Havaria-jellegű és rendkívüli környezeti károk felmérési, mentesítési és dokumentálási munkái a MÁV Zrt területén-4

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Környezeti kármentesítés végrehajtására szóló vállalkozási keretszerződés részterületenként az ajánlatkérő által kijelölt hét részterületen, havaria jellegű környezeti károk, és soron kívül elrendelt vagy szükségessé váló kármentesítési részfeladatok esetén.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2013-03-18. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2013-01-28.

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2013-01-28 Ajánlati felhívás
2013-02-06 További információk
Ajánlati felhívás (2013-01-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Környezeti kármentesítési szolgáltatások
Mennyiség vagy érték:
A megkötendő vállalkozási szerződés eredményérdekelt, a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek mindenben megfelelő dokumentáció hatósági elfogadásával, azaz kármentesítési, ill. monitoring feladat esetén a határozatban megállapított kármentesítési célállapot („B”, vagy „D” értékek) elérésekor, egyéb előírások teljesítésekor vagy az utómonitoring befejezésekor ér véget s lesz jogosult a kivitelező a végszámla benyújtására.Vasúti szállítással és egyéb vasúti tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben bekövetkező azonnali beavatkozást igénylő, havaria jellegű környezeti terhelések, károk elhárítása, és soron kívül elrendelt kármentesítési részfeladatok elvégzése. Az ajánlatban szereplő, és elfogadott egységárak alapján, a keretszerződésen belül minden konkrét esetre külön eseti kivitelezési szerződés is megkötésre kerül, nem értve bele azon telephelyek meghatározott részeit, melyeken jelenleg, illetve a szerződés időtartama alatt bármikor kármentesítési tevékenység folyik, amennyiben a két munkafolyamat elválasztása nem lehetséges:(A MÁV Zrt. működési területe, hét területi bontásban:)1. Budapest és környéke vasúthálózata (+ az 1. sz. fővonallal Hegyeshalom országhatárig),2. Debrecen és környéke vasúthálózata,3. Miskolc és környéke vasúthálózata,4. Pécs és környéke vasúthálózata,5. Szeged és környéke vasúthálózata,6. Szombathely és környéke vasúthálózata,7. Záhony és környéke vasúthálózata.(részletes területi határok az ajánlati dokumentációban)Az eseti megrendelésekre irányadó keretösszeg, valamennyi a felhívásban megjelölt rész tekintetében, összesen nettó 300 millió HUF, naptári évenként nettó 100 millió HUF.Megrendelő a megjelölt keretösszeget, valamennyi a felhívásban szereplő rész tekintetében, a szerződés tárgyát képező tevékenység kiszámíthatatlanságára való tekintettel az eseti igények alapján fogja lehívni.300 000 000
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 300 000 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Környezeti kármentesítési szolgáltatások 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás egy vagy több tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Postacím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Postai irányítószám: 1087
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.mav.hu 🌏
E-mail: czarg@mav.hu 📧
Telefon: +36 15119195 📞
Fax: +36 15117526 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-01-28 📅
Benyújtási határidő: 2013-03-18 📅
Közzététel dátuma: 2013-01-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 020-031530
HL-S szám: 20
További információk
1.) A kármentesítések során be kell tartani a határozatban előírt valamennyi követelményt és előírást, függetlenül attól, hogy az a felhívásban külön ki van e emelve, vagy nincs. A kiírás eredményérdekelt, a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek mindenben megfelelő dokumentáció hatósági elfogadásával, azaz kármentesítési, ill. monitoring feladat esetén a határozatban megállapított kármentesítési célállapot („B”, vagy „D” értékek) elérésekor, egyéb előírások teljesítésekor vagy az utómonitoring befejezésekor ér véget s lesz jogosult a kivitelező a végszámla benyújtására. 2.) Az ajánlat - oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, melyet részajánlatonként kell csatolni, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát; a kért ellenszolgáltatás összegét (az ajánlati árat). A felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza. 3.) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdései szerinti nyilatkozatokat. 4.) Az ajánlattevőnek ajánlatában részajánlatonként nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai vonatkozásában. 5.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatukat. 6.) A Kbt. 54. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlattevőnek az ajánlattétel során tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 7.) Érvénytelen az ajánlat, ha az a cég, amelyik a kármentesítés során az átadott veszélyes hulladékot szállítja, illetve kezeli, nem rendelkezik a környezetvédelmi felügyelőség engedélyével az adott veszélyes hulladék szállítására, illetve kezelésére. Amennyiben ezen tevékenységek valamelyikét nem ajánlattevő végzi, csatolnia kell a 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai és 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot(okat) arra vonatkozóan, hogy milyen minőségben veszi igénybe az adott tevékenységet végző céget. 8.) A III. 2. 3) pont szerinti szakember(ek) rendelkezésre állását annak a félnek (ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben közös ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti szervezetnek) kell igazolnia, aki az adott szakembert a szerződés teljesítésébe delegálja. 9.) Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 80. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal, annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni. 10.) A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció megvásárolása). A vételár megfizetését követően egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció átvételére jogosult. 11.)A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció a befizetési igazolás bemutatását követően átvehető ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt címen - előzetes telefonos egyeztetés után - a 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 374-es szobacím alatt, jelen hirdetmény megjelenésének napján és az egész ajánlattételi időszakban munkanapokon 9:00 órától 15:00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján: 8:00 órától 10.00 óráig). 12.) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők: a. Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak. b. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. c. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d. Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat kell benyújtani. Az eredeti ajánlat fedőlapján szerepelni kell az „eredeti” megjelölésnek. Az eredeti és a másolati példányok közötti eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A külső csomagoláson az Ajánlati felhívás I1. pontjában meghatározott címre, a kapcsolattartó megjelölésével kell megcímezni és a „Havaria-jellegű és rendkívüli környezeti károk mentesítési és dokumentálási munkái a MÁV Zrt területén-4” megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2013. március 18. 10:00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra. e.Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. f.Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 13.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján felelős magyar fordításban is köteles becsatolni. Ajánlatkérő azt tekinti felelős fordításnak, ha az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatban felelősséget vállal a fordítás tartalmáért. 14.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ban foglaltak alapján biztosít hiánypótlási lehetőséget. 15.) Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az erről hozott döntést követő 3. munkanapon belül az írásbeli összegezés megküldésével írásban tájékoztatja. 16.) Ajánlatkérő az írásbeli összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést. 17.) A III.2.2. pont P1, P2 alpontjaiban felsorolt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények, és a III.2.3. pont M1, M2, M3 és M4 alpontjaiban felsorolt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva. 18.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldésének napját követő naptól számított 11. nap. 19.) Ajánlatkérő jelen hirdetmény több pontjában használt „közbeszerzés tárgyával azonos” megfogalmazás alatt - mindenekelőtt a benyújtandó referenciák vonatkozásában - az alábbi típusú munkákat érti: környezeti kármentesítés (műszaki beavatkozás a 219/2004, (VII. 21.) Korm. r. 26-28. § értelmében). 20.)Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy amennyiben bármelyik részajánlat esetében a kivitelezési munkák elvégzéséhez vágányzár biztosítása szükséges, ezt előre engedélyezteti az illetékes MÁV szervvel. 21.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 22.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 23.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ahol a Kbt. vagy a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). 24.) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 25.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 131. §-ban ismertetett előleg igénybevételéről. 26.) Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozat formájában rögzítse, hogy teljesítés során az építőipari kivitelezési tevékenységben (lásd 45110000; 45340000, 45000000 CPV kódok) részt vesz vagy sem.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Környezeti kármentesítés végrehajtására szóló vállalkozási keretszerződés részterületenként az ajánlatkérő által kijelölt hét részterületen, havaria jellegű környezeti károk, és soron kívül elrendelt vagy szükségessé váló kármentesítési részfeladatok esetén.
Többet mutasson
A rész száma: 1
A rész elnevezése: Havaria-jellegű és rendkívüli környezeti károk mentesítési és dokumentálási munkái a MÁV Zrt területén-4
Rövid leírás:
Budapest és környéke vasúthálózata (+ az 1. sz. vasúti fővonallal Hegyeshalom országhatárig)
Mennyiség vagy érték: Budapest és környéke vasúthálózata (+ az 1. sz. vasúti fővonallal Hegyeshalom országhatárig)A megkötendő vállalkozási szerződés eredményérdekelt, a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek mindenben megfelelő dokumentáció hatósági elfogadásával, azaz kármentesítési, ill. monitoring feladat esetén a határozatban megállapított kármentesítési célállapot („B”, vagy „D” értékek) elérésekor, egyéb előírások teljesítésekor vagy az utómonitoring befejezésekor ér véget s lesz jogosult a kivitelező a végszámla benyújtására.Vasúti szállítással és egyéb vasúti tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben bekövetkező azonnali beavatkozást igénylő, havaria jellegű környezeti terhelések, károk elhárítása, és soron kívül elrendelt vagy szükségessé váló kármentesítési részfeladatok elvégzése. Az ajánlatban szereplő, és elfogadott egységárak alapján, a keretszerződésen belül minden konkrét esetre külön eseti kivitelezési szerződés is megkötésre kerül, nem értve bele azon telephelyek meghatározott részeit, melyeken jelenleg, illetve a szerződés időtartama alatt bármikor kármentesítési tevékenység folyik, amennyiben a két munkafolyamat elválasztása nem lehetséges.
