Szociális Családiház-építési Program keretében Ócsa területén szociális lakásépítés és kapcsolódó közműhálózat, valamint út, kerékpárút és közvilágítás kivitelezése (I. ütem) vállalkozási szerződés keretében, közfoglalkoztatottak bevonásával

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Szociális Családiház-építési Program keretében Ócsa területén szociális lakásépítés és kapcsolódó közműhálózat, valamint út, kerékpárút és közvilágítás kivitelezése (I. ütem) vállalkozási szerződés keretében, közfoglalkoztatottak bevonásával.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2012-05-02. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2012-04-16.

Kicsoda?

• Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Mi az?

Hol?

• Pest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2012-04-16	Ajánlati felhívás
2012-04-21	További információk
2012-07-12	További információk

Ajánlati felhívás (2012-04-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Mennyiség vagy érték:

a) blokktégla technológiával építendő lakások, összesen 80 db, az alábbiak szerint:50 db nettó 50 + 5 % m²-es,20 db nettó 60 + 5 % m²-es,10 db nettó 70 + 5 % m²-es.b) kapcsolódó közműhálózat, valamint út, kerékpárút és közvilágítás kivitelezése:— burkolt gyűjtőút és feltáró út építése, járdával, gépkocsibehajtóval (15 517 m² + 5 % m²),— kerékpárút építése, 1. építési szakasz (1 200 m² + 5 % m²),— 2 db buszöböl gyalogátkelővel és az új útcsatlakozás,— közvilágítás kivitelezése a belső utakon és a közútcsatlakozásnál,— ivóvízhálózat és tüzivízhálózat építése, csatlakozással a meglévő hálózatra (5 427 fm + 5 % fm),— belső ivóvízhálózat építése, bekötésekkel (2 691 fm+ 5 % fm),— szennyvízcsatorna építése, csatlakozással a meglévő hálózatra (4 903 fm + 5 % fm),— belső szennyvízcsatorna hálózat építése bekötésekkel (2 157 fm + 5 % fm).Nyertes ajánlattevő feladata a lakások jogerős építési engedélyek alapján történő teljes körű kivitelezése, továbbá a kapcsolódó közművek, utak (kerékpárút, buszöböl gyalogátkelővel), közvilágítás jogerős építési engedélyek és kiviteli tervek alapján történő teljes kivitelezése, üzembe helyezése, forgalomba helyezése.A beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül a 156/2011. (VIII.10.) Kormányrendelet alapján. Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatkérő, mint a 2011. évi CVI. tv. 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti közfoglalkoztató által rendelkezésére bocsátott munkaerőt foglalkoztatja, biztosítja az építési -szerelési munka szakmai irányítását, szervezi a közfoglalkoztatottak tevékenységét az általa átvett munkaterületen, továbbá a közfoglalkoztatás keretében gyártott építőanyagokat (falazóanyagot) felhasználja, hivatkozva a 1279/2011. (VIII.10.) Kormányhatározat 1.1.1. e) és 1.6. pontjaiban foglaltakra.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Gyorsított tárgyalásos eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság
Ajánlatkérő neve: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Postacím: Mogyoródi út 43.
Postai irányítószám: 1149
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.katasztrofavedelem.hu 🌏
E-mail: eszter.rozslay@katved.gov.hu 📧
Telefon: +36 14694427 📞
Fax: +36 14694137 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-04-16 📅
Benyújtási határidő: 2012-05-02 📅
Közzététel dátuma: 2012-04-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 75-123418
HL-S szám: 75
További információk

1. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. 2. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2012. május 2. (szerda) 11:00 óra, helye:BMSK. Zrt., MAGYARORSZÁG, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5, Puskás Ferenc Stadion Főigazgatóság épülete, VIP terem. Megközelítés az Ifjúság úti (Budapesti Olimpiai Központ) bejáraton keresztül. A részvételi jelentkezések felbontásánál csak az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. 3. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: az eredményes részvételi szakasz eredményének a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított öt munkanapon belül. (A részvételi jelentkezések bontását követő 60 napnál nem lehet később.). 4. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a kiegészítő iratokban foglaltak az irányadók. 5. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban részvételi dokumentációt nem bocsát a részvételre jelentkezők rendelkezésére, azonban a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát kiegészítő iratokat, amelyek a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkat, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét és mintáit, a részvételi jelentkezés benyújtásának formai követelményeit tartalmazza. A részvételi felhívás IV. 3.3. pontjában feltüntetett határidő a kiegészítő iratok beszerzésének határideje. 6. Ajánlatkérő az eljárás során a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasság feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőnek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan - a kiegészítő iratokban megnevezett dokumentumokat jelentkezéséhez csatolnia kell. A szigorúbban meghatározott feltételek: a III.2.2)pont P1)pontja, valamint a III.2.3)pont M1) és M2) pontja. 7. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint. 8. A részvételi jelentkezéshez - többek között - csatolni kell az alábbiakat: — a részvételre jelentkező Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e, — a részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) a)-b) pontjai tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó), — felolvasólap, melyben részvételre jelentkező feltünteti a Kbt. 62. § (5) bekezdés szerinti információkat, — a részvételre jelentkező tekintetében: a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, illetve b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás, egyszerű másolatban. 9. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságáról dönt. Amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy azt ajánlatkérő a Kbt. 74. § (3) bekezdése alapján érvénytelenné nyilvánítja. 10. További információ a részvételi felhívás IV. 2.1) pontjához: Ajánlatkérő az értékelés során a 2. részszempont esetében a teljesítési határidőt 120 és 180 naptári nap közötti intervallumban értékeli. A 120 naptári napnál rövidebb teljesítési határidőt tartalmazó ajánlatok is érvényesek, azonban az értékelés során a 120 naptári napnak megfelelő maximális pontszámot (100) kapják. A 180 naptári napnál hosszabb teljesítési határidőt tartalmazó ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő az értékelés során a 3. részszempont esetében a jótállás mértékét 36 és 60 hónap közötti intervallumban értékeli. A 60 hónapnál hosszabb jótállási időt tartalmazó ajánlatok is érvényesek, azonban az értékelés során a 60 hónapnak megfelelő maximális pontszámot (100) kapják. A 36 hónapnál rövidebb jótállási időt tartalmazó ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Az értékelés során adható pontszám minden egyes részszempont esetében: 1-100 pont. Ajánlatkérő tört szám esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. Az értékelés módszere: arányosítás, az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározásra kerülő módszer szerint, a legjobb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a további ajánlatok arányosan kevesebb pontot kapnak. 11. Az eljárás második (ajánlattételi) szakaszában az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan a dokumentációban megnevezett szervezetektől (hatóságoktól) szerezhető be tájékoztatás. 12. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Az eljárás lefolytatására a 156/2011. (VIII.10.) Kormányrendeletben és a 1279/2011. (VIII.10.) Kormányhatározatban foglaltak értelmében a Kbt. 89. § (2) bekezdése b) pontja alapján kerül sor, tekintettel a közbeszerzés tárgyának, és a megvalósításba bevont források (munkaerő, fedezet) összetettségére, illetőleg a műszaki tartalommal és az ellenszolgáltatással kapcsolatos tárgyalás(ok) szükségességére. 13. A 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 9. §-a értelmében építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban, vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Jelen eljárás keretében ajánlatkérő a munkavégzés teljes időtartamára, a tevékenységgel okozott kár megtérítésére legalább 1 milliárd forint/év és 200 millió forint /káresemény mértékű felelősségbiztosítást ír elő. Közös ajánlattétel esetén elegendő egyetlen ajánlattevőnek az előírt felelősségbiztosítási szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. 14. Ajánlatkérő a 2011. évi XCIX. törvény 6. §-ban foglaltakat a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján ellenőrzi. 15. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 94. § (3) bek. b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. 16. A részvételi jelentkezést cégszerűen aláírva, 4 db nyomtatott példányban (1 db eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 3 db másolati példányban), kötött vagy fűzött formában, továbbá - a 46/2011 (III.25.) Korm.rendeletben előírtak alapján - 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható .pdf file), zárt borítékban vagy dobozban "Részvételi jelentkezés" és "Csak a részvételi határidő lejártakor bontható fel!" feliratokkal ellátva, az eljárás tárgyát, a részvételre jelentkező nevét és székhelyét, továbbá a benyújtás címét feltüntetve kell benyújtani. 17. Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján érvényes hivatalos (NMB) árfolyamot kell alapul venni. 18. Amennyiben a részvételre jelentkező - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. 19. A részvételi jelentkezés összeállításánál a részvételi felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított kiegészítő iratokban és - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a 2011. évi CVIII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásaiban foglaltak szerint kell a részvételre jelentkezőnek eljárni, és részvételi jelentkezését elkészíteni. 20. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben meg kell jelölnie azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik (Kbt. 55. § (5) bekezdés). 21. A részvételi jelentkezéshez csatolnia kell a részvételre jelentkezőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában egy összefoglaló táblázatot, melyben a részvételre jelentkező tájékoztatja ajánlatkérőt, hogy a bemutatott szakembereket melyik alkalmassági feltétel (III.2.3)pont M2)a)- f)pontok) igazolására vonta be, a szakember nevének, felsőfokú szakirányú végzettségének és a szakember (előírt aktív) kamarai (névjegyzéki) nyilvántartási számának megjelölése mellett. 22. A részvételi jelentkezéshez a részvételre jelentkezőnek a referenciák ismertetése tekintetében (III.2.3) pont M1)pontja) egy összefoglaló táblázatot kell csatolnia. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél (megrendelő) nevét és címét, a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontját (év, hó, nap részletezettséggel), a referenciamunka, azaz a szerződés (teljesítés) tárgyának ismertetését, az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban és a saját teljesítés nettó értékét forintban. Ajánlatkérő az összefoglaló táblázatban kéri megjelölni azt a legfeljebb 3 db szerződést, mely(ek)re benyújtott referencia igazolással/igazolásokkal kívánja részvételre jelentkező a III.2.3) pont M1) pontja szerinti alkalmasságát igazolni. A megjelölt szerződés(ek) esetében megadott saját teljesítés nettó összértéke képezi a jelentkezések rangsorolásának alapját.

