Budapest 1-es villamos vonalának felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út és a Fehérvári út között (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) vállalkozási szerződés keretén belül

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Budapest 1-es villamos vonalának felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út és a Fehérvári út között (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) vállalkozási szerződés keretén belül.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2013-07-04. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2013-05-21.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• S Villamos Konzorcium

Kicsoda?

• BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Mi az?

Hol?

• Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2013-05-21	Ajánlati felhívás
2013-07-10	További információk
2013-11-26	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2013-05-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Villamospálya építése
Mennyiség vagy érték:

Közúti vasúti pálya felújítása és új pályaszakasz építése, a megállóhelyek átépítése, új megállóhelyek építése, a felsővezeték hálózat újjáépítése, vontatási földkábel hálózat bővítése és a vonalat tápláló áramátalakítók felújítása a jelenlegi nyomvonalon. Járulékos jelző- és biztosítóberendezési, távközlési, víztelenítési, közműépítési, útépítési, forgalomtechnikai felújítási és/vagy építési munkák és kiegészítő mérnöki tervezési feladatok elvégzése.Főbb munkanemek és becsült mennyiségek:— földmű tükör készítése: 26 400 m²,— vágányépítés: 4470 vm,— kitérő építése: 10 csoport,— átszelés építése: 7 csoport,— megállóhelyek száma: 15 db,— egyedi, teljes peronlefedés létesítése: 2 db,— részleges, 18 mh peronlefedés létesítése: 12 db,— személyfelvonó létesítése: 2 db,— dinamikus utastájékoztató berendezés létesítése: 4 db,— kamera telepítés: 64 db,— áramátalakító állomás részleges felújítása: 3 db,— új áramátalakító állomás: 2 db,— 2 db 1x240 mm² Cu keresztmetszetű, légtápvezeték létesítése: 3400 m,— 1 x 240 mm² egyenáramú vezeték létesítése áramvisszavezetéshez: 1200 m,— 1×1000 mm² keresztmetszetű egyenáramú vontatási kábel fektetése: 26 600 m,— villamos munkavezeték felszerelése: 8100 m,— váltóállítás: 1 db,— váltófűtés: 11 db,— végállomási jelzőberendezés: 1 db,— építendő útburkolat: 30 200 m²,— építendő járdaburkolat: 5700 m²,— távfűtő vezeték kiváltása: 300 m,— 11 kV-os kábel kiváltása: 4500 m,— 132 kV-os kábel kiváltása: 1200 m,— különböző típusú vízvezeték kiváltása: 220 m,— különböző típusú csatorna kiváltása: 2800 m,— különböző típusú gázvezeték kiváltása: 810 m,— zajárnyékoló fal létesítése: 1040 m,— facsemete ültetése: 260 db,— cserje ültetése: 14 500 db.A részleteket az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Villamospálya építése 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Postacím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Postai irányítószám: 1075
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bkk.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu 📧
: timea.gyene@bkk.hu 📧
Telefon: +36 307741089 📞
Fax: +36 12351044 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-05-21 📅
Benyújtási határidő: 2013-07-04 📅
Közzététel dátuma: 2013-05-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 098-167111
HL-S szám: 98
További információk

