Vállalkozási szerződés a „Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt” (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0019) elnevezésű projekt kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint

Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás

Vállalkozási szerződés a „Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt” (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0019) elnevezésű projekt kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2013-09-30. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2013-08-13.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2013-08-13 Ajánlati felhívás
2013-09-13 További információk
2013-10-02 További információk
2013-10-11 További információk
2013-11-26 További információk
2013-12-20 További információk
2014-05-05 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2013-08-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Víz- és szennyvízvezetékek építése
Mennyiség vagy érték:
A projekt főbb műszaki indikátorai:A kivitelezéssel megvalósuló főbb műszaki tartalom:— Víztisztítási technológia - gáztalanítás: 2 db (Szentes, Derekegyháza);— Víztisztítási technológia - törésponti klórozás: 3 db (Szentes, Derekegyháza, Tompahát);— Víztisztítási technológia - vas- mangán- arzénmentesítés: 3 db (Szentes, Derekegyháza, Tompahát);— Víztisztítási technológia - aktívszenes szűrés: 3 db (Szentes, Derekegyháza, Tompahát);— Víztisztítási technológia - utófertőtlenítés: 3 db (Szentes, Derekegyháza, Tompahát);— Technológiai kapacitás - napi átlagérték: 4603 m³/d (Szentes 4319 m³/d, Derekegyháza 240 m³/d, Tompahát 44 m³/d);— Technológiai kapacitás - napi csúcsvíz igény: 7690 m³/d (Szentes 7165 m³/d, , Derekegyháza 430 m³/d, Tompahát 95 m³/d);— Technológiai kapacitás - maximális technológiai kapacitás óránként : 425 m³/h (Szentes 400 m³/h, Derekegyháza 20 m³/h, Tompahát 5 m³/h);— Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztómű: új építés: 295 m³;— Kezelőépületek kialakítása: felújítása 6 db, új építés 6 db;— Ivóvízkutak felújítása: 7 db;— Ivóvízkút lezárás: 9 db;— Új ivóvízhálózat kiépítése - 80 mm - 34 990 fm;— Új ivóvízhálózat kiépítése - 100 mm - 300 fm;— Új ivóvízhálózat kiépítése - 250 mm - 175 fm;— Nyersvíz tárló kapacitás - víztározó medence - új építés 435 m³ (Szentes 400 m³, Derekegyháza 25 m³, Tompahát 10 m³);— Tisztavíz tárló kapacitás - víztározó medence - felújítás 1035 m³ - új építés 80 m³;— Tisztavíz tárló kapacitás - víztorony - felújítás 1600 m³;— Hálózatmosatás: 155 965 fm.Próbaüzem lefolytatása a vízjogi létesítési engedélyben maghatározottak szerint 3 hónap.Rendelkezésre áll az elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció és a kiadott engedély (71117-2-9/2013).A Vállalkozó által elkészítendő tervek, beszerzendő engedélyek: vízjogi létesítési engedély, építéshatósági engedélyek, hulladékokra és veszélyes hulladékokra vonatkozó befogadó nyilatkozatok, egyéb, a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzéséhez szükséges tervdokumentáció, valamint az engedélyek beszerzése, a vállalkozó által megajánlott és a vízjogi létesítési az engedélyekben foglaltak alapján készített kiviteli tervek, valamint a megvalósulási tervek elkészítése, üzemeltetési engedélyhez szükséges dokumentáció (próbaüzemi zárójelentés, végleges kezelési és karbantartási utasítás) átadása a Megrendelő számára.A próbaüzemi tervet az ajánlattevő kötelessége elkészíttetni és engedélyeztetni.1 796 160 907
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 1 796 160 907 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Víz- és szennyvízvezetékek építése 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás
Postacím: Kossuth tér 6.