Budapest és környéke vasúthálózata (+ az 1. sz. vasúti fővonallal Hegyeshalom országhatárig)
A megkötendő vállalkozási szerződés eredményérdekelt, a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek mindenben megfelelő dokumentáció hatósági elfogadásával, azaz kármentesítési, ill. monitoring feladat esetén a határozatban megállapított kármentesítési célállapot („B”, vagy „D” értékek) elérésekor, egyéb előírások teljesítésekor vagy az utómonitoring befejezésekor ér véget s lesz jogosult a kivitelező a végszámla benyújtására.
Többet mutasson
Vasúti szállítással és egyéb vasúti tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben bekövetkező azonnali beavatkozást igénylő, havaria jellegű környezeti terhelések, károk elhárítása, és soron kívül elrendelt vagy szükségessé váló kármentesítési részfeladatok elvégzése. Az ajánlatban szereplő, és elfogadott egységárak alapján, a keretszerződésen belül minden konkrét esetre külön eseti kivitelezési szerződés is megkötésre kerül, nem értve bele azon telephelyek meghatározott részeit, melyeken jelenleg, illetve a szerződés időtartama alatt bármikor kármentesítési tevékenység folyik, amennyiben a két munkafolyamat elválasztása nem lehetséges.
Többet mutasson
A rész száma: 2
Rövid leírás: Debrecen és környéke vasúthálózata
Mennyiség vagy érték: Debrecen és környéke vasúthálózataA megkötendő vállalkozási szerződés eredményérdekelt, a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek mindenben megfelelő dokumentáció hatósági elfogadásával, azaz kármentesítési, ill. monitoring feladat esetén a határozatban megállapított kármentesítési célállapot („B”, vagy „D” értékek) elérésekor, egyéb előírások teljesítésekor vagy az utómonitoring befejezésekor ér véget s lesz jogosult a kivitelező a végszámla benyújtására.Vasúti szállítással és egyéb vasúti tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben bekövetkező azonnali beavatkozást igénylő, havaria jellegű környezeti terhelések, károk elhárítása, és soron kívül elrendelt vagy szükségessé váló kármentesítési részfeladatok elvégzése. Az ajánlatban szereplő, és elfogadott egységárak alapján, a keretszerződésen belül minden konkrét esetre külön eseti kivitelezési szerződés is megkötésre kerül, nem értve bele azon telephelyek meghatározott részeit, melyeken jelenleg, illetve a szerződés időtartama alatt bármikor kármentesítési tevékenység folyik, amennyiben a két munkafolyamat elválasztása nem lehetséges.
Debrecen és környéke vasúthálózata
A rész száma: 3
Rövid leírás: Miskolc és környéke vasúthálózata
Mennyiség vagy érték: Miskolc és környéke vasúthálózataA megkötendő vállalkozási szerződés eredményérdekelt, a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek mindenben megfelelő dokumentáció hatósági elfogadásával, azaz kármentesítési, ill. monitoring feladat esetén a határozatban megállapított kármentesítési célállapot („B”, vagy „D” értékek) elérésekor, egyéb előírások teljesítésekor vagy az utómonitoring befejezésekor ér véget s lesz jogosult a kivitelező a végszámla benyújtására.Vasúti szállítással és egyéb vasúti tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben bekövetkező azonnali beavatkozást igénylő, havaria jellegű környezeti terhelések, károk elhárítása, és soron kívül elrendelt vagy szükségessé váló kármentesítési részfeladatok elvégzése. Az ajánlatban szereplő, és elfogadott egységárak alapján, a keretszerződésen belül minden konkrét esetre külön eseti kivitelezési szerződés is megkötésre kerül, nem értve bele azon telephelyek meghatározott részeit, melyeken jelenleg, illetve a szerződés időtartama alatt bármikor kármentesítési tevékenység folyik, amennyiben a két munkafolyamat elválasztása nem lehetséges.
Miskolc és környéke vasúthálózata
A rész száma: 4
Rövid leírás: Pécs és környéke vasúthálózata
Mennyiség vagy érték: Pécs és környéke vasúthálózataA megkötendő vállalkozási szerződés eredményérdekelt, a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek mindenben megfelelő dokumentáció hatósági elfogadásával, azaz kármentesítési, ill. monitoring feladat esetén a határozatban megállapított kármentesítési célállapot („B”, vagy „D” értékek) elérésekor, egyéb előírások teljesítésekor vagy az utómonitoring befejezésekor ér véget s lesz jogosult a kivitelező a végszámla benyújtására.Vasúti szállítással és egyéb vasúti tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben bekövetkező azonnali beavatkozást igénylő, havaria jellegű környezeti terhelések, károk elhárítása, és soron kívül elrendelt vagy szükségessé váló kármentesítési részfeladatok elvégzése. Az ajánlatban szereplő, és elfogadott egységárak alapján, a keretszerződésen belül minden konkrét esetre külön eseti kivitelezési szerződés is megkötésre kerül, nem értve bele azon telephelyek meghatározott részeit, melyeken jelenleg, illetve a szerződés időtartama alatt bármikor kármentesítési tevékenység folyik, amennyiben a két munkafolyamat elválasztása nem lehetséges.
