1. rész: Vállalkozási szerződés az „Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” megnevezésű KEOP-1.2.0-/2F/09-2010-0067 azonosítószámú, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Nagyecsed - Fábiánháza települések szennyvízelvezetési és közös szennyvíztisztítási munkáinak” tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint. 2. rész: Vállalkozási szerződés az „Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” megnevezésű KEOP-1.2.0-/2F/09-2010-0067 azonosítószámú, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Mérk - Vállaj - Tiborszállás települések szennyvízelvezetési és közös szennyvíztisztítási munkáinak” tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2013-08-14. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2013-06-28.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás

Mi az?

Hol?

• Észak-Alföld › Szabolcs-Szatmár-Bereg

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2013-06-28	Ajánlati felhívás
2013-08-07	További információk
2013-08-27	További információk
2013-09-05	További információk
2013-11-13	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2013-06-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szennyvízcsatorna építése
Mennyiség vagy érték:

1. rész: Vállalkozási szerződés az „Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” megnevezésű KEOP-1.2.0-/2F/09-2010-0067 azonosítószámú, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Nagyecsed - Fábiánháza települések szennyvízelvezetési és közös szennyvíztisztítási munkáinak” tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerintSzennyvízelvezetés Műszaki tartalom:- Bekötés (gravitációs + nyomott): 3 131 db- Bekötövezeték (gravitációs + nyomott): 26 300 fm- Átemelő (házi): 2 db- Gravitációs gerinc vezeték: 43 300 fm- Nyomóvezeték: 15 850 fm- Átemelő (hálózati): 56 db- nem elszámolható műszaki tartalom:- Gravitációs szennyvízcsatorna: 386 fm- Gravitációs bekötővezeték: 222 fmSzennyvíztisztító telep Műszaki tartalom:- 690 m³/d, 9535 LE kapacitású szennyvíztisztító telep- 787m2 iszaptárolóA teljes becsült érték 3 188 351 528 HUF, mely 50 017 227 HUF tartalékkeretet és 13 634 000 HUF nem elszámolható költséget tartalmaz. (Ebből a telep becsült értéke 514 976 353,- HUF, mely 8 137 792,- HUF tartalékkeretet tartalmaz, a hálózat becsült értéke 2 673 375 175 HUF, mely 41 879 435 HUF tartalékkeretet és 13 634 000 HUF nem elszámolható költséget tartalmaz.)2. rész: Vállalkozási szerződés az „Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” megnevezésű KEOP-1.2.0-/2F/09-2010-0067 azonosítószámú, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Mérk - Vállaj - Tiborszállás települések szennyvízelvezetési és közös szennyvíztisztítási munkáinak” tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerintSzennyvízelvezetés Műszaki tartalom:- Bekötés (gravitációs + nyomott): 1623 db- Bekötövezeték (gravitációs + nyomott): 15 300 fm- Gravitációs gerinc vezeték: 27 500 fm- Nyomóvezeték: 17 992 fm- Átemelő (hálózati): 26 dbSzennyvíztisztító telep Műszaki tartalom:- 340 m³/d, 4885 LE kapacitású szennyvíztisztító telepA becsült érték 1 902 829 772 HUF, mely 29 982 773 HUF tartalékkeretet tartalmaz. (Ebből a telep becsült értéke 378 614 403 HUF, mely 5 982 964 HUF tartalékkeretet tartalmaz, a hálózat becsült értéke 1 524 215 369 HUF, mely 23 999 809 HUF tartalékkeretet tartalmaz.)Mindkét rész esetében a hálózatok vonatkozásában:- Lőszermentesítés, vákuumkutas és nyílt víztartásos víztelenítés,- A csatornahálózat építést követő úthelyreállítás,- 6 hónap próbaüzem lefolytatása,- A részletes feladat meghatározást (közbeszerzési műszaki leírást) a dokumentáció tartalmazza.mindkét rész esetében a telepek vonatkozásában:- kivitelezéshez és üzemeltetéshez szükséges minden terv, tervdokumentáció teljeskörű elkészítése- építési engedélyezési tervek elkészítése- építési engedély beszerzése- a Megrendelői Követelmények az elsődleges irányadó követelmények- amennyiben ajánlattevő az Ajánlati Dokumentáció 5. Kötetében foglaltaktól (rendelkezésre álló tervektől) eltérő technológiát, műszaki megoldást kíván megajánlani vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet.Ebben az esetben Vállalkozó feladatát képezi (saját költségén) a- vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése- vízjogi létesítési engedély beszerzéseA Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közutakon teljes sávszélességben történő aszfaltozása a projektben képződött maradványforrás, illetve a projekt tartalékkerete terhére számolható el.A megadott műszaki mennyiségek tájékoztató jellegűek!A becsült érték 80 000 000 HUF tartalékkeretet és 13 634 000 nem elszámolható költséget tartalmaz.5 091 181 300

Mennyiség vagy érték

A beszerzés teljes értéke: 3 188 351 528 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Szennyvízcsatorna építése 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás egy vagy több tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás
Postacím: Árpád utca 32.
Postai irányítószám: 4355
Postai város: Nagyecsed
Kapcsolat
E-mail: polgarmester@nagyecsed.hu 📧
Telefon: +36 44545001 📞
Fax: +36 44545001 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-06-28 📅
Benyújtási határidő: 2013-08-14 📅
Közzététel dátuma: 2013-07-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 127-217037
HL-S szám: 127
További információk