Postai irányítószám: 6600
Postai város: Szentes
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szentes.hu 🌏
E-mail: kvitars@szentes.hu 📧
Telefon: +36 63510360 📞
Fax: +36 63510332 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-08-13 📅
Benyújtási határidő: 2013-09-30 📅
Közzététel dátuma: 2013-08-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 158-275174
HL-S szám: 158
További információk
1) Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak át kell vennie. Az átvétel során - a kapcsolattartás érdekében - meg kell adni az átvevő gazdasági szereplő nevét, email címét, fax és telefonszámát, valamint kapcsolattartójának nevét. 2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az átvétel helye: Szentes Városi Szolgáltató Kft.; 6600 Szentes, Vásárhelyi u. 12. II. emelet - Városfejlesztési Csoport. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon hétfőtől-péntekig 9.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8.00-10.00 óra között. Ajánlatkérő a dokumentáció előzetes megtekintésére az átvétel helyszínén lehetőséget biztosít. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. 3) Az ajánlatokat írásban és zártan, 1 példányban papír alapon, valamint 1, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus példányban (CD-n vagy DVD-n) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Amennyiben a papír alapú és az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat között eltérés van, úgy ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak. 4) Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egy példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta egy példányát. 5) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 6) A Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is. 7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint. 8) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat. 9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55. § (5) bekezdésére; az 55. § (6) bekezdés a)-b) pontjára, a 60. § (3) és (5) bekezdésére, valamint a 126. § (5) bekezdésére vonatkozóan. 10) Az ajánlattevőként szerződő fél a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján köteles biztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni legalább 150 00 000 HUF/év és legalább 100 00 000 HUF/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló biztosításra. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles továbbá legkésőbb a szerződéskötésig legalább 200 000 000 HUF mértékű, projekthez kötött tervezői (technológiai) felelősségbiztosítást kötni. E kötelezettségek teljesítéséről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. 11) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak a beszámolóból származtatható adatok vonatkozásában az üzleti év fordulónapjára, a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át HUF-ra. 12) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 13) Ajánlattevő ajánlatának részeként készítsen az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek megfelelő és az ajánlatban szerepelő egyéb adatokkal összhangban álló Előzetes Műszaki ütemtervet és Előzetes Fizetési ütemtervet (kezdési időpontként az ajánlattevők a 2013.10.1-ét jelöljék meg az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében). Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti ütemterveket az ajánlatba be kell nyújtani. Az ajánlatban benyújtandó ütemtervek indikatív jellegűek. A FIDIC alapján (8.3, 14.4 pontok) a szerződés aláírását követően történik újbóli benyújtásuk, illetve a kivitelezés alatti módosításuk a Mérnökön keresztül. A vállalkozó feladata, hogy a kivitelezés során ezen ütemterveket folyamatosan aktualizálja előre meghatározott időközönként vagy a Mérnök utasításának megfelelően. Az ajánlattevőknek az ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot a dokumentációban meghatározottak szerint. 14) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 20. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.2.2. P/1-2. pénzügyi és gazdasági, valamint III.2.3. M/1-3. műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. 15) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 36. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. 16) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, amelyet eredeti példányban kell benyújtani. 17) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel. 18) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon - hétfőtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között, vagy előzetesen egyeztetett időpontban, illetőleg az ajánlattételi határidő utolsó napján 8.00 és 9.00 óra között lehet leadni. 19) Az ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények — Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni. — Az ajánlat papír alapú példányát lapozhatóan össze kell fűzni. — Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. — Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. — Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 20) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 HUF, azaz kettőmillió forint. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerinti formában teljesíthető az ajánlattevő választása szerint. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári napig kell az ajánlatkérő rendelkezésére állnia. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos további információkat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. 21) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. 22) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: — 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás - Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) III.A. 1. ba) pontja szerint. — 2. értékelési részszempont: fordított arányosítás - Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) III.A. 1. ba) pontja szerint. 23) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő ilyen esetben nem rendel el újabb hiánypótlást. 24) Ajánlatkérő tájékoztatást nyújt arról, hogy a Magyartési elágazásig tartó kb. 12 km-es szakaszt érintően Nagytőke Község Önkormányzata ivóvízminőség program keretében pályázott. A nagytőkei pályázat nyertessége esetén a szakasz nem a jelen projekt keretében kerül megvalósításra és ebben az esetben a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására kerül sor a műszaki tartalom csökkentése érdekében.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Vállalkozási szerződés a „Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt” (KEOP-1.3.0/09-11-2011-0019) elnevezésű projekt kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint.