Pécs és környéke vasúthálózata
A rész száma: 5
Rövid leírás: Szeged és környéke vasúthálózata
Mennyiség vagy érték: Szeged és környéke vasúthálózataA megkötendő vállalkozási szerződés eredményérdekelt, a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek mindenben megfelelő dokumentáció hatósági elfogadásával, azaz kármentesítési, ill. monitoring feladat esetén a határozatban megállapított kármentesítési célállapot („B”, vagy „D” értékek) elérésekor, egyéb előírások teljesítésekor vagy az utómonitoring befejezésekor ér véget s lesz jogosult a kivitelező a végszámla benyújtására.Vasúti szállítással és egyéb vasúti tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben bekövetkező azonnali beavatkozást igénylő, havaria jellegű környezeti terhelések, károk elhárítása, és soron kívül elrendelt vagy szükségessé váló kármentesítési részfeladatok elvégzése. Az ajánlatban szereplő, és elfogadott egységárak alapján, a keretszerződésen belül minden konkrét esetre külön eseti kivitelezési szerződés is megkötésre kerül, nem értve bele azon telephelyek meghatározott részeit, melyeken jelenleg, illetve a szerződés időtartama alatt bármikor kármentesítési tevékenység folyik, amennyiben a két munkafolyamat elválasztása nem lehetséges.
Szeged és környéke vasúthálózata
A rész száma: 6
Rövid leírás: Szombathely és környéke vasúthálózata
Mennyiség vagy érték: Szombathely és környéke vasúthálózataA megkötendő vállalkozási szerződés eredményérdekelt, a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek mindenben megfelelő dokumentáció hatósági elfogadásával, azaz kármentesítési, ill. monitoring feladat esetén a határozatban megállapított kármentesítési célállapot („B”, vagy „D” értékek) elérésekor, egyéb előírások teljesítésekor vagy az utómonitoring befejezésekor ér véget s lesz jogosult a kivitelező a végszámla benyújtására.Vasúti szállítással és egyéb vasúti tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben bekövetkező azonnali beavatkozást igénylő, havaria jellegű környezeti terhelések, károk elhárítása, és soron kívül elrendelt vagy szükségessé váló kármentesítési részfeladatok elvégzése. Az ajánlatban szereplő, és elfogadott egységárak alapján, a keretszerződésen belül minden konkrét esetre külön eseti kivitelezési szerződés is megkötésre kerül, nem értve bele azon telephelyek meghatározott részeit, melyeken jelenleg, illetve a szerződés időtartama alatt bármikor kármentesítési tevékenység folyik, amennyiben a két munkafolyamat elválasztása nem lehetséges.
Szombathely és környéke vasúthálózata
A rész száma: 7
Rövid leírás: Záhony és környéke vasúthálózata
Mennyiség vagy érték: Záhony és környéke vasúthálózataA megkötendő vállalkozási szerződés eredményérdekelt, a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek mindenben megfelelő dokumentáció hatósági elfogadásával, azaz kármentesítési, ill. monitoring feladat esetén a határozatban megállapított kármentesítési célállapot („B”, vagy „D” értékek) elérésekor, egyéb előírások teljesítésekor vagy az utómonitoring befejezésekor ér véget s lesz jogosult a kivitelező a végszámla benyújtására.Vasúti szállítással és egyéb vasúti tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben bekövetkező azonnali beavatkozást igénylő, havaria jellegű környezeti terhelések, károk elhárítása, és soron kívül elrendelt vagy szükségessé váló kármentesítési részfeladatok elvégzése. Az ajánlatban szereplő, és elfogadott egységárak alapján, a keretszerződésen belül minden konkrét esetre külön eseti kivitelezési szerződés is megkötésre kerül, nem értve bele azon telephelyek meghatározott részeit, melyeken jelenleg, illetve a szerződés időtartama alatt bármikor kármentesítési tevékenység folyik, amennyiben a két munkafolyamat elválasztása nem lehetséges.