További információk

1. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

2. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2012. május 2. (szerda) 11:00 óra, helye:BMSK. Zrt., MAGYARORSZÁG, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5, Puskás Ferenc Stadion Főigazgatóság épülete, VIP terem. Megközelítés az Ifjúság úti (Budapesti Olimpiai Központ) bejáraton keresztül. A részvételi jelentkezések felbontásánál csak az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

3. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: az eredményes részvételi szakasz eredményének a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított öt munkanapon belül. (A részvételi jelentkezések bontását követő 60 napnál nem lehet később.).

4. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a kiegészítő iratokban foglaltak az irányadók.

5. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban részvételi dokumentációt nem bocsát a részvételre jelentkezők rendelkezésére, azonban a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát kiegészítő iratokat, amelyek a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkat, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét és mintáit, a részvételi jelentkezés benyújtásának formai követelményeit tartalmazza. A részvételi felhívás IV. 3.3. pontjában feltüntetett határidő a kiegészítő iratok beszerzésének határideje.

6. Ajánlatkérő az eljárás során a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasság feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőnek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan - a kiegészítő iratokban megnevezett dokumentumokat jelentkezéséhez csatolnia kell.

A szigorúbban meghatározott feltételek: a III.2.2)pont P1)pontja, valamint a III.2.3)pont M1) és M2) pontja.

7. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint.

8. A részvételi jelentkezéshez - többek között - csatolni kell az alábbiakat:

— a részvételre jelentkező Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e,

— a részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) a)-b) pontjai tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó),

— felolvasólap, melyben részvételre jelentkező feltünteti a Kbt. 62. § (5) bekezdés szerinti információkat,

— a részvételre jelentkező tekintetében:

a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, illetve

b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás, egyszerű másolatban.

9. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságáról dönt. Amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy azt ajánlatkérő a Kbt. 74. § (3) bekezdése alapján érvénytelenné nyilvánítja.

10. További információ a részvételi felhívás IV. 2.1) pontjához: Ajánlatkérő az értékelés során a 2. részszempont esetében a teljesítési határidőt 120 és 180 naptári nap közötti intervallumban értékeli. A 120 naptári napnál rövidebb teljesítési határidőt tartalmazó ajánlatok is érvényesek, azonban az értékelés során a 120 naptári napnak megfelelő maximális pontszámot (100) kapják. A 180 naptári napnál hosszabb teljesítési határidőt tartalmazó ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő az értékelés során a 3. részszempont esetében a jótállás mértékét 36 és 60 hónap közötti intervallumban értékeli. A 60 hónapnál hosszabb jótállási időt tartalmazó ajánlatok is érvényesek, azonban az értékelés során a 60 hónapnak megfelelő maximális pontszámot (100) kapják. A 36 hónapnál rövidebb jótállási időt tartalmazó ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

Az értékelés során adható pontszám minden egyes részszempont esetében: 1-100 pont. Ajánlatkérő tört szám esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. Az értékelés módszere: arányosítás, az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározásra kerülő módszer szerint, a legjobb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a további ajánlatok arányosan kevesebb pontot kapnak.

11. Az eljárás második (ajánlattételi) szakaszában az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan a dokumentációban megnevezett szervezetektől (hatóságoktól) szerezhető be tájékoztatás.

12. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Az eljárás lefolytatására a 156/2011. (VIII.10.) Kormányrendeletben és a 1279/2011. (VIII.10.) Kormányhatározatban foglaltak értelmében a Kbt. 89. § (2) bekezdése b) pontja alapján kerül sor, tekintettel a közbeszerzés tárgyának, és a megvalósításba bevont források (munkaerő, fedezet) összetettségére, illetőleg a műszaki tartalommal és az ellenszolgáltatással kapcsolatos tárgyalás(ok) szükségességére.

13. A 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 9. §-a értelmében építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban, vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

Jelen eljárás keretében ajánlatkérő a munkavégzés teljes időtartamára, a tevékenységgel okozott kár megtérítésére legalább 1 milliárd forint/év és 200 millió forint /káresemény mértékű felelősségbiztosítást ír elő.

Közös ajánlattétel esetén elegendő egyetlen ajánlattevőnek az előírt felelősségbiztosítási szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

14. Ajánlatkérő a 2011. évi XCIX. törvény 6. §-ban foglaltakat a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján ellenőrzi.

15. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 94. § (3) bek. b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.

16. A részvételi jelentkezést cégszerűen aláírva, 4 db nyomtatott példányban (1 db eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 3 db másolati példányban), kötött vagy fűzött formában, továbbá - a 46/2011 (III.25.) Korm.rendeletben előírtak alapján - 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható .pdf file), zárt borítékban vagy dobozban "Részvételi jelentkezés" és "Csak a részvételi határidő lejártakor bontható fel!" feliratokkal ellátva, az eljárás tárgyát, a részvételre jelentkező nevét és székhelyét, továbbá a benyújtás címét feltüntetve kell benyújtani.

17. Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján érvényes hivatalos (NMB) árfolyamot kell alapul venni.

18. Amennyiben a részvételre jelentkező - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

19. A részvételi jelentkezés összeállításánál a részvételi felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított kiegészítő iratokban és - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a 2011. évi CVIII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásaiban foglaltak szerint kell a részvételre jelentkezőnek eljárni, és részvételi jelentkezését elkészíteni.

20. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben meg kell jelölnie azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik (Kbt. 55. § (5) bekezdés).

21. A részvételi jelentkezéshez csatolnia kell a részvételre jelentkezőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában egy összefoglaló táblázatot, melyben a részvételre jelentkező tájékoztatja ajánlatkérőt, hogy a bemutatott szakembereket melyik alkalmassági feltétel (III.2.3)pont M2)a)- f)pontok) igazolására vonta be, a szakember nevének, felsőfokú szakirányú végzettségének és a szakember (előírt aktív) kamarai (névjegyzéki) nyilvántartási számának megjelölése mellett.

22. A részvételi jelentkezéshez a részvételre jelentkezőnek a referenciák ismertetése tekintetében (III.2.3) pont M1)pontja) egy összefoglaló táblázatot kell csatolnia. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél (megrendelő) nevét és címét, a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontját (év, hó, nap részletezettséggel), a referenciamunka, azaz a szerződés (teljesítés) tárgyának ismertetését, az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban és a saját teljesítés nettó értékét forintban. Ajánlatkérő az összefoglaló táblázatban kéri megjelölni azt a legfeljebb 3 db szerződést, mely(ek)re benyújtott referencia igazolással/igazolásokkal kívánja részvételre jelentkező a III.2.3) pont M1) pontja szerinti alkalmasságát igazolni. A megjelölt szerződés(ek) esetében megadott saját teljesítés nettó összértéke képezi a jelentkezések rangsorolásának alapját.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték:

a) blokktégla technológiával építendő lakások, összesen 80 db, az alábbiak szerint:

50 db nettó 50 + 5 % m²-es,

20 db nettó 60 + 5 % m²-es,

10 db nettó 70 + 5 % m²-es.

b) kapcsolódó közműhálózat, valamint út, kerékpárút és közvilágítás kivitelezése:

— burkolt gyűjtőút és feltáró út építése, járdával, gépkocsibehajtóval (15 517 m² + 5 % m²),

— kerékpárút építése, 1. építési szakasz (1 200 m² + 5 % m²),

— 2 db buszöböl gyalogátkelővel és az új útcsatlakozás,

— közvilágítás kivitelezése a belső utakon és a közútcsatlakozásnál,

— ivóvízhálózat és tüzivízhálózat építése, csatlakozással a meglévő hálózatra (5 427 fm + 5 % fm),

— belső ivóvízhálózat építése, bekötésekkel (2 691 fm+ 5 % fm),

— szennyvízcsatorna építése, csatlakozással a meglévő hálózatra (4 903 fm + 5 % fm),

— belső szennyvízcsatorna hálózat építése bekötésekkel (2 157 fm + 5 % fm).

Nyertes ajánlattevő feladata a lakások jogerős építési engedélyek alapján történő teljes körű kivitelezése, továbbá a kapcsolódó közművek, utak (kerékpárút, buszöböl gyalogátkelővel), közvilágítás jogerős építési engedélyek és kiviteli tervek alapján történő teljes kivitelezése, üzembe helyezése, forgalomba helyezése.

A beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül a 156/2011. (VIII.10.) Kormányrendelet alapján. Nyertes ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatkérő, mint a 2011. évi CVI. tv. 1. § (3) bekezdés b) pontja szerinti közfoglalkoztató által rendelkezésére bocsátott munkaerőt foglalkoztatja, biztosítja az építési -szerelési munka szakmai irányítását, szervezi a közfoglalkoztatottak tevékenységét az általa átvett munkaterületen, továbbá a közfoglalkoztatás keretében gyártott építőanyagokat (falazóanyagot) felhasználja, hivatkozva a 1279/2011. (VIII.10.) Kormányhatározat 1.1.1. e) és 1.6. pontjaiban foglaltakra.

Időtartam: 180 nap
Hivatkozási szám: 75-12-2258
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Ócsa (265/2011. (XII.13.) Korm. rendelet).

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

III.2.1.1 Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdése d) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint, a Kbt. 57. § (1) bek. d) pontja alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).

— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn.

III.2.1.2 A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:

— A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdése d) pontjának hatálya alá,

— A részvételre jelentkező nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés),

— A részvételre jelentkezőnek választása szerint:

a) nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57.§ (1) bek.d) pontja hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bek.d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy

b) be kell nyújtania az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy az alvállalkozó/más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bek. d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá.

Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint felvilágosítást kérhet a részvételre jelentkezőtől arra vonatkozóan, hogy melyik, a részvételi jelentkezésben megjelölt gazdasági szereplő nem végez vagy melyik gazdasági szereplő végez építőipari kivitelezési tevékenységet, amelynek alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P1) Részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a részvételi jelentkezéshez cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételi felhívás feladását megelőző 3 naptári évből (2009., 2010. és 2011.év) származó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdés a), c) pontjai szerinti esetekben, a kapcsolódó alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha:

P1) a részvételre jelentkező részvételi felhívás feladását megelőző 3 naptári évből (2009., 2010. és 2011.év) származó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a 3 évben összesen nem éri el a 2 000 000 000 HUF-ot.