Mennyiség vagy érték:
A projekt főbb műszaki indikátorai:
A kivitelezéssel megvalósuló főbb műszaki tartalom:
— Víztisztítási technológia - gáztalanítás: 2 db (Szentes, Derekegyháza);
— Víztisztítási technológia - törésponti klórozás: 3 db (Szentes, Derekegyháza, Tompahát);
— Víztisztítási technológia - vas- mangán- arzénmentesítés: 3 db (Szentes, Derekegyháza, Tompahát);
— Víztisztítási technológia - aktívszenes szűrés: 3 db (Szentes, Derekegyháza, Tompahát);
— Víztisztítási technológia - utófertőtlenítés: 3 db (Szentes, Derekegyháza, Tompahát);
— Technológiai kapacitás - napi átlagérték: 4603 m³/d (Szentes 4319 m³/d, Derekegyháza 240 m³/d, Tompahát 44 m³/d);
— Technológiai kapacitás - napi csúcsvíz igény: 7690 m³/d (Szentes 7165 m³/d, , Derekegyháza 430 m³/d, Tompahát 95 m³/d);
— Technológiai kapacitás - maximális technológiai kapacitás óránként : 425 m³/h (Szentes 400 m³/h, Derekegyháza 20 m³/h, Tompahát 5 m³/h);
— Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztómű: új építés: 295 m³;
— Kezelőépületek kialakítása: felújítása 6 db, új építés 6 db;
— Ivóvízkutak felújítása: 7 db;
— Ivóvízkút lezárás: 9 db;
— Új ivóvízhálózat kiépítése - 80 mm - 34 990 fm;
— Új ivóvízhálózat kiépítése - 100 mm - 300 fm;
— Új ivóvízhálózat kiépítése - 250 mm - 175 fm;
— Nyersvíz tárló kapacitás - víztározó medence - új építés 435 m³ (Szentes 400 m³, Derekegyháza 25 m³, Tompahát 10 m³);
— Tisztavíz tárló kapacitás - víztározó medence - felújítás 1035 m³ - új építés 80 m³;
— Tisztavíz tárló kapacitás - víztorony - felújítás 1600 m³;
— Hálózatmosatás: 155 965 fm.
Próbaüzem lefolytatása a vízjogi létesítési engedélyben maghatározottak szerint 3 hónap.
Rendelkezésre áll az elvi vízjogi engedélyes tervdokumentáció és a kiadott engedély (71117-2-9/2013).
A Vállalkozó által elkészítendő tervek, beszerzendő engedélyek: vízjogi létesítési engedély, építéshatósági engedélyek, hulladékokra és veszélyes hulladékokra vonatkozó befogadó nyilatkozatok, egyéb, a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzéséhez szükséges tervdokumentáció, valamint az engedélyek beszerzése, a vállalkozó által megajánlott és a vízjogi létesítési az engedélyekben foglaltak alapján készített kiviteli tervek, valamint a megvalósulási tervek elkészítése, üzemeltetési engedélyhez szükséges dokumentáció (próbaüzemi zárójelentés, végleges kezelési és karbantartási utasítás) átadása a Megrendelő számára.
Többet mutasson
A próbaüzemi tervet az ajánlattevő kötelessége elkészíttetni és engedélyeztetni.
Időtartam: 410 nap
Hivatkozási szám: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0019
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0019 „Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt”
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Szentes, Derekegyház.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése a)-k) pontjainak vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdése a)-d) pontjainak hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
A Kbt. 57. § (1) bekezdése d) pontja tekintetében ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
Többet mutasson
Az igazolás módja:
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Többet mutasson
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. Az ajánlattevő választása szerint:
Többet mutasson
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
Többet mutasson
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.
Többet mutasson
A csatolandó nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lenniük.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok fenn nem állását:
— magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012.5.23.) közzétett, „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján kell igazolni;
Többet mutasson
— az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) közzétett, „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján kell igazolni.
Többet mutasson
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 7. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
P/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell saját vagy jogelődje utolsó 3 pénzügyileg lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha a közzététel nem kötelező, akkor a mérleg szerinti eredmény összegéről szóló cégszerű nyilatkozatot évenkénti bontásban.
