Vállalkozási szerződés a „Budapesti 4-es számú metróvonal I. szakasz - Kapcsolódó beruházások - Őrmezői kijárati műtárgy (K2E)” megvalósítására

Mennyiség vagy érték

SzerkezetépítésA 4-es metró Kelenföldi pu. állomás Őrmező oldalán, az elkészült műtárgyhoz csatlakozva két befejező szint, valamint a kijárati lépcsők monolit vasbeton szerkezeteinek kivitelezése (alátámasztó és térelhatároló függőleges szerkezetek, közbenső és zárófödém, lépcsők - becsült mennyiség 6 000 m³).Továbbá a zárófödém vízszigetelési munkáinak elkészítése - becsült mennyiség 6 000 m².Építészet - szakipari munkák - belső berendezésAz elkészült műtárgyon belül az összes építőmesteri és szakipari munka elvégzése mintegy 3 200 m² alapterületen (kőműves, lakatos, asztalos, festő, burkoló, üveges, és egyéb, a dokumentációban meghatározott munkák). A helyiségek tervezett funkcióinak megfelelő, mobil és fix berendezési tárgyak és bútorok telepítése (beleértve az üzlethelyiségeket, az üzemi területeket a helyiséglisták alapján). Az utasforgalmi terek berendezési tárgyainak telepítése, amely tartalmazza a teljes mobil és vizuális utastájékoztatást, valamint az egyéb berendezési tárgyakat (szemetes, pad, korlát, automaták, és egyéb, a dokumentációban meghatározott berendezési tárgyak).Épületgépészet - speciális gépészetAz elkészült két szint teljes belső gépészeti rendszerének kiépítése, víz-csatorna, hűtés-fűtés, szellőzés, hő és füstelvezető rendszer, tüzivíz rendszer. Az üzemi és utasforgalmi terekben a szaniterek és minden egyéb szerelvény elhelyezése, továbbá a meglévő helyiségekkel szükséges gépészeti kapcsolatok kiépítése.Vízköddel oltó rendszer telepítése (gépházzal együtt), amely kiszolgálja az új aluljáró szint minden helyiségét (beleértve az üzlethelyiségeket) és csatlakozási lehetőséget biztosít a már megépült aluljárószint üzlethelyiségei számára.A P+1 szinten tervezendő oltóközpont nemcsak a jelen tenderben létesülő helyiségek oltóközpontja, hanem ki kell szolgálnia a csatlakozó aluljáró helyiségeiben kiépített vízköddel oltó kört is. A vízköddel oltó rendszert meg kell tervezni a csatlakozó aluljárót ellátó vízköd oltó hálózat csatlakozásáig.A metró nyugati oldali vonali főszellőzést (a kihúzó műtárgy bányászati és réselt módon épült szakaszának határán, a vastag födémen meglevő áttöréstől) hő- és füstelvezetés céljára becsült 21 m² teljes keresztmetszettel a szabad tér felé, az építkezés ideje alatt folyamatosan biztosítani kell.Villamos rendszerekAz elkészült szintek villamos installációs berendezéseinek és hálózatának teljeskörű kiépítése mind az üzemi, mind az utasforgalmi terekben, továbbá a meglévő rendszerekkel szükséges összehangolása. Villamos fogadóhelyek kiépítése, azok betáplálásával, minden gyengeáramú rendszernek a kiépítésével és a meglévő (4-es metró) rendszerével való kapcsolat kialakításával.Mozgólépcsők - liftekA műtárgyon belül minden fix lépcső mellé mozgólépcső is telepítésre kerül a következő paraméterekkel: 2 db 3,1 m emelő-magasságú beltéri kivitelű, továbbá 2 db 5,6 m és 3 db 5,4 m emelőmagasságú, kültéri kiviteli mozgólépcsőt kell felszerelni.Az utasforgalmi térben az aluljárószint és a felszín között 2 db kültéri kivitelű, 10,05 m emelőmagasságú, 17 személyes lift kerül beépítésre.