Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú "Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátására vonatkozóan FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú "Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátására vonatkozóan FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2013-08-13. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2013-06-28.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• „A-B Jászság” Konzorcium

Kicsoda?

• Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Mi az?

Hol?

• Észak-Alföld › Jász-Nagykun-Szolnok

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2013-06-28	Ajánlati felhívás
2013-09-18	További információk
2014-03-28	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2013-06-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Ivóvízkezelő mű építési munkái
Mennyiség vagy érték:

A projekt tárgya és célja a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás projektcsoportjához tartozó települések vízminőség-javító fejlesztéseinek végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása érdekében. Ez az alábbi intézkedések végrehajtásán keresztül valósítandó meg:Jászladány:Vezeték építés DN 80 (ø 90) 690 fmÉpület felújítása 200 m²Épület átalakítása 1 egységÚtépítés 40 fmBurkolatok (járda, parkoló) 30 m2Nyersvíz medence, tisztavíz medence 2 x 50 m³Nyersvíz medence, tisztavíz medence felújítás, átalakítás 1 egység (meglévő 2x200 m³-es térszini tározó)Dekantáló iszapsűrítő medence 25 m³Víztorony felújítás, átalakítás 1 egység (meglévő 100 m³-es víztorony felújítása)Gáztalanító 2 x 750 m³/dVíztisztítási technológia: Fe, Mn, NH4, As 75 m³/hNyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 2 dbNyomásfokozó, átemelő Nyersvíz szivattyú 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Irányító egység kialakítása 3 dbIrányítástechnika, vezérlés Kút modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Nyersvíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Technológiai modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Tisztavíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Hálózati szivattyú és nyomásbiztosítás modul 1 dbMechanikai hálózattisztítás 32 000 fmPusztamonostor:Vezeték építés DN 150 (ø160) 71 fmMélyfúrású kút 67 fmMélyfúrású kút kútfejgépészet D100 2 szettÚj építésű épület 60 m²Burkolatok (járda, parkoló) 30 m²Nyersvíz medence, tisztavíz medence 25 m³Dekantáló iszapsűrítő medence 1 egység (25 m³)Vízmennyiség mérő 3 dbVíztisztítási technológia: Fe, Mn 29 m³/hNyomásfokozó, átemelő Kútszivattyú 2 dbNyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 1 dbTechnológiától független vegyszeradagolás kialakítása 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Irányító egység kialakítása 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Kút modul 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Nyersvíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Technológiai modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Tisztavíz modul 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Hálózati szivattyú és nyomásbiztosítás modul 1 dbTartalék áramforrás 1 dbMechanikai hálózattisztítás 13 600 fmJászivány:Vezeték építés DN 80 (Ø90) 30 fmMélyfúrású kút 600 fmMélyfúrású kút kútfejgépészet D80 1 szettKút eltömedékelés 1 egységÉpület felújítása 100 m²Új építésű épület 50 m²Útépítés 30 fmBurkolatok (járda, parkoló) 20 m2Nyersvíz medence, tisztavíz medence 2 x 25 m³Nyersvíz medence, tisztavíz medence felújítás, átalakítás 1 egység (meglévő 100 m³-es térszini tározó)Dekantáló iszapsűrítő medence 10 m³Hidrofor (tartálytérfogat szerint/liter) 4000 2 dbGáztalanító 160 m³/dVíztisztítási technológia: NH4, 7,5 m³/hNyomásfokozó, átemelő Kútszivattyú 1 dbNyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 2 dbNyomásfokozó, átemelő Nyersvíz szivattyú 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Irányító egység kialakítása 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Kút modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Nyersvíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Technológiai modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Tisztavíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Hálózati szivattyú és nyomásbiztosítás modul 1 dbMechanikai hálózattisztítás 2500 fmJászkisérLőszermentesítés 3700 m²Vezeték építés DN 80 (Ø90) 4450 fmVezeték építés DN 200 (Ø225) 1500 fm3/4"-os házi bekötés 70 dbMélyfúrású kút 160 fmMélyfúrású kút kútfejgépészet D150 3 szettÚj építésű épület 120 m²Útépítés 65 fmBurkolatok (járda, parkoló) 40 m²Nyersvíz medence, tisztavíz medence 40 m³Dekantáló iszapsűrítő medence 40 m³Víztorony felújítás, átalakítás 1 egység (meglévő 100 m³-es víztorony felújítása)Tolózárakna kialakítása 1 egységEgyéb építés 1 egységVízmennyiség mérő 7 dbGáztalanító 2 x 700 m³/dVíztisztítási technológia: Fe, Mn, NH4, As 1 egység (53 m³/h)Nyomásfokozó, átemelő Kútszivattyú 3 dbNyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 5 dbNyomásfokozó, átemelő Nyersvíz szivattyú 2 dbNyomásfokozó, átemelő Vízátadó szivattyú kistérségi rendszereknél 2 dbTechnológiától független vegyszeradagolás kialakítása 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Irányító egység kialakítása 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Kút modul 3 dbIrányítástechnika, vezérlés Nyersvíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Technológiai modul 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Tisztavíz modul 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Hálózati szivattyú és nyomásbiztosítás modul 3 dbIrányítástechnika, vezérlés Vízátadás-átvétel, elosztás modul 1 dbTartalék áramforrás 1 dbMechanikai hálózattisztítás 42 065 fmAlattyán:Mélyfúrású kút kútfejgépészet D80 3 szettÚj építésű épület 54 m²Nyersvíz medence, tisztavíz medence 25 m³Vízmérőóra 1 dbGáztalanító 700 m³/napVíztisztítási technológia: Fe, Mn, NH4, As 25 m³/hNyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 3 dbNyomásfokozó, átemelő Nyersvíz szivattyú 2 dbTechnológiától független vegyszeradagolás kialakítása 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Irányító egység kialakítása 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Kút modul 3 dbIrányítástechnika, vezérlés Nyersvíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Technológiai modul 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Tisztavíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Hálózati szivattyú és nyomásbiztosítás modul 1 dbTartalék áramforrás 1 dbMechanikai