VI.3).1. Ajánlati Biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege az 1. rész esetében.15 000 000,- HUF; azaz Tizenötmillió forint, a 2. rész esetében.9 000 000,- HUF, azaz Kilencmillió forint. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az OTP banknál vezetett 11744041-15760779-00000000 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Bankgarancia és biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény választása esetén részenként kell benyújtani az ajánlati biztosítékot. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó: - az átutalást igazoló dokumentummal, vagy - a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával. VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, mivel a munkaterület nem elzárt, szabadon megtekinthető. Az Ajánlatkérő számára írásban megküldött a helyszín megtekintése során felmerült kérdéseik a kiegészítő tájékoztatás keretén belül kerülnek megválaszolásra az ajánlati felhívásnak megfelelően. VI.3).3. Ajánlatok benyújtása: - Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 2 (1 eredeti, 1 másolati) nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011 Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel- 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve és a költségvetést excel formátumban is) be kell benyújtani . - Az ajánlatok benyújtásának helye: Magyarország 4032 Debrecen, Poroszlay út 27. - A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli, - Amennyiben az eredeti illetve másolat valamint elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre. VI.3).4. Az ajánlatok értékelése: Részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. 1. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítással: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1; 2. részszempont (Megajánlott - FIDIC feltételek szerinti - Jótállási időszak hossza) esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával. Minimum 24 hónap jótállási időszak vállalható, a 36 hónap feletti vállalások már nem kerülnek pontozásra. 3. részszempont: Munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása a szerződés keretén belül esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, minimum 20 nap foglalkoztatás vállalható, a 100 nap feletti vállalások nem kerülnek pontozásra. 4. részszempont: A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítással: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1; 5. részszempont: Környezetvédelmi terv kidolgozottsága esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 1. pontja szerinti pontozást követő arányosítás módszerével állapítja meg a pontokat. VI.3).5 Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. VI.3).6. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, kivétel a referencia munkák esetében, ahol a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. VI.3).7. Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. VI.3).8. Fordítás: Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. ( Kbt. 36§ (3). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. VI.3).9. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. VI.3).10. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell : - az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. - Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás az erről szóló nyilatkozatot - A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése: Az ajánlatban meg kell jelölni: - a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, - b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni VI.3).12. A megfelelő kivitelezési minőség biztosítása érdekében, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) rendelkezzen mélyépítésre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival. Ajánlattevő ajánlatához csatoljon szándéknyilatkozatot, hogy a fenti tanúsítványt vagy a minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre bocsájtja. Tárgyi dokumentumok megléte a szerződéskötés feltétele. VI.3).13. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR-Contractors'ALL Risk, felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél az 1. rész esetében minimum 160 000 000 HUF/év és minimum 26 000 000 HUF/káreseményenként, a 2. rész esetében minimum 95 000 000 HUF/év és minimum 15 000 000 HUF/káreseményenként Megkötésre (amennyiben nem rendelkezik felelősségbiztosítással), vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó - szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy felelősségbiztosításra szól. VI.3).14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. VI.3).15. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1 P.2 pont III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2. pont, M.3 pont, M.4 pont, M.5 pont VI.3).16 Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy nyertessége esetén az ajánlatban megajánlott szakemberek, az előírt vonatkozó jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, illetve azt a szerződés teljesítése során fenntartják. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. VI.3). 17. Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció szabályozza.

További információk

VI.3).1. Ajánlati Biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege az 1. rész esetében.15 000 000,- HUF; azaz Tizenötmillió forint,

a 2. rész esetében.9 000 000,- HUF, azaz Kilencmillió forint.

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az OTP banknál vezetett 11744041-15760779-00000000 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Bankgarancia és biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény választása esetén részenként kell benyújtani az ajánlati biztosítékot. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:

- az átutalást igazoló dokumentummal, vagy

- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, mivel a munkaterület nem elzárt, szabadon megtekinthető.

Az Ajánlatkérő számára írásban megküldött a helyszín megtekintése során felmerült kérdéseik a kiegészítő tájékoztatás keretén belül kerülnek megválaszolásra az ajánlati felhívásnak megfelelően.

VI.3).3. Ajánlatok benyújtása:

- Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 2 (1 eredeti, 1 másolati) nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011 Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel- 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve és a költségvetést excel formátumban is) be kell benyújtani .

- Az ajánlatok benyújtásának helye: Magyarország 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.

- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli,

- Amennyiben az eredeti illetve másolat valamint elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre.

VI.3).4. Az ajánlatok értékelése:

Részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik.

1. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítással: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1;

2. részszempont (Megajánlott - FIDIC feltételek szerinti - Jótállási időszak hossza) esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával. Minimum 24 hónap jótállási időszak vállalható, a 36 hónap feletti vállalások már nem kerülnek pontozásra.

3. részszempont: Munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása a szerződés keretén belül esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, minimum 20 nap foglalkoztatás vállalható, a 100 nap feletti vállalások nem kerülnek pontozásra.