Útépítés - földmunkaA műtárgyépítési munkákkal kapcsolatosan, a jelenlegi rézsűs munkagödör környezetében mintegy 2 300 m³ földkiemelési munka várható. A szerkezetépítést követően a tereprendezéshez és a felszín kialakításához további 900 m³ földkiemelés, majd 6 800 m³ földvisszatöltés szükséges.Péterhegyi út építése, 7,00 m széles aszfalt burkolattal, szegélyekkel, víznyelőkkel, 1,5 m széles gyalogos közlekedésre alkalmas padkával, rézsű felől nyílt árokkal 840 méter hosszban. Durva tereprendezés, földkitermelés a tervezett útpálya szintig mintegy 67 000 m³.Valamint a műtárgy kijárata körül, egy ideiglenes buszvégállomás kialakítása szükséges, a hozzá tartozó csatlakozó utakkal és felszíni építményekkel együtt.KözműépítésVízellátásMeglévő DN 300 KM PVC vezeték bontása mintegy 520 m hosszban, majd új GÖV 300-as vezeték fektetése 540 m és GÖV 200-as vezeték fektetése 320 m hosszban. Továbbá a műtárgy házi bekötésének elkészítése, vízmérőhely kialakítással és aknával.CsatornázásD 125 és 160 KPE nyomócső telepítése szennyvízelvezetés céljából mintegy 300 m hosszban, a hozzá tartozó energiatörő és tisztítóaknákkal. A meglévő 50, 30 és 20 cm átmérőjű beton csatorna bontása a hozzá tartozó tisztító aknákkal összesen 440 m hosszban.Csapadékcsatorna építése DN/OD25, 315, 400, 500 méretű összesen 400 m hosszban, valamint 1200 PP vezeték fektetése mintegy 440 m hosszban, a hozzátartozó tisztítóaknákkal együtt. Ezen felül beton folyóka és nyílt vízelvezető árok készítése 530 méter hosszban.Sasadi árok meglévő 210 cm átmérőjű szakaszának bontása mintegy 350 méter hosszban a hozzátartozó útpályaszerkezet és egyéb vasbeton szerkezetek, valamint az útburkolat bontásával együtt. Az elbontott szakasz helyett az új vezeték építése 210 cm átmérőjű ROCLA csőből megközelítőleg 640 m hosszban, a szükséges tisztítóaknákkal és víznyelőkkel együtt.Közvilágítás22 db 9,0 m, valamint 11 db 11 m fénypont magasságú közvilágítási oszlop felhasználásával a Péterhegyi út teljes közvilágítási hálózatának kiépítése szerelvényezéssel, kábelezéssel, földmunkával együtt mintegy 860 m hosszban, 9 áramkörös kültéri közvilágítási kapcsolószekrénnyel.Elektromos hálózat10 kV-os földkábel bontása kb. 300 fm hosszban, ideiglenes 10/0,4 kV-os transzformátor állomás bontásával, helyreállításával.Távfűtés2Xdn 400/560 átmérőjű távfűtővezeték építése mintegy 330 m hosszban.Kertészeti munkákA Péterhegyi út területén az útépítéshez kapcsolódva a zöldfelületi munkák elvégzése.A közműépítési munkák miatt 90 db fa kivágása szükséges. Az útépítést követően mintegy 7000 m² füvesítés, valamint rézsűmegkötés céljából 4000 db cserjetelepítés, valamint 35 db fatelepítés. Burkolt sétány kialakítása 500 méter hosszú szakaszon utcabútorok telepítésével.A fenti mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel kerültek megadásra.Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés egyösszegű, átalányáras jellege miatt a közbeszerzési eljárás során, az Ajánlatkérő (Megrendelő) által készített, illetve rendelkezésre bocsátott bármely dokumentumban, iratban bárhol közölt, bármilyen műszaki mennyiségi adat bármilyen mértékű, bármikor történő változása semmiféle Vállalkozói követelés alapját nem képezheti.Régészeti munkákA hatályos jogszabályok, de különösen a „régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet” alapján az Ajánlatkérőt, mint beruházót terhelő valamennyi kötelezettség teljesítése, ide értve különösen az előzetes dokumentáció készíttetésének, a megelőző feltárás elvégeztetésének és a régészeti megfigyelés biztosításának kötelezettségét.Jótállási időVállalkozónak a Létesítmény egészére vonatkozó Átadás-átvételi Igazolás kiadásának napjától számított 36 hónap időtartamú jótállási idő biztosítását kell vállalnia.A feladat és a mennyiség részletes kifejtését az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.Az Ajánlatkérő a szerződésben a Kbt. 125. § (9) bekezdése szerinti Tartalékkeretet köt ki. A Kbt. 125. § (9) bekezdése szerinti Tartalékkeret összege, mely Tartalékkeret megfelel a jelen eljárásban kötendő FIDIC alapú szerződés szerinti Feltételes összegnek, nem haladhatja meg az Egyösszegű nettó Ajánlati ár általános forgalmi adó nélkül számított 5 %-át.4 300 000 000

