Vállalkozási szerződés „Felső-Szabolcsi szennyvíz-elhelyezési és tisztítási projekt” kivitelezése, kiviteli tervek készítése iránt három részben

Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás

Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Ajak település szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójának és szennyvíztisztító telep bővítésének generálkivitelezésére, kiviteli terv készítésére FIDIC Piros könyv szerint. (1 LOT).
Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Dombrád település szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójának és szennyvíztisztító telep bővítésének generálkivitelezésére, kiviteli terv készítésére FIDIC Piros könyv szerint (2 LOT).
Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Gyulaháza-Anarcs-Nyírkarász települések szennyvízcsatorna hálózat építésének FIDIC Piros könyv szerinti generálkivitelezésére és kiviteli terv készítésére, szennyvíztisztító telep FIDIC Sárga könyv szerinti generálkivitelezésére, vízjogi létesítési engedélyes terv, építési engedélyes terv és kiviteli terv készítésére (3 LOT).

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2013-09-16. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2013-07-30.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás

Mi az?

Hol?

• Észak-Alföld › Szabolcs-Szatmár-Bereg

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2013-07-30	Ajánlati felhívás
2014-03-12	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2013-07-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szennyvízcsatorna építése
Mennyiség vagy érték:

1. Lot: Ajak agglomeráció:a) Szennyvízcsatorna - hálózat rekonstrukció: 278 db szennyvízátemelő URH kommunikációs irányítástechnikai rendszerrel történő ellátása, vezérlőegység cseréje.b) Szennyvíztisztító telep bővítés: meglévő szennyvíztisztító telep 210 m³/d-ről 370 m³/d-re történő bővítése.2. Lot: Dombrád agglomeráció:a) Szennyvízcsatorna - hálózat rekonstrukció:— 150,5 fm D200 KG PVC (SN8) Gerinccsatorna átépítése 4,0 méter átlagmélységben, burkolatbontással, meglévő csatorna nyomvonalában,— 106 db D200 KG PVC (SN8) Meglévő gerinccsatornán idomtörések, csőtörések, tömítetlenségi hibák javítása 3,5 méter átlagmélységben, feltárásos technológiával, burkolatbontással,— 18 db D315 KG PVC (SN8) Meglévő gerinccsatornán idomtörések, csőtörések, tömítetlenségi hibák javítása 3,5 méter átlagmélységben, feltárásos technológiával, burkolatbontással.b) Szennyvíztisztító telep bővítés: meglévő szennyvíztisztító telep 300 m³/d-ről 450 m³/d-re történő bővítése.3. Lot: Gyulaháza- Anarcs- Nyírkarász agglomeráció:a) Gyulaháza szennyvízcsatornázása:— 9694 fm D 200 KG PVC gravitációs gerinc csatorna,— 6641 fm D 160 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (729 db),— 12 fm D 200 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (1 db),— 300 fm D 110 KM PVC P6 nyomóvezeték,— 2721 fm D 90 KM PVC P6 nyomóvezeték,— 1 db 150 m³/d kapacitású 1,6 m-es átemelő,— 7 db 100 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,— db 50 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,— 731 db bekötés.b) Anarcs szennyvízcsatornázása:— 8790 fm D 200 KG-PVC gravitációs csatorna,— 5058 fm D 160 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (666 db),— 10 fm D 200 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (1 db),— 800 fm D110 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 1191 fm D90 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 3688 fm D160 PE80V SDR17,6 nyomóvezeték,— 1 db 200 m³/d kapacitású 2,0 m-es átemelő,— 2 db 150 m³/d kapacitású 1,60 m-es átemelő,— 2 db 100 m³/d kapacitású 1,20 m-es átemelő,— 1 db 50 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,— 669 db bekötés.c) Nyírkarász szennyvízcsatornázása:— 14 431 fm D 200 KG-PVC gravitációs csatorna,— 7073 fm D 160 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (835 db),— 12 fm D 200 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (1 db),— 1869 fm D90 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 3477 m D160 PE80V SDR17,6 nyomóvezeték,— 1 db 200 m³/d kapacitású 2,0 m-es átemelő,— 1 db 150 m³/d kapacitású 1,60 m-es átemelő,— 4 db 100 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,— 2 db 50 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,— 836 db bekötés.Gyulaháza- Anarcs- Nyírkarász közös szennyvíztisztító telep építése Gyulaháza településen: 600 m³/d kapacitással. A szennyvíztisztító telepre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes terv és építési engedélyes terv elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése.Közös feladat mindhárom LOT kivitelezőjére: kiviteli terv készítése az adott részre vonatkozóan, továbbá a Mérnök elhelyezésének és munkavégzése technikai feltételeinek biztosítása, az egyes részekre eső becsült értékkel arányos költségviselés mellett.A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.A megadott becsült érték a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésben foglaltakkal összhangban az egyösszegű ajánlati árból és ennek 5 %-ával azonos tartalékkeretből álló ajánlati ár.3 113 770 500