hálózattisztítás 20 300 fmJánoshida:Mélyfúrású kút kútfejgépészet D80 1 szettÉpület felújítása 50 m²Új építésű épület 60 m²Útépítés 30 fmBurkolatok (járda, parkoló) 20 m²Nyersvíz medence, tisztavíz medence 2 x 25 m³Nyersvíz medence, tisztavíz medence felújítás, átalakítás 1 egység (Meglévő 50 m³-es és 20 m³-es tározók felújítása/átalakítása)Víztorony felújítás, átalakítás 1 egység (meglévő 50 m³-es víztorony 20 %-os felújítása)Dekantáló iszapsűrítő medence 15 m³Gáztalanító 350 m³/dVíztisztítási technológia: Fe, Mn, NH4 21 m³/hNyomásfokozó, átemelő Kútszivattyú 1 dbNyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 2 dbNyomásfokozó, átemelő Nyersvíz szivattyú 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Irányító egység kialakítása 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Kút modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Nyersvíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Technológiai modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Tisztavíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Hálózati szivattyú és nyomásbiztosítás modul 1 dbMechanikai hálózattisztítás 18 700 fmJászboldogháza:Vezeték építés DN 80 (Ø90) 120 fmMélyfúrású kút kútfejgépészet D80 1 szettKút felújítás 1 egységÉpület felújítása 50 m²Új építésű épület 50 m²Útépítés 30 fmBurkolatok (járda, parkoló) 20 m²Nyersvíz medence, tisztavíz medence 2 x 25 m³Nyersvíz medence, tisztavíz medence felújítás, átalakítás 1 egység (meglévő 30 m³-es nyersvíztározó medence valmint meglévő 100 m³-es tisztavíz tározó medence felújítás)Dekantáló iszapsűrítő medence 10 m³Víztorony felújítás, átalakítás 1 egység (meglévő 50 m³-es víztorony 20 %-os felújítása)Gáztalanító 280 m³/dVíztisztítási technológia: Fe, Mn, NH4 20 m³/hNyomásfokozó, átemelő Kútszivattyú 1 dbNyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 2 dbNyomásfokozó, átemelő Nyersvíz szivattyú 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Irányító egység kialakítása 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Kút modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Nyersvíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Technológiai modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Tisztavíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Hálózati szivattyú és nyomásbiztosítás modul 1 dbMechanikai hálózattisztítás 9000 fmJászapáti:Vezeték építés DN 150 (ø 160) 925 fmVezeték építés DN 80 (ø 90) 160 fmMélyfúrású kút 465 fmMélyfúrású kút kútfejgépészet D150 4 szettKút eltömedékelés 1 egységÉpület felújítása 120 m²Nyersvíz medence, tisztavíz medence 2 x 50 m³Vízmérőóra 5 dbGáztalanító 4320 m³/dVíztisztítási technológia: Fe, Mn, NH4 165 m³/hNyomásfokozó, átemelő Kútszivattyú 4 dbNyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 4 dbNyomásfokozó, átemelő Nyersvíz szivattyú 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Irányító egység kialakítása 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Kút modul 3 dbIrányítástechnika, vezérlés Nyersvíz modul 1 dbIrányítástechnika, vezérlés Technológiai modul 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Tisztavíz modul 2 dbIrányítástechnika, vezérlés Hálózati szivattyú és nyomásbiztosítás modul 1 dbTartalék áramforrás 1 dbMechanikai hálózattisztítás 69 600 fmAz ivóvízelosztó hálózat vízminőség javítást és üzembiztonságot szolgáló felújítási munkálatai (hálózatrekonstrukció):Mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő földbe elhelyezett tolózárak létesítéseDN 80 500 dbDN 100 100 dbDN 125 2 dbDN 150 50 dbDN 200 9 dbMechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő aknában elhelyezett tolózárak létesítéseDN 80 29 dbDN 100 28 dbDN 125 3 dbDN 150 9 dbDN 200 1 dbTűzcsapok elhelyezése hálózattisztítás miatt (gerincvezeték csőátmérője szerint) Föld feletti kitörésbiztos tűzcsap létesítéseDN 80 8 dbDN 100 2 dbVezetékek átépítése, bekötésekkel (csőátmérő szerint)DN 80 4445 mDN100 1405 mA hálózatrekonstrukció elszámolható költsége nem haladhatja meg a nettó 336 836 015 HUF-ot az e feletti megajánlás nem elszámolható költség.A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.Vállalkozó további feladatát képezik az alábbiak:-Vállalkozó feladata 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről (módosítva 47/2005. (III.11. és 65/2009. (III. 31.) Korm. rendeletekkel) szóló rendeleteknek megfelelő ivóvízminőség biztosítása-Vállalkozó feladatát képezi adott esetben a megelőző vízkivételi rendszerbe illesztése, ivóvíz-kezelési technológia kiépítése, valamint az összes szükséges építési, szerelési, gépészeti, energiaellátási, műszerezési, folyamatirányítási munkákon túlmenően a kapcsolódó magasépítési és mélyépítési és egyéb feladatok elvégzése.-A szerződés megvalósításának tervezett időtartamára tekintettel a Megrendelő a próbaüzem időtartamát a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott időtartamban, de legalább 3 hónapban határozza meg.Amennyiben az engedélyeztetés során azt az engedélyező hatóság ettől eltérően szabályozza, a hatósági engedélyben előírtakat kell betartani. Ez esetben a szerződés Ütemtervét úgy kell átalakítani, hogy a teljesítés időtartama tartható legyen. A próbaüzem akkor tekinthető lezártnak, ha a megfelelő ivóvízminőség folyamatosan 3 hónapos időtartamban igazolt mintavételi jegyzőkönyvekkel.-Az ivóvíz-kezelési technológia kivitelezését, úgy kell megvalósítani, hogy a kivitelezés időtartamában a szolgáltatott víz minősége nem lehet rosszabb a jelenlegi ivóvíz-minőségi paramétereknél.-A Vállalkozó általánosságban köteles minden olyan tervezési munka és ezzel összefüggő vizsgálat, feladat elvégzésére, amely a Létesítmények megvalósításához, kivitelezéshez, a szerződés teljesítéséhez szükséges többek között:- Vízjogi Létesítési Engedélyezési dokumentáció elkészítése (Az indikatív tervdokumentációra vonatkozó elvi vízjogi engedélyek rendelkezésre állnak.)- Vízjogi létesítési engedély beszerzése.- Kiviteli tervdokumentáció készítése.- Vízbiztonsági terv készítése (Jászapáti, Jászkisér, Jászladány vonatkozásában)- Hálózatrekonstrukciós terv készítése (Jászapáti, Pusztamonostor, Jászivány, Jászkisér, Alattyán, Jánoshida, Jászboldogháza, Jászladány vonatkozásában)- Megvalósulási tervdokumentáció- és az üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához és az engedély beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítéseA részletes feladat meghatározást a dokumentáció 3. kötete - Megrendelői követelmények tartalmazza.A becsült érték 74 900 550 HUF tartalékkeretet tartalmaz.1 572 911 550