1. Az ajánlathoz minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumokat: 1.1 Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő/alvállalkozó/ alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak el. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát. 1.2 Ajánlattevő nyilatkozatát arra, hogy változás bejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-ában foglaltak szerint csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 1.3 A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése szerinti adatokat. 1.4 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) szerinti adatokról (nemleges válasz is megjelölendő). 1.5 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 1.6 Az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlatkérő által meghatározott szerződés-tervezet elfogadásáról. 2. Közös ajánlattétel esetében továbbá csatolni kell: A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely minimálisan tartalmazza a dokumentáció részeként kiadott minta szerinti adatokat. Közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük ajánlatukban a nevükben eljárni jogosult képviselőt. Közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget (Ptk. 334. § (2) bekezdés, 337. §) kell vállalniuk teljesítésükért. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25.-26. §-ában foglalt rendelkezésekre. 3. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet bevonása esetében csatolni kell: A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 4. Az ajánlatokat 1 db eredeti és 2 db másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat formai követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az egyes példányok közötti eltérés esetén, az ajánlatkérő az „eredeti” megjelölésű, írásbeli ajánlatot tekinti irányadónak. Ajánlattevőnek be kell nyújtania ajánlatát 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD) is, a dokumentációban foglaltak szerint. 5. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók. 6. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása is benyújtandó, a Kbt. 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 7. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására a Kbt. 67. §-a irányadó. 8. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, azzal, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratokat eredeti, vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Ajánlatkérő ilyennek tekinti különösen a bankgaranciát, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozatot. 9. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak. 10. Ajánlatkérő ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése szerinti minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, a P1, P2, M1 és M2 követelmény tekintetében is. 11. A dokumentáció és jelen felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal, hogy amennyiben az ajánlatkérő, a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli az ellentmondást, úgy a Kbt. 45. § (6) bekezdés szerint jár el. 12. Ajánlatkérő a Kbt. 59. §-a alapján 55 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az ajánlattételi határidő lejártáig - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint nyújtható. Fizetési számlára történő befizetés esetében a BKK 11794008-20539618 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét („ajánlati biztosíték V1- felújítás és meghosszabbítás”). Az ajánlati biztosíték teljesíthető emellett, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: — feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával, — biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása: — átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű másolat) becsatolásával, — bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával, — biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával. A bankgaranciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban/ csomagolásban csatolni. Amennyiben az ajánlati biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a bankgaranciának, illetve a biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt-ben, valamint a dokumentációban előírt követelményeknek kell megfelelnie. 13. A dokumentáció a IV.3.3. pontban részletezettek szerint vehető át. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 9.00-12.00 óra, valamint az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00-10.00 óra) van lehetőség. A dokumentáció az ügyintézővel (A/ II. melléklet) történő előzetes egyeztetés esetén, munkaidőben, egyéb időpontban is átvehető. Ajánlatkérő az elkészült kiviteli terveket kizárólag CD-n (DVD-n) biztosítja Ajánlatkérő a dokumentáció átvételére kijelölt időszakban, előzetes telefonos egyeztetés során biztosítja egy külön irodában („tervszoba”), hogy a gazdasági szereplők papír alapú nagyméretű terveket is megtekinthessék. A betekintésről jelenléti ív készül. Előzetes bejelentkezés a +36 307741106-os telefonszámon Kangyerka Ádám projektmérnöknél lehetséges. 14. Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon történő megküldésével tájékoztatja. 15. A szerződéskötés a Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történik. 16. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 9.00 és 12.00 óra között. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben egyéb időpontban is, az A mellékletben megjelölt helyen. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az A mellékletben az ajánlat leadásaként megjelölt irodába beérkeznek . Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot ajánlattevő viseli. 17. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát képező kivitelezésre irányuló legalább 500 000 000 HUF/év és 500 000 000 HUF/kár összegű Contractor's All Risks típusú felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy hiteles másolati példányát, amely az Ajánlatkérőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is. A kötvénynek továbbá kiterjesztést kell tartalmaznia ugyanezen értékhatáron belül az általános felelősségi, valamint munkáltatói felelősségi kockázatokra. A fedezetnek az Ajánlatkérő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie következményi károk megtérítésére is. Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a fentiekben meghatározott értékű felelősségbiztosítással rendelkezik, illetőleg amennyiben nem rendelkezik, akkor vállalni kell, hogy a szerződés megkötéséig a felelősségbiztosítást megköti és a kötvényt (vagy igazolást) benyújtja Ajánlatkérő számára. A felelősségbiztosításnak a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő által történő elismerését követő 60 napig kell folyamatosan, de legalább 2015.6.30-ig megszakítás nélkül fennállnia. Amennyiben a szerződéskötés tervezett időpontjáig a felelősségbiztosítási kötvény vagy igazolás, vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy ajánlatkérő ezt a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerint jogosult eljárni. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításra vonatkozó további részleteket a Szerződéses Feltételek 8. pontja tartalmazza. 18. Az ajánlattevők kötelesek tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54. §) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 19. Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás részben EU-s forrásból kerül finanszírozásra, felhívja a figyelmet az alábbi jogszabályokra: 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet; módosított 16/2006. (XII. 28.) MeHVM - PM együttes rendelet; a kifizetések teljesítése tekintetében: 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. 33. 34. alcímei (közbeszerzés, kifogáskezelés, szabálytalanság kezelés). 20. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, egyéb esetben az adott üzleti év forduló napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 21. Ajánlatkérő a dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan költségvetést biztosít. Az ajánlattevők feladatát képezi, hogy az árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák, a dokumentációban előírtak figyelembe vételével. 22. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg. 23. Ajánlatkérő 2013.5.31.-én helyszíni bejárást tart 9.00 órától az alábbi helyszíneken: — Szörény áramátalakító (VIII. Szörény utca 3.): találkozó 9.00 órakor, bejárás 9.00-9.20, — Népliget áramátalakító (VIII. Könyves Kálmán krt. 78.): találkozó 9.35 órakor, bejárás 9.35-9.55, — Ferenc áramátalakító (IX. Könyves Kálmán krt. 7.): találkozó 10.10 órakor, bejárás: 10.10-10.30, — Vágóhíd áramátalakító (IX. Máriássy utca 1.): találkozó 10.45 órakor, bejárás 10.45-11.05, — Lágymányos áramátalakító (XI. Budafoki út - Dombóvári út csomópont): találkozó 11.20 órakor, bejárás: 11.20-11.40, — Rákóczi híd, (Rákóczi híd budai hídfő, Dombóvári út): találkozó 12.00 órakor, bejárás: 12.00-12.20. A helyszíni bejárás a megadott időpontban kezdődik. Az egyes helyszíneken legfeljebb 20 percet tervez ajánlatkérő eltölteni, amelytől indokolt esetben eltérhet. Az első helyszínt leszámítva a többi helyszín időpontja kis mértékben változhat. A helyszíni bejáráson látottak és elhangzottak alapján az ajánlattevők írásban tehetik fel kérdéseiket a Kbt. szabályai szerint. 24. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze. Az ajánlatkérő a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az ajánlattevők, az ajánlati felhívás III.2.3. M.2. 1-11. pontjában meghatározott szakember vonatkozásában tegyenek arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére vonatkozó, az ajánlati felhívás III.2.3. M.2. 1-11. pontjában megjelölt jogosultsággal szerepelnek a kamarai névjegyzékben. Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendeletben, valamint a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereknek kell a szerződéskötésig szerepelniük a fentiekben előírt jogosultságokkal a kamarai névjegyzékben. 25. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének és az általa felelős műszaki vezetőként megjelölt szakemberek bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján. 26. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.27. Az ajánlatkérő által becsült mérnökár (az 5 % mértékű tartalékkeret figyelmen kívül hagyásával) 10 760 000 000 HUF + ÁFA összeg.

További információk

1. Az ajánlathoz minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

1.1 Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő/alvállalkozó/ alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak el. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát.

1.2 Ajánlattevő nyilatkozatát arra, hogy változás bejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-ában foglaltak szerint csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

1.3 A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése szerinti adatokat.

1.4 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) szerinti adatokról (nemleges válasz is megjelölendő).

1.5 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

1.6 Az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlatkérő által meghatározott szerződés-tervezet elfogadásáról.

2. Közös ajánlattétel esetében továbbá csatolni kell:

A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely minimálisan tartalmazza a dokumentáció részeként kiadott minta szerinti adatokat. Közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük ajánlatukban a nevükben eljárni jogosult képviselőt. Közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget (Ptk. 334. § (2) bekezdés, 337. §) kell vállalniuk teljesítésükért.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25.-26. §-ában foglalt rendelkezésekre.

3. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet bevonása esetében csatolni kell:

A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

4. Az ajánlatokat 1 db eredeti és 2 db másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat formai követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az egyes példányok közötti eltérés esetén, az ajánlatkérő az „eredeti” megjelölésű, írásbeli ajánlatot tekinti irányadónak. Ajánlattevőnek be kell nyújtania ajánlatát 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD) is, a dokumentációban foglaltak szerint.

5. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók.

6. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása is benyújtandó, a Kbt. 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

7. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására a Kbt. 67. §-a irányadó.

8. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, azzal, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratokat eredeti, vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Ajánlatkérő ilyennek tekinti különösen a bankgaranciát, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozatot.

9. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.

10. Ajánlatkérő ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése szerinti minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, a P1, P2, M1 és M2 követelmény tekintetében is.