Mennyiség vagy érték

A beszerzés teljes értéke: 276 948 460 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Szennyvízcsatorna építése 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás egy vagy több tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás
Postacím: Ady Endre u. 25.
Postai irányítószám: 4524
Postai város: Ajak
Kapcsolat
E-mail: ajak.jegyzo@gmail.com 📧
Telefon: +36 45455035 📞
Fax: +36 45455055 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-07-30 📅
Benyújtási határidő: 2013-09-16 📅
Közzététel dátuma: 2013-08-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 149-258422
HL-S szám: 149
További információk

VI.3).1. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárás a Kbt. 40. § (3) bekezdése szerint feltételes, ajánlatkérő pályázatot nyújtott be a támogatási ráta utólagos felülvizsgálatára. Erre tekintettel a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, illetve ennek alapján az Összegezés megküldése - élve a Kbt. 65. § (2) bekezdése adta lehetőséggel - szükség esetén elhalasztható, hogy a várható kivitelezési költség illetve a támogatási ráta felülvizsgálatának eredményeképpen kialakult önerő ismeretében tudjon ajánlatkérő kötelezettséget vállalni. Ajánlatkérő a támogatási ráta utólagos felülvizsgálatának eredménytelenségét a Kbt. 40 § (4) bekezdésében rögzített oknak tekinti. VI.3).2. A II.3. pont szerinti teljesítési idő két szakaszból áll és a befejezési határidőig be kell fejezni és dokumentálni kell mindhárom LOT esetében a szennyvíztisztító telepek jogerős vízjogi létesítési engedélyben előírt 6 hónapos próbaüzemet is (próbaüzemi szakasz). Ennek megfelelően a megvalósítási szakaszra mindhárom LOT esetében mind a csatornahálózat, mind a szennyvíztisztító telep vonatkozásában maximum 13 hónap áll rendelkezésre, amelynek magába kell foglalnia a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását, innen kezdődik a próbaüzemi szakasz. A csatornahálózat létesítéséhez (rekonstrukciójához) kapcsolódó járulékos munkák (pl. úthelyreállítás) elvégzése lehetséges a teljesítés próbaüzemi szakaszában. Megrendelő mindhárom LOT esetében előteljesítést elfogad. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az uniós fejlesztési ciklus lezárására tekintettel a 19 hónap teljesítési időből 2015.5.15-ig számított befejezési határidő semmilyen indokkal nem léphető túl a zárócsomag és a záró kifizetési kérelem benyújtásának szigorúan kötött határideje miatt. A teljesítési véghatáridőt attól függetlenül tartani kell, hogy a szerződéskötés a tervezett időpontban vagy később történik. Ajánlattevőnek felróható teljesítési késedelemből eredő el nem számolható támogatások következményeit ajánlattevőnek kell viselnie, a késedelmi kötbérszankción felül. Ajánlattevő ajánlatának összeállításakor ennek megfelelő kapacitást, erőforrást tervezzen a szerződés teljesítéséhez. VI.3).3. Ajánlati biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként ajánlati biztosítékot kell nyújtania, melynek összege az 1. részhez: 1 000 000 HUF, a 2. részhez: 1 000 000 HUF, 3. részhez: 5 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás 10300002-10451857-49020013 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosíték nyújtását az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. VI.3).4. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő helyszíni bejárást csak arra a LOT-ra és abban az esetben tart, ha ajánlattevők erre vonatkozó igényüket e-mailben az A mellékletben megadott e-mail címre a lebonyolítóhoz legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző tizennegyedik nap 12:00 óráig bejelentik. Ebben az esetben ajánlatkérő illetve a lebonyolító az ajánlattevőket a helyszíni bejárás kitűzött időpontjáról és a találkozási helyről az ajánlattevőket legkésőbb a következő munkanapon e-mailben értesíti. VI.3).5. Formai követelmények: Az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 papír alapú példányban, valamint ezzel mindenben megegyező szkennelt példányt felül nem írható, elektronikus változatban CD adathordozón. Az értékelés a papír alapú változat alapján történik. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postán feladott ajánlat kézbesítés előtti elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. VI.3).6. Minősített ajánlattevők: Az alkalmassági követelményeket ajánlatkérő a minősített ajánlattevők minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a III.2.3. P.3. pontjába foglalt alkalmassági követelmény tekintetében. VI.3).7. Az ajánlatok értékelése módszere Részszempontonként adható pontszám: 1-10. Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A legjobb/A vizsgált * (10-1) + 1 A vállalt késedelmi kötbér értékelése az egyenes arányosság módszerével történik. A teljesítéssel járó környezetvédelmi kockázatok kezelése: bevonásra kerülő külső szakértő megindokolt szakvéleménye alapján a pontozás módszerével kerül értékelésre, , a dokumentációban megadott részletek szerint. A munkanélküliek foglalkoztatásának értékelése az egyenes arányosítás módszerével történik. A legnagyobb mértékű megajánlás a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma ehhez képest az egyenes arányosítás módszerével kerül megállapításra a dokumentációban megadott képlet segítségével. A minimálisan kötelező vállalás szerinti foglalkoztatási napok kétszeresére és az ezt meghaladó megajánlásokra egyaránt a maximális 10 pont kerül kiosztásra. Az 1. LOT-ban Ajak városban, a 2. LOT-ban Dombrád községben, a 3. LOT-ban Anarcs, Gyulaháza és Nyírkarász községekben állandó lakhelyekkel rendelkező regisztrált munkanélküliek vagy tartós munkanélküliek foglalkoztatását kell vállalni, legalább 22 munkanap/fő időtartamban. Ebben az időtartamban Dombrádról és Ajakról legalább 5-5, Anarcsról, Gyulaházáról és Nyírkarászról legalább összesen 10 fő munkanélküli foglalkoztatását kell vállalni. A minimálisan kötelező foglalkoztatási napok száma ebből adódóan az 1. és 2. LOT-nál 110-110, a 3. LOT-nál 220. Ez alatti vállalás esetén az ajánlat érvénytelen. VI.3.)8. Alvállalkozók: A Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, elletve ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megnevezett alvállalkozók közre fognak működni. (Ajánlati nyilatkozat minta szerint.) VI.3).9. Hiánypótlás: Az ajánlatok elbírálása során a hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt. 67. §-ba foglaltak az irányadóak azzal, hogy amennyiben a hiánypótlás során ajánlattevő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást abban a körben, amelyik az így bevont új gazdasági szereplőt érinti. VI.3).10. Nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról: Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis,- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Ajánlati nyilatkozat minta szerint.) VI.3).11. Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. VI.3).12. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az referenciák esetében, azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgy év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. VI.3).13. Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. VI.3).14. Fordítás: A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokhoz csatolni kell azok fordítását is. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. VI.3).15. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. VI.3).16. Az ajánlattevő előírt nyilvántartásban szereplését ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján a Céginformációs Szolgálat cégjegyzék adatai alapján ellenőrzi. Az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányokat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. VI.3. 17. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az ajánlati dokumentáció 1 LOT 3. kötet 1. Műszaki előírások, 1.1. Általános követelmények 9.11 és 6.2 pontokban, 2 LOT 3. kötet 1. Műszaki előírások, 1.1. Általános követelmények 9.11 és 6.2 pontokban, 3 LOT 3. kötet 1. Műszaki előírások, 1.1. Általános követelmények 9.11 és 6.3 pontokban és megrend követelm.-ben, általános előírások 2.4 pont) pontjában (oldalán) szereplő horizontális vállalásokra, amelyek hiánya az ajánlatból, vagy nem a dokumentációban írtak szerinti vállalása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. VI.3.18. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján az ajánlat valamely részét (részeit) üzleti titokká nyilvánítja, a kötelező tartalomjegyzékben jelölje meg, hogy az adott dokumentum(ok) külön vannak elhelyezve, és egyben itt jelölje meg, hogy miben állna az üzleti titokká nyilvánított információk nyilvánosságra hozatala által okozott aránytalan sérelem az üzleti tevékenység végzése szempontjából, amelyre az üzleti titokká nyilvánítást alapítja.

