Megbízási szerződés a „Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási projekt” FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, valamint műszaki ellenőri feladatainak ellátása (azonosítószám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0051)

Mennyiség vagy érték

„Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási projekt” FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki, valamint műszaki ellenőri feladatainak ellátása (azonosítószám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0051).A megvalósítás során szükségessé váló mérnöki (a fejlesztés megvalósítására az Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás /piros FIDIC - a szennyvízcsatorna kivitelezése - és Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, 2. átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember (sárga FIDIC)- szennyvíz tisztítótelep kivitelezése - könyv szerint kerül sor) és műszaki ellenőri feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok (191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet), valamint a FIDIC „Piros” és “Sárga” könyv ajánlásai szerint.Teljes mennyiség az alábbi szolgáltatási feladatok, illetve az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet 3. számú mellékletében részletezett feladatok teljes körű ellátását foglalja magában:Az előkészítés időszakában:— A projekt megvalósítására benyújtott közbeszerzési ajánlatok tekintetében szakmai szempontok szerinti vizsgálat és nyilatkozattétel. Ajánlattevő ennek érdekében közreműködik a projektet megvalósító egy vagy több vállalkozó, szállító, megbízott kijelölésére irányuló közbeszerzési eljárás(ok)ban, és segíti a Ajánlatkérő bíráló bizottsági tevékenységét. Ajánlatkérő erre irányuló felkérése esetén a Bíráló Bizottságba tagot is delegál. Ajánlattevő ismeri a közbeszerzési eljárások szabályait, ezért felelősséggel tartozik, ha személyével vagy az általa delegált bíráló bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.— A Ajánlatkérő szakszerű támogatása a szerződések előkészítésében, megkötésében és módosításában.— Írásbeli javaslat a Ajánlatkérő számára az üzemeltetési követelményeknek a tervekbe való beépítése tekintetében.A kivitelezés időszakában:— kitűzési alappontok helyességének ellenőrzése és jegyzékük átadása a vállalkozóknak;— hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;— munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett;— a vállalkozók által készített és benyújtott építési (kiviteli) tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd azok jóváhagyásra való felterjesztése az Ajánlatkérőnek.Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása:— az adott helyszín ellenőrzése keretében digitálisan rögzített álló felvételeket tartalmazó dokumentáció készítése nyomtatott és elektronikus formában;— köteles gondoskodni az építési munkák napi gyakoriságú műszaki ellenőrzéséről az adott építési helyszínen folyó munka ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, a jelen Szerződésben megjelölt szakembere helyszíni jelenlétének biztosításával;— a műszaki ellenőri dokumentációk és iratok kezelése. A tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele;— köteles rendszeres (az adott helyszíne(ke)n folyó munkák bonyolultságától és időtartamától függően, de legalább kéthetente) építéshelyszíni értekezletek (kooperációs megbeszélés) összehívására, tartására, az ezeken való elnöklésre. Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a kooperációs megbeszéléseken elhangzottak teljes körű rögzítése céljából jegyzőkönyv készítésére. A jegyzőkönyveket, tájékoztatásul köteles haladéktalanul a Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani;— az építési és felmérési naplók folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges bejegyzések előírt időn belüli megírása;— a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésekben előírt jelentések ellenőrzése, jóváhagyása;— az építési munkákra előírt határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése;— a vállalkozók minőségbiztosítási programjának ellenőrzése;— együttműködés az Ajánlatkérő, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Ajánlatkérő által felkért szervezetek, az üzemeltető megbízottjaival, észrevételeik közlése és képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal, megbízottakkal szemben;— a változtatási javaslatok és vállalkozói követelések (a FIDIC 13.2, 13.3 és 20.1. pontjai szerint) indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok intézése és jóváhagyása a Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatásokhoz, Vállalkozói követelésekhez és a Szerződés módosításához című dokumentum alapján;— közreműködés az Ajánlatkérő érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok elhárításában.— a 306/2011. (XII. 23.) kormányrendelet 10. § alapján a Kbt 128. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak teljesülésének ellenőrzése;— annak ellenőrzése, hogy azon áruk kerülnek leszállításra és/vagy beépítésre a kivitelezés során, amelyeknek a Kbt. 2. § (5) bekezdése szerint nemzeti elbírálást kell biztosítani.Koordináció:— a Projektben dolgozó vállalkozó(k), szállító(k) és megbízott(ak) munkájának az összehangolása, bonyolítása;— valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdések ellenőrzése.Elszámolások, jelentések valamennyi szerződésre vonatkozóan:— a Projekt megvalósítása során kibocsátott számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi megfelelőségének igazolása (teljesítés-igazolás);- az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása.Az átadás-átvételi eljárások szabályszerű lefolytatása:— a vállalkozók és szállítók által kért időpontra az átadás-átvételi eljárás összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása;— a vállalkozók és szállítók által biztosított, az átvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok ellenőrzése és