Mennyiség vagy érték

A beszerzés teljes értéke: 1 572 911 550 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Ivóvízkezelő mű építési munkái 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Nincs megjelölve
Ajánlatkérő neve: Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Postacím: Velemi Endre út 2.
Postai irányítószám: 5130
Postai város: Jászapáti
Kapcsolat
E-mail: titkarsag@jaszapati.hu 📧
Telefon: +36 57540100 📞
Fax: +36 57440338 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-06-28 📅
Benyújtási határidő: 2013-08-13 📅
Közzététel dátuma: 2013-07-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 127-217024
HL-S szám: 127
További információk

VI.3).1. Ajánlati Biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 14 000 000 HUF; azaz Tizennégymillió forint. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11745114-15771030 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó: - az átutalást igazoló dokumentummal (másolatban), vagy - a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával. VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, ajánlattevők felelőssége a helyszín megismerése. Azonban, amennyiben Ajánlattevő szükségesnek ítéli a megalapozott ajánlattételhez a helyi viszonyok pontos ismeretét, abban az esetben az dokumentáció I. kötet A.4. pontjában megadott elérhetőségeken egyeztetett időpontban a helyszínek megtekinthetőek. Az Ajánlatkérő számára írásban megküldött a helyszín megtekintése során felmerült kérdéseik a kiegészítő tájékoztatás keretén belül kerülnek megválaszolásra. VI.3).3. Ajánlatok benyújtása: - Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 2 (1 eredeti, 1 másolati) példányban, példányonként külön fűzve, nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011. Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel - 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve) kell benyújtani. A példányokon meg kell jelölni, hogy „eredeti” illetve „másolat”. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus adathordozón beadott dokumentumok mindenben megegyeznek a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal. - Az ajánlatok benyújtásának helye: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út. 27. - A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. - Amennyiben az eredeti illetve másolat valamint elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre. - Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( p. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra. - A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat KIVITELEZÉS - „Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt” valamint „Nem bontható fel az ajánlat bontási ülés kezdete előtt!” VI.3).4. Az ajánlatok értékelése: Részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. 1. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1; 2. részszempont (Vállalt Jótállás esetén: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával. A Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján Minimum 12 hónap, maximum 36 hónap jótállási időszak vállalható, a 36 hónap feletti vállalások nem kerülnek többlet pontozásra, amennyiben a megajánlás nem éri el a 12 hónapot, úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 3. részszempont: Álláskeresők foglalkoztatása esetén: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, a Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján minimum 360 óra, maximum 4800 óra foglalkoztatása vállalható, a 4 800 óra feletti vállalások nem kerülnek többlet pontozásra amennyiben a megajánlás nem éri el a 360 órát, úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Álláskeresőn a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.§ (5) bekezdés d) pontjában meghatározott „álláskereső”-t kell érteni. VI.3).5. Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. VI.3).6. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetén a tárgyév utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. VI.3).7. Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. VI.3).8. Fordítás: Nem magyar nyelvű dokumentum (pl. bármely alkalmasságot igazoló dokumentum) benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36 § (3). Ajánlatkérő a fordítást tekinti irányadónak. VI.3).9. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. VI.3).10. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell : - az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. - A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése: A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni: - a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, - b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire. VI.3).12. A megfelelő kivitelezési minőség biztosítása érdekében, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) rendelkezzen mélyépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival. Ajánlattevő ajánlatához csatoljon szándéknyilatkozatot, hogy a fenti tanúsítványt vagy a irányítási rendszer egyéb bizonyítékát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre bocsájtja. Tárgyi dokumentumok megléte a szerződés feltétele. VI.3).13. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR-Contractors'ALL Risk, felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 130 000 000 HUF/év és minimum 15 000 000 HUF/káreseményenként Megkötésre, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy felelősségbiztosításra szól. VI.3).14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. VI.3).15. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1. pont, P.2. pont, III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2 pont, M.3 pont, M.4 pont M.5 pont VI.3).16. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbi dokumentumokat a)eredeti vagy hiteles másolatban kéri benyújtani: -Felolvasólap -Ajánlati nyilatkozat és függeléke -adott esetben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kezességvállalásról szóló nyilatkozat -adott esetben közös ajánlattétel esetén a cégszerűen aláírt együttműködési megállapodás b)eredetiben kéri benyújtani: -az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum (bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény) VI.3). 17. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást, a dokumentációban részletezett minimális tartalommal. VI.3).18. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy nyertessége esetén az ajánlatban megajánlott szakemberek, az előírt vonatkozó jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, illetve azt a szerződés teljesítése során fenntartják. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. VI.3).19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan VI.3.) 20. Ajánlattevőnek ajánlatához Szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek részei: - az ütemterv, (kivitelezési, humán erőforrás, gépi erőforrás) - Vállalkozói javaslatot, mind az indikatív terv által meghatározott műszaki tartalom választása, mind eltérő műszaki tartalom kidolgozása esetében. Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek figyelembevételével kell megtennie. Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményeire (3. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az Indikatív tervdokumentáció (5. kötet) által meghatározott, illetve az attól eltérő műszaki megoldás a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén az ajánlattevő a dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói javaslatként ajánlatába. - Képzési jegyzék VI.3.) 21. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.

További információk

VI.3).1. Ajánlati Biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 14 000 000 HUF; azaz Tizennégymillió forint.

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11745114-15771030 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:

- az átutalást igazoló dokumentummal (másolatban), vagy

- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, ajánlattevők felelőssége a helyszín megismerése. Azonban, amennyiben Ajánlattevő szükségesnek ítéli a megalapozott ajánlattételhez a helyi viszonyok pontos ismeretét, abban az esetben az dokumentáció I. kötet A.4. pontjában megadott elérhetőségeken egyeztetett időpontban a helyszínek megtekinthetőek. Az Ajánlatkérő számára írásban megküldött a helyszín megtekintése során felmerült kérdéseik a kiegészítő tájékoztatás keretén belül kerülnek megválaszolásra.

VI.3).3. Ajánlatok benyújtása:

- Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 2 (1 eredeti, 1 másolati) példányban, példányonként külön fűzve, nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011. Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel - 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve) kell benyújtani.