További információk

VI.3).1. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárás a Kbt. 40. § (3) bekezdése szerint feltételes, ajánlatkérő pályázatot nyújtott be a támogatási ráta utólagos felülvizsgálatára. Erre tekintettel a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, illetve ennek alapján az Összegezés megküldése - élve a Kbt. 65. § (2) bekezdése adta lehetőséggel - szükség esetén elhalasztható, hogy a várható kivitelezési költség illetve a támogatási ráta felülvizsgálatának eredményeképpen kialakult önerő ismeretében tudjon ajánlatkérő kötelezettséget vállalni. Ajánlatkérő a támogatási ráta utólagos felülvizsgálatának eredménytelenségét a Kbt. 40 § (4) bekezdésében rögzített oknak tekinti.

VI.3).2. A II.3. pont szerinti teljesítési idő két szakaszból áll és a befejezési határidőig be kell fejezni és dokumentálni kell mindhárom LOT esetében a szennyvíztisztító telepek jogerős vízjogi létesítési engedélyben előírt 6 hónapos próbaüzemet is (próbaüzemi szakasz). Ennek megfelelően a megvalósítási szakaszra mindhárom LOT esetében mind a csatornahálózat, mind a szennyvíztisztító telep vonatkozásában maximum 13 hónap áll rendelkezésre, amelynek magába kell foglalnia a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását, innen kezdődik a próbaüzemi szakasz. A csatornahálózat létesítéséhez (rekonstrukciójához) kapcsolódó járulékos munkák (pl. úthelyreállítás) elvégzése lehetséges a teljesítés próbaüzemi szakaszában. Megrendelő mindhárom LOT esetében előteljesítést elfogad. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az uniós fejlesztési ciklus lezárására tekintettel a 19 hónap teljesítési időből 2015.5.15-ig számított befejezési határidő semmilyen indokkal nem léphető túl a zárócsomag és a záró kifizetési kérelem benyújtásának szigorúan kötött határideje miatt. A teljesítési véghatáridőt attól függetlenül tartani kell, hogy a szerződéskötés a tervezett időpontban vagy később történik. Ajánlattevőnek felróható teljesítési késedelemből eredő el nem számolható támogatások következményeit ajánlattevőnek kell viselnie, a késedelmi kötbérszankción felül. Ajánlattevő ajánlatának összeállításakor ennek megfelelő kapacitást, erőforrást tervezzen a szerződés teljesítéséhez.

