Vállalkozási szerződés: A KÖZOP-4.3.0-08-2008-0002 megnevezésű program zárásához költség-haszon elemzés (CBA) készítése a Záhony térségi vasúti infrastruktúra fejlesztése projekt kapcsán” A beszerzés projekt és PST kódja/KVM jele: V100.21 és V100.28

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Vállalkozási szerződés: A KÖZOP-4.3.0-08-2008-0002 megnevezésű program zárásához költség-haszon elemzés (CBA) készítése a Záhony térségi vasúti infrastruktúra fejlesztése projekt kapcsán.
A beszerzés projekt és PST kódja/KVM jele: V100.21 és V100.28

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2013-06-10. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2013-04-23.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• EUROUT Kft.

Kicsoda?

• Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Mi az?

Hol?

• Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2013-04-23	Ajánlati felhívás
2013-10-03	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2013-04-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki szolgáltatások
Mennyiség vagy érték:

KÖZOP-4.3.0-08-2008-0002 megnevezésű program zárásához költség-haszon elemzés (CBA) készítése a Záhony térségi vasúti infrastruktúra fejlesztése projekt kapcsán.A Kohéziós Alap finanszírozású KÖZOP-4.3.0-08-2008-0002 megnevezésű program zárójelentésének mellékletét képző 1 db költség-haszon elemzés (CBA) készítése - az Európai Bizottság által támasztott követelményeknek megfelelően.KÖZOP-4.3.0-08-2008-0002 program Záhony térség széles nyomtávú vontatóvágány hálózat felújítása, pályaépítés I. és II. ütem.A részleteket az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza.60 000 000

A beszerzés teljes értéke: 60 000 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki szolgáltatások 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-04-23 📅
Benyújtási határidő: 2013-06-10 📅
Közzététel dátuma: 2013-04-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 082-138178
HL-S szám: 82
További információk

VI.3.1 Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - megvásárlása. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az A mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50. § (3) bek. megfelelően irányadó. VI.3.2 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt 124. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. VI.3.3 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126. § 5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. VI.3.4 Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről. VI.3.5 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a képviselő konzorciumi tagot meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. VI.3.6 Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III. 2.2. 1.,2., és 3. pontja valamint a III.2.3. a.) és b.) pontja tekintetében. VI.3.7 Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. VI.3.8 Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban -átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. VI.3.9 A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak. VI.3.10 Az ajánlatot 1 db eredeti és 3 db másolati példányban kell benyújtani. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek ajánlatukat egy elektronikus példányban, egy vagy több elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi. Amennyiben az eredeti illetve a másolat valamint az elektronikus úton benyújtott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre. VI.3.11 Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. Referenciák tekintetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyam kerül figyelembe vételre az átváltás során. VI.3.12 A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti teljesítési biztosítékot, illetve előleg igénylése esetén az előlegvisszafizetési biztosítékot a dokumentációban szereplő feltételek szerint. A teljesítési biztosíték határidőre benyújtása a szerződéskötés feltétele. Az előlegvisszafizetési biztosíték határidőre történő benyújtása az előleg igénybevételének és kifizetésének feltétele. VI.3.13 Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. VI.3.14 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 1 236-0849) történik, kivéve, ha az Ajánlatkérő által átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges, ezért személyes átvétel valamint postai megküldés szükséges. A személyes átadás-átvétel minden esetben Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen történik. VI.3.15 Minden, a felhívás III.2.2) 1 pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát. VI.3.17. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

További információk

VI.3.1 Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - megvásárlása. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az A mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50. § (3) bek. megfelelően irányadó.

VI.3.2 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt 124. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.

VI.3.3 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126. § 5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.

VI.3.4 Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.

VI.3.5 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a képviselő konzorciumi tagot meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

VI.3.6 Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III. 2.2. 1.,2., és 3. pontja valamint a III.2.3. a.) és b.) pontja tekintetében.

VI.3.7 Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.

VI.3.8 Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban -átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

VI.3.9 A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.

Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is.

Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak.

