Műanyag tartályládák, illetve gyümölcsfeldolgozó gépek beszerzése

Mennyiség vagy érték

I. rész: 2500 db műanyag tartályláda: polyethilén HD anyagból készített min. 120 X 100 X 78 cm nagyságú, minimum 680 literes hasznos belméretű, önsúlya maximum 35 kg, 4 lábbal rendelkezik.II. rész: 1 friss gyümölcs (alma) válogató gépsor beszerzése.— Beépítés: egyenes vonalú elrendezés,— rendelkezésre álló beépítési hossz: max. 30 méter,— rendelkezésre álló beépítési szélesség: max. 7 méter.,— kíméletes módon tudjon legalább 40-110 mm közötti almát méret és súly szerint osztályozni,— névleges teljesítmény igény: legalább 4 t/óra alma.III. rész: 1 tartályláda vizes ürítőgép kézi válogató görgősorral, 4 db kihordószalaggal, automata tartályvisszatöltővel.A műanyag tartályládák, alaktartó, kémiai szereknek ellenáll, időjárásálló, ütésálló, élelmiszer tárolására alkalmas, alja központban hossz és kereszt irányban megerősítve; logóval ellátva. Az I. rész tekintetében 1000 db tartályláda leszállításának határideje 2013.6.30., 1500 db tartályláda leszállításának határideje 2013.12.31. A II. rész tekintetében a gépsorok leszállításának határideje 2013.8.20.

További információk

a.) A kiegészítő iratok árának ajánlatkérő részére (Tiszabercel, Vásártér u. 96.) történő befizetését követően átvehető a részvételi felhívás „A” melléklet II. pontjában megjelölt helyen, munkanapokon 8:00-15:00 óráig, az részvételi határidő napján 8:00 órától 10:00 óráig, valamint a Kbt. 50. § (3) bekezdésének megfelelően. A kiegészítő irat megvétele a részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele. Az ajánlatkérő előírja, hogy a kiegészítő irat részvételre jelentkezőként legalább egy részvételre jelentkezőnek, vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia.

b.) Az ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

c.) Az részvételre jelentkező csatolja jelentkezéséhez a Kbt 60 § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát, valamint nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és Kbt. 58. §. (3) bekezdése tekintetében (nemleges nyilatkozat is csatolandó).

d.) A jelentkezések összeállításának, benyújtásának költségei az részvételre jelentkezőt terhelik. A jelentkezések benyújtásának módját a dokumentáció tartalmazza.

e.) Az részvételre jelentkezőnek csatolnia kell jelentkezésében a jelentkezést aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a jelentkezés aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.

f.) az eljárás hivatalos nyelve magyar. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételre jelentkező képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az részvételre jelentkező a felelős.

g.) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

h.) Az ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 67. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

i.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásos összegezésében megjelölte.

l.). Közös részvételre jelentkezés esetén a jelentkezésnek kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmaznia kell a közös részvételre jelentkezők nevét és címét. A közös részvételre jelentkezők az ajánlat benyújtásakor azt ne konzorciumként (vagy más polgári jogi társaságként) tegyék meg, hanem a felolvasó lapon és a jelentkezés többi részében is a közös részvételre jelentkezők címének, nevének felsorolásával közös részvételre jelentkezők elnevezés alatt. Közös részvételre jelentkezés esetén csatolni kell a részvételre jelentkezők erről szóló megállapodását, amely tartalmazza a közös részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalását, az részvételre jelentkezők között a feladatkörök, tevékenységek megosztását és ehhez kapcsolódóan a számlázás rendjét, valamint kijelöli azt az részvételre jelentkezőt, aki a közbeszerzési eljárásban, illetve a szerződése során a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet.

m.) Amennyiben a részvételre jelentkező a felhívásban, vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt, adatot igazolni, úgy abban az esetben a részvételre jelentkező nyilatkozatban köteles megadni, hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzés eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

n.) Az ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában az. I. és a II. rész tekintetében az eljárásban való részvételt 1 000 000 HUF összegű ajánlati biztosíték adásához fogja kötni. Amennyiben egy ajánlattevő több részre pályázik, elégséges egyszer rendelkezésre bocsátania a biztosítékot. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

o.) Részvételi jelentkezés bontásának ideje: 2013.4.15. 10:00 óra, helye: Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 9. 5. em. 51., a részvételi jelentkezések bontásánál a Kbt.62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

