Vállalkozási szerződés „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Tiszai védvonal fejlesztése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

„Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Tiszai védvonal fejlesztése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Piros Könyv feltételei szerint.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2012-11-02. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2012-09-18.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• A-Híd Építő Zrt.

Kicsoda?

• Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Mi az?

Hol?

• Észak-Alföld › Szabolcs-Szatmár-Bereg
• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2012-09-18	Ajánlati felhívás
2012-10-29	További információk
2013-01-11	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2012-09-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Gát építése
Mennyiség vagy érték:

Árvízvédelmi töltésfejlesztés (összesen 37,474 km hosszban) a Tisza folyó bal parti szakasza Tiszafüred és Tiszaeszlár között a következők szerint:Töltéserősítés:— 28+800 - 29+600 tkm,— 35+000 - 45+720 tkm,— 45+800 - 58+100 tkm,— 61+170 - 66+342 tkm,— 66+364 - 67+834 tkm,— 73+793 - 74+077 tkm,— 77+637 - 79+412 tkm,— 91+820 - 93+703 tkm.Töltés átépítése:— 58+100 - 61+170 tkm.I. rendű árvízvédelmi fővédvonali töltésépítés:— 558 000 m³.Vízkormányzó vízépítési műtárgy építés, átépítés, rekonstrukció:— 4 db.Műtárgybontás:— 1 db.Résfalazás:— 800 m².Az árvízvédelmi utak tekintetében.— 4 540 fm építése, becsült nettó értéke 128 000 000 HUF.A nyertes ajánlattevő feladata lesz az eljárás során rendelkezésére bocsátandó dokumentáció alapján a szükséges lőszermentesítési feladatok elvégzése is.A részletes feladat meghatározást (közbeszerzési műszaki leírást) a dokumentáció tartalmazza.A becsült érték 80 000 000 HUF tartalékkeretet tartalmaz.1 540 030 553

A beszerzés teljes értéke: 1 540 030 553 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Gát építése 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság
Ajánlatkérő neve: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
Postacím: Hatvan utca 8-10.
Postai irányítószám: 4025
Postai város: Debrecen
Kapcsolat
Internetcím: http://www.tivizig.hu 🌏
E-mail: szabolcs.drtoth@tivizig.hu 📧
Telefon: +36 5241067719063 📞
Fax: +36 52316662 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-09-18 📅
Benyújtási határidő: 2012-11-02 📅
Közzététel dátuma: 2012-09-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 181-297353
HL-S szám: 181
További információk

VI.3).1. Ajánlati Biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 15 000 000 HUF; azaz tizenötmillió forint. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-01712089-00000000 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Bankgarancia és biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény választása esetén részenként kell benyújtani az ajánlati biztosítékot. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó: — az átutalást igazoló dokumentummal, vagy, — a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával. VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez az ajánlattevők számára. A helyszíni bejárás időpontja: 2012.10.02. 9:00 óra Találkozás: az ajánlatkérő székhelyének bejáratánál. VI.3).3. Ajánlatok benyújtása: — Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 4 (1 eredeti, 3 másolati) nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011 Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel- 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve és a költségvetést excel formátumban is) be kell benyújtani, — Az ajánlatok benyújtásának helye: MAGYARORSZÁG, 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27, — A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. VI.3).4. Az ajánlatok értékelése: Részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. 1. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítással: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1; 2. részszempont (Megajánlott - FIDIC feltételek szerinti - Jótállási időszak hossza) esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával. Minimum 12 hónap jótállási időszak vállalható, a 36 hónap feletti vállalások már nem kerülnek pontozásra. 3. részszempont: Munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, minimum 2650 nap foglalkoztatás vállalható, a 3790 nap feletti vállalások nem kerülnek pontozásra. VI.3).5 Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. VI.3).6. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. VI.3).7. Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. VI.3).8. Fordítás: Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36§ (3). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. VI.3).9. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. VI.3).10. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell: — az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá, — Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás az erről szóló nyilatkozatot, — A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése: Az ajánlatban meg kell jelölni: — a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, — b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. VI.3).12. A megfelelő kivitelezési minőség biztosítása érdekében, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) rendelkezzen földművek és műtárgyak kivitelezési valamint vízépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival. VI.3).13. A robbanószerkezet-mentesítést végző szakcégnek az ajánlat részeként be kell nyújtania haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény előírásainak megfelelően a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által kiállított, határozatlan ideig évvényes, a haditechnikai szolgáltatás végzésére vonatkozó engedélyének egyszerű másolatát. VI.3).14. A robbanószerkezet-mentesítést végző szakcégnek csatolnia kell ezen tevékenységére vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival. VI.3).15. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR-Contractors’ALL Risk, vagyon és felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 88 000 000 HUF/év és minimum 15 000 000 HUF/káreseményenként Megkötésre (amennyiben nem rendelkezik felelősségbiztosítással), vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó - szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy vagyon és felelősségbiztosításra szól. VI.3).16. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. VI.3).17. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1 P.2 pont III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2. pont, M.3 pont, M.4 pont, M.5 pont VI.3).18. Nyertes Ajánlattevő köteles a munkavégzés alá vont védelmi műveken árvizek idején a saját eszköz- és személyi állományával a TIVIZIG szakaszvédelem vezetőjének irányítása alatt árvíz védekezési feladatokat ellátni (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése alapján). VI.3).19. A tervezett szerződéskötés dátuma: 2013.01.14. VI.3). 20. Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció szabályozza.