Záhony és környéke vasúthálózata
Vasúti szállítással és egyéb vasúti tevékenységgel kapcsolatos, a jövőben bekövetkező azonnali beavatkozást igénylő, havaria jellegű környezeti terhelések, károk elhárítása, és soron kívül elrendelt kármentesítési részfeladatok elvégzése. Az ajánlatban szereplő, és elfogadott egységárak alapján, a keretszerződésen belül minden konkrét esetre külön eseti kivitelezési szerződés is megkötésre kerül, nem értve bele azon telephelyek meghatározott részeit, melyeken jelenleg, illetve a szerződés időtartama alatt bármikor kármentesítési tevékenység folyik, amennyiben a két munkafolyamat elválasztása nem lehetséges:
Többet mutasson
(A MÁV Zrt. működési területe, hét területi bontásban:)
1. Budapest és környéke vasúthálózata (+ az 1. sz. fővonallal Hegyeshalom országhatárig),
2. Debrecen és környéke vasúthálózata,
3. Miskolc és környéke vasúthálózata,
4. Pécs és környéke vasúthálózata,
5. Szeged és környéke vasúthálózata,
6. Szombathely és környéke vasúthálózata,
7. Záhony és környéke vasúthálózata.
(részletes területi határok az ajánlati dokumentációban)
Az eseti megrendelésekre irányadó keretösszeg, valamennyi a felhívásban megjelölt rész tekintetében, összesen nettó 300 millió HUF, naptári évenként nettó 100 millió HUF.
Megrendelő a megjelölt keretösszeget, valamennyi a felhívásban szereplő rész tekintetében, a szerződés tárgyát képező tevékenység kiszámíthatatlanságára való tekintettel az eseti igények alapján fogja lehívni.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet rész az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki 56. § (2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) és e) pontjainak a hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2.-3. §-ában illetőleg a 4. §-ában foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok.
Többet mutasson
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a Korm. rendelet 10. §-a alapján ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Többet mutasson
Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja alapján kell igazolnia, hogy az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá.
Mivel jelen közbeszerzésnek építőipari kivitelezési tevékenység is tárgya (lásd 45110000; 45340000, 45000000 CPV kódok), az építőipari kivitelezési tevékenység vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontban rögzített kizáró ok hiánya akkor áll fenn, ha a teljesítés során a kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 39. § (7) bekezdésében rögzített névjegyzékben, azaz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett „Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban”, továbbá az Étv. 39. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően a kivitelezési tevékenységnek szerepelni kell a cégkivonatban rögzített tevékenységi körök között. Amennyiben teljesítés során a kivitelezést végző gazdasági szereplő az Étv. 39/A § (2) bekezdése, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdése alapján került a névjegyzékbe, így munkaviszonyban vagy tagsági viszonyban foglalkoztatott felelős műszaki vezetővel nem rendelkezik, alvállalkozó bevonásával kivitelezési tevékenység végzésére nem jogosult.
Többet mutasson
Amennyiben ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell:
P1) a Korm. rendelet. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó két lezárt üzleti évre szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának egyszerű másolatát (amennyiben e beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi). A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Többet mutasson
Ha az ajánlattevő ezen irattal azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni);
P2) a Korm. rendelet. 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az elmúlt három évre (2010-2012.) vonatkozó, a jelen közbeszerzés tárgyából (kármentesítés talaj és talajvíz vonatkozásában, azaz műszaki beavatkozás a 219/2004. Korm. r. 26. § - 28. § szerint) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdése alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő
P1) ha az ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az utolsó két lezárt üzleti év mindegyikében negatív volt (amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor e pont szerint alkalmatlan, ha a jelen közbeszerzés tárgyából (kármentesítés, azaz műszaki beavatkozás a 219/2004. Korm. r. 26. - 28. § szerint) származó bevétele működésének ideje alatt nem éri el a nettó 30 millió HUF-ot
Többet mutasson
P2) ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (kármentesítés talaj és talajvíz vonatkozásában, azaz műszaki beavatkozás a 219/2004. Korm. r. 26. - 28. § szerint) származó árbevétele az elmúlt három évben (2010-2012.) összesen nem érte el
részajánlatonként a nettó 30 millió HUF-ot
Amennyiben ajánlattevő több részfeladatra is tesz ajánlatot jelen alkalmassági feltételek összegei összeadódnak.