További információk

1. Az Ajánlatkérési Dokumentáció átvétele: Az ajánlat benyújtásának feltétele az Ajánlatkérési Dokumentáció jelen Felhívás IV.3.3) pontja szerinti átvétele. A Dokumentáció átvehető munkanapokon 9.00-12.00, valamint 13.00-14.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00-10.00 óra között az „A” mellékletben megadott címen. A Dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Ha az ajánlattevő a Dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.

2. Helyszíni bejárás időpontja: 2012.10.16. (10:00). Helyszín: MAGYARORSZÁG, Budapest XI. kerület Etele tér (találkozó Volán busz pályaudvarnál)

3. Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az Ajánlati Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1) bekezdés) egy eredeti és két másolati példányban, továbbá elektronikus formában (CD-n vagy DVD-n).

4. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, a jelen felhívás "A" mellékletében megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. III. em. 324.). A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

5. Az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra.

6. A Kbt. 26. §-a értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

7. A Kbt. 40. § (1) bekezdése a) és b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

8. Az ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése értelmében előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, továbbá a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

9. Határidők: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben (Felhívásban) megjelölt határidők a hirdetmény (Felhívás) feladását követő napon kezdődnek.

10. Irányadó idő: A teljes Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.

11. Fordítás: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

12. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásba részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlathoz csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében a cég nyilvántartására illetékes cégbíróság, vagy hatáskörrel rendelkező intézmény, szervezet által kibocsátott, az ajánlattételi határidő lejártának időpontját megelőző 60 napnál nem régebbi kivonat vagy igazolás egyszerű másolati példányát kell csatolni.

Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó.

Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek csatolniuk kell a nevükben kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatban lévő bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintájának egyszerű másolati példányát.

13. Amennyiben az ajánlattevő, a közös ajánlattevők bármelyike, az alvállalkozó(k), vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődjük bármely adatát fel kívánják használni, úgy az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, valamint a cégbírósági végzés(eke)t.

14. Az ajánlatok értékelése:

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján (Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont) bírálja el.

15. Ajánlati Biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként - az ajánlata benyújtásával egyidejűleg - Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: 15 000 000 Ft, azaz tizenöt millió forint.

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11707024-20451178 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgarancia-nyilatkozatot, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell.

Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.

Az ajánlat beadásával egyidejűleg nyújtott Ajánlati Biztosítéknak legalább a IV.3.6) pontban megadott ideig kell érvényben maradnia.

16. Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására: ajánlatkérő a 289/2011 (XII. 22.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 11. § (4) bekezdésére tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az Őrmezői kijárati műtárggyal kapcsolatban végzendő további építési munka beszerzése tárgyában.