Gazdasági és pénzügyi helyzet

310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1) bek. b.) pontja szerinti beszámoló benyújtása 2011. évre, amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges- 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (1) bek. b.) pontja. Ha a részvételre jelentkező beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Műszaki és szakmai képességek

A referencia tekintetében a részvételre jelentkező csatoljon 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján igazolást, mely tartalmazza a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét, vagy a szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot, valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. § (1)-(2) bekezdése).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három évben legalább összesen az I. rész tekintetében 210 000 EUR értékben 2 000 db tartályláda, a II. és III. rész tekintetében 1 db 40 000 000 HUF értékű gyümölcsfeldolgozással kapcsolatos gépsor leszállítását igazoló referenciával.

Kauciók és garanciák

Meghiúsulási kötbér: a nyertes ajánlattevő köteles a beszerzés ajánlatkérőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni. Mértéke a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a. A kötbér tekintetében az ajánlatkérő biztosítékot nem kér.

A gyorsított eljárás indokolása

Az ajánlatkérő a Vidékfejlesztési Minisztériumtól ládák, gyümölcs feldolgozására szolgáló gépsorok vásárlására nyert támogatást, melyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon keresztül folyósít. Az elnyert támogatás alapján a ládák beszerzése két ütemben valósulhat meg, a beszerzendő ládák körülbelül felét 2013.6.30-ig kell leszállítani és kifizetni, míg a fennmaradó részt 2013.12.31-ig. A gépsorok tekintetében a leszállítási határidő 2013.8.20. napja, mivel az ajánlatkérőnek áruházláncok felé gyümölcs szállítási kötelezettsége van. Amennyiben határidőben a megrendelt áruk nem kerülnek leszállításra és kifizetésre a TÉSZ elveszti támogatását, illetve szerződéseit gyümölcsök szállítására. Az ajánlatkérő képviselője 2013. március elején a Minisztériumban volt egyeztetésen, ahol olyan tájékoztatást kapott, hogy nem kell az elnyert támogatásból megvalósítandó beszerzést közbeszereztetni. Az ajánlatkérő ügyvezetője a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségéhez fordult, mivel nem szeretett volna úgy uniós támogatást felhasználni, hogy utóbb kiderül, közbeszerzési eljárás lefolytatása lett volna kötelező, hiszen ez a támogatás visszavonásával járhatott volna. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége sem tudott ez ügyben megnyugtató választ adni, a minisztérium állásfoglalását írásban viszont nem erősítette meg a mai napig sem. Az ajánlatkérő az állásfoglalás bevárása nélkül a közbeszerzési eljárás megindítása mellett döntött, viszont nyílt eljárás lefolytatására a törvényi határidők miatt már nincs lehetőség, mivel a hirdetményben megjelölt időpontig a ládákat és gépsorokat le is kell gyártania a nyertes ajánlattevőnek, ami 100-120 napot vesz igénybe.A kivételesen indokolt és sürgő eset indokolása: az ajánlatkérő a hivatalok az állásfoglalására várt, amely időben (a mai napig) nem érkezett meg, ezért a beszerzés megvalósítása érdekében - mivel nyílt eljárás határideje a teljesítési körülményekre tekintettel már nem lefolytatható - döntött az ajánlatkérő a gyorsított tárgyalás mellett.

A dokumentumok kifizetésének módja

A kiegészítő irat ára 50 000 HUF + ÁFÁ-t, melyet az ajánlatkérő pénztárába kell befizetni számla ellenében (Tiszabercel, Vásártér u. 96.), munkanapokon 8:00-15:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8:00 órától 10:00 óráig, illetve átutalással a 10404405-50526570-54741001 számú számlájára közleményként kell feltüntetni közbeszerzési eljárás.