11. A dokumentáció és jelen felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal, hogy amennyiben az ajánlatkérő, a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli az ellentmondást, úgy a Kbt. 45. § (6) bekezdés szerint jár el.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 59. §-a alapján 55 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az ajánlattételi határidő lejártáig - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint nyújtható. Fizetési számlára történő befizetés esetében a BKK 11794008-20539618 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét („ajánlati biztosíték V1- felújítás és meghosszabbítás”).

Az ajánlati biztosíték teljesíthető emellett, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

— feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű másolat) becsatolásával,

— bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával,

— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.

A bankgaranciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban/ csomagolásban csatolni.

Amennyiben az ajánlati biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a bankgaranciának, illetve a biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt-ben, valamint a dokumentációban előírt követelményeknek kell megfelelnie.

13. A dokumentáció a IV.3.3. pontban részletezettek szerint vehető át. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 9.00-12.00 óra, valamint az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00-10.00 óra) van lehetőség. A dokumentáció az ügyintézővel (A/ II. melléklet) történő előzetes egyeztetés esetén, munkaidőben, egyéb időpontban is átvehető.

Ajánlatkérő az elkészült kiviteli terveket kizárólag CD-n (DVD-n) biztosítja Ajánlatkérő a dokumentáció átvételére kijelölt időszakban, előzetes telefonos egyeztetés során biztosítja egy külön irodában („tervszoba”), hogy a gazdasági szereplők papír alapú nagyméretű terveket is megtekinthessék. A betekintésről jelenléti ív készül. Előzetes bejelentkezés a +36 307741106-os telefonszámon Kangyerka Ádám projektmérnöknél lehetséges.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon történő megküldésével tájékoztatja.

15. A szerződéskötés a Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történik.

16. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 9.00 és 12.00 óra között. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben egyéb időpontban is, az A mellékletben megjelölt helyen. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az A mellékletben az ajánlat leadásaként megjelölt irodába beérkeznek . Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot ajánlattevő viseli.

17. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát képező kivitelezésre irányuló legalább 500 000 000 HUF/év és 500 000 000 HUF/kár összegű Contractor's All Risks típusú felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy hiteles másolati példányát, amely az Ajánlatkérőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is. A kötvénynek továbbá kiterjesztést kell tartalmaznia ugyanezen értékhatáron belül az általános felelősségi, valamint munkáltatói felelősségi kockázatokra. A fedezetnek az Ajánlatkérő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie következményi károk megtérítésére is. Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a fentiekben meghatározott értékű felelősségbiztosítással rendelkezik, illetőleg amennyiben nem rendelkezik, akkor vállalni kell, hogy a szerződés megkötéséig a felelősségbiztosítást megköti és a kötvényt (vagy igazolást) benyújtja Ajánlatkérő számára. A felelősségbiztosításnak a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő által történő elismerését követő 60 napig kell folyamatosan, de legalább 2015.6.30-ig megszakítás nélkül fennállnia. Amennyiben a szerződéskötés tervezett időpontjáig a felelősségbiztosítási kötvény vagy igazolás, vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy ajánlatkérő ezt a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerint jogosult eljárni. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításra vonatkozó további részleteket a Szerződéses Feltételek 8. pontja tartalmazza.

18. Az ajánlattevők kötelesek tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54. §) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

19. Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás részben EU-s forrásból kerül finanszírozásra, felhívja a figyelmet az alábbi jogszabályokra: 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet; módosított 16/2006. (XII. 28.) MeHVM - PM együttes rendelet; a kifizetések teljesítése tekintetében: 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. 33. 34. alcímei (közbeszerzés, kifogáskezelés, szabálytalanság kezelés).

20. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, egyéb esetben az adott üzleti év forduló napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.

21. Ajánlatkérő a dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan költségvetést biztosít. Az ajánlattevők feladatát képezi, hogy az árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák, a dokumentációban előírtak figyelembe vételével.

22. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg.

23. Ajánlatkérő 2013.5.31.-én helyszíni bejárást tart 9.00 órától az alábbi helyszíneken:

— Szörény áramátalakító (VIII. Szörény utca 3.): találkozó 9.00 órakor, bejárás 9.00-9.20,

— Népliget áramátalakító (VIII. Könyves Kálmán krt. 78.): találkozó 9.35 órakor, bejárás 9.35-9.55,

— Ferenc áramátalakító (IX. Könyves Kálmán krt. 7.): találkozó 10.10 órakor, bejárás: 10.10-10.30,

— Vágóhíd áramátalakító (IX. Máriássy utca 1.): találkozó 10.45 órakor, bejárás 10.45-11.05,

— Lágymányos áramátalakító (XI. Budafoki út - Dombóvári út csomópont): találkozó 11.20 órakor, bejárás: 11.20-11.40,

— Rákóczi híd, (Rákóczi híd budai hídfő, Dombóvári út): találkozó 12.00 órakor, bejárás: 12.00-12.20.

A helyszíni bejárás a megadott időpontban kezdődik. Az egyes helyszíneken legfeljebb 20 percet tervez ajánlatkérő eltölteni, amelytől indokolt esetben eltérhet. Az első helyszínt leszámítva a többi helyszín időpontja kis mértékben változhat. A helyszíni bejáráson látottak és elhangzottak alapján az ajánlattevők írásban tehetik fel kérdéseiket a Kbt. szabályai szerint.

24. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze. Az ajánlatkérő a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az ajánlattevők, az ajánlati felhívás III.2.3. M.2. 1-11. pontjában meghatározott szakember vonatkozásában tegyenek arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére vonatkozó, az ajánlati felhívás III.2.3. M.2. 1-11. pontjában megjelölt jogosultsággal szerepelnek a kamarai névjegyzékben.

Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendeletben, valamint a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereknek kell a szerződéskötésig szerepelniük a fentiekben előírt jogosultságokkal a kamarai névjegyzékben.

25. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének és az általa felelős műszaki vezetőként megjelölt szakemberek bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.

26. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.27. Az ajánlatkérő által becsült mérnökár (az 5 % mértékű tartalékkeret figyelmen kívül hagyásával) 10 760 000 000 HUF + ÁFA összeg.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Budapest 1-es villamos vonalának felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út és a Fehérvári út között (KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025) vállalkozási szerződés keretén belül.