17. Az ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzést abból a szempontból, hogy a beszerzés tárgyának természete lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. Mivel a részekre bontás a munkák eredményes és határidőben történő megvalósítását jelentős mértékben tenné lehetetlenné, így a részekre bontás negatívan hatna a beszerezni kívánt építési beruházás megvalósításának minőségére vagy a közbeszerzési szerződés teljesítésének más körülményeire, valamint a részekre bontás a beszerzés ellenértékének jelentős növekedésével járna, ezért az ajánlatkérő az alábbi okokból nem tette lehetővé jelen eljárásban a részajánlat-tétel lehetőségét:

a) Műszakilag egy egységet képező beruházás

A Kelenföldi pu. mélyállomás őrmezői oldalán lévő, a metrószerelvények fordítására szolgáló ún. kihúzó-fordító műtárgy építése, a műtárgy egy szakaszán réseléses technikával készült. Ezen a részen mintegy 13 méter mélységben történt meg a földkiemelés, rézsű megtármasztású nyílt munkagödörben lőttbetonos rézsűbiztosítás mellett. Így a jelen beszerzés tárgyát képező építési területen jelenleg mintegy 13 méter mély rézsűs munkagödör található.

Ebben a „gödörben” kerülne megépítésre a jelen beszerzés tárgyaként megvalósuló kijárati műtárgy, mely kijárati műtárgynak szerkezetileg és gépészetileg kapcsolódnia kell a már meglévő kihúzó-fordító műtárgyhoz.

A két műtárgy közötti szerkezeti- és gépészeti kapcsolat megteremetésének szükségessé nem teszi ésszerűvé a jelen beszerzés szerkezeti- és gépészeti munkákra való szétbontását.

A jelen beszerzés tárgyaként megvalósuló kijárati műtárgy jelenleg közterületről, illetve közútról nem közelíthető meg. Továbbá a kijárati műtárgyhoz kapcsolódó közműhálózat teljes kiépítése is szükséges, mely közműhálózat megvalósítását - az egyező nyomvonalra tekintettel - az említett közút kialakításával együtt, egy szerződés keretében ésszerű megoldani, elsősorban műszaki és organizációs szempontból. Ugyanis a közműhálózat- és a közútépítés külön-külön történő megvalósítása esetén vagy a már megépült közút felbontása válik szükségessé a közműhálózat utólagos építése miatt, vagy az elméletileg elkülönült vállalkozó által megépített közműhálózat feletti, ugyancsak elkülönült vállalkozó általi útépítés a közműhálózat károsodásával fenyegetne, és számos vitára adna okot az elkülönült vállalkozók és a Megrendelő között.

A kijárati műtárgy, illetve annak gépészeti hálózatának működését biztosító, újonnan kiépítendő közműhálózat is műszakilag egy egységet alkot, így ezen vonatkozásban is ésszerűtlen lenne a részekre bontás.

b) Az elméletileg elkülönült vállalkozók általi megvalósításból eredő problémák

A 4-es metró lebonyolításának eddigi tapasztalatai alapján a munkák nagyobb egységekre (alagútépítés, állomások szerkezetépítése, állomások belső beépítése, elektromos hálózatok) bontása is jelentős késedelmet okozott, mivel az ajánlatkérővel külön-külön szerződő cégek szerződéses kötelezettségeik ellenére sem tudták megfelelően összehangolni munkájukat a sok esetben ellentétes érdekekre tekintettel.

Az Őrmezői kijárati műtárgy építési munkáinak részekre bontásával valószínűleg hasonló helyzet állna elő. A munkák során a Vállalkozó hibájából felmerülő esetleges közbenső késedelmeket csak egy generál kivitelező tudná belső intézkedésekkel kezelni többletköltség és határidő módosítási igény nélkül, míg a részekre bontás esetében az ajánlatkérővel külön-külön szerződő cégek az összes ilyen igényükkel az ajánlatkérőhöz fordulnának, mely az eddigi tapasztalatok alapján többletköltségekhez és határidő kitolódásokhoz vezetne.

