1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint; 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC sárga könyv szerint

Mennyiség vagy érték

1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint, becsült érték nettó 1 183 589 849 HUF.Kivitelezési feladat mennyiségek:Bekötővezeték DN 150 11 685Nyomott vezeték 680 mHázi átemelő 65 dbNyomott bekötő vezeték 252 mBelterületi és külterületi nyomóvezetékek:D 90 KPE 1744 mD 160 KPE 1040 mD 180 KPE 4533 mD 63 982D 50 252Köztes átemelő 4 dbGerincvezeték DN 200 26 495 mIvóvízzel ellátott ingatlan: 1610 db, a bekötés itt 100 %-os, azaz 1610 szennyvízbekötés épül. Ebből nyomott csatornára, házi átemelővel 65 db épül, gravitációs bekötés 1545 db.Nem elszámolható tétel: úthelyreállítás6 cm AC 22 kötőréteg: 238,32 m³4 cm AC 11/F aszfalt kopóréteg: 158,88 m³Közút burkolat bontása és helyreállítása: 397,2 m³Próbaüzem nem releváns.2.rész: Szennyvíztisztító-telep tervezése és építése FIDIC sárga könyv szerint; becsült érték: nettó 285 039 720 HUF.Tervezési feladat:Kizárólag a szennyvíztisztító-telep építése (FIDIC sárga könyv szerint) vonatkozásában van. A szennyvíztisztító-telep esetében vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció és tenderterv áll rendelkezésre. A nyertes ajánlattevőnek kiviteli tervet kell készítenie, továbbá amennyiben a nyertes ajánlattevő eltérő technológiát választ a tendernél bemutatottnál, az engedélyes tervek megszerzése is a Vállalkozó feladata.Kivitelezési feladat mennyiségek:A telepre érkező maximális napi szennyvízmennyiség 400m³/d, ami 40 m³/h csúcsmennyiséget jelent. Ezt a szennyvízmennyiséget a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott befogadóra előírt, paraméterekre kell megtisztítani. A technológiához szükséges kezelő létszám elhelyezéséről a szabványoknak megfelelően gondoskodni kell.Külső út 250 mTervezett biológiai kapacitás 4233 LEHDPE szigetelésű tároló medence 5040 m³Kapcsolódó tevékenység: próbaüzem (6 hónap)Rendelkezésre álló engedélyek:1. rész esetén:Szennyvízelvezetésre vonatkozó vízjogi létesítési engedély 15531-10/2009. ügyiratszám, amely 1158-13/2007. számon módosított H-5167-31/2004. számú engedély, további módosítása 11260-16/2011. számú engedély, 2013.10.31-ig hatályos.2. rész esetén:Szennyvíztisztító telepre vonatkozó vízjogi létesítési engedély (amely indikatív jellegű), mely 155-14/2011. ügyiratszámon, 2013.1.31-ig hatályosAjánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a becsült érték egyik részben sem tartalmaz tartalékkeretet.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.

További információk

1. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást.

2. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig.

2. Az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban/A.III. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 3 példányban, melyből 1 példány eredeti és 2 példány másolat papíron, valamint 1 példányban CD/DVD adathordozón .pdf formátumban kell benyújtani. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy elirányításából eredő valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli, ajánlatkérő azért semmilyen módon nem felel.

Amennyiben az ajánlattevő kettő részre nyújt be ajánlatot, akkor azt elegendő egy borítékban benyújtani.

4. Az ajánlatokat a következő formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani: nem bontható kötésben, az írott oldalakat folyamatos oldalszámozással, és cégszerű aláírással ellátva, sérülésmentes, zárt csomagolásban.

1. Az ajánlatoknak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:

a) Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell fűzni, vagy be kell kötni.

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

d) Az ajánlaton lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

e) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

A zárt csomagon az „Ajánlat: 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piros könyv szerint és/vagy 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC sárga könyv szerint - Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlatokon és a belső borítékokon szerepelnie kell az „e” vagy „eredeti” valamint az „m” vagy „másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Az ajánlatokat az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidő leteltéig sor került. Az ajánlatok, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a ajánlattevőt terheli.

5. Ajánlattevőnek - részenként - a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján ajánlatában meg kell jelölnie:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiek szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.

6. Ajánlattevők - részenként - a Kbt. 60. § (3) bek-ben foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni, a dokumentációban megtalálható formátumnak megfelelően.

7. Ajánlattevő - részenként - a Kbt. 60. § (5) bek. alapján a dokumentációban meghatározott formátumnak megfelelően nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni arról hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

8. Az ajánlatkérő köteles tájékozódni a Kbt. 54. § (1) bek. alapján az adózásra, a környezetvédelemre és fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

9. Fordítás: Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A Kbt. 36. § (3) bekezdés alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

10. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, a Megbízott köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Megrendelő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására.

11. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles a kivitelezés teljes időtartamára az 1. rész esetén: minimum 100 000 000 HUF/káresemény és min. 150 000 000 HUF/éves kártérítési limittel bíró építés-szerelés felelősségbiztosítást kötni, vagy pedig a meglévő felelősségbiztosítást kiterjeszteni a fentiek szerint (306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 9. §), a 2. rész esetén: minimum 40 000 000 HUF/káresemény és min. 80 000 000 HUF/éves kártérítési limittel bíró építés-szerelés felelősségbiztosítást kötni, vagy pedig a meglévő felelősségbiztosítást kiterjeszteni a fentiek szerint (306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 9. §).

Amennyiben az ajánlattevő mindkettő részre ajánlatot tesz, akkor elegendő csak az 1. rész tekintetében foglalt előírásokat teljesíteni.

Az ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a az dokumentációban meghatározott időpontig köteles a biztosítás megkötését igazolni akként, hogy a felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát átadja a Megrendelő részére.

Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell a társaságtól származó szándéknyilatkozatot a fentiek szerinti felelősségbiztosítási kötvény kibocsátására vagy kiterjesztésére vonatkozóan. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat is.

Amennyiben az ajánlattevő megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik, akkor az erről szóló nyilatkozatot szükséges csatolnia.

Közös ajánlattétel esetén elegendő a közös ajánlattevők egyikének biztosítói szándéknyilatkozatát csatolni az ajánlatba.

12. Az ajánlatok munkanapokon 9:00-16:00 óra, pénteki munkarend esetében 9:00-12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óra között nyújthatóak be az ajánlattételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre. A Dokumentáció átvételére ugyanezen időintervallumban van lehetőség.

13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (3) alapján arra, hogy támogatására irányuló igényt nyújtott be a támogatás intenzitás növelésére. Amennyiben a támogatási intenzitás maximum 95 % mértékben elfogadásra nem kerül, az olyan körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 40. § (4) és a 124. § (9) bekezdésében szereplő paragrafusok alkalmazásának lehetőségét.

14. Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

15. A IV.2.1. pontban megadott részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.

1. és 2. részek:

Az 1. bírálati szempont („Egyösszegű nettó ajánlati ár”) Ezen bírálati szempont esetében a megajánlásokat ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2012. évi 61. számában megjelent útmutató III.A1. ba) pont szerint alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

Az egyösszegű ajánlati ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza.

1. rész:

A 2. bírálati szempont („Fenntarthatósági terv”): a dokumentációban meghatározott eredményt az ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2012. évi 61. számában megjelent útmutató III.B. fejezet 1. pontja alapján pontozás módszerével határozza meg az ajánlatok pontszámát.

Az értékelés módszerét az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fenntarthatósági terv minimális tartalma, szakmai követelményei az alábbiak, amelynek részletezését a dokumentáció tartalmazza:

1. A kivitelezés során alkalmazott környezetvédelmi intézkedések felsorolása;

2. A feladat megvalósítása során felmerülő kockázatok felmérése, kezelése;

3. A kivitelezéssel összefüggő szállítási feladatok bemutatása a szállítás környezeti hatásainak csökkentése érdekében;

2. rész:

A 2. bírálati szempont („A megvalósítandó szennyvíztisztító telep üzemeltetési paraméterei”) szempont:

Ajánlattevő három alszempontra kell ajánlatot adjon. A három alszempont a következő:

2.1. Elektromos energiafogyasztás (kWh/d);

2.2. Vegyszerfogyasztás (nettó HUF/d);

2.3. Képződött víztelenített iszapmennyiség (m³/d).

Ajánlatkérő a megajánlásokat (mindhárom alszempont esetén) a Közbeszerzési Hatóság 2012. évi 61. számában megjelent útmutató III.A1. a) pont szerint alakítja pontszámokká. Eszerint a legkedvezőbb ajánlat (legalacsonyabb érték) 100 pontot kap,, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

A részszempontonként fent kapott pontszámokat ajánlatkérő kettő tizedesjegyre kerekíti, majd ezeket összeadja és azokat is kettő tizedesjegyre kerekíti.

Az értékelés részleteit és módszerét a dokumentáció tartalmazza.

16. Az ajánlatban - részenként - ajánlattevőnek, az alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlatához csatolni:

— az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű másolata,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti példányban,

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

18. Az ajánlattevőnek ajánlata részeként - a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján - Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege

az 1. rész esetében: 800 000 HUF, 2. rész esetében: 200 000 HUF.

Amennyiben az ajánlattevő mindkettő részre tesz ajánlatot, akkor részenként külön-külön kell az ajánlati biztosítékot, a fenti összegekben rendelkezésre bocsátania.