VI.3.10 Az ajánlatot 1 db eredeti és 3 db másolati példányban kell benyújtani. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek ajánlatukat egy elektronikus példányban, egy vagy több elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi. Amennyiben az eredeti illetve a másolat valamint az elektronikus úton benyújtott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre.

VI.3.11 Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. Referenciák tekintetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyam kerül figyelembe vételre az átváltás során.

VI.3.12 A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti teljesítési biztosítékot, illetve előleg igénylése esetén az előlegvisszafizetési biztosítékot a dokumentációban szereplő feltételek szerint. A teljesítési biztosíték határidőre benyújtása a szerződéskötés feltétele. Az előlegvisszafizetési biztosíték határidőre történő benyújtása az előleg igénybevételének és kifizetésének feltétele.

VI.3.13 Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.

VI.3.14 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 1 236-0849) történik, kivéve, ha az Ajánlatkérő által átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges, ezért személyes átvétel valamint postai megküldés szükséges. A személyes átadás-átvétel minden esetben Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen történik.

VI.3.15 Minden, a felhívás III.2.2) 1 pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.

VI.3.17. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A beszerzés projekt és PST kódja/KVM jele: V100.21 és V100.28

Mennyiség vagy érték:

KÖZOP-4.3.0-08-2008-0002 megnevezésű program zárásához költség-haszon elemzés (CBA) készítése a Záhony térségi vasúti infrastruktúra fejlesztése projekt kapcsán.

A Kohéziós Alap finanszírozású KÖZOP-4.3.0-08-2008-0002 megnevezésű program zárójelentésének mellékletét képző 1 db költség-haszon elemzés (CBA) készítése - az Európai Bizottság által támasztott követelményeknek megfelelően.

KÖZOP-4.3.0-08-2008-0002 program Záhony térség széles nyomtávú vontatóvágány hálózat felújítása, pályaépítés I. és II. ütem.

A részleteket az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmazza.

Időtartam: 90 nap
Hivatkozási szám: SZIÜI_TB-2013-02
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KÖZOP-4.3.0-08-2008-0002
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;

b) ha ajánlattevő a Kbt 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.

A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-11.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a-d) pontjai hatálya alá.

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a-d) pontjai hatálya alá.

Az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. §-a alapján az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról.

A Kbt. 57. §-ában foglalt kizáró okok hiányát az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. §-a alapján választása szerint

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatainak az eljárást megindító felhívás közzétételét (megjelenését) követő keltezésűnek kell lennie.

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2-6. §-aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság a Kormányrendelet 13. §-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető közhiteles hatósági elektronikus nyilvántartásokból.

Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlathoz, csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbi - Kbt. 172. § (2) k) pontja valamint a 310/2011. Korm. Rendelet 13. § (1) bekezedése szerinti - utmutatókra (elérhető: www.kozbeszerzes.hu):

— A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról…

… a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 58. szám, 2012.5.23.)

… az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.6.1.)

Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) 7. § alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

1. Az ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. a) pontja alapján, valamennyi pénzforgalmi szolgáltatójától származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 1 évben (12 hónapban) 15 napot meghaladó a 2009. évi LXXXV. Tv. 2. § 25. pontja szerinti sorban állás volt-e.

2. Az ajánlatba csatolni kell, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 naptári évi (2010, 2011 és 2012) összesen a közbeszerzés tárgya szerinti (költség-haszon elemzés (CBA) készítése tevékenység) nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (3) bek. pontja alapján, ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

1. Bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 12 hónapban 15 napot meghaladó a 2009. évi LXXXV. Tv. 2. § 25. pontja szerinti sorban állás volt.

2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 naptári évre (azaz a 2012, 2011, 2010 naptári évekre) vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (költség-haszon elemzés (CBA) készítése tevékenység) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az elmúlt 3 évben összesen nem éri el a nettó 10 000 000 HUF értéket.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A fenti 1. és 2.) pontban foglalt a követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan:

a) Az ajánlatba csatolni kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bek. a) pontja alapján és a 16. § (1)-(2) bekezdése szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, a felhívás III.2.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a befejezési határidő - legalább év és hónap - megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

b) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségének/képzettségének ismertetését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. d) pontja alapján, képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatának, és a megkívánt szakmai gyakorlatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányának csatolásával.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

a) Nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább:

— 1 db EU-s közlekedési projekt kapcsán a támogatási kérelem vagy a zárójelentés költség-haszon…

… elemzésének(CBA) elkészítése tárgyú (vagy azt is magában foglaló megbízásról szóló) befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, vagy

… elemzésének (CBA) elkészítésében nyújtott szakértői (konzultánsi vagy lebonyolítói) tevékenység végzése tárgyú (vagy azt is magában foglaló megbízásról szóló) befejezett szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését.

A referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja alapján a 16. § (1)-(2) bekezdésnek megfelelően.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.

b) Nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek:

1. 1 fő „projektvezető” szakember, aki rendelkezik:

— szakirányú felsőfokú műszaki vagy közgazdasági végzettséggel,

— munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján…

… vasút- és hídépítési beruházások építési-szerelési munkáinak műszaki és/vagy pénzügyi lebonyolítása (előkészítése, tervezése, felügyelete, ellenőrzése, szakértése) kapcsán legalább 5 év tapasztalattal, gyakorlattal,

… legalább 3 év vezetői, irányítói tapasztalattal, gyakorlattal,

— legalább 1 db EU-s közlekedési projekt kapcsán támogatási kérelem vagy zárójelentés költség-haszon elemzésének (CBA) elkészítésében szerzett tapasztalattal, gyakorlattal,

— tárgyalási szintű angol nyelvismerettel.

2. 1 fő „műszaki” szakember, aki rendelkezik:

— szakirányú felsőfokú műszaki végzettséggel,

— munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján vasút- és hídépítési beruházások építési-szerelési munkáinak műszaki lebonyolítása (előkészítése, tervezése, felügyelete, ellenőrzése, szakértése) kapcsán legalább 5 év tapasztalattal, gyakorlattal,

3. 1 fő „pénzügyi” szakember, aki rendelkezik:

— szakirányú felsőfokú pénzügyi vagy közgazdasági végzettséggel,

— munkaköri beosztása és/vagy szakmai gyakorlata alapján vasút- és hídépítési beruházások építési-szerelési munkáinak pénzügyi lebonyolítása (előkészítése, tervezése, felügyelete, ellenőrzése, szakértése) kapcsán legalább 5 év tapasztalattal, gyakorlattal,

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Teljesítési biztosíték a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint.

A Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének biztosítására, vagyis a megrendelő kötbér- és a kötbéren felül érvényesített kárigényeinek fedezetére nyújtja. A Vállalkozó nem szolgáltathat olyan teljesítési biztosítékot, amely az Ajánlatkérő feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná.

Ha a jelen szerződés egészének vagy bármely részének teljesítése a Vállalkozónak felróható okból hiúsul meg, az Ajánlatkérő jogosulttá válik a teljesítési biztosíték összegére, és jogosult az azt meghaladó mértékű kárának megtérítését követelni a Vállalkozótól.

A teljesítési biztosíték részenként is igénybe vehető. A Vállalkozót általános kötelezettség terheli, hogy a teljesítési biztosíték mértékét - amennyiben az Ajánlatkérő azt részben vagy egészben igénybe vette - haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül visszapótolja, eredeti mértékére kiegészítse, vagy az eredeti mértéknek megfelelő új biztosítékra kicserélje.

Amennyiben a vállalkozói díj bármilyen okból növelésre kerül, a Vállalkozó köteles a szerződés módosításának hatályba lépésétől számított 15 napon belül a teljesítési biztosítékot a megnövelt vállalkozói díj alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a teljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű teljesítési biztosítékra kicserélni.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződésben rögzített jótállási kötelezettség lejárata későbbi időpont lesz, Ajánlatkérő felhívására, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, olyan, a fentiekkel azonos tartalmú teljesítési biztosítékot ad át az Ajánlatkérő részére, amelynek érvényessége a jótállási kötelezettség lejárata időpontját legalább 90 nappal meghaladja.