4. részszempont: A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítással: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1;

5. részszempont: Környezetvédelmi terv kidolgozottsága esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 1. pontja szerinti pontozást követő arányosítás módszerével állapítja meg a pontokat.

VI.3).5 Irányadó idő:

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).6. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, kivétel a referencia munkák esetében, ahol a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.

VI.3).7. Tájékozódási kötelezettség:

Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).8. Fordítás:

Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. ( Kbt. 36§ (3). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

VI.3).9. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).10. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell :

- az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.

- Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás az erről szóló nyilatkozatot

- A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése:

Az ajánlatban meg kell jelölni:

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

- b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni

VI.3).12. A megfelelő kivitelezési minőség biztosítása érdekében, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) rendelkezzen

mélyépítésre vonatkozó

ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival. Ajánlattevő ajánlatához csatoljon szándéknyilatkozatot, hogy a fenti tanúsítványt vagy a minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre bocsájtja. Tárgyi dokumentumok megléte a szerződéskötés feltétele.

VI.3).13. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR-Contractors'ALL Risk, felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél az 1. rész esetében minimum 160 000 000 HUF/év és minimum 26 000 000 HUF/káreseményenként,

a 2. rész esetében minimum 95 000 000 HUF/év és minimum 15 000 000 HUF/káreseményenként

Megkötésre (amennyiben nem rendelkezik felelősségbiztosítással), vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó - szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy felelősségbiztosításra szól.

VI.3).14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

VI.3).15. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1 P.2 pont

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2. pont, M.3 pont, M.4 pont, M.5 pont

VI.3).16 Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy nyertessége esetén az ajánlatban megajánlott szakemberek, az előírt vonatkozó jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, illetve azt a szerződés teljesítése során fenntartják. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

VI.3). 17. Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció szabályozza.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

2. rész: Vállalkozási szerződés az „Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” megnevezésű KEOP-1.2.0-/2F/09-2010-0067 azonosítószámú, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Mérk - Vállaj - Tiborszállás települések szennyvízelvezetési és közös szennyvíztisztítási munkáinak” tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

A rész száma: 1
A rész elnevezése: Vállalkozási szerződés az „Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” megnevezésű KEOP-1.2.0-/2F/09-2010-0067 azonosítószámú, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Nagyecsed - Fábiánháza települések szennyvízelvezetési és közös szennyvíztisztítási munkáinak” tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Rövid leírás:

Nagyecsed - Fábiánháza települések szennyvízelvezetési és közös szennyvíztisztítási munkáinak” tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása.

Mennyiség vagy érték: Szennyvízelvezetés Műszaki tartalom:- Bekötés (gravitációs + nyomott): 3131 db- Bekötövezeték (gravitációs + nyomott): 26 300 fm- Átemelő (házi): 2 db- Gravitációs gerinc vezeték: 43 300 fm- Nyomóvezeték: 15 850 fm- Átemelő (hálózati): 56 db- nem elszámolható műszaki tartalom:- Gravitációs szennyvízcsatorna: 386 fm- Gravitációs bekötővezeték: 222 fmSzennyvíztisztító telep Műszaki tartalom:- 690 m³/d, 9 535 LE kapacitású szennyvíztisztító telep- 787m2 iszaptárolóA hálózatok vonatkozásában:- Lőszermentesítés, vákuumkutas és nyílt víztartásos víztelenítés,- A csatornahálózat építést követő úthelyreállítás,- 6 hónap próbaüzem lefolytatása,- A részletes feladat meghatározást (közbeszerzési műszaki leírást) a dokumentáció tartalmazza.A telep vonatkozásában:- kivitelezéshez és üzemeltetéshez szükséges minden terv, tervdokumentáció teljeskörű elkészítése- építési engedélyezési tervek elkészítése- építési engedély beszerzése- a Megrendelői Követelmények az elsődleges irányadó követelmények- amennyiben ajánlattevő az Ajánlati Dokumentáció 5. Kötetében foglaltaktól (rendelkezésre álló tervektől) eltérő technológiát, műszaki megoldást kíván megajánlani vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet.Ebben az esetben Vállalkozó feladatát képezi (saját költségén) a- vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése- vízjogi létesítési engedély beszerzéseA Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közutakon teljes sávszélességben történő aszfaltozása a projektben képződött maradványforrás, illetve a projekt tartalékkerete terhére számolható el.A megadott műszaki mennyiségek tájékoztató jellegűek!A teljes becsült érték 3 188 351 528 HUF, mely 50 017 227 HUF tartalékkeretet és 13 634 000 HUF nem elszámolható költséget tartalmaz. (Ebből a telep becsült értéke 514 976 353 HUF, mely 8 137 792 HUF tartalékkeretet tartalmaz, a hálózat becsült értéke 2 673 375 175 HUF, mely 41 879 435 HUF tartalékkeretet és 13 634 000 HUF nem elszámolható költséget tartalmaz.)