Mennyiség vagy érték:

Főbb munkanemek és becsült mennyiségek:

— földmű tükör készítése: 26 400 m²,

— vágányépítés: 4470 vm,

— kitérő építése: 10 csoport,

— átszelés építése: 7 csoport,

— megállóhelyek száma: 15 db,

— egyedi, teljes peronlefedés létesítése: 2 db,

— részleges, 18 mh peronlefedés létesítése: 12 db,

— személyfelvonó létesítése: 2 db,

— dinamikus utastájékoztató berendezés létesítése: 4 db,

— kamera telepítés: 64 db,

— áramátalakító állomás részleges felújítása: 3 db,

— új áramátalakító állomás: 2 db,

— 2 db 1x240 mm² Cu keresztmetszetű, légtápvezeték létesítése: 3400 m,

— 1 x 240 mm² egyenáramú vezeték létesítése áramvisszavezetéshez: 1200 m,

— 1×1000 mm² keresztmetszetű egyenáramú vontatási kábel fektetése: 26 600 m,

— villamos munkavezeték felszerelése: 8100 m,

— váltóállítás: 1 db,

— váltófűtés: 11 db,

— végállomási jelzőberendezés: 1 db,

— építendő útburkolat: 30 200 m²,

— építendő járdaburkolat: 5700 m²,

— távfűtő vezeték kiváltása: 300 m,

— 11 kV-os kábel kiváltása: 4500 m,

— 132 kV-os kábel kiváltása: 1200 m,

— különböző típusú vízvezeték kiváltása: 220 m,

— különböző típusú csatorna kiváltása: 2800 m,

— különböző típusú gázvezeték kiváltása: 810 m,

— zajárnyékoló fal létesítése: 1040 m,

— facsemete ültetése: 260 db,

— cserje ültetése: 14 500 db.

A részleteket az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza.

Időtartam: 460 nap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:

Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként" című, KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 számú projekt.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Budapest 1-es villamos vonalának felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út és a Fehérvári út között.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság: Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös…

… ajánlatot tevő), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, aki esetében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.

… ajánlattevő), aki esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 8. § (1) bekezdése szerint előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bek. d) pontjában szereplő kizáró ok fennáll, ami az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja) a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét is jelenti.

Megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-11. §-ban meghatározottak szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevőnek, vagy az alvállalkozónak, illetve az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek - ajánlattevő választása szerint - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § meghatározottak szerint kell igazolnia a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontok fenn nem állását.

Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).

A kizáró okok igazolása vonatkozásában felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot jelen ajánlati felhívás közzétételét követő időponttal tegyék meg.

Az ajánlattevők a kizáró okok hiányának igazolása vonatkozásában legyenek figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012.5.23.) közzétett „a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójában foglaltakra, továbbá 2012.6.1-én a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatóra.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P/1.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlattevő, csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év vonatkozásában saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást. Ha az eredmény-kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, annak csatolása nem szükséges, erre vonatkozóan az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.

Ha az ajánlattevő vagy a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (Helyi közforgalmú vasúti pálya, vontatási áramátalakítók és felsővezetéki rendszer építése és/vagy felújítása, a hozzátartozó áramellátási, közúti, forgalomtechnikai és közmű kiváltási és mérnöki tervezési munkákkal együtt) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/2.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §…

… (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év időszakában a teljes nettó árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

… (3) bekezdése alkalmazható.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése alapján támaszkodhat.

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint kell, hogy megfeleljenek, erre tekintettel a P/1 alkalmassági feltételt elegendő ha a közös ajánlattevők egyike teljesíti, míg a P/2 alkalmassági feltételnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évből legfeljebb 1 üzleti évben volt negatív.

Amennyiben ajánlattevő a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy az ajánlattevő akkor alkalmas, ha a nyilatkozatából megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a működési ideje alatt eléri az 5 000 000 000 HUF-ot.

P/2.

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben a teljes nettó árbevétele, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év tekintetében elérte összesen a nettó 11 000 000 000 HUF-ot.

Amennyiben a pénzügyi adatok nem HUF-ban kerülnek bemutatásra, az átváltásnál az adott üzleti év évfordulóján érvényes MNB deviza árfolyamát kell figyelembe venni.

Műszaki és szakmai képességek:

M1.

Ajánlattevő mutassa be a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontjának megfelelően az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásait.

A bemutatásnak legalább az alábbi tartalomra kell kiterjednie:

— a kivitelezés tárgya (az elvégzett munkák felsorolása legalább olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasságnak való megfelelés megállapítható),

— saját teljesítés %-os mértéke,

— az ellenszolgáltatás összege és a saját teljesítés értéke forintban meghatározva,

— teljesítés ideje (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja), helye,

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint minden esetben a másik fél által adott igazolással kell igazolni. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti igazolási módot is elfogad.

Az alkalmasság megítélése tekintetében az alább felsorolt fogalmak alatt a következőket érti ajánlatkérő:

Felújítás:

A felújítás használt eszköz, berendezés, rendszer vagy létesítmény eredeti állaga helyreállítását szolgáló, olyan tevékenység, amely az adott eszköz eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll. Felújításnak nevezzük azt is, ha korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli.

A fentieknek megfelelően felújításnak elfogadható az adott eszköz, berendezés vagy rendszer átépítése, modernizálása, rekonstrukciója, fejlesztése, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, minőségi és szolgáltatási paramétereinek növelésére irányuló, módosítással járó tevékenység.

Építés:

Építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési tevékenységek és az ezekre vonatkozó irányító és ellenőrző tevékenységek összessége. Az építés fogalma tartalmazza az adott új eszköz, új berendezés, új rendszer létrehozására irányuló építési szerelési tevékenységet, az új eszköz, új berendezés, új rendszer beépítését, kialakítását, beszerelését, beépítését.

Saját teljesítés:

Ajánlatkérő az ajánlattevők esélyegyenlősége érdekében, a verseny átláthatóságának megőrzése érdekében rögzíti, hogy saját teljesítésű referencia az alábbiak szerint mutatható be:

A gazdasági szereplő, az általa ténylegesen elvégzett kivitelezési vagy egyéb tevékenységet minden esetben jogosult bemutatni;

— közös ajánlattétel esetében - beleértve a projekttársaságot is -, összhangban a Kbt. 129. § (7) bekezdésével, a közös ajánlattevők által elvégzett kivitelezési vagy egyéb tevékenység azon százaléka mutatható be, melyet az érintett gazdasági szereplő, vagy alvállalkozója végzett el;

— az „önálló” ajánlattevőként szerződő fél („fővállalkozó”, „generálkivitelező”), jogosult a szerződés teljes értékét bemutatni, tekintet nélkül az alvállalkozók teljesítési arányára.