A Vállalkozót a Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a Vállalkozói díj nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,2 % a kötbéralapra vetítetten, de maximum a nettó vállalkozói díj 20 %-ig terjedhet.

Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért köt ki arra az esetre is, ha Vállalkozó Megrendelő hozzájárulása nélkül nem azokat a közbeszerzési eljárásban megjelölt szakembereket alkalmazza a teljesítés során, akikkel megfelelt az alkalmassági követelményeknek. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a szakemberenként.

Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés elmaradása miatt Ajánlatkérőt a nettó szerződéses ár 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.

Ajánlatkérő a meghiúsulási kötbér összegén felül felmerülő kárainak megtérítésére is igényt tarthat.

A Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Vállalkozó felróható magatartása miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a Ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén az Ajánlatkérőt szintén a nettó szerződéses ár 20 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.

Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegre Jótállási Biztosítékot ad a Megrendelő részére legkésőbb a Teljesítési Biztosíték lejártát megelőző 15 nappal. A Jótállási Biztosítékot a Vállalkozó a tényleges projektzárásig (a Zárójelentés Európai Bizottság általi elfogadásáig), de legkésőbb 2016.12.31-ig köteles biztosítani. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Zárójelentés elfogadása érdekében, annak feltételeként előírt feladatokat a Megrendelő által szabott határidőben (ilyen határidő hiányában a technikailag lehetséges legrövidebb határidőben) minden további díjigény nélkül teljesíti, függetlenül az előírt javítás, módosítás jellegétől és mértékétől. A jótállási idő kezdő időpontja a szerződés teljesítésének időpontja.

A jótállási biztosíték szolgáltatására vonatkozó előírások megsértése a teljesítés körében felmerülő szerződésszegő magatartásnak minősül. Vállalkozó ennek megfelelően tudomásul veszi és jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jótállási biztosíték nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén Megrendelő az ezirányú igényét a teljesítési biztosíték terhére érvényesítse.

A tervező jótállási kötelezettsége a szerződésben foglalt egyéb jótállási/szavatossági kötelezettségeit nem korlátozza.

Erre tekintettel amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által szabott határidőre nem vagy nem szerződésszerű formában és tartalommal bocsátja Megrendelő rendelkezésére a jóváhagyáshoz szükséges módosított dokumentációt, úgy Megrendelő jogosult igényét a jótállási biztosítékból kielégíteni.

Az Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) alapján a III.1.1 pontban foglalt valamennyi biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Előleg:

A Kbt. 131. § (2) bekezdése és a 4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg a 4/2011. (I. 28.) Korm. r. 57. § (1b) bekezdése alapján az ellenszolgáltatás 30 %-nak megfelelő összeg.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) mint Támogató, és a képviseletében a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt., mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.

Az előleg visszafizetési biztosíték kedvezményezettje az NFÜ, az igényelt előleget az NFÜ megbízottjaként a közreműködő szervezet közvetlenül folyósítja.

A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét.

Az előleg visszafizetési biztosíték az igényelt előleg mértékének megfelelően, a Kbt. 131. § (1) bekezdésével, valamint a 26/2012. (X.24.) NFM utasítással (94-96. fejezet) összhangban nyújtandó. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 77. § (1a) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

A Tervező a biztosítékot a szállítói előleg - külön előlegbekérő okiratban történő - igénylésével köteles közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére benyújtani a az Ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag a NFÜ által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható.

Az előleg visszafizetési biztosíték vonatkozásában a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. (4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet 57. § (1d)).

Az előleggel kapcsolatos valamennyi dokumentum és formanyomtatvány megtalálható a következő hivatkozás alatt: www.nfu.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás átutalással teljesül a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek és a Kbt 130. § (3) bekezdés a) pontja valamint a 4/2011. (I.28) Kormányrendeletben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. A szerződés szállítói finanszírozású. A számlák átutalással forintban (HUF) kerülnek kifizetésre.