Szennyvízelvezetés Műszaki tartalom:

- Bekötés (gravitációs + nyomott): 3131 db

- Bekötövezeték (gravitációs + nyomott): 26 300 fm

- Átemelő (házi): 2 db

- Gravitációs gerinc vezeték: 43 300 fm

- Nyomóvezeték: 15 850 fm

- Átemelő (hálózati): 56 db

- nem elszámolható műszaki tartalom:

- Gravitációs szennyvízcsatorna: 386 fm

- Gravitációs bekötővezeték: 222 fm

Szennyvíztisztító telep Műszaki tartalom:

- 690 m³/d, 9 535 LE kapacitású szennyvíztisztító telep

- 787m2 iszaptároló

A hálózatok vonatkozásában:

- Lőszermentesítés, vákuumkutas és nyílt víztartásos víztelenítés,

- A csatornahálózat építést követő úthelyreállítás,

- 6 hónap próbaüzem lefolytatása,

- A részletes feladat meghatározást (közbeszerzési műszaki leírást) a dokumentáció tartalmazza.

A telep vonatkozásában:

- kivitelezéshez és üzemeltetéshez szükséges minden terv, tervdokumentáció teljeskörű elkészítése

- építési engedélyezési tervek elkészítése

- építési engedély beszerzése

- a Megrendelői Követelmények az elsődleges irányadó követelmények

- amennyiben ajánlattevő az Ajánlati Dokumentáció 5. Kötetében foglaltaktól (rendelkezésre álló tervektől) eltérő technológiát, műszaki megoldást kíván megajánlani vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet.

Ebben az esetben Vállalkozó feladatát képezi (saját költségén) a

- vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése

- vízjogi létesítési engedély beszerzése

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közutakon teljes sávszélességben történő aszfaltozása a projektben képződött maradványforrás, illetve a projekt tartalékkerete terhére számolható el.

A megadott műszaki mennyiségek tájékoztató jellegűek!

A teljes becsült érték 3 188 351 528 HUF, mely 50 017 227 HUF tartalékkeretet és 13 634 000 HUF nem elszámolható költséget tartalmaz. (Ebből a telep becsült értéke 514 976 353 HUF, mely 8 137 792 HUF tartalékkeretet tartalmaz, a hálózat becsült értéke 2 673 375 175 HUF, mely 41 879 435 HUF tartalékkeretet és 13 634 000 HUF nem elszámolható költséget tartalmaz.)

Időtartam: 18 hónap
A rész száma: 2
A rész elnevezése: Vállalkozási szerződés az „Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” megnevezésű KEOP-1.2.0-/2F/09-2010-0067 azonosítószámú, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „Mérk - Vállaj - Tiborszállás települések szennyvízelvezetési és közös szennyvíztisztítási munkáinak” tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
Rövid leírás:

Mérk - Vállaj - Tiborszállás települések szennyvízelvezetési és közös szennyvíztisztítási munkáinak

Mennyiség vagy érték: Gravitációs és nyomott csatornák összesítése:Szennyvízelvezetés Műszaki tartalom:- Bekötés (gravitációs + nyomott): 1623 db- Bekötövezeték (gravitációs + nyomott): 15 300 fm- Gravitációs gerinc vezeték: 27 500 fm- Nyomóvezeték: 17 992 fm- Átemelő (hálózati): 26 dbSzennyvíztisztító telep Műszaki tartalom:- 340 m³/d, 4885 LE kapacitású szennyvíztisztító telepA hálózatok vonatkozásában:- Lőszermentesítés, vákuumkutas és nyílt víztartásos víztelenítés,- A csatornahálózat építést követő úthelyreállítás,- 6 hónap próbaüzem lefolytatása,- A részletes feladat meghatározást (közbeszerzési műszaki leírást) a dokumentáció tartalmazza.A telep vonatkozásában:- kivitelezéshez és üzemeltetéshez szükséges minden terv, tervdokumentáció teljeskörű elkészítése- építési engedélyezési tervek elkészítése- építési engedély beszerzése- a Megrendelői Követelmények az elsődleges irányadó követelmények- amennyiben ajánlattevő az Ajánlati Dokumentáció 5. Kötetében foglaltaktól (rendelkezésre álló tervektől) eltérő technológiát, műszaki megoldást kíván megajánlani vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet.Ebben az esetben Vállalkozó feladatát képezi (saját költségén) a- vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése- vízjogi létesítési engedély beszerzéseA Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közutakon teljes sávszélességben történő aszfaltozása a projektben képződött maradványforrás, illetve a projekt tartalékkerete terhére számolható el.A megadott műszaki mennyiségek tájékoztató jellegűek!A becsült érték 1 902 829 772 HUF, mely 29 982 773 HUF tartalékkeretet tartalmaz. (Ebből a telep becsült értéke 378 614 403 HUF, mely 5 982 964 HUF tartalékkeretet tartalmaz, a hálózat becsült értéke 1 524 215 369 HUF, mely 23 999 809 HUF tartalékkeretet tartalmaz.)

Gravitációs és nyomott csatornák összesítése:

- Bekötés (gravitációs + nyomott): 1623 db

- Bekötövezeték (gravitációs + nyomott): 15 300 fm

- Gravitációs gerinc vezeték: 27 500 fm

- Nyomóvezeték: 17 992 fm

- Átemelő (hálózati): 26 db

- 340 m³/d, 4885 LE kapacitású szennyvíztisztító telep

A becsült érték 1 902 829 772 HUF, mely 29 982 773 HUF tartalékkeretet tartalmaz. (Ebből a telep becsült értéke 378 614 403 HUF, mely 5 982 964 HUF tartalékkeretet tartalmaz, a hálózat becsült értéke 1 524 215 369 HUF, mely 23 999 809 HUF tartalékkeretet tartalmaz.)

