nap késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a munka befejezése alól. Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

A kötbérterhes részhatáridők fogalma: az ajánlatba kérünk csatolni organizációs tervet (4 db tervrajzzal), kivitelezési ütemtervet, aminek legalább a kivitelezés négy felsorolt fázisát kell helyszínrajzon ábrázolva bemutatnia:

— bontási munkák,

— földmunka,

— szerkezeti munkák,

— szakipari munkák.

Az ajánlattevő saját ütemtervében meghatározott fenti 4 fázis véghatáridő jelenti a kötbérterhes részhatáridőket.

A véghatáridő ajánlattevő hibájából bekövetkező késedelmes teljesítése esetén az Ajánlattevő a határidőt követő naptól számítottan nettó 1 000 000 HUF/nap késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A kötbér megfizetése nem mentesíti az Ajánlattevőt a munka befejezése alól. Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni.

A kötbér összegéről külön kötbérszámlát állít ki az ajánlatkérő.

A jótállás időtartama: 5 illetve 10 év a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM rendelet szerint.

Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor teljesítési biztosítékot kell nyújtania, mely ajánlatkérő (Megrendelő) nevére szóló feltétel nélküli és visszavonhatatlan kell, hogy legyen, tartalmaznia kell az alábbi szöveget értelemszerűen (a bankgarancia, biztosítási szerződés szövegében egyértelműen kell szerepelnie ennek a kifejezésnek "feltétel nélküli és visszavonhatatlan"). A teljesítési biztosíték mértéke a megajánlott nettó szerződéses ellenérték 5 %-a.

A teljesítési biztosíték érvényességi határideje a vállalt befejezési határidőt követő 90 nap.

A teljesítési biztosíték a Kbt. 126. § (6) bekezdése alapján nyújtható.

A Megrendelő jogát, hogy a Ptk. 308/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szavatossági igényét a vállalkozási szerződés keretében elvégzett munkák tekintetében a teljesítéstől számított 1 éven belül, tartós fogyasztásra rendelt dolgok esetében 3 éven belül érvényesíthesse, kivéve azon esetekben, ahol az előírt kötelező alkalmassági idő 3 évnél hosszabb.

A jótállási és szavatossági igények teljesítése biztosítékaként a végszámlából ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 5 %-át az átadás-átvételt követő 1 évig visszatarthatja, mely kiváltható a 2011. évi CVIII. törvény 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget igényel, az előleg visszafizetésének biztosítására nyertes Ajánlattevő köteles az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, az előlegszámla benyújtásával egyidőben. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az 1. résszámla kiállításának időpontjától számított 90. napig kell érvényesnek lennie. Ezt nyertes Ajánlattevőnek a szükséges időre meg kell hosszabbítani, ha az 1. résszámla kiállítása vagy azzal kapcsolatos valamely körülmény nyertes Ajánlattevő hibájából késik. Az előleg-visszafizetési biztosíték a megadott határidő után lejár.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (4) bekezdése, a 4/2011. (I.28.) Korm. r., valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással történik, mely során a Kedvezményezett által teljesítendő önrész (12,280702 %) előzetes megtérítése helyett a Támogató (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) az önerő összegét a hatályos Támogatási Szerződésben szereplő támogatás összegének a vállalkozó felé történő folyósításával egyidejűleg teljesíti a Kedvezményezett nevében.

A kifizetés 30 napos fizetési határidővel történik, figyelembe véve a 4/2011. Korm. r. 59. § (3) bekezdés szerinti rendelkezést.

Ajánlattevő havonta jogosult számlát benyújtani az adott hónap szerinti teljesítéséről, de - a 13 hónapos prognosztizált kivitelezési időtartamhoz igazodva - maximum 13 számla (12 részszámla és az eredményes műszaki átadást követően egy végszámla (mely nem lehet kevesebb, mint az ajánlati ár 10 %-a)) benyújtására jogosult a nyertes ajánlattevő, a megbízó által kiállított teljesítésigazolást követően. Amennyiben a kivitelezés több mint 13 hónapot vesz igénybe, az ajánlattevő a végszámlát kizárólag az eredményes műszaki átadást követően nyújthatja be.

Az ajánlattevő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján legfeljebb 10 000 000 HUF előleget kérhet, melyet Megrendelő az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül utal át, előlegszámla ellenében. Az előleget az ajánlatkérő az 1. résszámla összegébe beszámítja, tehát az 1. résszámla összegének csak az előleg összegét meghaladó részét fogja a Vállalkozónak kifizetni.