M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjai alapján ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket, illetőleg vezetőket, képzettségük megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik az építési beruházás teljesítéséért valamint a minőségellenőrzésért felelősek.

Ahol felsőfokú műszaki végzettség került előírásra, ott ennek igazolása az oklevél egyszerű másolatának csatolásával történik.

A bemutatott szakembereknek minden esetben:

1. csatolniuk kell a nyilatkozatukat, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;

2. csatolniuk kell nyilatkozatukat, amelyben megadják a szakmai gyakorlatuk idejét azon szakterület tekintetében, amely alkalmasság igazolásában részt vesznek, továbbá amelyre az ajánlattevő be kívánja vonni őket;

3. amennyiben szerepel az adott szakember a névjegyzékben, akkor köteles megjelölni a mérnöki tagságukat nyilvántartó kamarát, valamint tagi azonosítójukat, egyéb esetben csatolni szükséges a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolatát vagy amennyiben más tagállamban rendelkeznek a magyarországi szabályozással egyenértékű jogosultsággal, a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolatát.

Amennyiben az alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, az ajánlattevőnek annak magyar nyelvű fordítását csatolni kell a Kbt. 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint, ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

Ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozatban nevesíteni, hogy az M2.1- M2.11 pontok szerint megjelölt szakterületeken felelős műszaki vezetőként mely szakemberek járnak el.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján támaszkodhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Ajánlattevő alkalmas, ha a megjelölt időszakban rendelkezik az alábbi, saját teljesítésű referenciamunkákkal:

M1.1.a) Összesen legalább 4 vágánykilométer helyi közforgalmú felszíni vasúti pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amelyből legalább 2 vágánykilométer helyi közforgalmú felszíni vasúti pálya építése és/vagy felújítása egy szerződésből származik.

Amennyiben Ajánlattevő a referencia iránti követelményt részben vagy egészben kétvágányú helyi közforgalmú vasútvonal építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával kívánja teljesíteni, akkor 1 km kétvágányú helyi közforgalmú vasúti pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciát 2 vkm pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciának kell tekinteni.

M1.1.b) Összesen legalább 4 csoport közúti villamos vasúthoz tartozó kitérő cseréjére, és/vagy beépítésére vonatkozó referenciával.

M1.2. Összesen legalább 4 km hosszú, helyi közforgalmú vasúti felsővezeték rendszer építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amelyből legalább 2 km hosszú, helyi közforgalmú vasúti felsővezeték rendszer építése és/vagy felújítása egy szerződésből származik.

Amennyiben Ajánlattevő a referencia iránti követelményt részben vagy egészben kétvágányú helyi közforgalmú vasútvonal építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával kívánja teljesíteni, akkor 1 km kétvágányú helyi közforgalmú vasútvonal felsővezeték építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciát 2 km felsővezeték építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciának kell tekinteni.

Kizárólag olyan referencia teljesíti az alkalmassági feltételt, amely tartalmazta a következő feladatok mindegyikét: oszlopok, munkavezetékek és tartószerkezetei, szigetelők cseréjét, és/vagy kiépítését.

M1.3. Összesen legalább 1 db egyenáramú áramátalakító létesítmény, villamos rendszerének és berendezéseinek építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.

M1.4. Legalább 1 db közúti csomópont építésére és/vagy átépítésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazta közművek építési és/vagy kiváltási továbbá közúti forgalomirányító berendezések építési és/vagy felújítási munkálatait is.

M1.5. Legalább 1 db gyalogos aluljáró-műtárgy építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.

M1.6 Összesen legalább nettó 6 000 000 000 HUF értékű felszíni kötöttpályás nyomvonalas közlekedési létesítmény építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amelyből rendelkezik 1 db olyan referenciamunkával, amelynek értéke elérte a nettó 4 000 000 000 HUF-ot, és amely keretében vasúti pálya építés és/vagy felújítás és vasúti áramellátás építés és/vagy felújítás szakági munkákon kívül az alábbiak közül legalább egy szakági munkát tartalmazott:

— jelző és biztosítóberendezések,

— közút építés,

— közműépítés,

— magasépítés.

Referenciaként olyan építést és/vagy felújítást lehet csak feltüntetni, amelynek az adott referencia időszakban megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvétele. Egy referencia több követelmény igazolására is felhasználható.

M2. Ajánlattevő rendelkezzen legalább az alábbi szakemberekkel, akik a teljesítés során a megjelölt szakterületen felelős műszaki vezetőként járnak el:

M2.1. 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezetővel (főépítésvezetővel), aki MV-KÉ/A felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ennek a jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti jogosultsággal rendelkezik, és legalább 5 éves országos vagy helyi közforgalmú vasútépítésben és/vagy felújításban szerzett projekt irányítási gyakorlattal rendelkezik.

M2.2. 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezető-helyettessel (építésvezetővel), aki MV-KÉ/A felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ennek a jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti jogosultsággal rendelkezik, és legalább 4 éves országos vagy helyi közforgalmú vasútépítésben és /vagy felújításában szerzett projekt irányítási gyakorlattal rendelkezik.

M2.3. 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezető-helyettessel (építésvezetővel), aki MV-KÉ/A felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ennek a jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti jogosultsággal rendelkezik, és legalább 4 éves műtárgy és/vagy közút építésében/felújításában szerzett projekt irányítási gyakorlattal rendelkezik.

M2.4. Közúti-vasúti pálya kivitelezéséhez 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki MV-KÉ/A kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti jogosultsággal rendelkezik, és legalább 3 éves vasúti pálya építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.

M2.5. villamos-áramellátási munkák kivitelezéséhez 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki MV-VV/A kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti jogosultsággal rendelkezik, és legalább 3 éves egyenáramú vontatási rendszerű villamos áramellátási rendszer építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.

M2.6. Biztosítóberendezési munkák kivitelezéséhez 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki MV-VV/A kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti jogosultsággal rendelkezik, és legalább 3 éves vasúti jelző és vezérlő rendszerek építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.

M2.7. Távközlési munkák kivitelezéséhez 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki MV-TE/A és/vagy MV-TV/A kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti jogosultsággal rendelkezik, és legalább 3 éves távközlő és/vagy hírközlő rendszerek építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.