A példányokon meg kell jelölni, hogy „eredeti” illetve „másolat”. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus adathordozón beadott dokumentumok mindenben megegyeznek a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.

- Az ajánlatok benyújtásának helye: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út. 27.

- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

- Amennyiben az eredeti illetve másolat valamint elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre.

- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( p. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra.

- A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat KIVITELEZÉS - „Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt” valamint „Nem bontható fel az ajánlat bontási ülés kezdete előtt!”

VI.3).4. Az ajánlatok értékelése:

Részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik.

1. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1;

2. részszempont (Vállalt Jótállás esetén: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával. A Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján Minimum 12 hónap, maximum 36 hónap jótállási időszak vállalható, a 36 hónap feletti vállalások nem kerülnek többlet pontozásra, amennyiben a megajánlás nem éri el a 12 hónapot, úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

3. részszempont: Álláskeresők foglalkoztatása esetén: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, a Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján minimum 360 óra, maximum 4800 óra foglalkoztatása vállalható, a 4 800 óra feletti vállalások nem kerülnek többlet pontozásra amennyiben a megajánlás nem éri el a 360 órát, úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Álláskeresőn a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.§ (5) bekezdés d) pontjában meghatározott „álláskereső”-t kell érteni.

VI.3).5. Irányadó idő:

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).6. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetén a tárgyév utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.

VI.3).7. Tájékozódási kötelezettség:

Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).8. Fordítás:

Nem magyar nyelvű dokumentum (pl. bármely alkalmasságot igazoló dokumentum) benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36 § (3). Ajánlatkérő a fordítást tekinti irányadónak.

VI.3).9. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).10. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell :

- az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.

- A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése:

A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,

- b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire.

VI.3).12. A megfelelő kivitelezési minőség biztosítása érdekében, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) rendelkezzen mélyépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival. Ajánlattevő ajánlatához csatoljon szándéknyilatkozatot, hogy a fenti tanúsítványt vagy a irányítási rendszer egyéb bizonyítékát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre bocsájtja. Tárgyi dokumentumok megléte a szerződés feltétele.

VI.3).13. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR-Contractors'ALL Risk, felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 130 000 000 HUF/év és minimum 15 000 000 HUF/káreseményenként

Megkötésre, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy felelősségbiztosításra szól.

VI.3).14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

VI.3).15. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1. pont, P.2. pont,

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2 pont, M.3 pont, M.4 pont M.5 pont

VI.3).16. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbi dokumentumokat

a)eredeti vagy hiteles másolatban kéri benyújtani:

-Felolvasólap

-Ajánlati nyilatkozat és függeléke

-adott esetben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kezességvállalásról szóló nyilatkozat

-adott esetben közös ajánlattétel esetén a cégszerűen aláírt együttműködési megállapodás

b)eredetiben kéri benyújtani:

-az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum (bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény)

VI.3). 17. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást, a dokumentációban részletezett minimális tartalommal.

VI.3).18.

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy nyertessége esetén az ajánlatban megajánlott szakemberek, az előírt vonatkozó jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, illetve azt a szerződés teljesítése során fenntartják. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

VI.3).19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan

VI.3.) 20. Ajánlattevőnek ajánlatához Szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek részei:

- az ütemterv, (kivitelezési, humán erőforrás, gépi erőforrás)

- Vállalkozói javaslatot, mind az indikatív terv által meghatározott műszaki tartalom választása, mind eltérő műszaki tartalom kidolgozása esetében. Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek figyelembevételével kell megtennie.

Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményeire (3. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az Indikatív tervdokumentáció (5. kötet) által meghatározott, illetve az attól eltérő műszaki megoldás a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén az ajánlattevő a dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói javaslatként ajánlatába.

- Képzési jegyzék

VI.3.) 21. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték:

Jászladány:

Vezeték építés DN 80 (ø 90) 690 fm

Épület felújítása 200 m²

Épület átalakítása 1 egység

Útépítés 40 fm

Burkolatok (járda, parkoló) 30 m2

Nyersvíz medence, tisztavíz medence 2 x 50 m³

Nyersvíz medence, tisztavíz medence felújítás, átalakítás 1 egység (meglévő 2x200 m³-es térszini tározó)

Dekantáló iszapsűrítő medence 25 m³

Víztorony felújítás, átalakítás 1 egység (meglévő 100 m³-es víztorony felújítása)

Gáztalanító 2 x 750 m³/d

Víztisztítási technológia: Fe, Mn, NH4, As 75 m³/h

Nyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 2 db

Nyomásfokozó, átemelő Nyersvíz szivattyú 2 db

Irányítástechnika, vezérlés Irányító egység kialakítása 3 db

Irányítástechnika, vezérlés Kút modul 1 db

Irányítástechnika, vezérlés Nyersvíz modul 1 db

Irányítástechnika, vezérlés Technológiai modul 1 db

Irányítástechnika, vezérlés Tisztavíz modul 1 db

Irányítástechnika, vezérlés Hálózati szivattyú és nyomásbiztosítás modul 1 db

Mechanikai hálózattisztítás 32 000 fm

Pusztamonostor:

Vezeték építés DN 150 (ø160) 71 fm

Mélyfúrású kút 67 fm

Mélyfúrású kút kútfejgépészet D100 2 szett

Új építésű épület 60 m²

Burkolatok (járda, parkoló) 30 m²

Nyersvíz medence, tisztavíz medence 25 m³

Dekantáló iszapsűrítő medence 1 egység (25 m³)

Vízmennyiség mérő 3 db

Víztisztítási technológia: Fe, Mn 29 m³/h

Nyomásfokozó, átemelő Kútszivattyú 2 db

Nyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 1 db

Technológiától független vegyszeradagolás kialakítása 1 db

Irányítástechnika, vezérlés Irányító egység kialakítása 1 db

Irányítástechnika, vezérlés Kút modul 2 db

Irányítástechnika, vezérlés Tisztavíz modul 2 db

Tartalék áramforrás 1 db

Mechanikai hálózattisztítás 13 600 fm

Jászivány:

Vezeték építés DN 80 (Ø90) 30 fm

Mélyfúrású kút 600 fm

Mélyfúrású kút kútfejgépészet D80 1 szett

Kút eltömedékelés 1 egység

Épület felújítása 100 m²

Új építésű épület 50 m²

Útépítés 30 fm

Burkolatok (járda, parkoló) 20 m2

Nyersvíz medence, tisztavíz medence 2 x 25 m³

Nyersvíz medence, tisztavíz medence felújítás, átalakítás 1 egység (meglévő 100 m³-es térszini tározó)