Továbbá a tartalékkeret felhasználása esetén ajánlattevő további 1 részszámlát állíthat ki a műtőblokk klímarekonstrukció teljesítését követően, a következők szerint:

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (4) bekezdése és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § szerint történik.

A műszaki ellenőr által igazolt, 4 példányban benyújtott számla pénzügyi teljesítése:

— amennyiben az Ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe: a Kbt. 130. § (4) bekezdésben foglaltak szerint,

— amennyiben az Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe: a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1)-(2) szerint.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 36/A. § alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a számlázó fél nemleges adóigazolást ad, vagy az APEH (NAV) köztartozás mentes adózói adatbázisában szerepel.

Ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell pénzügyi-számlázási ütemtervet.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: Nem követelmény.

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

Az összeg (50 000 HUF + ÁFA) készpénzben, vagy banki átutalással is teljesíthető a Hospital-Ker Kft. 10300002-10413188-49020018 számú bankszámlájára. A dokumentáció az ellenérték házipénztárba történő befizetése, vagy az átutalt összegnek a megjelölt bankszámlára való megérkezése után vehető át munkanapokon 9:00 és 13:00 óra között, az ajánlatok bontásának napján 9:00 és 12:00 óra között. A dokumentáció ellenértéke a Kbt. 52. § (2) bekezdése szerinti esetekben, a teljes dokumentáció visszaszolgáltatását követően kerül visszafizetésre.

Ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylat bemutatása, vagy a dokumentáció árának házipénztárba történő befizetését követően adja át az ajánlati felhívás közzétételének napjától az ajánlatok bontásáig, az ajánlati felhívás A melléklet II. pontjában megjelölt címen, valamint a Kbt. 49. § (5) bekezdésének megfelelően.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2012-08-30 📅
A bontás helye:

MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5., Központi Igazgatási épület, Földszint, Titkárság, Tanácsterem.

Hely: MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5., Központi Igazgatási épület, Földszint, Titkárság, Tanácsterem.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) szerint.
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
E-mail: major.vilmos@markusovszky.hu 📧
Internetcím: www.markusovszky.hu 🌏
Név: Hospital-Ker Kft.
Postacím: Bartha u. 5. mfsz. 2.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1126
Kapcsolattartó pont: Horváth Alexandra
Telefon: +36 13917124 📞
E-mail: info@hospitalker.hu 📧
Fax: +36 13917125 📠
URL további információkért: www.hospitalker.hu 🌏
Dokumentumok URL-je: www.hospitalker.hu 🌏
Név: Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.
Postacím: Markusovszky L. u. 5. Központi Igazgatási épület/Földszint/Közbeszerzési Osztály
Kapcsolattartó pont: Polgár Miklós

Hivatkozás
További információk

1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. § (2) szerint jár el.

3. A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye; ideje: az eredményhirdetést követő 16. naptári nap. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 40. § (1) szervezet(ek) igénybevételéről szóló nyilatkozatát. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 58. § (3), 60. § (3) és (5), 54. § (1) szerinti nyilatkozatát.

4. Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlattevő, Kbt. 40. § (1) és 55. § (5)-(6) pontja szerinti szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának másolati példányát.

5. Ajánlattevő - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá, vagy szignálták - csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazás eredeti példányát. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 7.§).

6. A közös ajánlattételre a Kbt. 25. § (2)-(3) és a Ptk. 568. § - 578/A. § szerinti polgári jogi társaságra vonatkozó szabályok irányadók. Közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők megállapodását. A megállapodásnak tartalmaznia kell nem csak a teljesítés partnerek közötti megosztását, hanem a kifizetés partnerek közötti megosztását is.

7. Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie.

8. Ajánlatkérő 2012. július 24-n, helyszíni bejárást tart. Találkozó 11:00 órakor a MAGYARORSZÁG, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5. Igazgatói tárgyaló előtt.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a biztosítékokat határidőben rendelkezésre bocsátja, a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint.

10. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció megvásárlása. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek meg kell vásárolnia. Ajánlattevő a dokumentációba térítésmentesen betekinthet (az A melléklet szerinti kapcsolattartási ponton történt) előzetes időpont-egyeztetést követően.