Többet mutasson
Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a kért beszámolókkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építési beruházások kivitelezési munkái, technológiai szerelés/szállítás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bek.]
Többet mutasson
P/2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az előző 3 üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Ha az ajánlattevő a P/1. vagy P/2. ponthoz kért irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P/1. vagy P/2. alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (3) bek.]
Többet mutasson
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (4a) bekezdése alapján, amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott valamely alkalmassági követelménynek, úgy a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő a P/1-2. pontban megjelölt dokumentumok benyújtása helyett.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolói alapján a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye 1 évnél több üzleti évben negatív volt.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a működését az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után megkezdő ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építési beruházások kivitelezési munkái, technológiai szerelés/szállítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az 1 000 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 3 000 000 000 HUF-ot.
Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései irányadóak. Közös ajánlattétel esetén a P/1. alkalmassági feltételek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, de a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint elegendő, ha közülük egy felel meg.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
M/1. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetését és igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 16. § (3) bekezdése szerint.
Többet mutasson
Az igazolásban meg kell adni:
— az ellenszolgáltatás nettó összegét forintban,
— az elvégzett munkák felsorolását,
— a teljesítés idejét (befejezés naptári nap pontossággal) és helyét,
— a szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségeit (legalább telefonszám),
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmasság minimumkövetelményeiben meghatározottakra. Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez, a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő konzorcium tagjaként, vagy alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak a saját teljesítés fogadható el. Ebben az esetben meg kell adni a saját teljesítés arányát és az ellenszolgáltatás saját teljesítésre eső részét HUF-ban.
Többet mutasson
M/2. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján csatolnia kell azon szakembereknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az építési beruházás teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, illetve a szakmai tapasztalatra vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk.
Többet mutasson
M/3. Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdésének f) pontja alapján csatolnia kell azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a tanúsítványát, illetve leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (1a) bekezdése alapján, amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott valamely alkalmassági követelménynek, úgy a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az M/1-3. pontban megjelölt dokumentumok benyújtása helyett.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben:
a) legalább 1 db, műszaki átadás-átvétellel lezárt, települési ivóvízellátó vezetékhálózat építésére és/vagy fejlesztésére és/vagy felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával;
b) legalább 1 db, műszaki átadás-átvétellel lezárt, ivóvíztisztító telep vagy szennyvíztisztító telep kiépítésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával;
c) legalább 1 db, jogerős létesítési vízjogi engedélyes tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával;
d) legalább 2 db, jogerős ivóvíz tisztítási terv elkészítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely referenciák közül legalább az egyik legalább 1000 m³/nap ivóvíz tisztítási kapacitású létesítményre vonatkozott, és legalább az egyik a jelen eljárás keretében megajánlott technológiára vonatkozott.
Többet mutasson
Egy referenciával több alkalmassági feltétel is igazolható. A fent felsorolt referenciák összértéke el kell, hogy érje legalább a nettó 1 100 000 000 HUF-ot.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) Vállalkozó helyszíni képviselője (legalább 1 fő):
— aki egyetemi vagy főiskolai végzettséggel,
— legalább 5 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik víziközmű rendszerek építési beruházása és/vagy kivitelezése területén, továbbá részt vett legalább 1 darab FIDIC alapú építési szerződés lebonyolításában.
b) Létesítménytervező (legalább 1 fő):
— aki egyetemi vagy főiskolai műszaki végzettséggel,
— legalább 3 éves, vízkezelő létesítmények vagy víztermelő telepek tervezése területén szerzett gyakorlattal rendelkezik,
— aki a létesítmény irányító tervező vagy felelős vezető tervezője volt/van legalább 1 db olyan tervezési munkának, amelynek tárgya az ajánlattevő jelen eljárásban benyújtott ajánlatában megajánlott technológia szerinti ivóvízkezelő és/vagy ellátó mű létesítése vagy rekonstrukciója.