Műszaki és szakmai képességek:

M1) A 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 15. § (2) bek. a) pontja alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel ismertesse a részvételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan szerződéseit (referenciáit), mely szerződések mindegyikének tárgya: középület vagy lakóépület építése, továbbá útépítés és közműépítés.

A szerződéseket a 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 16. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni (referenciaigazolás).

Az igazolásban minimálisan meg kell adni az alábbiakat:

a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve és címe;

b) a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefon és e-mail cím);

b) a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) ideje (év, hó, nap részletezettséggel);

c) a szerződés (teljesítés) tárgya (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal);

d) az ellenszolgáltatás nettó összege forintban és a saját teljesítés nettó értéke forintban;

e) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell az ismertetésben és a referenciaigazolásban megjeleníteni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Más vállalkozókkal közös teljesítés esetén a saját teljesítés nettó értékét veszi figyelembe ajánlatkérő a rangsorolás megítélése során.

Befejezettnek, szerződésszerűen teljesítettnek minősül a szerződés, amennyiben a műszaki átadás-átvételre a részvételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor.

Részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdés a, b) pontjai szerinti esetekben, a kapcsolódó alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt.

M2) A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azon szakemberek bemutatása a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának becsatolásával, akiket részvételre jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe, ideértve a helyi irányításért szakáganként, - építész- "MV-Ép/A", gépész- "MV-Ép/EG", elektromos- "MV-Ép/Év", közlekedési építmények- “MV-KÉ/A", erősáramú föld feletti vezetékek- “MV-VI/A", vízi létesítmények - MV-VZ/A, - felelős műszaki vezető szakembereket is.

A szakmai önéletrajznak az alábbiakat kell tartalmazni:

— szakember neve, címe, születési ideje, felsőfokú végzettség, jelenlegi munkahely neve és címe, jelenlegi munkakör, szakmai tapasztalat (szakmai gyakorlat)ismertetése (projekt megnevezése, kezdésének és befejezésének időpontja (év, hó részletezettséggel), ellátott munkakör),

— a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (illetve az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet, mely a hatályos átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazza) szerinti előírt aktív felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő kamarai nyilvántartási szám,

— nyilatkozat a szakember részéről az alábbiak szerint:

"Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kijelentem továbbá, hogy nincs olyan tevékenységem, amely akadályozna a szerződés szerinti feladatok ellátásában.".

Az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendeletben, illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

Részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdés a), b) pontjai szerinti esetekben, a kapcsolódó alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha a részvételre jelentkező nem rendelkezik legfeljebb 3 db olyan referenciaigazolással:

— melyek mindegyikének tárgya középület vagy lakóépület építése, továbbá útépítés és közműépítés,

— melyek a részvételi felhívás feladását megelőző 60 hónapban befejezett (teljesített) szerződést igazolnak,

— melyekben a szerződést kötő másik fél nyilatkozik arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,

— melyek által igazolt szerződések ellenszolgáltatásának összege összesen eléri az - általános forgalmi adó nélkül számított - legalább 1 000 000 000 HUF-ot, azzal a feltétellel, hogy a referenciaigazolások egyike olyan szerződést igazol, mely esetében az ellenszolgáltatás összege -általános forgalmi adó nélkül - eléri legalább az 500 000 000 HUF-ot.

Az alkalmasság egy referenciával is igazolható.

M2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező a szerződés teljesítésére, ha a részvételre jelentkező nem mutat be a részvételi jelentkezésben:

— a) legalább 3 fő, felsőfokú szakirányú végzettségű (szakirányú végzettség: építészmérnöki vagy építőmérnöki végzettség), építész felelős műszaki vezető szakembert, akik a jogosultság megszerzésétől rendelkeznek legalább 36 hónap magasépítési építési-szerelési munkák területén szerzett szakmai gyakorlattal, és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/A (vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkeznek, továbbá a kamarai névjegyzékben az előírt aktív jogosultsággal szerepelnek,

— b) legalább 2 fő, felsőfokú szakirányú végzettségű (szakirányú végzettség: gépészmérnöki vagy gépész üzemmérnöki végzettség), épületgépész felelős műszaki vezető szakembert, akik a jogosultság megszerzésétől rendelkeznek legalább 36 hónap épületgépész építési-szerelési munkák területén szerzett szakmai gyakorlattal, és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/EG (vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkeznek, továbbá a kamarai névjegyzékben az előírt aktív jogosultsággal szerepelnek,

— c) legalább 2 fő, felsőfokú szakirányú végzettségű (szakirányú végzettség: villamosmérnöki vagy villamos üzemmérnöki végzettség), elektromos felelős műszaki vezető szakembert, akik a jogosultság megszerzésétől rendelkeznek legalább 36 hónap erős-gyengeáramú építési-szerelési munkák területén szerzett szakmai gyakorlattal, és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-Ép/Év (vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkeznek, továbbá a kamarai névjegyzékben az előírt aktív jogosultsággal szerepelnek,