M2.8. 1 fő felelős műszaki vezetővel, a műtárgyak kivitelezéséhez, aki MV-KÉ/A kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti jogosultsággal rendelkezik, és legalább 3 éves műtárgy építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.

M2.9. 1 fő felelős műszaki vezetővel az építészeti kivitelezéséhez, aki MV-Ép/A kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti jogosultsággal rendelkezik, és legalább 3 éves közlekedési üzemi épület és/vagy szerkezet építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.

M2.10. 1 fő felelős műszaki vezetővel, épület villamossági kivitelezéséhez, aki MV-Ép/ÉV kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti jogosultsággal rendelkezik, és legalább 3 éves épület-villamossági szerelési munkákban szerzett tapasztalattal rendelkezik.

M2.11. 1 fő felelős műszaki vezetővel, épület gépészeti kivitelezéséhez, aki MV-Ép/ÉG kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy ezen jogosultságnak megfelelő, hatályos átsorolás előtti jogosultsággal rendelkezik, és legalább 3 éves gépészeti szerelési munkákban szerzett tapasztalattal rendelkezik.

Egy szakember - amennyiben az ott felsorolt feltételeknek megfelel - a fentiek közül több kategóriába is besorolható, azzal a kikötéssel, hogy

az M.2.1, M.2.2, és M.2.3 pontok vonatkozásában minden esetben különböző szakemberek bemutatása szükséges és legalább 9 fő bemutatása azonban kötelező és tekintettel kell lenni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 11. §-ában felsorolt összeférhetetlenségi szabályokra.

Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti.

Ajánlatkérő az M2.1-11 pontokban megjelölt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságokat is elfogad az alkalmasság igazolása során.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Amennyiben a Vállalkozó elmulasztaná, hogy befejezze a projektelem építési szakaszainak megvalósítását a szerződéses megállapodásban rögzített befejezési határidőre vagy a mérföldkövek megvalósítását az egyes kötbérköteles részhatáridőkre, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A kötbér vetítési alapja a mérföldkőként megjelölt építési szakaszok/részek, építmények nettó ellenértéke a szerződés 2. számú melléklete szerint. A kötbér mértéke a vetítési alap 0,25 %-a késedelem minden naptári napja után, de legfeljebb a kötbéralap 15 %-áig. Projektelem jelenti a szerződéses megállapodásban megnevezett összes munkát a szerződés szerinti műszaki tartalommal.

A kisebb jelentőségű hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben rögzített feladatok, munkák határidőre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek mértéke a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben a hibakijavítás és hiánypótlás Mérnök által megállapított nettó értékének, mint vetítési alapnak figyelembe vételével kerül meghatározása.

A Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és/vagy a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás vagy felmondás és ennek következtében a szerződésnek a Vállalkozó számára felróható meghiúsulása esetén Vállalkozó kötbér- és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbér alapját képező meghiúsult munka nettó ellenértékének 30 %-át kitevő összeg (egyösszegű kötbér).

Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén, amellett késedelmi kötbért nem érvényesít.

A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás (szerződéses ár és a felhasználásra kerülő tartalékkeret) 5 %-a.

A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani.

A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, azzal egyidejűleg köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Ennek elmaradása esetén az Ajánlatkérő jogosult a szerződés megkötésétől azonnali hatállyal elállni.

Amennyiben a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás bármilyen okból csökkentésre, növelésre vagy a tartalékkeret igénybe vételre kerül, a Vállalkozó köteles a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás módosulásának vagy a tartalékkeret igénybe vételének hatályba lépésétől számított 15 napon belül a teljesítési biztosítékot a megváltozott ellenérték alapján számított összegre módosítani vagy az új összegnek megfelelő teljesítési biztosítékra cserélni. Ha a vállalkozó a teljesítési biztosíték módosítási kötelezettségének nem teljes körűen vagy késedelmesen tesz eleget késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még hátralévő munkarész nettó ellenértéknek 0,2 %-a, a késedelem minden napja után. E késedelmi kötbér maximális mértéke a még hátralévő munka nettó ellenértékének, mint vetítési alapnak a 15 %-a.

Ajánlattevő a vállalkozási szerződés hibátlan teljesítéséért, valamint annak anyag- és kivitelezési, és saját tervezés esetén, a tervezéssel érintett részek tervezési hibától való mentességéért jótállásra és szavatosságra köteles. Ajánlatkérő előírja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 hónapos jótállás vállalását, valamint azt követően és annak leszámításával szavatosságot a kötelező alkalmasság a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet, valamint 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet szerint fennmaradó időtartamára.

Jótállási biztosíték mértéke: 5 %, alapja a szerződéses ár (nettó).

A teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának módja: a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint az ajánlattevő választása szerint vagy az előírt pénzösszegnek ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény benyújtásával, az ajánlatkérési dokumentációban kiadott formanyomtatványban meghatározott tartalmi feltételek szerint.

Előleg-visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő összhangban a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésével, a szerződésben biztosítja a szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Ajánlatkérő és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § alapján a Közreműködő Szervezet, összesen a nettó szerződéses ár támogatásból finanszírozott, elszámolható összegének legfeljebb 30 %-ig terjedően előleget biztosít a nyertes ajánlattevő részére, a hivatkozott jogszabályhelyen meghatározottak, valamint a szerződésben foglaltak szerint, a Támogatási Szerződésben meghatározott támogatási intenzitás arányban, azaz a nettó szerződéses ár támogatásból finanszírozott, elszámolható összegének legfeljebb 30 %-ának 93,92 %-át a Közreműködő Szervezet, míg a fennmaradó 6,08 %-át az Ajánlatkérő biztosítja.

A nyertes ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. §-ában meghatározott és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. §-ban meghatározott módon és mértékben, melynek alapján a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása alól. Az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb az előleg igénylésének időpontjáig kell egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, másrészt az ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania a támogatási szerződés támogatási intenzitásának arányában és a megrendelő által igazolt - szakaszokban történő - teljesítésig fenn kell tartania, amelynek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza. Az előleg kifizetése, illetve előleg-visszafizetési biztosíték tekintetében az ajánlattevőnek figyelembe kell venni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve a Közreműködő Szervezet előírásait is.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a teljesítési -, jótállási biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdésében meghatározott határidőig Ajánlatkérő, míg az előleg-visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésének az időpontjáig az ajánlatkérő, illetőleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendelkezésére bocsátja.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A kifizetések pénzneme: Forint (HUF).