felügyelete;— a minőségi bizonylatok dokumentációjának átvétele, ellenőrzése;— a műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása az Ajánlatkérőnek;— a hibajegyzék összeállítása, összegszerű meghatározása, az azonnali javíttatások elvégeztetése, a javíthatatlan hibák miatti értékcsökkenés megállapítása;— nyilatkozattétel az átvétel tekintetében a FIDIC szerinti átadás-átvételi igazolás (FIDIC 10.1 pontja) kibocsátásával, valamint - szállítási szerződések esetében - az ott meghatározottak alapján;— A műszakilag szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a minősítéssel kapcsolatos dokumentáció átadása az Ajánlatkérőnek.A kivitelezési szakasz lezárása:— a megvalósulási tervek és az átadási dokumentáció átvizsgálása és igazolása;— a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása;— a különféle támogatások és források elszámolása, számítógépes nyilvántartás működtetése;— a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség esetén annak kiegészítése;— a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Ajánlatkérőnek.A jótállási időszak alatt és annak végén:— az egyes építmények, illetve létesítmények állapotának folyamatos figyelemmel kísérése; az előírt időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt, illetve az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;— A FIDIC 11.9 pontja, valamint a szállítási szerződés szerinti teljesítési igazolás kiadása.A PR szolgáltatási szerződés végrehajtása közben a Ajánlattevő:— együttműködik a PR-tanácsadóval;— tájékoztatja a projekt fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PR-tanácsadó sajtó-, illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;— megadja azokat a műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PR-tanácsadó elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat;— kérésre tájékoztatja a PR-tanácsadót a projekt műszaki tartalmáról, a rendszer működéséről, alapelveiről stb.;— a PR-tanácsadó által készített anyagokat a projekt műszaki szempontjai alapján ellenőrzi;— lehetővé teszi, hogy a PR-tanácsadó a projekt helyszínén filmet forgasson, fotózzon a tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok), archívumok elkészítéséhez stb.;— részt vesz a PR szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon, nyílt napokon és egyéb rendezvényeken a Ajánlatkérő szakértőjeként.Egyéb feladatok:— adatszolgáltatással közreműködés a projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. Az Ajánlattevő köteles a projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyarország Kormánya vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Ajánlatkérőt az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles;— a Ajánlattevőnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a Mérnök vagy a Mérnök képviselője haladéktalanul a kívánt helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi;— A Ajánlattevő feladatait szoros együttműködésben végzi a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, a térség környezetvédelmi civil szervezeteivel és a projekt sikere szempontjából releváns egyéb hatóságokkal, szervezetekkel és személyekkel;— a beruházásra, illetve a beruházás megvalósítására vonatkozó magyar hatósági előírások folyamatos és maradéktalan betartásának biztosítása.— Elvárt minimális mérnöknap: 400.Mérnöknek az általa felügyelt szerződésekkel kapcsolatban a projekt zárójelentéséhez szükséges adatszolgáltatást és a megvalósítás szöveges részletezését el kell készíteni a Megbízó által kért formában és tartalommal.A feladatok teljes körű ellátása, legfeljebb nettó 65 300 000 HUF értékben.A felügyelendő építési munkák mennyisége a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint került kiírásra.Valamennyi létesítményrész kivitelezése ajánlatkérő által a dokumentációban biztosított vízjogi létesítési engedély és tervdokumentáció alapján, FIDIC „Piros” könyv (Építési munkák szerződéses feltételei megbízó által megtervezett magas- és mélyépítési munkához) szerint.Tervezett létesítmények, melyek tájékoztató jellegűek:Mezőladány:— 5325 m D 200 KG-PVC gravitációs csatorna,— 2755 m D 160 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (343 db bekötés),— 1171 m D90 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 1532 m D160 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 2 db D=1,2 m-es szennyvíz átemelő,— 1 db D=1,6 m-es szennyvíz átemelő,— 1 db D=2,0 m-es szennyvíz átemelő.Tornyospálca:— 13 857 m D 200 KG-PVC gravitációs csatorna,— 8097 m D 160 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (892 db bekötés),— 3573 m D90 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 841 m D110 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 1842 m D160 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 2 db D=1,2 m-es közterületi szennyvíz kisátemelő,— 8 db D=1,2 m-es szennyvíz átemelő,— 2 db D=1,6 m-es szennyvíz átemelő,— 1 db D=2,0 m-es szennyvíz átemelő.Újkenéz:— 6734 m D 200 KG-PVC gravitációs csatorna,— 3219 m D 160 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (357 db bekötés),— 1869 m D90 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 1595 m D160 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 50 m D63 PE80V SDR17,6 nyomóvezeték,— 11 m D63 PE80V SDR17,6 nyomott bekötővezeték,— 1 db házi szennyvíz kisátemelő (1 db bekötés),— 6 db D=1,2 m-es szennyvíz átemelő,— 1 db D=1,6 m-es szennyvíz átemelő,— 1 db D=2,0 m-es szennyvíz átemelő.Valamennyi létesítményrész kivitelezése ajánlatkérő által a dokumentációban biztosított indikatív vízjogi létesítési engedély és indikatív tervdokumentáció alapján, FIDIC „Sárga” könyv (A vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal) szerint.Szennyvíztisztító telep:— Hidraulikai terhelés: 390 m³/d.— Szennyvíztisztító-mű terhelése LEÉ-ben kifejezve: 4400 LEÉ.Tájékoztatásul közöljük a kivitelezési munkák becsült értékét: 2 113 040 130 HUF.65 300 000