11. A Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.

12. A Kbt. 36. § (3) szerint valamennyi igazolást egyszerű másolati példányban kell benyújtani.

13. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő pályázatot nyújtott be a beszerzés megvalósítására, ezért tájékoztatja a tisztelt ajánlattevőket, hogy élni kíván a Kbt. 40. § (3), (4) bekezdésében foglaltakkal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő a jelen beruházáshoz szükséges támogatást csak abban az esetben tudja felhasználni, ha a rendelkezésre álló forráshoz (mely a jelen felhívás II.2.1. pontjában került pontosan megjelölésre) képest megfelelő árajánlatot kap és így szerződést tud kötni. Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy csak abban az esetben hirdet eredményt és írja alá a szerződést (illetve nem áll el minden jogkövetkezmény nélkül a már aláírt szerződéstől), amennyiben megfelelő árajánlatot kap.

14. Az ajánlatot 1 eredeti és 4 másolati papíralapú példányban kell benyújtani, illetve 1 elektronikus példányban (CD/DVD), amely az eredeti példányról készült hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza teljes terjedelemben.

15. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

16. Nem magyar forintra vonatkozóan benyújtott igazolások esetében az értékek az alábbi árfolyamon kerülnek átszámításra.

— referenciaigazolás esetében a referencia alapjául szolgáló kivitelezésre vonatkozó szerződéses jogviszony létrejöttének (szerződéskötés) időpontjában,

— pénzintézeti igazolás esetében a sorban állás keletkezésekor érvényes MNB devizaárfolyamon számol ajánlatkérő,

— a G3) alkalmassági pont esetében az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamon.

17. A közbeszerzési eljárás fajtája: uniós hirdetménnyel induló nyílt eljárás.

18. Az eljárás iránt érdeklődők, amennyiben nem vásárolták meg / vették át a dokumentációt, nem kértek kiegészítő tájékoztatást, érdeklődésüket kérjük olyan módon jelezzék, hogy írásban egy értesítést küldenek az A melléklet I. pontjában foglalt elérhetőségre, melyben megjelölik a nevüket, címüket, e-mailcímüket és faxszámukat.

19. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell 2 000 000 HUF értékben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték meg nem fizetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, az hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható! Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) szerint fizethető meg. Kérjük minden esetben a következő szöveg feltüntetését: AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK "TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 kódjelű pályázathoz kapcsolódó kivitelezés". A pénzösszeg a Magyar Államkincstár, 10047004-00318125-00000031 számú, számlaszámra utalható. A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénzátutalási megbízás feladóvevényének eredeti vagy hiteles másolati példányát az átutalásról, a bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bankgaranciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie!

20. Ajánlatkérő szerkeszthető elektronikus árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a szerkeszthető elektronikus költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a szerkeszthető elektronikus költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő bármely költségvetési sort 0 Ft-ra (azaz nulla forintra) áraz be, ajánlata érvénytelennek minősül (a lentiek figyelembe vételével)!

Amennyiben ajánlattevő azért áraz be valamely költségvetési sort 0 HUF értékre, mert azon költségvetési sor szerinti értéket más költségvetési sor szerinti ellenértékbe épít be, azt kérjük a másik költségvetési soron külön jelezni, hivatkozva a kapcsolódó 0-ás költségvetési tételre. Csak abban az esetben szükséges hivatkozni a tételsort, ahol a két érték (t.i. az anyag és a munkadíj értéke) nulla. Abban az esetben, amikor a munkadíj nem társul anyagdíjjal, az ajánlattevőnek nem kell alkalmaznia a hivatkozást.

21. Az elektronikus költségvetés TERC VIP programmal került összeállításra, az ajánlatkérő excel formátumban bocsátjaz ajánlattevők rendelkezésére.

22. Az ajánlati ár magyar forintban (HUF) tehető.

23. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 20. § (4) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen felhívásban az ajáénlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (III.2.3. M1, M2, M3, M4 pontok és III.2.2. G1, G2, G3, G4 pontok szerinti). A minősített ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 20. § (4) bekezdése szerint kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságot.

24. A III.2.3 M1 pont esetében a szerződés teljesítésének befejezése alatt Ajánlatkérő a referenciaként bemutatott építési beruházás lezárását (t.i. a létrejött létesítmény műszaki átadás-átvételét) érti.

25. Az ajánlattevő köteles a szerződés teljes időtartamára a Ajánlatkérő és a finanszírozó bank által elfogadott biztosítóval teljes körű építési-szerelési (CAR= "Contractors All Risks") biztosítást kötni.