VI.3).3. Ajánlati biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként ajánlati biztosítékot kell nyújtania, melynek összege az 1. részhez: 1 000 000 HUF, a 2. részhez: 1 000 000 HUF, 3. részhez: 5 000 000 HUF.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás 10300002-10451857-49020013 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosíték nyújtását az ajánlatban igazolni kell.

Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.

VI.3).4. Kiegészítő tájékoztatás:

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást csak arra a LOT-ra és abban az esetben tart, ha ajánlattevők erre vonatkozó igényüket e-mailben az A mellékletben megadott e-mail címre a lebonyolítóhoz legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző tizennegyedik nap 12:00 óráig bejelentik. Ebben az esetben ajánlatkérő illetve a lebonyolító az ajánlattevőket a helyszíni bejárás kitűzött időpontjáról és a találkozási helyről az ajánlattevőket legkésőbb a következő munkanapon e-mailben értesíti.

VI.3).5. Formai követelmények:

Az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 papír alapú példányban, valamint ezzel mindenben megegyező szkennelt példányt felül nem írható, elektronikus változatban CD adathordozón. Az értékelés a papír alapú változat alapján történik. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postán feladott ajánlat kézbesítés előtti elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

VI.3).6. Minősített ajánlattevők:

Az alkalmassági követelményeket ajánlatkérő a minősített ajánlattevők minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a III.2.3. P.3. pontjába foglalt alkalmassági követelmény tekintetében.

VI.3).7. Az ajánlatok értékelése módszere

Részszempontonként adható pontszám: 1-10.

Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A legjobb/A vizsgált * (10-1) + 1

A vállalt késedelmi kötbér értékelése az egyenes arányosság módszerével történik.

A teljesítéssel járó környezetvédelmi kockázatok kezelése: bevonásra kerülő külső szakértő megindokolt szakvéleménye alapján a pontozás módszerével kerül értékelésre, , a dokumentációban megadott részletek szerint.

A munkanélküliek foglalkoztatásának értékelése az egyenes arányosítás módszerével történik. A legnagyobb mértékű megajánlás a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma ehhez képest az egyenes arányosítás módszerével kerül megállapításra a dokumentációban megadott képlet segítségével. A minimálisan kötelező vállalás szerinti foglalkoztatási napok kétszeresére és az ezt meghaladó megajánlásokra egyaránt a maximális 10 pont kerül kiosztásra.

Az 1. LOT-ban Ajak városban, a 2. LOT-ban Dombrád községben, a 3. LOT-ban Anarcs, Gyulaháza és Nyírkarász községekben állandó lakhelyekkel rendelkező regisztrált munkanélküliek vagy tartós munkanélküliek foglalkoztatását kell vállalni, legalább 22 munkanap/fő időtartamban. Ebben az időtartamban Dombrádról és Ajakról legalább 5-5, Anarcsról, Gyulaházáról és Nyírkarászról legalább összesen 10 fő munkanélküli foglalkoztatását kell vállalni. A minimálisan kötelező foglalkoztatási napok száma ebből adódóan az 1. és 2. LOT-nál 110-110, a 3. LOT-nál 220. Ez alatti vállalás esetén az ajánlat érvénytelen.

VI.3.)8. Alvállalkozók:

A Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, elletve ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megnevezett alvállalkozók közre fognak működni. (Ajánlati nyilatkozat minta szerint.)

VI.3).9. Hiánypótlás:

Az ajánlatok elbírálása során a hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt. 67. §-ba foglaltak az irányadóak azzal, hogy amennyiben a hiánypótlás során ajánlattevő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást abban a körben, amelyik az így bevont új gazdasági szereplőt érinti.

VI.3).10. Nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról:

Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis,- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Ajánlati nyilatkozat minta szerint.)

VI.3).11. Irányadó idő:

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).12. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az referenciák esetében, azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgy év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

VI.3).13. Tájékozódási kötelezettség:

Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).14. Fordítás:

A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokhoz csatolni kell azok fordítását is. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja.

VI.3).15. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).16.