Az ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítése esetén az Ajánlatkérő a Kbt. 130. § (3) bekezdése, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint teljesít, figyelembe véve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet.

Felhívjuk szíves figyelmüket, a szállítói finanszírozásra, továbbá ebből eredően a 4/2011. (I. 28) Korm. rendelet 57. §-ának rendelkezéseire továbbá a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. §-ára..

A teljesítési igazolást ajánlatkérő a Kbt. 130. § (1)-(3) bekezdése szerint állítja ki.

Az ajánlatkérő 1 előleg-, 10 részszámla és 1 végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Az ajánlatkérő a további feltételeket a 306/2011. Korm. rendelet 13-14. § (1) bekezdése és az ajánlatkérési dokumentációban részletezettek szerint határozza meg.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés a szerződéses áron felül 5 % tartalékkeretet tartalmaz.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

Egyéb különleges feltételek:

— 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,

— 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet,

— 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet.

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára bruttó 31 750 HUF. A BKK Zrt. 11794008-20538442 számú fizetési számlájára történő átutalással fizethető meg a dokumentáció ellenértéke. A dokumentáció átvételére a befizetés tényének igazolását követően kerülhet sor. A dokumentáció megküldésére a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét (“dokumentáció - V1/B kivitelezés”) ajánlott feltüntetni.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2013-07-04 📅
A bontás helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., V. emelet BKF tárgyaló
Hely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., V. emelet BKF tárgyaló
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § szerint.
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15389
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Gyene Tímea
Internetcím: www.bkk.hu 🌏
Név: BKK Zrt.
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzés
Dokumentumok URL-je: www.bkk.hu 🌏
Részvételi URL: www.bkk.hu 🌏
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
További információk

1. Az ajánlathoz minden esetben csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

1.1 Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő/alvállalkozó/ alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának egyszerű másolati példányát, akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak el. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát.

1.2 Ajánlattevő nyilatkozatát arra, hogy változás bejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§-ában foglaltak szerint csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

1.3 A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján felolvasólapot, ami tartalmazza a 62. § (3) bekezdése szerinti adatokat.

1.4 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) szerinti adatokról (nemleges válasz is megjelölendő).

1.5 Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.

1.6 Az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlatkérő által meghatározott szerződés-tervezet elfogadásáról.

2. Közös ajánlattétel esetében továbbá csatolni kell:

A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely minimálisan tartalmazza a dokumentáció részeként kiadott minta szerinti adatokat. Közös ajánlattevőknek meg kell jelölniük ajánlatukban a nevükben eljárni jogosult képviselőt. Közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget (Ptk. 334. § (2) bekezdés, 337. §) kell vállalniuk teljesítésükért.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 25.-26. §-ában foglalt rendelkezésekre.

3. Alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet bevonása esetében csatolni kell:

A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

4. Az ajánlatokat 1 db eredeti és 2 db másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat formai követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az egyes példányok közötti eltérés esetén, az ajánlatkérő az „eredeti” megjelölésű, írásbeli ajánlatot tekinti irányadónak. Ajánlattevőnek be kell nyújtania ajánlatát 1 db elektronikus adathordozón (CD/DVD) is, a dokumentációban foglaltak szerint.

5. Az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalára a Kbt. 80. § rendelkezései irányadók.

6. Idegen nyelvű irat benyújtása esetén az idegen nyelvű irattal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása is benyújtandó, a Kbt. 36. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

7. Az esetlegesen felmerülő hiányosságok pótlására a Kbt. 67. §-a irányadó.

8. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók, azzal, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratokat eredeti, vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Ajánlatkérő ilyennek tekinti különösen a bankgaranciát, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozatot.

9. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadóak.

10. Ajánlatkérő ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése szerinti minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, a P1, P2, M1 és M2 követelmény tekintetében is.

11. A dokumentáció és jelen felhívás közötti ellentmondás esetében a felhívás irányadó azzal, hogy amennyiben az ajánlatkérő, a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észleli az ellentmondást, úgy a Kbt. 45. § (6) bekezdés szerint jár el.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 59. §-a alapján 55 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg - azaz az ajánlattételi határidő lejártáig - kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint nyújtható. Fizetési számlára történő befizetés esetében a BKK 11794008-20539618 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét („ajánlati biztosíték V1- felújítás és meghosszabbítás”).

Az ajánlati biztosíték teljesíthető emellett, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

— feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű másolat) becsatolásával,

— bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával,

— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.

A bankgaranciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban/ csomagolásban csatolni.

Amennyiben az ajánlati biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a bankgaranciának, illetve a biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt-ben, valamint a dokumentációban előírt követelményeknek kell megfelelnie.

13. A dokumentáció a IV.3.3. pontban részletezettek szerint vehető át. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

A dokumentáció átvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (munkanapokon 9.00-12.00 óra, valamint az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00-10.00 óra) van lehetőség. A dokumentáció az ügyintézővel (A/ II. melléklet) történő előzetes egyeztetés esetén, munkaidőben, egyéb időpontban is átvehető.

Ajánlatkérő az elkészült kiviteli terveket kizárólag CD-n (DVD-n) biztosítja Ajánlatkérő a dokumentáció átvételére kijelölt időszakban, előzetes telefonos egyeztetés során biztosítja egy külön irodában („tervszoba”), hogy a gazdasági szereplők papír alapú nagyméretű terveket is megtekinthessék. A betekintésről jelenléti ív készül. Előzetes bejelentkezés a +36 307741106-os telefonszámon Kangyerka Ádám projektmérnöknél lehetséges.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 77. §-a alapján az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés egyidejűleg minden ajánlattevő részére faxon történő megküldésével tájékoztatja.

15. A szerződéskötés a Kbt. 124. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével történik.

16. Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 9.00 és 12.00 óra között. Az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetében, munkaidőben egyéb időpontban is, az A mellékletben megjelölt helyen. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az A mellékletben az ajánlat leadásaként megjelölt irodába beérkeznek . Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot ajánlattevő viseli.