További információk

VI.3).1. Ajánlati Biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 15 000 000 HUF; azaz tizenötmillió forint.

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-01712089-00000000 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Bankgarancia és biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény választása esetén részenként kell benyújtani az ajánlati biztosítékot. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:

— az átutalást igazoló dokumentummal, vagy,

— a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás:

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez az ajánlattevők számára. A helyszíni bejárás időpontja: 2012.10.02. 9:00 óra Találkozás: az ajánlatkérő székhelyének bejáratánál.

VI.3).3. Ajánlatok benyújtása:

— Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 4 (1 eredeti, 3 másolati) nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011 Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel- 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve és a költségvetést excel formátumban is) be kell benyújtani,

— Az ajánlatok benyújtásának helye: MAGYARORSZÁG, 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27,

— A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

VI.3).4. Az ajánlatok értékelése:

Részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik.

1. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítással: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1;

2. részszempont (Megajánlott - FIDIC feltételek szerinti - Jótállási időszak hossza) esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával. Minimum 12 hónap jótállási időszak vállalható, a 36 hónap feletti vállalások már nem kerülnek pontozásra.

3. részszempont: Munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, minimum 2650 nap foglalkoztatás vállalható, a 3790 nap feletti vállalások nem kerülnek pontozásra.

VI.3).5 Irányadó idő:

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).6. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.

VI.3).7. Tájékozódási kötelezettség:

Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).8. Fordítás:

Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36§ (3). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

VI.3).9. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).10. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell:

— az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá,

— Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás az erről szóló nyilatkozatot,

— A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése:

Az ajánlatban meg kell jelölni:

— a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

— b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

VI.3).12. A megfelelő kivitelezési minőség biztosítása érdekében, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) rendelkezzen

földművek és műtárgyak kivitelezési valamint vízépítési tevékenységre vonatkozó

ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival.

VI.3).13. A robbanószerkezet-mentesítést végző szakcégnek az ajánlat részeként be kell nyújtania haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény előírásainak megfelelően a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által kiállított, határozatlan ideig évvényes, a haditechnikai szolgáltatás végzésére vonatkozó engedélyének egyszerű másolatát.

VI.3).14. A robbanószerkezet-mentesítést végző szakcégnek csatolnia kell ezen tevékenységére vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival.

VI.3).15. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR-Contractors’ALL Risk, vagyon és felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 88 000 000 HUF/év és minimum 15 000 000 HUF/káreseményenként

Megkötésre (amennyiben nem rendelkezik felelősségbiztosítással), vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó - szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy vagyon és felelősségbiztosításra szól.

VI.3).16. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

VI.3).17. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1 P.2 pont

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2. pont, M.3 pont, M.4 pont, M.5 pont

VI.3).18. Nyertes Ajánlattevő köteles a munkavégzés alá vont védelmi műveken árvizek idején a saját eszköz- és személyi állományával a TIVIZIG szakaszvédelem vezetőjének irányítása alatt árvíz védekezési feladatokat ellátni (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése alapján).

VI.3).19. A tervezett szerződéskötés dátuma: 2013.01.14.