Műszaki és szakmai képességek:
Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell:
M1) a Korm. rendelet. 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított három évre (36 hónap) vonatkozó legjelentősebb teljesített szerződéseinek ismertetését a Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti formában igazolva az alábbi tartalommal:
Többet mutasson
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
— a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail),
— a végzett feladat leírása,
— a teljesítés ideje [a projekt befejezése (év, hónap, nap)],
— a teljesítés helye,
— az ellenszolgáltatás nettó összege,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) a Korm. rendelet. 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azon környezeti felülvizsgálói, vagy szakértői engedéllyel rendelkező szakembereinek bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (a szakember ajánlattevő általi megnevezése és vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményben előírt paraméter megnevezése, valamint saját kezűleg aláírt önéletrajz), ideértve a 12/1996 (VII.4.) KTM rendelet szerinti környezetvédelmi felülvizsgálói engedély, vagy a 378/2007 (XII.23) Kormányrendelet, illetve a 297/2009. (XII.21.) Kormányrendelet szerint, a mérnök kamarák által kiállított környezetvédelmi szakértői engedély egyszerű másolatát is;
Többet mutasson
M3) a Korm. rendelet. 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján a kivitelezésért felelős műszaki vezető bemutatását (a szakembernek, a vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményben előírt paraméternek, valamint a munkáltatónak az ajánlattevő általi megnevezése, valamint saját kezűleg aláírt önéletrajz a szakembertől), melyhez csatolni kell képzettség, végzettség és a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet szerinti jogosultság igazolására szolgáló okirat másolatát is.
Többet mutasson
Amennyiben a jogosultság igazolására lehetőség van a Kbt. 36. § (5) bekezdésének megfelelő nyilvántartásban való szerepléssel, abban az esetben az érintett szakember nyilatkozzon ezen adatbázisban való szereplésről, illetve jelölje meg az adatbázis elektronikus elérhetőségét (honlapcím).
Többet mutasson
M4) a Korm. rendelet. 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azon vágánybontási-építési munkákhoz jogosult szakembereinek bemutatása, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (a szakembernek, a vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményben előírt paraméternek, valamint a munkáltatónak az ajánlattevő általi megnevezése, valamint saját kezűleg aláírt önéletrajz), melyhez csatolni kell a jogosultság igazolására szolgáló okirat másolatát is.
Többet mutasson
A pályaépítési jogosultsággal rendelkező szakember és a kivitelezésért felelős műszaki vezető részajánlatonként lehet ugyanaz a személy.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdése alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő:
M1) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított három évben olyan befejezett kármentesítési műszaki beavatkozás munkára irányuló referenciával, amelyben szennyezett talajban és/vagy szennyezett talajvízben a szennyezettség mentesítését végezte és a referencia összértéke az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított három évre (36 hónap) alatt összesen nem érte el
Többet mutasson
részajánlatonként a nettó 30 millió HUF-ot.
M2) ha nem rendelkezik 1 fő olyan környezeti felülvizsgálói, vagy szakértői engedéllyel rendelkező szakemberrel, aki a 12/1996 (VII.4.) KTM rendelet szerinti környezetvédelmi felülvizsgálói engedéllyel, vagy a 378/2007 (XII. 23.) Kormányrendelet, illetve a 297/2009 (XII. 21.) Kormányrendelet szerint, a mérnök kamarák által kiállított környezetvédelmi szakértői engedéllyel rendelkezik.
Többet mutasson
M3) ha nem rendelkezik 1 fő olyan kivitelezésért felelős műszaki vezetővel, akinek a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő tevékenységekhez kapcsolódó felelős műszaki vezetői jogosultsága van, kivéve a távközlési építmények építési-szerelési munkáira vonatkozót (a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet II. rész 3. pont) és a villamossághoz kapcsolódót (a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet II. rész 8. pont) VAGY 1 fő az Étv. 39/A § (2) bekezdésének és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdésének megfelelő végzettséggel rendelkező szakmunkással.
Többet mutasson
Az M2) alkalmassági követelménynek megfelelően biztosítandó szakember (környezetvédelmi felülvizsgáló vagy szakértő) és az M3) alkalmassági követelménynek megfelelően biztosítandó felelős műszaki vezető nem lehet ugyanaz a személy.
M4) ha nem rendelkezik legalább 1 fő vasúti pályaépítési jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:
Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a vállalt szerződéses kötelezettségének a vállalt teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy a Megrendelő - egyéb kárigényén túl - késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke minden késedelemben eltelt óra után az esetileg megrendelt munka nettó vállalkozói díjának 0,5 %-a. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg az esetileg megrendelt munka nettó vállalkozói díjának 15 %-át. Amennyiben a Megrendelő jogosulttá válik az esetileg megrendelt munka nettó vállalkozói díjának 15 %-át elérő késedelmi kötbérigény érvényesítésére, Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Többet mutasson
A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke a hibásan teljesített munkarészre vonatkozó vállalkozói díj nettó összegének 10 %-a. Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt a Megrendelő két alkalommal jogosulttá válik a hibás teljesítési kötbér érvényesítésére, a harmadik esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Többet mutasson
Ha Vállalkozónak felróható okból az esetileg megrendelt munka teljesítése meghiúsul, a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, melynek mértéke az esetileg megrendelt munka nettó vállalkozói díjának 20 %-a.