Többet mutasson
c) Felelős műszaki vezető (legalább 1 fő):
— legalább 36 hónapos ivóvízellátó rendszerek, és/vagy ivóvízhálózat kiépítése és/vagy bővítése és/vagy rekonstrukciója kivitelezéshez kapcsolódó felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai gyakorlattal,
— legalább 36 hónapos vízgazdálkodási létesítmények műszaki vezetői gyakorlattal,
— FIDIC szerződés feltételek szerinti munkában szerzett tapasztalattal rendelkezik.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 14001 tanúsítvánnyal. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdése alapján elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett akkreditált szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékait is.
Többet mutasson
Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései irányadóak.
A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:
Előleg visszafizetési biztosíték: amennyiben ajánlattevő előleg fizetését kéri, úgy az előlegfizetés feltétele, hogy ajánlattevő legkésőbb az előlegbekérő benyújtásával egyidejűleg az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az ajánlattevő választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot adjon. A biztosíték mértéke az előleg mértékével meggyező összegű azzal, hogy Vállalkozó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése alapján gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d)-(1e) bekezdése alapján kell teljesíteni. A biztosítékot a Vállalkozó az előleg - külön előlegbekérő okiratban történő - igénylésével köteles közvetlenül a KEOP Közreműködő Szervezet részére benyújtani a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Előleg kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható.
Többet mutasson
Az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint.
Késedelmi kötbér: a próbaüzem megkezdésére előírt részteljesítési határidő (2014.9.12.), valamint a Végleges Létesítmény műszaki átadás-átvételének lezárására vonatkozó határidő késedelme esetén, a késedelem minden naptári napja után a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (egyösszegű nettó ajánlati ár) 0,3 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér. Az összesített késedelmi kötbér fizetési kötelezettség felső határa mindkét teljesítési határidő tekintetében 15 naptári napi tétel.
Többet mutasson
Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítésének vállalkozó érdekkörében felmerülő meghiúsulása esetén a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (egyösszegű nettó ajánlati ár) 30 %-a. Amennyiben a vállalkozó által megajánlatott rendszer a próbaüzem időszaka alatt nem képes teljesíteni a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben az ivóvíz minőségére előírt határértékeket, akkor az a szerződés teljesítésének meghiúsulását jelenti.
Többet mutasson
Jótállás és szavatosság:
— nyertes ajánlattevő a Végleges Létesítményre a vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételt követő naptól számított 60 hónap időtartam végéig, jótállási kötelezettséggel tartozik,
— nyertes ajánlattevőt a jogszabályok szerinti szavatossági kötelezettségvállalás terheli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra: a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendelet és a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet,
Többet mutasson
— nyertes ajánlattevő jótáll a Végleges Létesítmény vonatkozásában az ajánlatában megadott, a szerződésben meghatározottak szerint mért, a szerződés tárgyát képező létesítmények üzemeltetésének első két üzemévére eső üzemeltetési anyag- és fenntartási paramétereinek értékeiért. Ezzel garantálja, hogy a létesítmények üzemeltetési anyag- és fenntartási paramétereinek értékei az ajánlatában meghatározottakon belül maradnak. Ha ezen értékek közül az első két üzemév végén történő elszámolás során egy vagy több meghaladja az ajánlatában meghatározottakat, a nyertes ajánlattevő kötbért köteles fizetni. A kötbér maximuma a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (egyösszegű nettó ajánlati ár) 5 %-a.
Többet mutasson
Jólteljesítési biztosíték: a nyertes ajánlattevőnek a Végleges Létesítménnyel kapcsolatos jótállási kötelezettségeinek a biztosítéka, mely a Végleges Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától a jótállási időszak lezárásáig nyújtandó, a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (egyösszegű nettó ajánlati ár) 2 %-ával megegyező értékben, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerint. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint.
Többet mutasson
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció, illetőleg a szerződéstervezet részletesen rögzíti.
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0019 azonosítószámú projekt („Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt”) keretében KEOP támogatásból, az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és a Megrendelő társulást alkotó önkormányzatok forrásaiból történik.
Többet mutasson
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret az ajánlati dokumentáció, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7.§ szerint használható fel.