VI.3). 20. Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció szabályozza.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték:

Árvízvédelmi töltésfejlesztés (összesen 37,474 km hosszban) a Tisza folyó bal parti szakasza Tiszafüred és Tiszaeszlár között a következők szerint:

Töltéserősítés:

— 28+800 - 29+600 tkm,

— 35+000 - 45+720 tkm,

— 45+800 - 58+100 tkm,

— 61+170 - 66+342 tkm,

— 66+364 - 67+834 tkm,

— 73+793 - 74+077 tkm,

— 77+637 - 79+412 tkm,

— 91+820 - 93+703 tkm.

Töltés átépítése:

— 58+100 - 61+170 tkm.

I. rendű árvízvédelmi fővédvonali töltésépítés:

— 558 000 m³.

Vízkormányzó vízépítési műtárgy építés, átépítés, rekonstrukció:

— 4 db.

Műtárgybontás:

— 1 db.

Résfalazás:

— 800 m².

Az árvízvédelmi utak tekintetében.

— 4 540 fm építése, becsült nettó értéke 128 000 000 HUF.

A nyertes ajánlattevő feladata lesz az eljárás során rendelkezésére bocsátandó dokumentáció alapján a szükséges lőszermentesítési feladatok elvégzése is.

A részletes feladat meghatározást (közbeszerzési műszaki leírást) a dokumentáció tartalmazza.

A becsült érték 80 000 000 HUF tartalékkeretet tartalmaz.

Időtartam: 30 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:

KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0003: „Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és Rakamaz között”.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

MAGYARORSZÁG,

a Tisza folyó bal parti szakasza Tiszafüred és Tiszaeszlár között a következők szerint:

Töltéserősítés:

— 28+800 - 29+600 tkm,

— 35+000 - 45+720 tkm,

— 45+800 - 58+100 tkm,

— 61+170 - 66+342 tkm,

— 66+364 - 67+834 tkm,

— 73+793 - 74+077 tkm,

— 77+637 - 79+412 tkm,

— 91+820 - 93+703 tkm.

Töltés átépítése: 58+100 - 61+170 tkm,

Műtárgy-felújítás:

— 1+570 tkm tiszafüredi szivattyútelep,

— 12+717 tkm egyeki szivattyútelep,

— 35+146 tkm halastói zsilip,

— 47+172 tkm alsóréti szivattyútelep.

Műtárgybontás:

78+027 tkm tiszadadai zsilip,

Árvízvédelmi útépítés

— 58+100 - 61+170 tkm,

— 66+364 - 67+834 tkm.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, az 57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

3) Az eljárásban nem lehet építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, aki a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének d) pontja alapján nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga az előírja)

4) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1), 2) és 3) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolás módja:

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.- 11. §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 56.§-ában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő maga is nyilatkozhat.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P.1. saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mellékletek nélküli benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges; (Kr. 14. § (1) bekezdés b) pont).

P.2. nyilatkozat az előírt időszak teljes nettó árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából vízépítés) származó árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kr. 14. § (1) bekezdés c) pont).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:

P.1.a)Az ajánlattevőnek vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző három évben több mint egy évben negatív.

A Kr. 14. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplők esetén a működés ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítés) származó árbevétel nem éri el a nettó 1 000 000 000 HUF-ot,

P.1.b) Az ajánlattevőnek vagy jogelődjének vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti eredmény kimutatásában a saját tőke összege kisebb a jegyzett tőkénél a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti év bármelyikében.

P.2. Az ajánlattevő által az előző három naptári évben elért teljes nettó árbevételének átlaga nem éri el:

— a nettó 1 450 000 000 HUF-ot.

És ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (vízépítés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a vizsgált 3 évben összesen:

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdései és a Kr. 14.§ (3) bekezdése szerint is megfelelhetnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:

M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített és átadás-átvétellel lezárult építési szerződéseinek ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (Kr. 16. § (3) bek.). Az igazolásban meg kell adni:

— a megépített létesítmény megnevezését,

— az elvégzett munkák felsorolását,

— az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét,

— közös vállalkozásként teljesített szerződés esetén a tagok által teljesített ellenszolgáltatások összegeit,

— a teljesítés idejét és helyét,

— a szerződést kötő másik fél nevét, címét,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (Kr. 15. § (2) bek. a) pont).

A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható.