- Bekötés (gravitációs + nyomott): 3 131 db

- 690 m³/d, 9535 LE kapacitású szennyvíztisztító telep

A teljes becsült érték 3 188 351 528 HUF, mely 50 017 227 HUF tartalékkeretet és 13 634 000 HUF nem elszámolható költséget tartalmaz. (Ebből a telep becsült értéke 514 976 353,- HUF, mely 8 137 792,- HUF tartalékkeretet tartalmaz, a hálózat becsült értéke 2 673 375 175 HUF, mely 41 879 435 HUF tartalékkeretet és 13 634 000 HUF nem elszámolható költséget tartalmaz.)

Mindkét rész esetében a hálózatok vonatkozásában:

mindkét rész esetében a telepek vonatkozásában:

A becsült érték 80 000 000 HUF tartalékkeretet és 13 634 000 nem elszámolható költséget tartalmaz.

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:

KEOP-1.2.0-/2F/09-2010-0067 számú projekt Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország,

Nagyecsed, Fábiánháza, Mérk, Vállaj és Tiborszállás települések közigazgatási területe.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, az 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

3) Az eljárásban nem lehet építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, aki a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének d) pontja alapján nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga az előírja)

4) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1), 2) és 3) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolás módja:

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.- 11. §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

2.A Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerint az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 56.§-ában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontban meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő maga is nyilatkozhat.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a benyújtandó igazolásokról és nyilatkozatokról a Közbeszerzési Hatóság útmutatót adott ki ( elérhető: www.kozbeszerzes.hu):

- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 58. szám, 2012.05.23.)

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.)

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:

P.1. saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mellékletek nélküli benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges; (Kr. 14. § (1) bekezdés b) pont)

P.2. nyilatkozat az előző három naptári évben (2010., 2011., 2012.) elért teljes nettó árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építés) származó árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kr. 14. § (1) bekezdés c) pont).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:

P.1. Az ajánlattevőnek vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző három év közül kettőnél több évben negatív.

A Kr. 14. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplők esetén a működés ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (szennyvízcsatorna hálózat és/vagy szennyvíztisztító telep építés és/vagy bővítés) származó árbevétel nem éri el

az 1. rész esetén a nettó 3 180 000 000 HUF-ot,

a 2. rész esetén a nettó 1 900 000 000 HUF-ot.

P.2. Az ajánlattevő által az előző három naptári évben (2010., 2011., 2012.) elért teljes nettó árbevételének átlaga nem éri el

az 1. rész esetén a nettó 2 125 000 000 HUF-ot,

a 2. rész esetén a nettó 1 268 000 000 HUF-ot.

És ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (szennyvízcsatorna hálózat és/vagy szennyvíztisztító telep építés és/vagy bővítés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele évente nem éri el a vizsgált 3 évben:

az 1. rész esetében a szennyvíztisztító telep építésből és/vagy bővítésből a nettó 250 000 000 HUF-ot és szennyvízcsatorna hálózat építésből a nettó 1 780 000 000 HUF-ot,

az 2. rész esetében a szennyvíztisztító telep építésből és/vagy bővítésből a nettó 150 000 000 HUF-ot és szennyvízcsatorna hálózat építésből a nettó 1 000 000 000 HUF-ot,

Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a P.2 pontban részenként feltüntetett értékek összegét kell teljesíteni.

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdései és a Kr. 14.§ (3) bekezdése szerint is megfelelhetnek.

A P.1 pont alkalmassági feltételei kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, így közös ajánlattevők esetén elegendő ha a közös ajánlattevők egyike felel meg, tekintettel a Kbt. 55.§ (4) bekezdésére.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:

M.1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített és átadás-átvétellel lezárult építési szerződéseinek ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (Kr. 16. § (3) bek.szerint). Az igazolásban meg kell adni:

- a megépített létesítmény megnevezését,

- az elvégzett munkák felsorolását,

- az ellenszolgáltatás nettó összegét

- közös vállalkozásként teljesített szerződés esetén a tagok által teljesített ellenszolgáltatások összegeit,

- a teljesítés idejét és helyét,

- a szerződést kötő másik fél nevét, címét,

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (Kr. 15. § (2) bek. a) pont).

A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható.

M.2. Az előző 3 éves (2010, 2011, 2012.) átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról, készült kimutatással Kr. 15. § (2) bek. d) pont)

M.3. Azokanak a szakembereknek (szervezeteknek) -különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezése képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésébe (az M4. pontban felsorolt személyek) szakmai önéletrajzuk, a rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával, végzettségüket, képzettségüket igazoló okiratok másolatának csatolásával. (Kr. 15. § (2) bek. e) pont).

Magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében a jogosultság meglétét ajánlatkérő a közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi az értékelés során. A jogosultság elérési útvonalát az ajánlatban meg kell adni. Amennyiben nem szerepel a szakember a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás nem elérhető, akkor a jogosultságot igazoló dokumentum másolatának benyújtása szükséges.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását kell benyújtani..