A szerződés elfogadott végösszege az egyösszegű ajánlati ár és a tartalékkeret összege. Az egyösszegű ajánlati árat (szerződéses ár) úgy kell tekinteni, hogy az, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható meg semmilyen alapon a szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök a tartalékkeret terhére rendel el Változtatást (FIDIC 13.) vagy hagy jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 20.1) a Megrendelőnek - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.-re figyelemmel - adott hozzájárulásával.
Többet mutasson
Ajánlattevő a legfeljebb a szerződésben foglalt egyösszegű nettó ajánlati ár elszámolható összege 30 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti a Kbt. 131. § (2) bekezdés és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1g) bekezdéseinek megfelelően. Az előleg kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti határidőben történik. Az előleggel való elszámolás akként történik, hogy a részteljesítéseket követően benyújtott részszámlák értékének legfeljebb 40 %-a kerül levonásra az előleg teljes összegének erejéig. A szerződés szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez előlegbekérő levél is szükséges. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak hiteles másolati példányát a KEOP Közreműködő Szervezet részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.
Többet mutasson
A nyertes ajánlattevő szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlái kifizetésére igazolt teljesítés alapján a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint kerül sor azzal, hogy felek a 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodnak meg a 14. § (2) bekezdés alapján a Ptk. 292/B. § (2) bekezdésének megfelelően. A halasztott teljesítésben történő megállapodást a szállítói finanszírozásra tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 59. §-ában rögzített fizetési határidő indokolja.
Többet mutasson
A kifizetési határidő kezdő időpontja a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvétele.
A Vállalkozó a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megrendelő által leigazolt tevékenysége alapján jogosult a díjazásra. Vállalkozó a szerződéskötést követő 42 napon belül köteles egy előrebecslést benyújtani a kifizetésekre vonatkozóan, amely kifizetések a véleménye szerint negyedéves időszakokon belül esedékesek a számára. Az előrebecsléseket az egyes részszámlák benyújtásakor kell aktualizálni.
Többet mutasson
A teljesítés során részszámla teljesítésarányosan, az ellenőrzött kivitelezési munka előrehaladásával összhangban, legfeljebb havonkénti esedékességgel nyújtható be. Az egyes közbenső számlák összege nem lehet kevesebb nettó egyösszegű nettó ajánlati ár 5 %-ánál, továbbá a végszámla összege nem lehet kevesebb az egyösszegű nettó ajánlati ár 10 %-ánál.
Többet mutasson
Az elszámolható költségek tekintetében a számla értékének 17,391402 %-át az ajánlatkérő Társulás, az érték 82,608598 %-át a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint KEOP Közreműködő Szervezet a hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelem alapján a megfelelő dokumentáció benyújtását követően átutalással teljesíti. A kifizetésre a szállítói finanszírozás szabályai az irányadók. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli.
Többet mutasson
Az Ajánlattevő számláit az Ajánlatkérő akkor fogadja be, ha azokat a Mérnök leigazolta, szerződésszerűek és a jogszabályoknak megfelelnek. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék. Az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a fordított ÁFA fizetés szabályaira.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a a hálózatrekonstrukció maximális, elszámolható mértéke a projekt elszámolható költségének 20 %-ig terjedhet, az e feletti rekonstrukciós munkák költségeit a Megrendelő saját forrásból finanszírozza.
Többet mutasson
További vonatkozó jogszabályok:
— az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
— 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről;
— az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja;
— 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet.
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesektől nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. Ez vonatkozik az önálló ajánlattevőkre is.
Egyéb különleges feltételek:
1) A szerződés teljesítése során Vállalkozónak az ISO 14001, vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszernek megfelelően kell eljárnia.
2) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítésekor az alábbi környezeti, fenntarthatósági szempontokat érvényesíteni kívánja: a kivitelezőtől elvárás, hogy megtervezze az építési anyagok optimális szállítási útvonalát, és tárolását, annak érdekében, hogy a lakosokat és a közúti forgalmat is a lehető legminimálisabb mértékben zavarják a munkálatok.