M.2. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések leírása. (Kr. 15. § (2) bek. b) pont).

M.3. Az előző 3 éves átlagos statisztikai állományi létszámadatainak és vezető tisztségviselői létszámának megadása, kimutatással alátámasztva Kr. 15. § (2) bek. d) pont).

M.4. Azokanak a szakembereknek (szervezeteknek) -különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezése képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésébe (az M4. pontban felsorolt személyek) szakmai önéletrajzuk, a rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával, szerződés teljesítéséhez szükséges magyar nyelvismeretükről szóló nyilatkozat benyújtásával, végzettségüket igazoló okiratok másolatának csatolásával. (Kr. 15. § (2) bek. e) pont).

Amennyiben a közhiteles nyilvántartásból elérhető a képzettséget igazoló dokumentum, azt ajánlattevőnek nem kell csatolni ajánlatához.

(A dokumentumoknak az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen tartalmazniuk kell.).

M.5. EMAS vagy ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, a tevékenységére vonatkozó környezetirányítási rendszer tanúsítványának csatolása, vagy az ezzel egyenértékű olyan környezetvédelmi intézkedések leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud (Kr. 15. § (2) bek. f) pont).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Ha az ajánlattevő eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább:

— max. 4 db referencia munkából összeadott 30 km árvízvédelmi fejlesztésre vagy rekonstrukcióra kötött építési szerződést,

— amelyek közül legalább egy eléri a nettó 1 450 000 000 HUF-ot,

— és valamelyik tartalmaz 550 000 m³ I. rendű árvízvédelmi fővédvonali töltésépítést,

— legalább két töltéskorona burkolat építésre kötött építési szerződést, melyek közül legalább az egyik eléri a nettó 125 000 000 HUF-ot,

— legalább 4 db víz kormányzó vízépítési műtárgy építésére, átépítésre vagy rekonstrukcióra kötött építési szerződést,

Adott esetben a feltételek teljesíthetőek egy szerződéssel is. Közös vállalkozásként teljesített szerződés esetén csak Ajánlattevő által teljesített részt vesszük figyelembe az alkalmasság vizsgálatakor.

M.2. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és berendezésekkel:

— legalább 3 db minimum 100 kW teljesítményű lánctalpas…

… földtolóval,

… kotrógéppel,

— legalább 2 db minimum 80kW teljesítményű önjáró vibrációs hengerrel.

M.3. Ha ajánlattevő nem rendelkeznek az előző 3 évben évente legalább:

25 fő átlagos statisztikai létszámmal, melyből min. 1 fő vezető tisztségviselő létszám.

M.4. Ha ajánlattevő nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel (egy részen belül egy szakember egyidejűleg csak egy pozícióra jelölhető):

a) Projektvezető (1 fő) aki rendelkezik:

— Felsőfokú végzettséggel,

— Legalább 5 éves szakmai gyakorlattal vízépítési kivitelezés területén,

— Legalább 30 nap egybefüggő árvíz védekezési gyakorlattal,

— műszaki átadás-átvétellel zárult vízépítési kivitelezés megvalósításában projektvezetői tapasztalattal (projektvezetői gyakorlatnak ajánlatkérő elfogad minden olyan tapasztalatot, melyben a szakember a teljes kivitelezési munka megvalósításáért felelt.),

— Besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A. jogosultsággal.

b) Projektvezető helyettes (1 fő) aki rendelkezik:

— Legalább 3 éves szakmai gyakorlattal vízépítési kivitelezés területén,

— műszaki átadás-átvétellel zárult vízépítési kivitelezés megvalósításában projektvezetői tapasztalattal,

c) Szakági építésvezetők akik rendelkeznek:

— felsőfokú végzettséggel.

A 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékben szereplő:

— 2 fő MV-VZ/A. jogosultsággal,

— 1 fő MV-KÉ/A. jogosultsággal.

A 2 jogosultságot egy szakember is igazolhatja,

d) Minőségért felelős (1 fő) aki rendelkezik:

— felsőfokú minőségügyi szakmérnöki végzettséggel,

— legalább 5 éves szakmai tapasztalattal vízépítési beruházások megvalósítása területén.

e) Környezetvédelemért felelős (1 fő) aki rendelkezik:

— felsőfokú környezetvédelmi szakmérnöki végzettséggel,

Minden szakembernek rendelkeznie kell a szerződés teljesítéséhez szükséges magyar nyelvismerettel.