— Minimális kártérítési összeg káreseményenként az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/káresemény,

— Minimális kártérítési összeg évente az építés-szerelési időszakban: 50 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot,

— Minimális kártérítési összeg káreseményenként a Garanciális Időszakban: 5 000 000 HUF/káresemény,

— Minimális kártérítési összeg évente a Garanciális Időszakban: 10 000 000 HUF/év. Ennek megfelelően az adott évben bekövetkező káresemények száma nincs korlátozva, és azok bármelyikére, illetve azok mindegyikére együtt véve fedezetet nyújt a biztosítás egészen addig, amíg az ilyen károk együttes összege eléri a fent meghatározott éves korlátot.

26. Nyertes ajánlattevőnek kötelező a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. §szerint min. 500 000 000 HUF / év, 250 000 000 HUF / káresemény felelősségbiztosítással kell rendelkezni a szerződés időtartamára.

27. Ajánlatkérő a következő dokumentumokat bocsátja az ajánlattételi dokumentációt megvásároló ajánlattevők rendelkezésére elektronikus formában:

— kiviteli terv,

— költségvetés,

— kiegészítő információk,

— közműcsatlakozások terve, leírása,

— organizációs helyszínrajz,

— engedélyek a 306/2011. Korm.r. előírása szerint.

28. Az ajánlat részeként részletes projekttervet (organizációs és összkockázati) kell készíteni, melynek része a kivitelezési - pénzügyi - számlázási ütemterv is.

29. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során mind Megrendelővel, tervezővel, a beruházás-lebonyolítóval, mind a műszaki ellenőrrel, továbbá a Projekt további résztvevőivel együttműködni köteles. Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed különösen a Projekt gép-műszereit szállító szerződéses partnerre. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a gép -műszer szállítóval történő együttműködésére vonatkozóan Megrendelővel és Szállítóval háromoldalú megállapodást köt legkésőbb a munkaterület átadásának napjáig, illetve amennyiben a Projekt gép-műszereinek szállítására csak ezt követőek kerül sor szerződéskötésre, ezen szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül.

30. Ajánlattevő rendelkezzen ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási rendszerrel, ÉS OHSAS 18001 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerrel.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 137.-138. § szerint.
Forrás: OJS 2012/S 125-206815 (2012-06-28)

További információk (2012-09-14)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-09-14 📅
Benyújtási határidő: 2012-10-19 📅
Közzététel dátuma: 2012-09-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 180-295026
Hirdetményre hivatkozik: 2012/S 125-206815
HL-S szám: 180
Forrás: OJS 2012/S 180-295026 (2012-09-14)

További információk (2012-10-17)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-10-17 📅
Benyújtási határidő: 2012-11-14 📅
Közzététel dátuma: 2012-10-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 203-332706
HL-S szám: 203
Forrás: OJS 2012/S 203-332706 (2012-10-17)

További információk (2012-11-26)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-11-26 📅
Benyújtási határidő: 2012-12-21 📅
Közzététel dátuma: 2012-11-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 229-376189
HL-S szám: 229
Forrás: OJS 2012/S 229-376189 (2012-11-26)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2013-04-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 305 536 953 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Postacím: Markusovszky Lajos utca 5.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-04-16 📅
Közzététel dátuma: 2013-04-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 077-128538
HL-S szám: 77
További információk

— Bontási munkák, — irtás, föld és sziklamunka, — zsaluzás, állványozás, — szerkezetépítési munkák, — alapozási munkák, — építőmesteri munkák, — szakipari munkák, — felvonók gyártása, szerelése, — épületgépészeti munkák, — orvosi gázellátás, — spinkler szerelés, — villamos munkák, — gyengeáramú munkák, — tűzjelző, — automatika, — külső közművek, — útépítés, — kertépítés.

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2013-03-20 📅
Név: Swietelsky Magyarország Kft. / West Hungária Bau Kft. / Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Postacím: Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em. / Vendel Park, Huber u. 1. / Ipar krt. 13.
Postai város: Budapest / Budapest / Sopron
Postai irányítószám: 1117 / 2051 / 9400
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 7

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15486
Kapcsolat

Hivatkozás
Azonosítók
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2012/S 180-295026
2012/S 203-332706

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 137. § szerint.
Forrás: OJS 2013/S 077-128538 (2013-04-16)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)