17. A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát képező kivitelezésre irányuló legalább 500 000 000 HUF/év és 500 000 000 HUF/kár összegű Contractor's All Risks típusú felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy hiteles másolati példányát, amely az Ajánlatkérőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is. A kötvénynek továbbá kiterjesztést kell tartalmaznia ugyanezen értékhatáron belül az általános felelősségi, valamint munkáltatói felelősségi kockázatokra. A fedezetnek az Ajánlatkérő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie következményi károk megtérítésére is. Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a fentiekben meghatározott értékű felelősségbiztosítással rendelkezik, illetőleg amennyiben nem rendelkezik, akkor vállalni kell, hogy a szerződés megkötéséig a felelősségbiztosítást megköti és a kötvényt (vagy igazolást) benyújtja Ajánlatkérő számára. A felelősségbiztosításnak a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő által történő elismerését követő 60 napig kell folyamatosan, de legalább 2015.6.30-ig megszakítás nélkül fennállnia. Amennyiben a szerződéskötés tervezett időpontjáig a felelősségbiztosítási kötvény vagy igazolás, vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy ajánlatkérő ezt a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerint jogosult eljárni. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításra vonatkozó további részleteket a Szerződéses Feltételek 8. pontja tartalmazza.

18. Az ajánlattevők kötelesek tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54. §) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

19. Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás részben EU-s forrásból kerül finanszírozásra, felhívja a figyelmet az alábbi jogszabályokra: 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet; módosított 16/2006. (XII. 28.) MeHVM - PM együttes rendelet; a kifizetések teljesítése tekintetében: 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. 33. 34. alcímei (közbeszerzés, kifogáskezelés, szabálytalanság kezelés).

20. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján, egyéb esetben az adott üzleti év forduló napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.

21. Ajánlatkérő a dokumentációban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan költségvetést biztosít. Az ajánlattevők feladatát képezi, hogy az árazatlan költségvetést beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák, a dokumentációban előírtak figyelembe vételével.

22. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőt az ajánlat elkészítéséért külön díjazás nem illeti meg.

23. Ajánlatkérő 2013.5.31.-én helyszíni bejárást tart 9.00 órától az alábbi helyszíneken:

— Szörény áramátalakító (VIII. Szörény utca 3.): találkozó 9.00 órakor, bejárás 9.00-9.20,

— Népliget áramátalakító (VIII. Könyves Kálmán krt. 78.): találkozó 9.35 órakor, bejárás 9.35-9.55,

— Ferenc áramátalakító (IX. Könyves Kálmán krt. 7.): találkozó 10.10 órakor, bejárás: 10.10-10.30,

— Vágóhíd áramátalakító (IX. Máriássy utca 1.): találkozó 10.45 órakor, bejárás 10.45-11.05,

— Lágymányos áramátalakító (XI. Budafoki út - Dombóvári út csomópont): találkozó 11.20 órakor, bejárás: 11.20-11.40,

— Rákóczi híd, (Rákóczi híd budai hídfő, Dombóvári út): találkozó 12.00 órakor, bejárás: 12.00-12.20.

A helyszíni bejárás a megadott időpontban kezdődik. Az egyes helyszíneken legfeljebb 20 percet tervez ajánlatkérő eltölteni, amelytől indokolt esetben eltérhet. Az első helyszínt leszámítva a többi helyszín időpontja kis mértékben változhat. A helyszíni bejáráson látottak és elhangzottak alapján az ajánlattevők írásban tehetik fel kérdéseiket a Kbt. szabályai szerint.

24. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze. Az ajánlatkérő a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az ajánlattevők, az ajánlati felhívás III.2.3. M.2. 1-11. pontjában meghatározott szakember vonatkozásában tegyenek arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére vonatkozó, az ajánlati felhívás III.2.3. M.2. 1-11. pontjában megjelölt jogosultsággal szerepelnek a kamarai névjegyzékben.

Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 244/2006 (XII. 5.) Korm. rendeletben, valamint a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereknek kell a szerződéskötésig szerepelniük a fentiekben előírt jogosultságokkal a kamarai névjegyzékben.

25. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének és az általa felelős műszaki vezetőként megjelölt szakemberek bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.

26. Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.27. Az ajánlatkérő által becsült mérnökár (az 5 % mértékű tartalékkeret figyelmen kívül hagyásával) 10 760 000 000 HUF + ÁFA összeg.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2013/S 098-167111 (2013-05-21)

További információk (2013-07-10)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-07-10 📅
Benyújtási határidő: 2013-08-08 📅
Közzététel dátuma: 2013-07-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 137-237159
Hirdetményre hivatkozik: 2013/S 98-167111
HL-S szám: 137
Forrás: OJS 2013/S 137-237159 (2013-07-10)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2013-11-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 13 962 900 387 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-11-26 📅
Közzététel dátuma: 2013-11-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 231-400424
HL-S szám: 231
További információk

Őrzés, biztosítás, ,minőség -ellenőrzés, tervezés, tervezési művezetés, állapotfelvételek, bontások, hulladékok elszállítása, elhelyezése és ártalmatlanítása, acélszerkezeti részmunkák, felületvédelmi részmunkák, környezetvédelem, tűzvédelem, villamos energia, kiépítési részfeladatok, megfigyelő kamerák és kameraközpont kiépítése, szakfelügyeletek, geodézia, lakatos szerkezeti munkák, fém- és könnyűszerkezeti munkák, üvegezési részfeladatok, polikarbonát fedések készítése, peronberendezési tárgyak beépítése, előregyártott vb. szerkezetek, liftek, gépészeti részmunkák, korrozióvédelmi részmunkák, szigetelési részfeladatok, monitoring, közműépítési és kiváltási feladatok, biztosító és irányító berendezések részmunkái, elektromos részmunkák, peron villamos berendezés, utastájékoztató berendezés, áram visszaszerelési részmunkák,váltófűtés, közvilágítás, áramátalakító részfeladatok, felsővezeték építési részmunkák, kábelfektetési részmunkák, szerkezetépítési részfeladatok, útépítési részfeladatok, ideiglenes és végleges forgalomtechnikai részfeladatok, forgalomirányítási munkák, vágányépítési részfeladatok, füvespálya-öntöző rendszer kiépítés részfeladatai, vágány víztelenítés részfeladatai.

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Budapest 1-es villamos felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út és a Fehérvári út között.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2013-09-10 📅
Név: S Villamos Konzorcium
Postacím: Karikás Frigyes u. 20.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kovacs.emil@hid.hu 📧
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Forrás: OJS 2013/S 231-400424 (2013-11-26)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (16 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (12)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (9)

Vasút és drótköteles szállítóeszköz építése (2)

Vasútépítés (2)

Városi vasútpályával kapcsolatos munkálatok