Többet mutasson

Eljárás
Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2013-09-30 📅
A bontás helye:
Szentes Városi Szolgáltató Kft.; 6600 Szentes, Vásárhelyi u. 12. II. emeleti tárgyalóterem
Hely: Szentes Városi Szolgáltató Kft.; 6600 Szentes, Vásárhelyi u. 12. II. emeleti tárgyalóterem
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) (60)
2. Az első két üzemévre számított üzemeltetési összköltség (nettó HUF) (40)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK17484
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Dr. Kerekes Valéria
Internetcím: www.szentes.hu 🌏
Név: Szentes Városi Szolgáltató Kft.
Postacím: Vásárhelyi u. 12.
Kapcsolattartó pont: Városfejlesztési Csoport
Telefon: +36 63560620 📞
E-mail: kozbesz@szvszkft.hu 📧
Fax: +36 63317124 📠
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
Azonosítók
Az ajánlatkérő által megadott hivatkozási szám: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0019
További információk
1) Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak át kell vennie. Az átvétel során - a kapcsolattartás érdekében - meg kell adni az átvevő gazdasági szereplő nevét, email címét, fax és telefonszámát, valamint kapcsolattartójának nevét.
Többet mutasson
2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Az átvétel helye: Szentes Városi Szolgáltató Kft.; 6600 Szentes, Vásárhelyi u. 12. II. emelet - Városfejlesztési Csoport.
A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon hétfőtől-péntekig 9.00-15.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8.00-10.00 óra között. Ajánlatkérő a dokumentáció előzetes megtekintésére az átvétel helyszínén lehetőséget biztosít. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti.
Többet mutasson
3) Az ajánlatokat írásban és zártan, 1 példányban papír alapon, valamint 1, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus példányban (CD-n vagy DVD-n) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Amennyiben a papír alapú és az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat között eltérés van, úgy ajánlatkérő a papír alapú példányt tekinti irányadónak.
Többet mutasson
4) Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egy példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta egy példányát.
Többet mutasson
5) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
Többet mutasson
6) A Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.
Többet mutasson
7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint.
8) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakat.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55. § (5) bekezdésére; az 55. § (6) bekezdés a)-b) pontjára, a 60. § (3) és (5) bekezdésére, valamint a 126. § (5) bekezdésére vonatkozóan.
10) Az ajánlattevőként szerződő fél a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján köteles biztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni legalább 150 00 000 HUF/év és legalább 100 00 000 HUF/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló biztosításra.
Többet mutasson
Az ajánlattevőként szerződő fél köteles továbbá legkésőbb a szerződéskötésig legalább 200 000 000 HUF mértékű, projekthez kötött tervezői (technológiai) felelősségbiztosítást kötni.
E kötelezettségek teljesítéséről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
11) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak a beszámolóból származtatható adatok vonatkozásában az üzleti év fordulónapjára, a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át HUF-ra.
Többet mutasson
12) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Többet mutasson
13) Ajánlattevő ajánlatának részeként készítsen az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt követelményeknek megfelelő és az ajánlatban szerepelő egyéb adatokkal összhangban álló Előzetes Műszaki ütemtervet és Előzetes Fizetési ütemtervet (kezdési időpontként az ajánlattevők a 2013.10.1-ét jelöljék meg az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében).
Többet mutasson
Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti ütemterveket az ajánlatba be kell nyújtani. Az ajánlatban benyújtandó ütemtervek indikatív jellegűek. A FIDIC alapján (8.3, 14.4 pontok) a szerződés aláírását követően történik újbóli benyújtásuk, illetve a kivitelezés alatti módosításuk a Mérnökön keresztül. A vállalkozó feladata, hogy a kivitelezés során ezen ütemterveket folyamatosan aktualizálja előre meghatározott időközönként vagy a Mérnök utasításának megfelelően.
Többet mutasson
Az ajánlattevőknek az ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot a dokumentációban meghatározottak szerint.
14) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 20. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevők III.2.2. P/1-2. pénzügyi és gazdasági, valamint III.2.3. M/1-3. műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Többet mutasson
15) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 36. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani.
Többet mutasson
16) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, amelyet eredeti példányban kell benyújtani.