Támogatás intenzitása: 100 % (85 % hazai forrás, 15 % Európai uniós forrás)

Számlázás:

A teljesítés során az ajánlattevő 2 db számla (1 db résszámla, 1 db végszámla) benyújtására jogosult a Szerződéstervezet 1. számú mellékletében részletezettek szerint.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához van kötve:

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet

A személyzet neve és szakképesítése ✅

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

A bruttó 15 000 HUF-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 11 811 HUF-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás TED azonosítója) feltüntetésével. Az Ajánlattevőnek az átutalást igazoló okmányt be kell mutatnia.

Az érdeklődő gazdasági szerepelők az eljárási dokumentációba ingyenesen betekinthetnek az alábbi címen hétfőtől péntekig 9:00-12:00 óra között: Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, 1134 Budapest, Váci út 45. ”B” épület IV. emelet 464. sz. szoba.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2013-06-10 📅
A bontás helye:

Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda 1134 Budapest, Váci út 45. ”B” épület IV. emelet 464. sz. szoba

Hely: Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda 1134 Budapest, Váci út 45. ”B” épület IV. emelet 464. sz. szoba
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.

Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek.

Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15388
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály
Internetcím: www.nif.hu 🌏
Név: Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
Postacím: Váci út 45. "B" épület 464. sz.
Telefon: +36 12360848 📞
E-mail: kozbeszerzes@drszaboivan.hu 📧
Fax: +36 12360849 📠
URL további információkért: www.drszaboivan.hu 🌏
Dokumentumok URL-je: www.drszaboivan.hu 🌏
Részvételi URL: www.drszaboivan.hu 🌏
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
Azonosítók
Az ajánlatkérő által megadott hivatkozási szám: SZIÜI_TB-2013-02
További információk

VI.3.2 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt 124. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.

VI.3.3 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126. § 5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.

VI.3.4 Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.

VI.3.5 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a képviselő konzorciumi tagot meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

VI.3.6 Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III. 2.2. 1.,2., és 3. pontja valamint a III.2.3. a.) és b.) pontja tekintetében.

VI.3.7 Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve az ajánlatban megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.

VI.3.8 Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban -átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

VI.3.9 A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.

Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is.

Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak.

VI.3.10 Az ajánlatot 1 db eredeti és 3 db másolati példányban kell benyújtani. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők ajánlatukhoz kötelesek ajánlatukat egy elektronikus példányban, egy vagy több elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi. Amennyiben az eredeti illetve a másolat valamint az elektronikus úton benyújtott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre.

VI.3.11 Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. Referenciák tekintetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyam kerül figyelembe vételre az átváltás során.

VI.3.12 A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti teljesítési biztosítékot, illetve előleg igénylése esetén az előlegvisszafizetési biztosítékot a dokumentációban szereplő feltételek szerint. A teljesítési biztosíték határidőre benyújtása a szerződéskötés feltétele. Az előlegvisszafizetési biztosíték határidőre történő benyújtása az előleg igénybevételének és kifizetésének feltétele.

VI.3.13 Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.

VI.3.14 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 1 236-0849) történik, kivéve, ha az Ajánlatkérő által átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges, ezért személyes átvétel valamint postai megküldés szükséges. A személyes átadás-átvétel minden esetben Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen történik.

VI.3.15 Minden, a felhívás III.2.2) 1 pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzforgalmi szolgáltatók vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzforgalmi szolgáltató nem vezet részére pénzforgalmi számlát.

VI.3.17. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2013/S 082-138178 (2013-04-23)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2013-10-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 28 810 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-10-03 📅
Közzététel dátuma: 2013-10-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 194-335012
Hirdetményre hivatkozik: 2013/S 82-138178
HL-S szám: 194
További információk

A nyertes ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: Eurout Kft.: kisvállalkozás. Az Ajánlattevők neve címe: — Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u. 7/a. — TeRRaCe Kft. 1111 Budapest, Egry J. u. 15 3./18. — Eurout Kft. 1143 Budapest, Zászlós u. 18. — Perfektum Projekt Kft. 1033 Budapest, Laktanya u. 2. I./8.

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.: 1134 Budapest, Váci út 45.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2013-09-03 📅
Név: Eurout Kft.
Postacím: Zászlós u. 18.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: kozbeszerzes@eurout.hu 📧
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5.
Forrás: OJS 2013/S 194-335012 (2013-10-03)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (17)