Az ajánlattevő előírt nyilvántartásban szereplését ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján a Céginformációs Szolgálat cégjegyzék adatai alapján ellenőrzi. Az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányokat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.

VI.3. 17. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az ajánlati dokumentáció 1 LOT 3. kötet 1. Műszaki előírások, 1.1. Általános követelmények 9.11 és 6.2 pontokban, 2 LOT 3. kötet 1. Műszaki előírások, 1.1. Általános követelmények 9.11 és 6.2 pontokban, 3 LOT 3. kötet 1. Műszaki előírások, 1.1. Általános követelmények 9.11 és 6.3 pontokban és megrend követelm.-ben, általános előírások 2.4 pont) pontjában (oldalán) szereplő horizontális vállalásokra, amelyek hiánya az ajánlatból, vagy nem a dokumentációban írtak szerinti vállalása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

VI.3.18. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján az ajánlat valamely részét (részeit) üzleti titokká nyilvánítja, a kötelező tartalomjegyzékben jelölje meg, hogy az adott dokumentum(ok) külön vannak elhelyezve, és egyben itt jelölje meg, hogy miben állna az üzleti titokká nyilvánított információk nyilvánosságra hozatala által okozott aránytalan sérelem az üzleti tevékenység végzése szempontjából, amelyre az üzleti titokká nyilvánítást alapítja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Dombrád település szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójának és szennyvíztisztító telep bővítésének generálkivitelezésére, kiviteli terv készítésére FIDIC Piros könyv szerint (2 LOT).

Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Gyulaháza-Anarcs-Nyírkarász települések szennyvízcsatorna hálózat építésének FIDIC Piros könyv szerinti generálkivitelezésére és kiviteli terv készítésére, szennyvíztisztító telep FIDIC Sárga könyv szerinti generálkivitelezésére, vízjogi létesítési engedélyes terv, építési engedélyes terv és kiviteli terv készítésére (3 LOT).

A rész száma: 1
A rész elnevezése: Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Ajak település szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójának és szennyvíztisztító telep bővítésének generálkivitelezésére, kiviteli terv készítésére FIDIC Piros könyv szerint (1 Lot).
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték: Ajak agglomeráció:a) Szennyvízcsatorna - hálózat rekonstrukció: 278 db szennyvízátemelő URH kommunikációs irányítástechnikai rendszerrel történő ellátása, vezérlőegység cseréje.b) Szennyvíztisztító telep bővítés: meglévő szennyvíztisztító telep 210 m³/d-ről 370 m³/d-re történő bővítése.Irányadó FIDIC kiadvány címe és kiadási éve:Építési munkák;Szerződéses feltételei;Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz;Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2005. január.

Ajak agglomeráció:

a) Szennyvízcsatorna - hálózat rekonstrukció: 278 db szennyvízátemelő URH kommunikációs irányítástechnikai rendszerrel történő ellátása, vezérlőegység cseréje.

b) Szennyvíztisztító telep bővítés: meglévő szennyvíztisztító telep 210 m³/d-ről 370 m³/d-re történő bővítése.

Irányadó FIDIC kiadvány címe és kiadási éve:

Építési munkák;

Szerződéses feltételei;

Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz;

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2005. január.

Időtartam: 19 hónap
A rész száma: 2
A rész elnevezése: Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Dombrád település szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójának és szennyvíztisztító telep bővítésének generálkivitelezésére, kiviteli terv készítésére FIDIC Piros könyv szerint (2 Lot).
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték: Dombrád agglomeráció:a) Szennyvízcsatorna - hálózat rekonstrukció:— 150,5 fm D200 KG PVC (SN8) Gerinccsatorna átépítése 4,0 méter átlagmélységben, burkolatbontással, meglévő csatorna nyomvonalában,— 106 db D200 KG PVC (SN8) Meglévő gerinccsatornán idomtörések, csőtörések, tömítetlenségi hibák javítása 3,5 méter átlagmélységben, feltárásos technológiával, burkolatbontással,— 18 db D315 KG PVC (SN8) Meglévő gerinccsatornán idomtörések, csőtörések, tömítetlenségi hibák javítása 3,5 méter átlagmélységben, feltárásos technológiával, burkolatbontással.b) Szennyvíztisztító telep bővítés: meglévő szennyvíztisztító telep 300 m³/d-ről 450 m³/d-re történő bővítése.Irányadó FIDIC kiadvány címe és kiadási éve:Építési munkák;Szerződéses feltételei;Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz;Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2005. január.