További információk

VI.3.1) Az eredményhirdetés/összegezés megküldésének tervezett időpontja:

A Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor az eljárás keretében az összegezés megküldésére.

VI.3.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:

Ár: 200 000 HUF + ÁFA.

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt Ajánlattevőnként legalább egy Ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció ellenértékét az a NYÍRBER Kft. Szabolcs Takarékszövetkezet által vezetett 68800099-11037637 számú számlájára kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni, a megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék fel: „Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási projekt”. A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon illetve e-mailben történő megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon vagy e-mailben kívánja az érintett szervezet megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti igénylést tartalmazó okmányt az ajánlatkérő nevében eljáró postacímére is meg kell küldeni (NYÍRBER Kft. 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a). Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet), a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, email címét és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként a dokumentációt megküldheti, továbbá a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló okmányt. A dokumentáció átvehető az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 8.00-13.00, a ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00-10.00 óráig a NYÍRBER Kft. 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a címén.

VI.3.5) Egyéb információk:

1) Ajánlatkérő a dokumentációba való betekintést ingyenesen lehetővé teszi előzetes időpont egyeztetést követően a NYÍRBER Kft. 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a címén.

2) Ha több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.

3) Ajánlattevő (közös Ajánlattevők esetén Ajánlattevők külön-külön), illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját az ajánlatba becsatolt dokumentumokat aláíró személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő, vagy közös Ajánlattevők ügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles a ajánlatához csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

4) A szerződés időtartama: A szerződés az aláírásának napján lép hatályba. A szerződés hatálya a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséig tart, mely időtartam magában foglalja a projektzárással kapcsolatos tevékenységek időtartamát és a kivitelezésre vonatkozó jótállási időszakot is. A kivitelezés tervezett időtartama kivitelező vállalása szerint, de vélhetően 540 nap, a jótállási időtartam a kivitelező vállalása szerint, maximum 36 hónap.

5) Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján azon Ajánlattevő(k)nek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be ajánlatuk részeként, az adott dokumentum Ajánlattevő általi felelős fordítása is elfogadható, melynek helyességéért Ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

6) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot.

7) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § (1)-(3) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kérhet.

8) Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás feladásának napját megelőzően lezárt üzleti évet érti.

9) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára Ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat (Felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyam.

10) Ajánlattevők a Felhívás III.2.2) és III.2.3) pont alkalmassági előírás kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe a jelentkezés elkészítése során: Amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, csatolandó a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is. A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot eredeti vagy hitelesített másolatban kell benyújtani.