A többletköltségeket esetleg kompenzálhatná a részekre bontott ajánlatkérés során felmerülő esetleges megtakarítás, bár a jelenlegi piaci helyzetben az egyben kiírt munka adott részének alvállalkozói ára és az önállóan kiírt adott rész ajánlati ára között nincs érdemi különbség.

Az egyes vállalkozók építéstechnológiai sorrendből eredő munkaterülethez jutása kapcsán a munkaterület birtokolásával jogi ellentmondások merülnek fel, ezek a vállalkozói felelősség és garanciák miatt nehezen kezelhetők, az üzembe helyezések során komoly akadályt jelentenek. Ezen túlmenően - a jelen beruházás területi adottságai figyelembevételével - az azonos munkaterületen történő munkavégzés miatt az egyik Vállalkozó csak akkor kezdheti a munkát, ha a másik Vállalkozó már befejezte. Ennek megfelelően jelentős időbeli csúszás várható. Míg ha egy kivitelező dolgozik, akkor úgy ütemezi a saját munkáját, ahogy az számára a legelőnyösebb.

Az elkülönült vállalkozók általi megvalósítás tehát jelentős mértékű akadályokat gördítene a Megrendelő kivitelezés alatti-, jótállási- és szavatossági igényeinek érvényesítése elé, mely akadályok végső esetben a hivatkozott igények érvényesítését is lehetetlenné tennék. A Megrendelői igényérvényesítés nehézkessé válása, vagy lehetetlensége pedig jelentős mértékben befolyásolja 4-es metró forgalomba adásának időpontját, másrészt az Ajánlatkérő által biztosítandó közszolgáltatás, a tömegközlekedés minőségét.

Az elkülönült vállalkozókkal történő megvalósítás ezen felül jelentős mértékben hátráltatná mind a kivitelezést, mind pedig az üzemeltetést, valamint számos műszaki problémát és pénzügyi többletköltséget eredményezve Megrendelőnek.

c) Teljesítési határidő fontossága és uniós támogatás

A 371 napban meghatározott teljesítési határidő igazodik a teljes metróvonal próbaüzemének megkezdéseként kitűzött időponthoz. A jelen beszerzés megvalósításának késedelme a metró-próbaüzem, s ezáltal az egész 4-es metróvonal építésének késedelmét eredményezné.Továbbá a jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák, az Őrmezői kijárati műtárgy építési munkái a 4-es metró I. szakaszának utolsó feladatai közé tartoznak, ezáltal befejezési határidejük a teljes projekt véghatáridejét, a metró közlekedés megkezdését befolyásolja. A határidő betartása a teljes 4-es metró európai uniós támogatásának realizálása szempontjából is fontos, az esetleges késedelem a támogatás elvesztését okozhatja.

A határidők esetleges elhúzódásával szemben az ajánlatkérő a kötbérek révén bizonyos szinten mentesülne, azonban ennek mértéke a fentiekben leírtak alapján (teljes projekt befejezési határidejének, ezáltal a finanszírozási forrás veszélyeztetése) messze alulmúlná a felmerülő hátrányokat.

d) A részajánlattétel esetleges biztosításából eredő, a megvalósítást befolyásoló közbeszerzési körülmények

A fent felsorolt gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokon felül, amennyiben az Ajánlatkérő a teljes munkát részekre bontaná, akkor előállhat olyan helyzet, hogy valamely rész(ek)re adott ajánlat(ok) érvénytelen(nek) bizonyul(nak), vagy az eljárást valamely rész esetében eredménytelennek kell nyilvánítani. Így ezen munkarész(eke)t nem lehetne az előre tervezett időben vállalatba adni és ebből kifolyólag a teljes metróvonal építése által meghatározott ütemezéshez igazítva megvalósítani. A bármely munkarész (szakmai egység) elmaradása veszélyeztetné a jelen beruházás és ezáltal a 4-es metróépítés teljes befejezését, ami a fentiekben már részletezett problémákat eredményezné.

18. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívás megjelenésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az Ajánlati Felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.

19. A jelen Ajánlati Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. Törvény előírásai szerint kell eljárni.

20. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. Az alkalmazott szerződéses feltételek alapjául a FIDIC Berendezések tervezése és építése, 1999 (Plant and Design Build - P&DB vagy új Sárga Könyv) szolgál.

22. Az ajánlattevőként szerződő fél, mint biztosító Fél köteles a Megrendelő által jóváhagyott biztosítási programnak megfelelő biztosítások megkötéséről és legalább a Hiba Bejelentési Időszak lejártáig való fenntartásáról saját költségére gondoskodni.

23. A minősített ajánlattevőknek a 310/2011 Korm. 20.§ (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó az alábbi pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat:

— 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont (számviteli beszámoló),

— 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont] (közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel),

— 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont (referenciák, legjelentősebb építési beruházások),

— 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek),

— 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pont (környezetvédelmi intézkedések).

A dokumentumok kifizetésének módja

A megadott ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza. Ajánlatkérő részére az ÁFÁ-val növelt összeget a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11707024-20451178 számú számlájára kell befizetni. A Dokumentáció átvételekor az ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezni kívánt alvállalkozónak be kell mutatnia a befizetési igazolás eredeti példányát. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A Dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A Dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

További információk

STRABAG-MML Kft.:

tervezés és engedélyeztetés, alapozási munkák részfeladatai, bontási munkák részfeladatai, csatornázás részfeladatai, vízellátás részfeladatai, távhőellátás részfeladatai, gázellátás részfeladatai szerkezetépítés részfeladatai, gépészeti munkák részfeladatai, elektromos munkák részfeladatai, PCL gyártási és szerelési munkái, utasforgalmi területek berendezési részfeladatai, liftek gépészete és elektromos munkái, hálózat és közműfejlesztés, szakfelügyeletek, régészet, tűzszerészet, közművek élőre kötési munkák, szakértői tevékenységek, geodéziai munkák, minőségellenőrzés és laborvizsgálat részfeladatai, őrzés-védelem, hulladékelszállítás és elhelyezés, szállítási feladatok, anyag- eszköz és berendezések beszállítása, gép és egyéb eszközbérletek, ideiglenes és végleges közúti jelző építési munkák részfeladatai, ideiglenes és végleges forgalomtechnika részfeladatai, közvilágítási munkák, elektromos kábelkiváltási munkák, távközlési munkák, zöldterület rendezési munkák részfeladatai, lőszermentesítés, monitoring rendszer kiépítése és üzemeltetése, állapotfelvételi dokumentáció elkészítése, daruzási munkák, fuvarozási, szállítási feladatok, díszvilágítás kivitelezési munkái, földmunkák, szakipari munkák részfeladatai (pl: víz- és hőszigetelési munkák, Kőműves munkák, nyílászárók gyártási és beépítési munkái, hideg- és melegburkolási munkák, szerelt padló kivitelezési munkái, festés-mázolási munkák, álmennyezetek és gipszkarton szerkezetek kivitelezési munkái, lakatos és rozsdamentes szerkezetek gyártási és elhelyezési munkái, asztalos munkák, utastájékoztatás gyártási és szerelési munkái, BKV pénztár portál, belső berendezés gyártási, beszállítási, szerelési és üzembehelyezési munkái, berendezési tárgyak (rozsdamentes, asztalos) beszerzési és elhelyezési munkái, jegyárusító automaták telepítési munkái)

Magyar Aszfalt Kft.:

Vízellátás, csatornázás, távhőellátás, geotechnika, zöldterületi terv, forgalomtechnika, organizáció és gázellátás részfeladatai.