(A dokumentumoknak az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen tartalmazniuk kell.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Ha az ajánlattevő eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább:

az 1. rész esetében:

- 1 darab 2 500 000 000 HUF értékű, szennyvízcsatorna létesítmény kivitelezésére kötött építési szerződést, mely legalább 2 db település csatornahálózatát érintette,

-melyben legalább 16 000 fm nyomó és nyomás alatti vezeték

-melyben legalább 42 000 fm gravitációs gerincvezeték építése valósult meg.

-melyben legalább 15 db komplett átemelő építése valósult meg

a 2. rész esetében:

- 1 darab 1 500 000 000 HUF értékű, szennyvízcsatorna létesítmény kivitelezésére kötött építési szerződést, mely legalább 2 település csatornahálózatát érintett,

-melyben legalább 13 500 fm nyomó és nyomás alatti vezeték

-melyben legalább 31 000 fm gravitációs gerincvezeték építése valósult meg.

-melyben legalább 10 db komplett átemelő építése valósult meg

Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a M.1 pontban részenként feltüntetett

feltételek összegét kell teljesíteni. Ajánlattevő mindkét részre történő ajánlattétel esetén egy referenciával is megfelelhet a két rész feltételeinek.

Közös vállalkozásként teljesített szerződés esetén csak Ajánlattevő által teljesített részt vesszük figyelembe az alkalmasság vizsgálatakor.

M.2. Ha ajánlattevő nem rendelkeznek az előző 3 évben (2010, 2011, 2012.) évente legalább:

az 1. rész esetében 40 fő, a 2. rész esetében:

30 fő átlagos statisztikai létszámmal, melyből min. 1 fő vezető tisztségviselő létszám.

Mindkét részre történő ajánlattétel esetén, az M.2. pontban részenként feltüntetett létszám összegét kell teljesíteni, kivéve a vezető tisztségviselő létszám, ahol összességében elég 1 fő.

M.3. Ha ajánlattevő nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:

Projektvezető (1 fő) aki rendelkezik:

-A 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész 2.1 pont szerinti végzettséggel, és szakmai gyakorlattal,

- műszaki átadás-átvétellel zárult, szennyvízcsatornázás kivitelezés megvalósításában, projektvezetői tapasztalattal (projektvezetői gyakorlatnak ajánlatkérő elfogad minden olyan tapasztalatot, melyben a szakember a teljes kivitelezési munka megvalósításáért felelt.)

A szakember egyidejűleg más pozícióra nem jelölhető.

Több részre történő ajánlattétel esetében is elegendő 1 fő bemutatása.

Projektvezető helyettes (1 fő) aki rendelkezik:

- műszaki átadás-átvétellel zárult, szennyvíztelep építés, bővítés megvalósításában, projektvezetői tapasztalattal (projektvezetői gyakorlatnak ajánlatkérő elfogad minden olyan tapasztalatot, melyben a szakember a teljes kivitelezési munka megvalósításáért felelt.)

Szakági szennyvíztelep építésében közreműködő építésvezető(k) (1-1 fő, összesen 2 fő) aki rendelkezik:

- A 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. melléklet I. rész 1. pont szerinti végzettséggel, és szakmai gyakorlattal,

- Legalább 3 éves szakmai gyakorlattal, építés vezetőként szennyvíztisztító-telep építése területén

A szakember(ek) egyidejűleg más pozícióra nem jelölhetők.

Több részre történő ajánlattétel esetében annyiszor kell rendelkezni ezekkel a szakemberekkel, ahány részre ajánlatot tesz az Ajánlattevő.

Szakági szennyvízhálózat építésében közreműködő építésvezető(k) (1-1 fő, összesen 2 fő) aki rendelkezik:

A 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész 2.1 pont szerinti végzettséggel, és szakmai gyakorlattal,

- A 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/B jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész 1.1.2. pont szerinti végzettséggel, és szakmai gyakorlattal,

- Legalább 3 éves szakmai gyakorlattal, építés vezetőként szennyvízcsatorna építése területén

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdései szerint is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Késedelmi kötbér: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 0,05 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő naponta. A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség összegének felső határa a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 3 %-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték:

A szerződés elszámolható összegének 10%-án felüli előleg összege a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdésében rögzített mértékig (maximum a szerződés elszámolható összegének 30%-a), a Kbt. 126.§ (6) a) pontja, illetőleg a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése szerinti formában (ajánlattevő választása szerint). A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A nem elszámolható részre vonatkozóan az előleg 100%-ának megfelelő mértékű ajánlattevő által nyújtott előleg-visszafizetési biztosíték teljesítése mellett a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. § szerint.

Teljesítési biztosíték: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 2 %-a, a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában.

Jótállási igények teljesítésére vonatkozó biztosíték: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 2 %-a, a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában. A jótállás: minimum 24 hónap. A jótállás vállalása értékelésre kerülő részszempont, melynek maximált összege a felhívás IV.2.1 pontjában került rögzítésre. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A Kbt. 126.§ (5) bekezdés alapján a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásától az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés elszámolható költségeit a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül 85,000000 %-ban az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és 15,000000 %-ban az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza. A nem elszámolható tételeket a Megrendelő saját forrásból finanszírozza.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A számlák kifizetése: A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek szállítói kifizetés keretében kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 27. cím 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§, Kbt. 130.§ (3) bekezdés.

A beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik.

A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

Az elszámolható részre vonatkozóan a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet (1b) bekezdés alapján az ajánlattevő előleg kifizetést kérhet (maximum a nettó Ajánlati Ár elszámolható részének 30%-a). A 4/2011 Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdés alapján az ajánlattevő előleg kifizetést kérhet (maximum a szerződés elszámolható összegének 30%-a). A szállítói előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1c) illetve (1e)-(1g) bekezdései, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-ban foglaltak az irányadóak.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő nyertesség esetére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást, a dokumentációban részletezett minimális tartalommal.

Egyéb különleges feltételek:

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági elvárások:

- kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, zöld beszerzés:

- környezettudatos rendezvény-körülmények alkalmazása:

- esélytudatos kommunikáció alkalmazása

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

A fizetés feltételei és módja: a fenti bruttó összeget az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet részére (MATRIX AUDIT KFT.) Volksbank Zrt..-nél vezetett 14100361-92928249-02000005 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét (Kivitelezés KEOP Ecsedi-láp) és a dokumentáció vételárát. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.

A dokumentáció az Matrix Audit Kft (4032, Debrecen, Poroszlay út 27.) irodájában, munkanapokon 8:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8:00-11:00 óráig vehető át. Az előbbiekben Megadott időpontokban a dokumentációba való betekintésre van lehetőség. Ajánlatkérő a teljes közbeszerzési dokumentációt a zöld szempontokat figyelembe véve kizárólag elektronikus adathordozón (DVD-n) bocsájtja ajánlattevők rendelkezésére.

A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia a dokumentációt.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2013-08-14 📅
A bontás helye: MAGYARORSZÁG, 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Hely: MAGYARORSZÁG, 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerint.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Egyösszegű Ajánlati ár (nettó HUF) (70)
2. Vállalt jótállás (minimum 24 hónap, maximum 36 hónap) (10)
3. Munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása a szerződés keretén belül napi 8 órás munkarendben (minimum 10 nap, maximum 100 nap) (5)
4. A szennyvíztelep fajlagos villamos energia felhasználása (kWh/m3 tisztított szennyvíz) (40)
5. Fenntarthatósági terv kidolgozottsága (10)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK16981
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kovács Lajos
Név: Matrix Audit Kft.
Postacím: Poroszlay út. 27.
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Kapcsolattartó pont: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
Telefon: +36 52502554 📞
E-mail: sz.hajnalka@matrixaudit.hu 📧
Fax: +36 52502557 📠
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
További információk

VI.3).1. Ajánlati Biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege az 1. rész esetében.15 000 000,- HUF; azaz Tizenötmillió forint,

a 2. rész esetében.9 000 000,- HUF, azaz Kilencmillió forint.

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az OTP banknál vezetett 11744041-15760779-00000000 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Bankgarancia és biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény választása esetén részenként kell benyújtani az ajánlati biztosítékot. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:

- az átutalást igazoló dokumentummal, vagy

- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, mivel a munkaterület nem elzárt, szabadon megtekinthető.

Az Ajánlatkérő számára írásban megküldött a helyszín megtekintése során felmerült kérdéseik a kiegészítő tájékoztatás keretén belül kerülnek megválaszolásra az ajánlati felhívásnak megfelelően.

VI.3).3. Ajánlatok benyújtása:

- Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 2 (1 eredeti, 1 másolati) nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011 Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel- 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve és a költségvetést excel formátumban is) be kell benyújtani .

- Az ajánlatok benyújtásának helye: Magyarország 4032 Debrecen, Poroszlay út 27.

- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli,

- Amennyiben az eredeti illetve másolat valamint elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre.

VI.3).4. Az ajánlatok értékelése:

Részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik.

1. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítással: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1;

2. részszempont (Megajánlott - FIDIC feltételek szerinti - Jótállási időszak hossza) esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával. Minimum 24 hónap jótállási időszak vállalható, a 36 hónap feletti vállalások már nem kerülnek pontozásra.

3. részszempont: Munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása a szerződés keretén belül esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, minimum 20 nap foglalkoztatás vállalható, a 100 nap feletti vállalások nem kerülnek pontozásra.

4. részszempont: A legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.A fejezet 1. pontja ba) alpontja szerinti fordított arányosítással: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1;

5. részszempont: Környezetvédelmi terv kidolgozottsága esetén: A Közbeszerzési Hatóság 2012.június 1.-i útmutatója ( KÉ 2012. évi 61. szám) III.B fejezet 1. pontja szerinti pontozást követő arányosítás módszerével állapítja meg a pontokat.

VI.3).5 Irányadó idő:

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).6. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia, kivétel a referencia munkák esetében, ahol a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.

VI.3).7. Tájékozódási kötelezettség:

Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).8. Fordítás:

Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. ( Kbt. 36§ (3). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

VI.3).9. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).10. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell :

- az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.

- Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás az erről szóló nyilatkozatot

- A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése:

Az ajánlatban meg kell jelölni:

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

- b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni

VI.3).12. A megfelelő kivitelezési minőség biztosítása érdekében, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) rendelkezzen

mélyépítésre vonatkozó

ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival. Ajánlattevő ajánlatához csatoljon szándéknyilatkozatot, hogy a fenti tanúsítványt vagy a minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre bocsájtja. Tárgyi dokumentumok megléte a szerződéskötés feltétele.

VI.3).13. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR-Contractors'ALL Risk, felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél az 1. rész esetében minimum 160 000 000 HUF/év és minimum 26 000 000 HUF/káreseményenként,

a 2. rész esetében minimum 95 000 000 HUF/év és minimum 15 000 000 HUF/káreseményenként

Megkötésre (amennyiben nem rendelkezik felelősségbiztosítással), vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó - szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy felelősségbiztosításra szól.

VI.3).14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

VI.3).15. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1 P.2 pont

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2. pont, M.3 pont, M.4 pont, M.5 pont

VI.3).16 Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy nyertessége esetén az ajánlatban megajánlott szakemberek, az előírt vonatkozó jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, illetve azt a szerződés teljesítése során fenntartják. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

VI.3). 17. Az eredeti példányban benyújtandó dokumentumok körét a dokumentáció szabályozza.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5.
Forrás: OJS 2013/S 127-217037 (2013-06-28)

További információk (2013-08-07)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-08-07 📅
Benyújtási határidő: 2013-09-02 📅
Közzététel dátuma: 2013-08-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 155-269649
Hirdetményre hivatkozik: 2013/S 127-217037
HL-S szám: 155
Forrás: OJS 2013/S 155-269649 (2013-08-07)

További információk (2013-08-27)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-08-27 📅
Benyújtási határidő: 2013-09-19 📅
Közzététel dátuma: 2013-08-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 169-292373
HL-S szám: 169
Forrás: OJS 2013/S 169-292373 (2013-08-27)

További információk (2013-09-05)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-09-05 📅
Benyújtási határidő: 2013-09-30 📅
Közzététel dátuma: 2013-09-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 175-301348
HL-S szám: 175
Forrás: OJS 2013/S 175-301348 (2013-09-05)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2013-11-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 008 527 831 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-11-13 📅
Közzététel dátuma: 2013-11-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 223-387709
HL-S szám: 223
További információk

Ajánlattevők: 1. rész: Ajánlattevő neve: „KE-Víz 21” Zrt. – Nyír-Aqua Team Kft. Közös Ajánlattevők — Vezető tag neve: „KE-Víz 21” Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Címe: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21. — Tag neve: Nyír-Aqua Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Címe: 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 15. 2. rész: Ajánlattevő neve: „KE-Víz 21” Zrt. -Keviép Kft. Közös Ajánlattevők — Vezető tag neve: „KE-Víz 21” Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Címe: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21. — Tag neve: Keviép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Címe: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: 1. rész tekintetében: — „KE-Víz 21” Zrt.: középvállalkozás. — Nyír-Aqua Team Kft.: mikrovállalkozás. 2. rész tekintetében: — „KE-Víz 21” Zrt.: középvállalkozás. — Keviép Kft.: középvállalkozás.

További információk

Ajánlattevők:

1. rész:

Ajánlattevő neve: „KE-Víz 21” Zrt. – Nyír-Aqua Team Kft.

Közös Ajánlattevők

— Vezető tag neve: „KE-Víz 21” Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.

— Tag neve: Nyír-Aqua Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 15.

2. rész:

Ajánlattevő neve: „KE-Víz 21” Zrt. -Keviép Kft.

Közös Ajánlattevők

— Vezető tag neve: „KE-Víz 21” Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.

— Tag neve: Keviép Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.

A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:

1. rész tekintetében:

— „KE-Víz 21” Zrt.: középvállalkozás.

— Nyír-Aqua Team Kft.: mikrovállalkozás.

2. rész tekintetében:

— „KE-Víz 21” Zrt.: középvállalkozás.

— Keviép Kft.: középvállalkozás.

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország, Nagyecsed, Fábiánháza, Mérk, Vállaj és Tiborszállás települések közigazgatási területe.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Egyösszegű Ajánlati ár (nettó HUF). (70)
2. Vállalt jótállás (minimum 24 hónap, maximum 36 hónap). (10)
3. Munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatása a szerződés keretén belül napi 8 órás munkarendben (minimum 10 nap, maximum 100 nap). (5)
4. A szennyvíztelep fajlagos villamos energia felhasználása (kWh/m3 tisztított szennyvíz). (40)
5. Fenntarthatósági terv kidolgozottsága. (10)

A szerződés odaítélése

1️⃣
A szerződéskötés időpontja: 2013-10-25 📅
Név: „KE-Víz 21” Zrt. – Nyír-Aqua Team Kft. Közös Ajánlattevők
Postacím: Vécsey u. 21.
Postai város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: epitok@keviz.hu 📧

2️⃣
Név: „KE-Víz 21” Zrt. – Keviép Kft. Közös Ajánlattevők
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Forrás: OJS 2013/S 223-387709 (2013-11-13)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (11)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (8)

Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája (3)

Szennyvízcsatorna építése (2)