— d) legalább 3 fő, felsőfokú szakirányú végzettségű (szakirányú végzettség: építőmérnöki - mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási - vagy vízgazdálkodási üzemmérnöki végzettség), vízi létesítmények felelős műszaki vezető szakembert, akik a jogosultság megszerzésétől rendelkeznek legalább 36 hónap vízi létesítmények építési-szerelési munkáinak területén szerzett szakmai gyakorlattal, és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-VZ/A (vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkeznek, továbbá a kamarai névjegyzékben az előírt aktív jogosultsággal szerepelnek,

— e) legalább 2 fő, felsőfokú szakirányú végzettségű (szakirányú végzettség: építőmérnöki - mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási - vagy vízgazdálkodási üzemmérnöki végzettség), közlekedési építmények felelős műszaki vezető szakembert, akik a jogosultság megszerzésétől rendelkeznek legalább 36 hónap közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak területén szerzett szakmai gyakorlattal, és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ/A (vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkeznek, továbbá a kamarai névjegyzékben az előírt aktív jogosultsággal szerepelnek,

— f) legalább 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettségű (szakirányú végzettség: villamosmérnöki vagy villamos üzemmérnöki végzettség), erősáramú föld feletti vezetékek felelős műszaki vezető szakembert, aki a jogosultság megszerzésétől rendelkezik legalább 36 hónap erősáramú föld feletti vezetékek építési-szerelési munkáinak területén szerzett szakmai gyakorlattal, és a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerint MV-VI/A (vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, továbbá a kamarai névjegyzékben az előírt aktív jogosultsággal szerepel.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Késedelmi kötbér: az ajánlattevőként szerződő fél késedelmes teljesítése esetére (feltéve, hogy a késedelmes teljesítés a Vállalkozó vagy általa a teljesítésbe bevont közreműködőnek felróható okra vezethető vissza) az ajánlatban meghatározott mértékben, de legalább a Szerződés Elfogadott Nettó Végösszegének (az egyösszegű nettó vállalkozási átalány díjnak) 0,1 %-a/nap összegben, legfeljebb 90 naptári napig.

Teljesítési biztosíték: a Kbt. 126.§ (2) bek. szerint, összege a Szerződés Elfogadott Nettó Végösszegének 5 %-a, a biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani.

Jótállási biztosíték: a Kbt. 126.§ (3) bek. szerint, összege a Szerződés Elfogadott Nettó Végösszegének 5 %-a, a biztosítékot a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell.

A biztosítékok az ajánlattevő választása szerint teljesíthetőek az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Jótállás: az ajánlatban meghatározott mértékben, de legalább 36 hónap a teljes beruházás sikeres műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásától számítottan.

Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg összegének a nyertes ajánlattevő általi kézhezvételekor kell hatályba lépnie.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésére a kincstári fizetési rend szabályai szerint, a Kbt. 130. § (3) bekezdés alkalmazásával, - alvállalkozó bevonása esetén az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdés a)-i) pontjai, valamint a (3) bekezdés vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával -, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A §-ának megfelelően kerül sor. (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az Art. 36/A. § rendelkezéseit mind a Vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bek. alkalmazásával, az előleg összegének megfelelő összegű előleg visszafizetési biztosíték kikötése mellett (annak ellenében), ajánlattevő kérésére előleget biztosít. Az előleg mértéke: legfeljebb 10 000 000 HUF.

Amennyiben a Vállalkozó kéri az előleg kifizetését, úgy Megrendelő azt legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.

Vállalkozó a műszaki és pénzügyi ütemezése szerint, a készültségi szint meglétének igazolása (teljesítés igazolás) után, a készültségi szint ellenértékének 90 %-ára, havonta részszámla, valamint a teljesítés befejezésekor a sikeres (végleges) műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, a zárójelentés elfogadásával a nettó vállalkozási átalány díj 10 %-ára végszámla benyújtására jogosult. Vállalkozó a közfoglalkoztatás keretében elvégzett munka munkadíját, valamint a közfoglalkoztatás keretében gyártott és beépített építőanyagok (falazóanyag) ellenértékét, azonban a pénzügyi elszámolás átláthatóságának biztosítása érdekében kimutatást készíteni köteles.

Egyéb irányadó jogszabályok: 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

A finanszírozásnál figyelembe kell venni az Általános Forgalmi Adóról szóló törvény fordított ÁFA-val kapcsolatos szabályait (142. §).

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: Nem követelmény.

Eljárás
A gyorsított eljárás indokolása:

A Kbt. 89. § (2) bekezdése b) pontja alapján kerül sor az eljárás bonyolítására a 156/2011. (VIII.10.) Kormányrendeletben és a 1279/2011. (VIII.10.) Kormányhatározatban foglaltakra alapozottan. Tekintettel azon tényre, hogy az 1994. évi LIII. törvény szerinti éves rendes kilakoltatási moratórium 2012. március 1-jén lejárt, ennek megfelelően a végrehajtási eljárások lezárásáig elengedhetetlen a lakóingatlanok és a szükséges infrastruktúra kialakítása.

A jelöltek tervezett száma: 3
Objektív kiválasztási kritériumok:

Ajánlatkérő a jelentkezőket a részvételi felhívás III.2.3) M1) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmények igazolására benyújtott, legfeljebb 3 db referencia igazolás szerinti saját teljesítés nettó összértéke alapján csökkenő sorrendben rangsorolja.