Többet mutasson
17) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben szükség esetén élni kíván a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
18) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon - hétfőtől péntekig 9.00 és 15.00 óra között, vagy előzetesen egyeztetett időpontban, illetőleg az ajánlattételi határidő utolsó napján 8.00 és 9.00 óra között lehet leadni.
Többet mutasson
19) Az ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények
— Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
— Az ajánlat papír alapú példányát lapozhatóan össze kell fűzni.
— Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
— Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Többet mutasson
— Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
20) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 HUF, azaz kettőmillió forint. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerinti formában teljesíthető az ajánlattevő választása szerint. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári napig kell az ajánlatkérő rendelkezésére állnia. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos további információkat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
21) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
Többet mutasson
22) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
— 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás - Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) III.A. 1. ba) pontja szerint.
— 2. értékelési részszempont: fordított arányosítás - Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) III.A. 1. ba) pontja szerint.
23) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő ilyen esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
Többet mutasson
24) Ajánlatkérő tájékoztatást nyújt arról, hogy a Magyartési elágazásig tartó kb. 12 km-es szakaszt érintően Nagytőke Község Önkormányzata ivóvízminőség program keretében pályázott. A nagytőkei pályázat nyertessége esetén a szakasz nem a jelen projekt keretében kerül megvalósításra és ebben az esetben a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására kerül sor a műszaki tartalom csökkentése érdekében.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2013/S 158-275174 (2013-08-13)
További információk (2013-09-13)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-09-13 📅
Benyújtási határidő: 2013-10-10 📅
Közzététel dátuma: 2013-09-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 180-309983
Hirdetményre hivatkozik: 2013/S 158-275174
HL-S szám: 180
Forrás: OJS 2013/S 180-309983 (2013-09-13)
További információk (2013-10-02)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-10-02 📅
Benyújtási határidő: 2013-10-28 📅
Közzététel dátuma: 2013-10-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 194-333420
HL-S szám: 194
Forrás: OJS 2013/S 194-333420 (2013-10-02)
További információk (2013-10-11)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-10-11 📅
Benyújtási határidő: 2013-11-07 📅
Közzététel dátuma: 2013-10-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 201-347034
HL-S szám: 201
Forrás: OJS 2013/S 201-347034 (2013-10-11)
További információk (2013-11-26)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-11-26 📅
Benyújtási határidő: 2013-12-20 📅
Közzététel dátuma: 2013-11-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 231-400182
HL-S szám: 231
Forrás: OJS 2013/S 231-400182 (2013-11-26)
További információk (2013-12-20)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-12-20 📅
Benyújtási határidő: 2014-01-13 📅
Közzététel dátuma: 2013-12-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 249-433967
HL-S szám: 249
Forrás: OJS 2013/S 249-433967 (2013-12-20)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2014-05-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 142 857 143 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2014-05-05 📅
Közzététel dátuma: 2014-05-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2014/S 089-154748
HL-S szám: 89
További információk
1. A nyertes ajánlattevő középvállalkozásnak minősül. 2. Ajánlattevők: — Integrál Építő Zrt. (5540 Szarvas, Árpád u. 10.) — zemplénkő Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. (4914 Olcsvaapáti, Dózsa György út 31.) — A-H Szentes Konzorcium (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) — Bajér-Sade-Vattenteknik Konzorcium (2038 Sóskút, Ipar Park, Bolyai János u. 15.)
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2014-03-24 📅
Név: Integrál Építő Zrt.
Postacím: Árpád u. 10.
Postai város: Szarvas
Postai irányítószám: 5540
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Kerekes Valéria

Hivatkozás
Azonosítók
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2013/S 180-309983
2013/S 194-333420

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postacím: Riadó utca 5.
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: 2011. évi CVIII. tv. 137. §.
Forrás: OJS 2014/S 089-154748 (2014-05-05)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Alföld és Észak Dél-Alföld Csongrád
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Csővezeték, hírközlési és villamos... Csővezetékek, hírközlési és villamos... Víz- és szennyvízvezetékek építése Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája Vízvezeték-építés járulékos munkája Vízelosztó csővezetékkel kapcsolatos munka Vízvezeték-felújítással kapcsolatos építési munkák Építészeti, építési, mérnöki és...