11) Ajánlattevők a felhívás III.2.3) pont M.1.) alkalmassági előírása kapcsán a Kormányrendelet. 16.§ (1)bekezdés szerinti igazolást vagy referencianyilatkozatot kell az ajánlatnak tartalmaznia. Az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához egy ajánlattevői referenciaösszesítő nyilatkozatot csatoljanak az alábbiaknak megfelelően:

— A referenciaigazolásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell: a kezdési és a befejezési határidő pontos (naptári napban megadott) megjelölését, továbbá meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a főbb műszaki adatokat, a munka jellegét, valamint minden olyan információt, melyből az alkalmasság megléte egyértelműen megállapítható: a saját teljesítések pontos leírása munkarészek, mennyiségek, értékek megnevezésével, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

— Ajánlattevői referenciaösszesítő nyilatkozatnak tartalmaznia kell a felhívásban előírt alkalmassági feltételt, melynek az adott teljesítéssel meg kíván felelni, az elvégzett munka rövid leírását, a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint az ajánlat oldalszámát, ahol a referenciaigazolás található. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra

- Amennyiben Ajánlattevő a jelen Ajánlattételi Felhívás III.2.3.) pontjában a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja igazolni, amely konzorciumi teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát fogadja el, amely konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy naturáliában).

12) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

13) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.

14) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is).

15) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseire.

16) Ajánlattevőknek 1 (egy) eredeti és 3 (három) másolati példányban kell benyújtaniuk az ajánlatukat, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy "eredeti példány" vagy "másolati példány". A példányok közötti tartalmi vagy formai eltérés van, Ajánlatkérő eredeti példányt tekinti hitelesnek, a jelentkezés ez alapján kerül értékelésre. Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt. 61.§ -ban foglaltaknak megfelelően járjanak el. Az ajánlatok eredeti példányát 1 pld. CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani .pdf formátumban. A csomagoláson fel kell tüntetni: „„Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási projekt” mérnöki feladatainak ellátása (azonosítószám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0051). Az ajánlat, az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.”

17) Irányadó idő: A teljes Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

18) Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés keretében létrejött valamennyi szerzői jogi védelem alá eső mű tekintetében Kedvezményezett/Megrendelő kizárólagos időbeni, földrajzi korlátozástól mentes felhasználási jogot szerez. Ideértve különösen a mű átdolgozásának, átalakításának, többszörözésének jogát is. (felhasználási jog). Az egyösszegű ajánlati ár meghatározásánál a felhasználási jog ellenértékét figyelembe kell venni.

19) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen meghatározott mértéke: 3 000 000 HUF.

Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. 11744034-20055473-00000000 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási projekt”. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlatevő figyelmét, hogy az ajánlati biztosíték átutalással történő teljesítése esetén a biztosíték összegének az ajánlattételi határidő lejártakor az Ajánlatkérő bankszámláján rendelkezésre kell állnia. Az ajánlati biztosíték bankgaranciával is teljesíthető. A bankgarancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A bankgaranciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel is. Amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati biztosíték nyújtani, az ajánlatban csatoljanak egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot visszautalni. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő által lehívhatónak, ha az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú eredeti bankgarancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti kötvényt az ajánlat megfelelően tartalmazza. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során [124. § (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.

20) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint jelezéssel él a Gazdasági Versenyhivatal felé.

21) Támogatás felhasználása: Az ajánlatkérő támogatására irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 40. § (4) bekezdésében hivatkozott szakaszok alkalmazásának lehetőségét. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a támogatási ráta utólagos felülvizsgálatának eredménytelenségét a 40. (4) bekezdésében rögzített oknak tekinti.

22) A mérnők feladatát képezi továbbá a kivitelező által teljesítendő fenntarthatósági vállalások teljesülését ellenőrizze az alábbiaknak megfelelően: pl. forgalomnövekedés növekedése miatt tehercsillapító intézkedések, környezetterhelés minimalizálása, Ennek értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás minimalizálása, az anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében kötelező."

23) Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdésére tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

24) A közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban található.

A dokumentumok kifizetésének módja

A fenti bruttó vételárat a NYÍRBER Kft. 68800099-11037637 számú számlájára átutalással kell teljesíteni. Az ellenérték megfizetése készpénzben is történhet a Kft. pénztárába. A dokumentáció díja a 27 % Áfát nem tartalmazza. A bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az átutalás jogcíme a dokumentáció vételára. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.