A dokumentumok kifizetésének módja:

Részvételre jelentkezők a részvételi jelentkezések megtételének elősegítéséhez kiadott kiegészítő iratokat ötvenezer forint + ÁFA, azaz bruttó hatvanháromezerötszáz forint összeg ellenében vásárolhatják meg.

Részvételre jelentkezőnek a kiegészítő iratok ellenértékét a BMSK Zrt. MKB Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-20260206-00003285 számú számlájára kell befizetni. Az átutalás közlemény rovatában a "ÓCSA PROGRAM közbeszerzés, 75-12-2258" hivatkozást fel kell tüntetni. A befizetés igazolható:

— átutalásnál: az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített (pénzintézeti bélyegző lenyomat + aláírás) példányával,

— E-bank használata esetén: a tranzakcióról készült nyomtatott visszaigazolással.

A kiegészítő iratokat jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolni, ez az érvényes jelentkezés feltétele. A dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére - a Kbt. 52. § (2) bekezdésében foglalt eseteket kivéve - nincs lehetőség.

A kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja: jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 8:00-13:00 óra között (helyi idő szerint), a részvételi határidő lejártának napján 8:00-11:00 óra között (helyi idő szerint).

A felhívások elküldésének időpontja: 2012-05-10 📅
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Az egyösszegű nettó vállalkozói átalány díj összege (forint) (80)
2. Teljesítési határidő a szerződés megkötésétől számítva (naptári nap) (10)
3. A jótállás mértéke (hó) a teljes beruházás sikeres műszaki átadás-átvételi eljárása lezárásától számítottan (10)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Rozslay Eszter
Internetcím: www.katasztrofavedelem.hu 🌏
Név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Postacím: Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály, Személyesen vagy futár útján: Istvánmezei út 3-5., Puskás Ferenc Stadion, Főigazgatóság épülete, III. emelet 37. iroda.
Postai irányítószám: 1146
Kapcsolattartó pont: Csótiné Pócsik Sarolta
Telefon: +36 14714289 📞
E-mail: csotinepocsik.sarolta@bmsk.hu 📧
Fax: +36 14714290 📠
URL további információkért: www.bmsk.hu 🌏
Postacím: Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály, Személyesen vagy futár útján: Istvánmezei út 3-5., Puskás Ferenc Stadion, Főigazgatóság épülete, III. emelet 37. iroda
Dokumentumok URL-je: www.bmsk.hu 🌏
Részvételi URL: www.bmsk.hu 🌏
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
Azonosítók
Az ajánlatkérő által megadott hivatkozási szám: 75-12-2258
További információk

1. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 67. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

2. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2012. május 2. (szerda) 11:00 óra, helye:BMSK. Zrt., MAGYARORSZÁG, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5, Puskás Ferenc Stadion Főigazgatóság épülete, VIP terem. Megközelítés az Ifjúság úti (Budapesti Olimpiai Központ) bejáraton keresztül. A részvételi jelentkezések felbontásánál csak az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

3. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: az eredményes részvételi szakasz eredményének a részvételre jelentkezőkkel történt közlésétől számított öt munkanapon belül. (A részvételi jelentkezések bontását követő 60 napnál nem lehet később.).

4. Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint a kiegészítő iratokban foglaltak az irányadók.

5. Ajánlatkérő a részvételi szakaszban részvételi dokumentációt nem bocsát a részvételre jelentkezők rendelkezésére, azonban a részvételi jelentkezés megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát kiegészítő iratokat, amelyek a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatban a részvételre jelentkezők részére szükséges információkat, a részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét és mintáit, a részvételi jelentkezés benyújtásának formai követelményeit tartalmazza. A részvételi felhívás IV. 3.3. pontjában feltüntetett határidő a kiegészítő iratok beszerzésének határideje.

6. Ajánlatkérő az eljárás során a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasság feltételeket a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőnek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan - a kiegészítő iratokban megnevezett dokumentumokat jelentkezéséhez csatolnia kell.

A szigorúbban meghatározott feltételek: a III.2.2)pont P1)pontja, valamint a III.2.3)pont M1) és M2) pontja.

7. Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint.

8. A részvételi jelentkezéshez - többek között - csatolni kell az alábbiakat:

— a részvételre jelentkező Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e,

— a részvételre jelentkező nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) a)-b) pontjai tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó),

— felolvasólap, melyben részvételre jelentkező feltünteti a Kbt. 62. § (5) bekezdés szerinti információkat,

— a részvételre jelentkező tekintetében:

a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolata, az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, illetve

b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás, egyszerű másolatban.

9. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságáról dönt. Amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, úgy azt ajánlatkérő a Kbt. 74. § (3) bekezdése alapján érvénytelenné nyilvánítja.