Dekantáló iszapsűrítő medence 10 m³

Hidrofor (tartálytérfogat szerint/liter) 4000 2 db

Gáztalanító 160 m³/d

Víztisztítási technológia: NH4, 7,5 m³/h

Nyomásfokozó, átemelő Kútszivattyú 1 db

Irányítástechnika, vezérlés Irányító egység kialakítása 2 db

Mechanikai hálózattisztítás 2500 fm

Jászkisér

Lőszermentesítés 3700 m²

Vezeték építés DN 80 (Ø90) 4450 fm

Vezeték építés DN 200 (Ø225) 1500 fm

3/4"-os házi bekötés 70 db

Mélyfúrású kút 160 fm

Mélyfúrású kút kútfejgépészet D150 3 szett

Új építésű épület 120 m²

Útépítés 65 fm

Burkolatok (járda, parkoló) 40 m²

Nyersvíz medence, tisztavíz medence 40 m³

Dekantáló iszapsűrítő medence 40 m³

Tolózárakna kialakítása 1 egység

Egyéb építés 1 egység

Vízmennyiség mérő 7 db

Gáztalanító 2 x 700 m³/d

Víztisztítási technológia: Fe, Mn, NH4, As 1 egység (53 m³/h)

Nyomásfokozó, átemelő Kútszivattyú 3 db

Nyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 5 db

Nyomásfokozó, átemelő Vízátadó szivattyú kistérségi rendszereknél 2 db

Irányítástechnika, vezérlés Kút modul 3 db

Irányítástechnika, vezérlés Technológiai modul 2 db

Irányítástechnika, vezérlés Hálózati szivattyú és nyomásbiztosítás modul 3 db

Irányítástechnika, vezérlés Vízátadás-átvétel, elosztás modul 1 db

Mechanikai hálózattisztítás 42 065 fm

Alattyán:

Mélyfúrású kút kútfejgépészet D80 3 szett

Új építésű épület 54 m²

Vízmérőóra 1 db

Gáztalanító 700 m³/nap

Víztisztítási technológia: Fe, Mn, NH4, As 25 m³/h

Nyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 3 db

Mechanikai hálózattisztítás 20 300 fm

Jánoshida:

Épület felújítása 50 m²

Burkolatok (járda, parkoló) 20 m²

Nyersvíz medence, tisztavíz medence felújítás, átalakítás 1 egység (Meglévő 50 m³-es és 20 m³-es tározók felújítása/átalakítása)

Víztorony felújítás, átalakítás 1 egység (meglévő 50 m³-es víztorony 20 %-os felújítása)

Dekantáló iszapsűrítő medence 15 m³

Gáztalanító 350 m³/d

Víztisztítási technológia: Fe, Mn, NH4 21 m³/h

Mechanikai hálózattisztítás 18 700 fm

Jászboldogháza:

Vezeték építés DN 80 (Ø90) 120 fm

Kút felújítás 1 egység

Nyersvíz medence, tisztavíz medence felújítás, átalakítás 1 egység (meglévő 30 m³-es nyersvíztározó medence valmint meglévő 100 m³-es tisztavíz tározó medence felújítás)

Gáztalanító 280 m³/d

Víztisztítási technológia: Fe, Mn, NH4 20 m³/h

Mechanikai hálózattisztítás 9000 fm

Jászapáti:

Vezeték építés DN 150 (ø 160) 925 fm

Vezeték építés DN 80 (ø 90) 160 fm

Mélyfúrású kút 465 fm

Mélyfúrású kút kútfejgépészet D150 4 szett

Épület felújítása 120 m²

Vízmérőóra 5 db

Gáztalanító 4320 m³/d

Víztisztítási technológia: Fe, Mn, NH4 165 m³/h

Nyomásfokozó, átemelő Kútszivattyú 4 db

Nyomásfokozó, átemelő Hálózati szivattyú 4 db

Mechanikai hálózattisztítás 69 600 fm

Az ivóvízelosztó hálózat vízminőség javítást és üzembiztonságot szolgáló felújítási munkálatai (hálózatrekonstrukció):

Mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő földbe elhelyezett tolózárak létesítése

DN 80 500 db

DN 100 100 db

DN 125 2 db

DN 150 50 db

DN 200 9 db

Mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő aknában elhelyezett tolózárak létesítése

DN 80 29 db

DN 100 28 db

DN 125 3 db

DN 150 9 db

DN 200 1 db

Tűzcsapok elhelyezése hálózattisztítás miatt (gerincvezeték csőátmérője szerint) Föld feletti kitörésbiztos tűzcsap létesítése

DN 80 8 db

DN 100 2 db

Vezetékek átépítése, bekötésekkel (csőátmérő szerint)

DN 80 4445 m

DN100 1405 m

A hálózatrekonstrukció elszámolható költsége nem haladhatja meg a nettó 336 836 015 HUF-ot az e feletti megajánlás nem elszámolható költség.

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.

Vállalkozó további feladatát képezik az alábbiak:

-Vállalkozó feladata 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről (módosítva 47/2005. (III.11. és 65/2009. (III. 31.) Korm. rendeletekkel) szóló rendeleteknek megfelelő ivóvízminőség biztosítása

-Vállalkozó feladatát képezi adott esetben a megelőző vízkivételi rendszerbe illesztése, ivóvíz-kezelési technológia kiépítése, valamint az összes szükséges építési, szerelési, gépészeti, energiaellátási, műszerezési, folyamatirányítási munkákon túlmenően a kapcsolódó magasépítési és mélyépítési és egyéb feladatok elvégzése.

-A szerződés megvalósításának tervezett időtartamára tekintettel a Megrendelő a próbaüzem időtartamát a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott időtartamban, de legalább 3 hónapban határozza meg.

Amennyiben az engedélyeztetés során azt az engedélyező hatóság ettől eltérően szabályozza, a hatósági engedélyben előírtakat kell betartani. Ez esetben a szerződés Ütemtervét úgy kell átalakítani, hogy a teljesítés időtartama tartható legyen. A próbaüzem akkor tekinthető lezártnak, ha a megfelelő ivóvízminőség folyamatosan 3 hónapos időtartamban igazolt mintavételi jegyzőkönyvekkel.