Előleg igénylése esetében a Vállalkozó az előleg igénylésével egyidejűleg az előleg összegével megegyező mértékű biztosítékot köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek az eseti szerződés szerződésszerű teljesítését követően benyújtott számla kifizetését követő 30 napig kell Megrendelő részére rendelkezésre állnia.
Többet mutasson
Az előleg visszafizetési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban nyújtható.
A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell [Kbt. 126. § (5) bekezdés].
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130-131. § -ban előírtaknak megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint. A Kbt-ben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4)-(6) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény a 36/A § rendelkezései jelen eljárásra irányadók.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A § (2) és (3) bekezdése irányadó.
A nyertes ajánlattevő a vállalkozói díjról a keretszerződés alapján megkötésre kerülő eseti szerződésekben meghatározottak szerint jogosult számlát kiállítani.
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös ajánlattételi szándékra jelen ajánlati felhívás VI.3.1. pontja valamint a dokumentációban szabályozottak szerint.
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához van kötve:
12/1996 (VII.4.) KTM rendelet szerinti környezetvédelmi felülvizsgálói engedély, vagy a 378/2007 (XII. 23.) Kormányrendelet, illetve a 297/2009 (XII. 21.) Kormányrendelet szerint, a mérnök kamarák által kiállított környezetvédelmi szakértői engedély megléte, illetőleg a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében szereplő tevékenységekhez kapcsolódó felelős műszaki vezetői jogosultság, kivéve a távközlési építmények építési-szerelési munkáira vonatkozót (Kormányrendelet 1. sz. melléklet II. rész 3. pont) és a villamossághoz kapcsolódót (Kormányrendelet 1. sz. melléklet II. rész 8. pont).
Többet mutasson
A személyzet neve és szakképesítése ✅

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:
Fenti összeg bruttó összeg, amely az áfa-t is tartalmazza. A dokumentáció ellenértékének megfizetése történhet átutalással a MÁV Zrt. Központi Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Egység Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10201006-50080399 számú bankszámlájára. [Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét " Havaria-jellegű és rendkívüli környezeti károk mentesítési és dokumentálási munkái a MÁV Zrt területén-4”).
Többet mutasson
fel kell tüntetni] A befizetett tételekről ajánlatkérő automatikusan számlát állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló vagy befizető címére.
Az ajánlat érvényességi időtartama: 30 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2013-03-18 📅
A bontás helye:
MÁV Zrt. BLI Beruházási Divízió (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., 318-as tárgyaló)
Hely: MÁV Zrt. BLI Beruházási Divízió (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., 318-as tárgyaló)
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról:
A beérkezett ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Vágánymunkák átlagára (nettó HUF) (8)
2. Földmunkák átlagára (nettó HUF) (8)
3. Szállítási díj, valamint szabad fázisú CH ártalmatlanítás átlagára (nettó HUF) (8)
4. Hulladékok kezelése-átlagár (nettó HUF) (8)
5. Megfigyelő és kitermelő kutak kialakítása- átlagár (nettó HUF) (8)
6. Felvonulás és egyéb földmunkák - átlagár (nettó HUF) (8)
7. Dokumentációk- átlagár (nettó HUF) (8)
8. Kockázatértékelés- átlagár (nettó HUF) (8)
9. Laborvizsgálatok - átlagár (nettó HUF) (8)
10. Szűrővizsgálat (nettó HUF) (8)
11. Egyéb rezsi óradíj (nettó HUF) (8)
12. Műszaki beavatkozás megkezdése (óra) (12)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15784
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: MÁV Zrt. Beszerzési Szervezet Beruházási Divízió 1087 Bp. Könyves Kálmán krt. 54-60. III/374.
Czár Gábor
Internetcím: www.mav.hu 🌏
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Kezdeti időpont: 2013-04-01 📅
Végdátum: 2015-12-31 📅
További információk
1.) A kármentesítések során be kell tartani a határozatban előírt valamennyi követelményt és előírást, függetlenül attól, hogy az a felhívásban külön ki van e emelve, vagy nincs. A kiírás eredményérdekelt, a munka a jogszabályi előírásoknak és/vagy hatósági követelményeknek mindenben megfelelő dokumentáció hatósági elfogadásával, azaz kármentesítési, ill. monitoring feladat esetén a határozatban megállapított kármentesítési célállapot („B”, vagy „D” értékek) elérésekor, egyéb előírások teljesítésekor vagy az utómonitoring befejezésekor ér véget s lesz jogosult a kivitelező a végszámla benyújtására.
Többet mutasson
2.) Az ajánlat - oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, melyet részajánlatonként kell csatolni, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát; a kért ellenszolgáltatás összegét (az ajánlati árat). A felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját az Ajánlattételi Dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
3.) Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.
4.) Az ajánlattevőnek ajánlatában részajánlatonként nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai vonatkozásában.