Az Ajánlati Biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdés alapján teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő átutalással (OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734145-15349947-0000000 számú bankszámlaszám), vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.

A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat eredeti példányának, illetve a bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgarancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevők átutalással/befizetéssel teljesítik, akkor az átutalás szövegében a közbeszerzési eljárás tárgyát meg kell jelölni. Felhívjuk továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy az átutalással/befizetéssel teljesített ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártáig meg is kell érkeznie az ajánlatkérő fentiek szerinti bankszámlájára.

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.

19. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.

20. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

21. Ajánlatkérő mindkettő rész vonatkozásában egy napon, 2013.5.28. napon, 10.00 órakor. Találkozó címe: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata, 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.

A helyszíni bejárás nem minősül a Kbt. 45. § (7) bekezdése szerinti konzultációnak. Az eljárás menetében kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 45. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak szerint van mód.

22. Ajánlatkérő az ajánlattevő a felhívás III.2.2 és III.2.3 pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 310/2011 Korm rendelet 18. § (3) bekezdése szerinti minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg a III.2.2. a) és b) pontokban, valamint a III.2.3. a) pontban.

23. 1. rész: A szennyvízcsatorna-hálózat építése a FIDIC piros könyv szerint: ezen szerződés megkötésére a FIDIC Általános Feltételek (Építési munkák szerződéses feltételei Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2005. január) alapján kerül sor. A szerződés egyösszegű (átalányáras típusú), a Felek átalánydíjban állapodnak meg, a szerződés nem tételes elszámolású.

2. rész: A szennyvíztisztító telep építése FIDIC sárga könyv szerint: ezen szerződés megkötésére az Általános Feltételek (sárga FIDIC: elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember”) alapján kerül sor. A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú, a Felek átalánydíjban állapodnak meg, a szerződés nem tételes elszámolású.

A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 10. § alapján ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során az építési napló alapján jogosult ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

Mindkettő rész esetében: Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy tartalékkeret nem került meghatározásra.

24. Az ajánlattevő ajánlatában - részenként - az üzleti titokkal kapcsolatosan köteles nyilatkozni a Kbt. 80. § szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó).

25. Ajánlattevő - részenként - ajánlatában csatoljon egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy kíván-e előleget igénybe venni, továbbá a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell a teljesítési, a jótállási és előlegvisszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról.

26. Az ajánlattevőnek az ajánlatában részletesen tartalmaznia kell az 1. rész esetében a Fenntarthatósági tervet, a 2. rész esetében a Megvalósítandó szennyvíztelepre vonatkozó Vállalkozói Javaslatot és a megvalósítási ütemtervet, továbbá mindkettő rész esetében külön-külön Előzetes Műszaki Ütemtervet és Erőforrás tervet valamint a Pénzügyi Ütemtervet a dokumentációban meghatározottak szerint.

A 2. rész esetében a vállalkozói javaslat a szerződés mellékletét képezi.

27. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetében legalább az egyik tagnak) mindkettő rész esetében rendelkeznie kell az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, mélyépítésre vonatkozó MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséről szóló, akkreditált tanúsító által kiadott tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedésről szóló dokumentummal. Ezen tanúsítvány vagy dokumentum egyszerű másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell.

28. Szerződéskötés feltétele, hogy:

1. rész esetében:

— legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 244/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A kategória szerinti vízgazdálkodási építmények területen felelős műszaki vezetői jogosultsággal,

— legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A kategória szerinti út területen felelős műszaki vezetői jogosultsággal;

2. rész esetében:

— legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 244/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A kategória szerinti vízgazdálkodási építmények területen felelős műszaki vezetői jogosultsággal,

— legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 24462006. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti MV-ép/ÉV kategória szerinti, villamosság területére vonatkozó műszaki vezetői jogosultsággal,

— legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 244/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉP/A kategória szerinti, építmények területre vonatkozó műszaki vezetői jogosultsággal,

— legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 244/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/ÉG kategória szerinti, villamosság területre vonatkozó műszaki vezetői jogosultsággal,

— legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti VZ tervezői jogosultsággal,

— legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti G tervezői jogosultsággal,

— legalább 1 fő szakembernek rendelkeznie kell a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti V tervezői jogosultsággal.

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani.

A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a kihirdetett nyertes ajánlattevő vonatkozásában a szerződéskötést megelőzően ellenőrzi.

29. A Kbt. jelölés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.

30. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő teljesítési határidőként 18 hónapos határidőt határozott meg azzal, hogy az a 6 hónapos próbaüzem időtartamát is tartalmazza a 2. rész esetében:

31. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 125. § (10) bekezdése alapján fenntartja a jogot, hogy a Támogatási Szerződés módosítása esetén a szerződés teljesítési határidejét szerződés módosítással módosítsa.