-Az ivóvíz-kezelési technológia kivitelezését, úgy kell megvalósítani, hogy a kivitelezés időtartamában a szolgáltatott víz minősége nem lehet rosszabb a jelenlegi ivóvíz-minőségi paramétereknél.

-A Vállalkozó általánosságban köteles minden olyan tervezési munka és ezzel összefüggő vizsgálat, feladat elvégzésére, amely a Létesítmények megvalósításához, kivitelezéshez, a szerződés teljesítéséhez szükséges többek között:

- Vízjogi Létesítési Engedélyezési dokumentáció elkészítése (Az indikatív tervdokumentációra vonatkozó elvi vízjogi engedélyek rendelkezésre állnak.)

- Vízjogi létesítési engedély beszerzése.

- Kiviteli tervdokumentáció készítése.

- Vízbiztonsági terv készítése (Jászapáti, Jászkisér, Jászladány vonatkozásában)

- Hálózatrekonstrukciós terv készítése (Jászapáti, Pusztamonostor, Jászivány, Jászkisér, Alattyán, Jánoshida, Jászboldogháza, Jászladány vonatkozásában)

- Megvalósulási tervdokumentáció

- és az üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához és az engedély beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése

A részletes feladat meghatározást a dokumentáció 3. kötete - Megrendelői követelmények tartalmazza.

A becsült érték 74 900 550 HUF tartalékkeretet tartalmaz.

Időtartam: 18 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:

„Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt”

Projektszám: KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország

Jászapáti, Pusztamonostor, Jászivány, Jászkisér, Alattyán, Jánoshida, Jászboldogháza, Jászladány közigazgatási területei.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, az 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

3) Az eljárásban nem lehet építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, aki a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének d) pontja alapján nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga az előírja)

4) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1), 2) és 3) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolás módja:

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.-11 . §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 56.§-ában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) a)-d) és f) pontban meghatározott kizáró okok vonatkozásában az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő maga is nyilatkozhat.

3. Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás az erről szóló nyilatkozatot

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a benyújtandó igazolásokról és nyilatkozatokról a Közbeszerzési Hatóság útmutatót adott ki ( elérhető: www.kozbeszerzes.hu):

- A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 58. szám, 2012.05.23.)

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.)

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:

P.1. saját vagy jogelődje, számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mellékletek nélküli benyújtása az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (ivóvízhálózat és vízműtelep tervezésből és kivitelezésből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Amennyiben az előírt időszakról szóló beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló csatolása nem szükséges, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi. (Kr. 14. § (1) bekezdés b) pont)

P.2. Nyilatkozat az előző három naptári évben (2010., 2011., 2012.) elért teljes nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kr. 14. § (1) bekezdés c) pont).

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített Kr. 14.§ (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (Kr. 14.§ (4a) bekezdés).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:

P.1 Az ajánlattevőnek vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladásától feladását megelőző az előző 3 (három) lezárt üzleti évben több mint 2 (kettő) évben negatív.

A Kr. 14. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplők esetén a működés ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele nem éri el a nettó 1 000 000 000 HUF-ot,

P.2. Az ajánlattevő által az előző három naptári évben (2010., 2011., 2012.) elért a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele, a vizsgált 3 év átlagában a nettó 1 500 000 000 HUF-ot nem éri el.

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdései és a Kr. 14.§ (3) bekezdése szerint is megfelelhetnek. A P.1 pont alkalmassági feltételei kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, így közös ajánlattevők esetén elegendő ha a közös ajánlattevők egyike felel meg, tekintettel a Kbt. 55.§ (4) bekezdésére.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:

M.1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 5 (öt) évben teljesített és átadás-átvétellel lezárult építési szerződéseinek ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (Kr. 16. § (3) bek. szerint). Az igazolásban meg kell adni:

- a megépített létesítmény megnevezését,

- az elvégzett munkák felsorolását,

- az ellenszolgáltatás nettó összegét

- közös vállalkozásként teljesített szerződés esetén a tagok által teljesített ellenszolgáltatások összegeit.

- konzorcium esetén a tagok által külön-külön teljesített műszaki tartalom meghatározását

- a teljesítés idejét és helyét,

- a szerződést kötő másik fél nevét, címét,

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (Kr. 15. § (2) bek. a) pont).

A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható.

M.2. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések leírása. (Kr. 15. § (2) bek. b) pont).

Minden gép esetén csatolni kell a tárgyi eszköz kartont. A számvitelről szóló C. törvény szerinti tárgyi eszköz kartont a bérelt eszköz esetében is csatolni kell.

M.3. Azon szakemberek -különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek- megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésébe (az M3. pontban felsorolt személyek) szakmai önéletrajzuk, a rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatának csatolásával. (Kr. 15. § (2) bek. e) pont).

Magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében a jogosultság meglétét ajánlatkérő a közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi az értékelés során. A jogosultság elérési útvonalát az ajánlatban meg kell adni. Amennyiben nem szerepel a szakember a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás nem elérhető, akkor a jogosultságot igazoló dokumentum másolatának benyújtása szükséges.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.

(A dokumentumoknak az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen tartalmazniuk kell.)

M.4. Az előző 3 év éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással Kr. 15. § (2) bek. d) pont)

M.5. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése f) pontja alapján az EMAS vagy ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, mélyépítési tevékenységére vonatkozó környezetirányítási rendszer tanúsítványának csatolása, vagy ezzel a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint az egyenértékű olyan környezetvédelmi intézkedések leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített Kr. 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (Kr. 17. § (1a) bek.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Ha az ajánlattevő eljárást megindító feladásától visszafelé számított öt évben átadás-átvétellel lezárva nem teljesített maximum kettő referenciából összeadva:

- legalább 1 db legalább 1500 m3/nap kapacitású víztisztítási technológia kivitelezésére, vagy bővítésére, vagy átalakítására vonatkozó munkát amely magában foglalt vas-, mangán-, arzén-, ammónium mentesítést.

- legalább 1 db nyíltárkos technológiával kivitelezett ivóvízhálózat építési, vagy átépítési munkát, melynek során kiépítésre került legalább 12500 m min DN 90 átmérőjű ivóvízvezeték és a meglévő hálózaton legalább 200000 m hosszon mechanikai tisztítás történt.

- legalább 1db minimum 160 m talpmélységű ivóvíztermelő kút létesítést.

Közös vállalkozásként teljesített szerződés esetén csak Ajánlattevő által teljesített részt kerül figyelembe vételre az alkalmasság vizsgálatakor.