10. További információ a részvételi felhívás IV. 2.1) pontjához: Ajánlatkérő az értékelés során a 2. részszempont esetében a teljesítési határidőt 120 és 180 naptári nap közötti intervallumban értékeli. A 120 naptári napnál rövidebb teljesítési határidőt tartalmazó ajánlatok is érvényesek, azonban az értékelés során a 120 naptári napnak megfelelő maximális pontszámot (100) kapják. A 180 naptári napnál hosszabb teljesítési határidőt tartalmazó ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő az értékelés során a 3. részszempont esetében a jótállás mértékét 36 és 60 hónap közötti intervallumban értékeli. A 60 hónapnál hosszabb jótállási időt tartalmazó ajánlatok is érvényesek, azonban az értékelés során a 60 hónapnak megfelelő maximális pontszámot (100) kapják. A 36 hónapnál rövidebb jótállási időt tartalmazó ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

Az értékelés során adható pontszám minden egyes részszempont esetében: 1-100 pont. Ajánlatkérő tört szám esetén a pontszámokat két tizedes jegyre kerekíti. Az értékelés módszere: arányosítás, az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározásra kerülő módszer szerint, a legjobb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a további ajánlatok arányosan kevesebb pontot kapnak.

11. Az eljárás második (ajánlattételi) szakaszában az ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan a dokumentációban megnevezett szervezetektől (hatóságoktól) szerezhető be tájékoztatás.

12. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Az eljárás lefolytatására a 156/2011. (VIII.10.) Kormányrendeletben és a 1279/2011. (VIII.10.) Kormányhatározatban foglaltak értelmében a Kbt. 89. § (2) bekezdése b) pontja alapján kerül sor, tekintettel a közbeszerzés tárgyának, és a megvalósításba bevont források (munkaerő, fedezet) összetettségére, illetőleg a műszaki tartalommal és az ellenszolgáltatással kapcsolatos tárgyalás(ok) szükségességére.

13. A 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 9. §-a értelmében építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban, vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

Jelen eljárás keretében ajánlatkérő a munkavégzés teljes időtartamára, a tevékenységgel okozott kár megtérítésére legalább 1 milliárd forint/év és 200 millió forint /káresemény mértékű felelősségbiztosítást ír elő.

Közös ajánlattétel esetén elegendő egyetlen ajánlattevőnek az előírt felelősségbiztosítási szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

14. Ajánlatkérő a 2011. évi XCIX. törvény 6. §-ban foglaltakat a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján ellenőrzi.

15. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt. 94. § (3) bek. b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.

16. A részvételi jelentkezést cégszerűen aláírva, 4 db nyomtatott példányban (1 db eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 3 db másolati példányban), kötött vagy fűzött formában, továbbá - a 46/2011 (III.25.) Korm.rendeletben előírtak alapján - 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható .pdf file), zárt borítékban vagy dobozban "Részvételi jelentkezés" és "Csak a részvételi határidő lejártakor bontható fel!" feliratokkal ellátva, az eljárás tárgyát, a részvételre jelentkező nevét és székhelyét, továbbá a benyújtás címét feltüntetve kell benyújtani.

17. Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján érvényes hivatalos (NMB) árfolyamot kell alapul venni.

18. Amennyiben a részvételre jelentkező - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

19. A részvételi jelentkezés összeállításánál a részvételi felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított kiegészítő iratokban és - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a 2011. évi CVIII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásaiban foglaltak szerint kell a részvételre jelentkezőnek eljárni, és részvételi jelentkezését elkészíteni.

20. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben meg kell jelölnie azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik (Kbt. 55. § (5) bekezdés).

21. A részvételi jelentkezéshez csatolnia kell a részvételre jelentkezőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában egy összefoglaló táblázatot, melyben a részvételre jelentkező tájékoztatja ajánlatkérőt, hogy a bemutatott szakembereket melyik alkalmassági feltétel (III.2.3)pont M2)a)- f)pontok) igazolására vonta be, a szakember nevének, felsőfokú szakirányú végzettségének és a szakember (előírt aktív) kamarai (névjegyzéki) nyilvántartási számának megjelölése mellett.

22. A részvételi jelentkezéshez a részvételre jelentkezőnek a referenciák ismertetése tekintetében (III.2.3) pont M1)pontja) egy összefoglaló táblázatot kell csatolnia. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél (megrendelő) nevét és címét, a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontját (év, hó, nap részletezettséggel), a referenciamunka, azaz a szerződés (teljesítés) tárgyának ismertetését, az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban és a saját teljesítés nettó értékét forintban. Ajánlatkérő az összefoglaló táblázatban kéri megjelölni azt a legfeljebb 3 db szerződést, mely(ek)re benyújtott referencia igazolással/igazolásokkal kívánja részvételre jelentkező a III.2.3) pont M1) pontja szerinti alkalmasságát igazolni. A megjelölt szerződés(ek) esetében megadott saját teljesítés nettó összértéke képezi a jelentkezések rangsorolásának alapját.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Internetcím: www.kozberszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 137. § rendelkezései szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5
Forrás: OJS 2012/S 075-123418 (2012-04-16)

További információk (2012-04-21)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-04-21 📅
Közzététel dátuma: 2012-04-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 80-130279
Hirdetményre hivatkozik: 2012/S 75-123418
HL-S szám: 80
Forrás: OJS 2012/S 080-130279 (2012-04-21)

További információk (2012-07-12)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-07-12 📅
Közzététel dátuma: 2012-07-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 134-222407
HL-S szám: 134
Forrás: OJS 2012/S 134-222407 (2012-07-12)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (16 új beszerzések)