M.5. Ha ajánlattevő nem rendelkezik

földművek és műtárgyak kivitelezési valamint vízépítési tevékenységre (is) vonatkozó:

EMAS vagy ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy:

— bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy,

— az EMAS vagy ISO 14001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett környezetvédelmi vezetési rendszer egyéb bizonyítékaival.

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdései szerint is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Késedelmi kötbér: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 0,05 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő naponta. A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség összegének felső határa a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 3 %-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár elszámolható részének akkora %, amekkora összegű előleget kért Ajánlattevő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdésének megfelelően (maximum nettó Ajánlati Ár 30 %-a), a Kbt. 126.§ (6) szerinti formában (ajánlattevő választása szerint) a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése alapján.

Teljesítési biztosíték: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 2 %-a, a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában.

Jótállási igények teljesítésére vonatkozó biztosíték: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 2 %-a, a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában. A jótállás: minimum 12 hónap.

A Kbt. 126.§ (5) bekezdés alapján a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásától az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés forrásaiból történik.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A számlák kifizetése: A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 27. cím 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§-14.§, Kbt. 130.§.

A beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik.

A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet (1b) bekezdés alapján az ajánlattevő előleg kifizetést kérhet (maximum a nettó Ajánlati Ár elszámolható részének 30 %-a). Az előleg 100 %-ának megfelelő mértékű ajánlattevő által nyújtott előleg-visszafizetési biztosíték teljesítése mellett a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet (1d) bekezdés szerint.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Megrendelő előleget biztosít.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő nyertesség esetére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást, a dokumentációban részletezett minimális tartalommal.

Egyéb különleges feltételek:

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások:

— kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása: (ideiglenes területfoglalás minimalizálása, agyagszállítási útvonalak optimalizálása, zajterhelés és zaj minimalizálása, porterhelés és porozás minimalizálása, parlagfű irtása, elhagyott hulladékok haladéktalan begyűjtése beavatkozási, kiviteli területen),

— környezettudatos rendezvény-körülmények alkalmazása: (rendezvények, egyeztetések, megbeszélések során a meghívókat elektronikus úton kell terjeszteni),

— esélytudatos kommunikáció alkalmazása: (a kivitelezéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és kommunikációban az esélytudatosságot igyekezni kell kifejezni, szegregáció közvetítése, csoportokra vonatkozó meglévő előítéletek növelése nem megengedett),

— A nyertes ajánlattevő köteles a szerződést követő 20 napon belül esélyegyenlőségi tervet készíteni.

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

A fenti bruttó összeget Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-01712089-00000000 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét (Kivitelezés - " KEOP Tisza") és a dokumentáció vételárát. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.

A dokumentáció az Matrix Audit Kft (MAGYARORSZÁG, 4032, Debrecen, Poroszlay út 27.) irodájában, munkanapokon 8:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8:00-10:30 óráig vehető át. Ajánlatkérő a teljes közbeszerzési dokumentációt a zöld szempontokat figyelembe véve kizárólag elektronikus adathordozón (DVD-n) bocsájtja ajánlattevők rendelkezésére.

A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia a dokumentációt.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2012-11-02 📅
A bontás helye: MAGYARORSZÁG, 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.
Hely: MAGYARORSZÁG, 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Egyösszegű Ajánlati ár (nettó HUF) (60)
2. Vállalt jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) (10)
3. Munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása napi 8 órás munkarendben (minimum 2 650 nap, maximum 3 790 nap) (10)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Tóth Szabolcs
Internetcím: www.tivizig.hu 🌏
Név: Matrix Audit Kft.
Postacím: Poroszlay u. 27.
Postai irányítószám: 4032
Kapcsolattartó pont: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
Telefon: +36 52502554 📞
E-mail: sz.hajnalka@matrixaudit.hu 📧
Fax: +36 52502557 📠
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
További információk

VI.3).1. Ajánlati Biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 15 000 000 HUF; azaz tizenötmillió forint.

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-01712089-00000000 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Bankgarancia és biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény választása esetén részenként kell benyújtani az ajánlati biztosítékot. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:

— az átutalást igazoló dokumentummal, vagy,

— a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás:

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez az ajánlattevők számára. A helyszíni bejárás időpontja: 2012.10.02. 9:00 óra Találkozás: az ajánlatkérő székhelyének bejáratánál.