Egy referenciával több alkalmassági feltétel is igazolható.

M.2. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és berendezésekkel:

- legalább 55 kW teljesítményű gumikerekes hidraulikus kotró-rakodó (min. 3. db),

- legalább 75 kW teljesítményű gumikerekes forgó felsővázas kotróval (min.3 db)

- legalább 1300 l/perc teljesítményű vákuumszivattyús gépházzal ( min. 2 db),

- legalább 10 t teherbírású autódaru (min. 1 db)

- legalább 200m2 acél dúcrendszerrel

M.3. Ha ajánlattevő nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel (egy szakember egyidejűleg csak egy pozícióra jelölhető):

3.1.) Projektvezető (1 fő)

-A szakembernek a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész 2.1 pont szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

3.2.) Szakági építésvezető (1 fő), aki rendelkezik :

A szakembernek a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 244/2006. (XII. 05.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész 2.1 pont szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

3.3.) Minőségért felelős (1 fő) aki rendelkezik:

- felsőfokú végzettséggel

- Legalább 3 éves szakmai tapasztalattal közműépítési beruházások megvalósítása során minőségirányítási és/ vagy minőségbiztosítás területén

M.4. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az előző 3 évben átlagában legalább 45 fő átlagos statisztikai létszámmal, melyből min. 1 fő vezető tisztségviselő létszám.

M.5. Ha ajánlattevő nem rendelkezik mélyépítésre vonatkozó EMAS vagy ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy:

- bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy,

- az EMAS vagy ISO 14001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett környezetvédelmi vezetési rendszer egyéb bizonyítékaival.

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdései szerint is megfelelhetnek

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Késedelmi kötbér: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 0,05 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő naponta. A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség összegének felső határa a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 3 %-a.

Kötbérterhes határidő a szerződés szerinti véghatáridő.

Előleg-visszafizetési biztosíték: A szerződés elszámolható összegének 10%-án felüli előleg összege a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdésében rögzített mértékig (maximum a szerződés elszámolható összegének 30%-a), a Kbt. 126.§ (6) a) pontja, illetőleg a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése szerinti formában (ajánlattevő választása szerint) A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

Teljesítési biztosíték: az nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 2 %-a, a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában. A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani.

Jótállási igények teljesítésére vonatkozó biztosíték: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 2 %-a, a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában.

A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel. A jótállás: minimum 12 hónap (értékelési részszempont)

A Kbt. 126.§ (5) bekezdés alapján a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásától az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződést a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül 84,501468 %-ban az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés és 15,498532 %-ban ajánlatkérő BM önerőalap forrásból együttesen finanszírozza.

A hálózatrekonstrukció elszámolható költsége nem haladhatja meg a nettó 336 836 015- Ft-ot az e feletti megajánlás nem elszámolható költség.

A támogatás szempontjából elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli.

A vállalkozónak a támogatás szempontjából elszámolható és nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A számlák kifizetése: A Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő (Kbt. 130.§ (3) bekezdés szerint Közreműködő Szervezet) általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre, szállítói kifizetés során, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 130. §(3) bekezdés; 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 27. cím, és a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§. (1) bekezdés, a részszámlázási lehetőség a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 13.§ (3)-(6) bekezdés szerint biztosított.

A beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik.

A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet (1b) bekezdés alapján az ajánlattevő előleg kifizetést kérhet (maximum szerződés elszámolható részének 30%-a. A szállítói előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1c) illetve (1e)-(1g) bekezdései, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-ban foglaltak az irányadóak.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: Ajánlatkérő gazdasági társaság létrehozását nem teszi lehetővé.
Egyéb különleges feltételek:

Fenntarthatósági szempontú elvárások:

- A kivitelezés járulékos környezetterhelését, létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálni kell,

- Hulladékszegény kivitelezés megvalósítása, a másodlagos (újrahasznosított) alapanyagok felhasználási arányát a lehető legnagyobb értékre kell növelni a teljes alapanyag felhasználáson belül.

-Partnerség építése a Zöld Pont Környezetvédelmi Egyesülettel

-A szerződés teljesítése során vállalkozónak a mélyépítésre vonatkozó EMAS vagy ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszerét vagy ezzel egyenértékű a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti környezetvédelmi intézkedések leírását alkalmaznia kell.

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

- A dokumentáció ára bruttóban értendő.

- A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő (Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás) OTP Banknál vezetett 11745114-15771030 számú bankszámlájára kell átutalni..

- Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a „Jászsági Ivóvíz - Kivitelezés” közleményt. Az átutalt tételekről ajánlatkérő automatikusan számlát állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló címére.

- A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia a dokumentációt.

- A dokumentáció - előzetes bejelentkezést követően - az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával, munkanapokon 9:00-14:00 óra között [az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 és 10:30 óra között] személyesen átvehető az ajánlatkérő nevében eljáró Matrix Audit Kft (4032, Debrecen, Poroszlay út 27.) irodájában. Az előbbiekben Megadott időpontokban a dokumentációba való ingyenes betekintésre van lehetőség.

- Amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a Kbt. 50. § (3) bekezdése az irányadó. A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.

- A zöld szempontokat figyelembe véve, Ajánlatkérő a teljes közbeszerzési dokumentációt elektronikus adathordozón (DVD-n) bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2013-08-13 📅
A bontás helye: MAGYARORSZÁG, 4032 Debrecen, Poroszlay út. 27.
Hely: MAGYARORSZÁG, 4032 Debrecen, Poroszlay út. 27.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§ szerint.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Egyösszegű Ajánlati ár (nettó HUF) (80)
2. Vállalt jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) (10)
3. Álláskeresők foglalkoztatása (órában megadva, minimum 360 óra, maximum 4800 óra) (4)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK16273
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Gulyás László
Név: Matrix Audit Kft.
Postacím: Poroszlay út 27.
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Kapcsolattartó pont: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka
Telefon: +36 52502554 📞
E-mail: sz.hajnalka@matrixaudit.hu 📧
Fax: +36 52502557 📠
Postacím: Poroszlay út. 27
Poroszlay út. 27.
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
További információk

VI.3).1. Ajánlati Biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 14 000 000 HUF; azaz Tizennégymillió forint.