5.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, melyben a közös ajánlattevők szabályozzák egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatukat.
6.) A Kbt. 54. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlattevőnek az ajánlattétel során tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Többet mutasson
7.) Érvénytelen az ajánlat, ha az a cég, amelyik a kármentesítés során az átadott veszélyes hulladékot szállítja, illetve kezeli, nem rendelkezik a környezetvédelmi felügyelőség engedélyével az adott veszélyes hulladék szállítására, illetve kezelésére. Amennyiben ezen tevékenységek valamelyikét nem ajánlattevő végzi, csatolnia kell a 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai és 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot(okat) arra vonatkozóan, hogy milyen minőségben veszi igénybe az adott tevékenységet végző céget.
Többet mutasson
8.) A III. 2. 3) pont szerinti szakember(ek) rendelkezésre állását annak a félnek (ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben közös ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. § (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti szervezetnek) kell igazolnia, aki az adott szakembert a szerződés teljesítésébe delegálja.
Többet mutasson
9.) Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 80. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal, annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni.
Többet mutasson
10.) A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció megvásárolása). A vételár megfizetését követően egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció átvételére jogosult.
Többet mutasson
11.)A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció a befizetési igazolás bemutatását követően átvehető ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt címen - előzetes telefonos egyeztetés után - a 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 374-es szobacím alatt, jelen hirdetmény megjelenésének napján és az egész ajánlattételi időszakban munkanapokon 9:00 órától 15:00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján: 8:00 órától 10.00 óráig).
Többet mutasson
12.) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők:
a. Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak.
b. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Többet mutasson
c. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d. Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat kell benyújtani. Az eredeti ajánlat fedőlapján szerepelni kell az „eredeti” megjelölésnek. Az eredeti és a másolati példányok közötti eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A külső csomagoláson az Ajánlati felhívás I1. pontjában meghatározott címre, a kapcsolattartó megjelölésével kell megcímezni és a „Havaria-jellegű és rendkívüli környezeti károk mentesítési és dokumentálási munkái a MÁV Zrt területén-4” megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (2013. március 18. 10:00 óra) nem bontható fel” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra.
Többet mutasson
e.Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
f.Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
13.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az ajánlattevő a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján felelős magyar fordításban is köteles becsatolni. Ajánlatkérő azt tekinti felelős fordításnak, ha az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatban felelősséget vállal a fordítás tartalmáért.
Többet mutasson
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ban foglaltak alapján biztosít hiánypótlási lehetőséget.
15.) Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az erről hozott döntést követő 3. munkanapon belül az írásbeli összegezés megküldésével írásban tájékoztatja.
16.) Ajánlatkérő az írásbeli összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
17.) A III.2.2. pont P1, P2 alpontjaiban felsorolt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények, és a III.2.3. pont M1, M2, M3 és M4 alpontjaiban felsorolt műszaki-szakmai alkalmassági követelmények és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva.
Többet mutasson
18.) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldésének napját követő naptól számított 11. nap.
19.) Ajánlatkérő jelen hirdetmény több pontjában használt „közbeszerzés tárgyával azonos” megfogalmazás alatt - mindenekelőtt a benyújtandó referenciák vonatkozásában - az alábbi típusú munkákat érti: környezeti kármentesítés (műszaki beavatkozás a 219/2004, (VII. 21.) Korm. r. 26-28. § értelmében).
Többet mutasson
20.)Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy amennyiben bármelyik részajánlat esetében a kivitelezési munkák elvégzéséhez vágányzár biztosítása szükséges, ezt előre engedélyezteti az illetékes MÁV szervvel.
21.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
22.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal.
Többet mutasson
23.) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ahol a Kbt. vagy a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Többet mutasson
24.) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
25.) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 131. §-ban ismertetett előleg igénybevételéről.
26.) Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozat formájában rögzítse, hogy teljesítés során az építőipari kivitelezési tevékenységben (lásd 45110000; 45340000, 45000000 CPV kódok) részt vesz vagy sem.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u.5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 137. § (3) bekezdésének megfelelően.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2013/S 020-031530 (2013-01-28)
További információk (2013-02-06)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-02-06 📅
Közzététel dátuma: 2013-02-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 029-044083
Hirdetményre hivatkozik: 2013/S 20-031530
HL-S szám: 29
Forrás: OJS 2013/S 029-044083 (2013-02-06)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Közép-Magyarország Dunántúl Alföld és Észak
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Terep-előkészítő munkák Épületbontás és bontási munka, földmunka Épületszerelési munka Kerítés, korlát és biztonsági... Szennyvíz- és hulladéktisztítási és... Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások Környezetvédelem Környezetrehabilitáció Környezeti kármentesítési szolgáltatások