VI.3).3. Ajánlatok benyújtása:

— Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 4 (1 eredeti, 3 másolati) nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011 Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel- 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve és a költségvetést excel formátumban is) be kell benyújtani,

— Az ajánlatok benyújtásának helye: MAGYARORSZÁG, 4032 Debrecen, Poroszlay u. 27,

— A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

VI.3).4. Az ajánlatok értékelése:

Részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik.

1. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítással: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1;

2. részszempont (Megajánlott - FIDIC feltételek szerinti - Jótállási időszak hossza) esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával. Minimum 12 hónap jótállási időszak vállalható, a 36 hónap feletti vállalások már nem kerülnek pontozásra.

3. részszempont: Munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, minimum 2650 nap foglalkoztatás vállalható, a 3790 nap feletti vállalások nem kerülnek pontozásra.

VI.3).5 Irányadó idő:

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).6. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.

VI.3).7. Tájékozódási kötelezettség:

Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).8. Fordítás:

Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36§ (3). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

VI.3).9. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).10. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell:

— az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá,

— Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás az erről szóló nyilatkozatot,

— A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése:

Az ajánlatban meg kell jelölni:

— a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

— b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

VI.3).12. A megfelelő kivitelezési minőség biztosítása érdekében, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) rendelkezzen

földművek és műtárgyak kivitelezési valamint vízépítési tevékenységre vonatkozó

ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival.

VI.3).13. A robbanószerkezet-mentesítést végző szakcégnek az ajánlat részeként be kell nyújtania haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény előírásainak megfelelően a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által kiállított, határozatlan ideig évvényes, a haditechnikai szolgáltatás végzésére vonatkozó engedélyének egyszerű másolatát.

VI.3).14. A robbanószerkezet-mentesítést végző szakcégnek csatolnia kell ezen tevékenységére vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival.

VI.3).15. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR-Contractors’ALL Risk, vagyon és felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 88 000 000 HUF/év és minimum 15 000 000 HUF/káreseményenként

Megkötésre (amennyiben nem rendelkezik felelősségbiztosítással), vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó - szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy vagyon és felelősségbiztosításra szól.

VI.3).16. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

VI.3).17. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1 P.2 pont

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2. pont, M.3 pont, M.4 pont, M.5 pont

VI.3).18. Nyertes Ajánlattevő köteles a munkavégzés alá vont védelmi műveken árvizek idején a saját eszköz- és személyi állományával a TIVIZIG szakaszvédelem vezetőjének irányítása alatt árvíz védekezési feladatokat ellátni (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése alapján).

VI.3).19. A tervezett szerződéskötés dátuma: 2013.01.14.

VI.3). 20. Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció szabályozza.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5.
Forrás: OJS 2012/S 181-297353 (2012-09-18)

További információk (2012-10-29)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2012-10-29 📅
Benyújtási határidő: 2012-11-05 📅
Közzététel dátuma: 2012-11-01 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2012/S 211-346342
Hirdetményre hivatkozik: 2012/S 181-297353
HL-S szám: 211
Forrás: OJS 2012/S 211-346342 (2012-10-29)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2013-01-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 456 320 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-01-11 📅
Közzététel dátuma: 2013-01-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 009-009862
HL-S szám: 9
További információk

Ajánlattevők: 1. Ajánlattevő neve: A-HÍD Építő Zrt. Címe:1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 2. Ajánlattevő neve:KÖTIVIÉP'B Kft. - „KE-VÍZ 21” Zrt. közös ajánlattevők Vezető tag neve:KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. Címe: 5000 Szolnok, Gáz út 1. Tag neve:„KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. Címe: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21. A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: — A-HÍD Építő Zrt.:nem tartozik a törvény hatálya alá.

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország,

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2012-12-20 📅
Név: A-HÍD Építő Zrt.
Postacím: Karikás Frigyes u. 20.
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: hodula.nandor@hid.hu 📧
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK07743

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó utca 5.
Forrás: OJS 2013/S 009-009862 (2013-01-11)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (16 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (12)

Vízi létesítmények építése (1)

Gátak, csatornák, öntözőcsatornák és vízvezetékek építése (1)

Gátak és hasonló rögzített szerkezetek építése

Gát építése