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11745114-15771030 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:

- az átutalást igazoló dokumentummal (másolatban), vagy

- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

Az ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart, ajánlattevők felelőssége a helyszín megismerése. Azonban, amennyiben Ajánlattevő szükségesnek ítéli a megalapozott ajánlattételhez a helyi viszonyok pontos ismeretét, abban az esetben az dokumentáció I. kötet A.4. pontjában megadott elérhetőségeken egyeztetett időpontban a helyszínek megtekinthetőek. Az Ajánlatkérő számára írásban megküldött a helyszín megtekintése során felmerült kérdéseik a kiegészítő tájékoztatás keretén belül kerülnek megválaszolásra.

VI.3).3. Ajánlatok benyújtása:

- Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 2 (1 eredeti, 1 másolati) példányban, példányonként külön fűzve, nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011. Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel - 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve) kell benyújtani.

A példányokon meg kell jelölni, hogy „eredeti” illetve „másolat”. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus adathordozón beadott dokumentumok mindenben megegyeznek a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.

- Az ajánlatok benyújtásának helye: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen, Poroszlay út. 27.

- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

- Amennyiben az eredeti illetve másolat valamint elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre.

- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( p. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra.

- A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat KIVITELEZÉS - „Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt” valamint „Nem bontható fel az ajánlat bontási ülés kezdete előtt!”

VI.3).4. Az ajánlatok értékelése:

Részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik.

1. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere: A legjobb/A vizsgált * (100-1) + 1;

2. részszempont (Vállalt Jótállás esetén: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával. A Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján Minimum 12 hónap, maximum 36 hónap jótállási időszak vállalható, a 36 hónap feletti vállalások nem kerülnek többlet pontozásra, amennyiben a megajánlás nem éri el a 12 hónapot, úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

3. részszempont: Álláskeresők foglalkoztatása esetén: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, a Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján minimum 360 óra, maximum 4800 óra foglalkoztatása vállalható, a 4 800 óra feletti vállalások nem kerülnek többlet pontozásra amennyiben a megajánlás nem éri el a 360 órát, úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Álláskeresőn a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58.§ (5) bekezdés d) pontjában meghatározott „álláskereső”-t kell érteni.

VI.3).5. Irányadó idő:

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).6. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetén a tárgyév utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.

VI.3).7. Tájékozódási kötelezettség:

Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).8. Fordítás:

Nem magyar nyelvű dokumentum (pl. bármely alkalmasságot igazoló dokumentum) benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36 § (3). Ajánlatkérő a fordítást tekinti irányadónak.

VI.3).9. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).10. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell :

- az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.

- A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése:

A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,

- b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire.

VI.3).12. A megfelelő kivitelezési minőség biztosítása érdekében, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) rendelkezzen mélyépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival. Ajánlattevő ajánlatához csatoljon szándéknyilatkozatot, hogy a fenti tanúsítványt vagy a irányítási rendszer egyéb bizonyítékát legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre bocsájtja. Tárgyi dokumentumok megléte a szerződés feltétele.

VI.3).13. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR-Contractors'ALL Risk, felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 130 000 000 HUF/év és minimum 15 000 000 HUF/káreseményenként

Megkötésre, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy felelősségbiztosításra szól.

VI.3).14. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

VI.3).15. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.1. pont, P.2. pont,

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2 pont, M.3 pont, M.4 pont M.5 pont

VI.3).16. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbi dokumentumokat

a)eredeti vagy hiteles másolatban kéri benyújtani:

-Felolvasólap

-Ajánlati nyilatkozat és függeléke

-adott esetben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kezességvállalásról szóló nyilatkozat

-adott esetben közös ajánlattétel esetén a cégszerűen aláírt együttműködési megállapodás

b)eredetiben kéri benyújtani:

-az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum (bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény)

VI.3). 17. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást, a dokumentációban részletezett minimális tartalommal.

VI.3).18.

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy nyertessége esetén az ajánlatban megajánlott szakemberek, az előírt vonatkozó jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, illetve azt a szerződés teljesítése során fenntartják. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

VI.3).19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan

VI.3.) 20. Ajánlattevőnek ajánlatához Szakmai ajánlatot kell csatolnia, melynek részei:

- az ütemterv, (kivitelezési, humán erőforrás, gépi erőforrás)

- Vállalkozói javaslatot, mind az indikatív terv által meghatározott műszaki tartalom választása, mind eltérő műszaki tartalom kidolgozása esetében. Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek figyelembevételével kell megtennie.

Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményeire (3. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az Indikatív tervdokumentáció (5. kötet) által meghatározott, illetve az attól eltérő műszaki megoldás a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén az ajánlattevő a dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói javaslatként ajánlatába.

- Képzési jegyzék

VI.3.) 21. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2013/S 127-217024 (2013-06-28)

További információk (2013-09-18)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-09-18 📅
Benyújtási határidő: 2013-10-14 📅
Közzététel dátuma: 2013-09-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 183-314907
Hirdetményre hivatkozik: 2013/S 127-217024
HL-S szám: 183
Forrás: OJS 2013/S 183-314907 (2013-09-18)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2014-03-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 630 000 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő típusa: Egyéb

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2014-03-28 📅
Közzététel dátuma: 2014-04-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2014/S 065-110225
HL-S szám: 65
További információk

Ajánlattevő neve: „A-B Jászság” Konzorcium Vezető tag neve: Bern Építő Zrt. Címe: 7800 Siklós, Külterület 015/19. Tag neve: Aquaplus Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. Címe: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1. A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: Bern Építő Zrt.: középvállalkozás Aquaplus Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.: középvállalkozás.

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Magyarország: Jászapáti, Pusztamonostor, Jászivány, Jászkisér, Alattyán, Jánoshida, Jászboldogháza, Jászladány közigazgatási területei.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) (80)
3. Álláskeresők foglalkoztatása (órában megadva, minimum 360 óra, maximum 4 800 óra) (4)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2014-03-06 📅
Név: „A-B Jászság” Konzorcium
Postacím: Külterület 015/19.
Postai város: Siklós
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Más típusú ajánlatkérő: Other

Hivatkozás
Azonosítók
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2013/S 183-314907

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Forrás: OJS 2014/S 065-110225 (2014-03-28)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (11)

Erőművek, bányászati és termelőlétesítmények, olaj- és gáziparhoz kapcsolódó épületek kivitelezése (1)

Szennyvízkezelő, -tisztító és hulladékégető művek építése (1)

Szennyvíztisztító mű építési munkái (1)

Vízkezelő mű építési munkái (1)