Dombrád agglomeráció:

a) Szennyvízcsatorna - hálózat rekonstrukció:

— 150,5 fm D200 KG PVC (SN8) Gerinccsatorna átépítése 4,0 méter átlagmélységben, burkolatbontással, meglévő csatorna nyomvonalában,

— 106 db D200 KG PVC (SN8) Meglévő gerinccsatornán idomtörések, csőtörések, tömítetlenségi hibák javítása 3,5 méter átlagmélységben, feltárásos technológiával, burkolatbontással,

— 18 db D315 KG PVC (SN8) Meglévő gerinccsatornán idomtörések, csőtörések, tömítetlenségi hibák javítása 3,5 méter átlagmélységben, feltárásos technológiával, burkolatbontással.

b) Szennyvíztisztító telep bővítés: meglévő szennyvíztisztító telep 300 m³/d-ről 450 m³/d-re történő bővítése.

A rész száma: 3
A rész elnevezése: Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés Gyulaháza-Anarcs-Nyírkarász települések szennyvízcsatorna hálózat építésének FIDIC Piros könyv szerinti generálkivitelezésére és kiviteli terv készítésére, szennyvíztisztító telep FIDIC Sárga könyv szerinti generálkivitelezésére, vízjogi létesítési engedélyes terv, építési engedélyes terv és kiviteli terv készítésére (3 Lot).
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték: Gyulaháza- Anarcs- Nyírkarász agglomeráció:a) Gyulaháza szennyvízcsatornázása:— 9694 fm D 200 KG PVC gravitációs gerinc csatorna,— 6641 fm D 160 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (729 db),— 12 fm D 200 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (1 db),— 300 fm D 110 KM PVC P6 nyomóvezeték,— 2721 fm D 90 KM PVC P6 nyomóvezeték,— 1 db 150 m³/d kapacitású 1,6 m-es átemelő,— 7 db 100 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,— db 50 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,— 731 db bekötés.b) Anarcs szennyvízcsatornázása:— 8790 fm D 200 KG-PVC gravitációs csatorna,— 5058 fm D 160 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (666 db),— 10 fm D 200 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (1 db),— 800 fm D110 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 1191 fm D90 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 3688 fm D160 PE80V SDR17,6 nyomóvezeték,— 1 db 200 m³/d kapacitású 2,0 m-es átemelő,— 2 db 150 m³/d kapacitású 1,60 m-es átemelő,— 2 db 100 m³/d kapacitású 1,20 m-es átemelő,— 1 db 50 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,— 669 db bekötés.c) Nyírkarász szennyvízcsatornázása:— 14 431 fm D 200 KG-PVC gravitációs csatorna,— 7073 fm D 160 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (835 db),— 12 fm D 200 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (1 db),— 1869 fm D90 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,— 3477 m D160 PE80V SDR17,6 nyomóvezeték,— 1 db 200 m³/d kapacitású 2,0 m-es átemelő,— 1 db 150 m³/d kapacitású 1,60 m-es átemelő,— 4 db 100 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,— 2 db 50 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,— 836 db bekötés.Irányadó FIDIC kiadvány címe és kiadási éve:Építési munkák;Szerződéses feltételei;Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz;Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2005. január.Gyulaháza- Anarcs- Nyírkarász közös szennyvíztisztító telep építése Gyulaháza településen: 600 m³/d kapacitással. A szennyvíztisztító telepre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes terv és építési engedélyes terv elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése.Irányadó FIDIC kiadvány címe és kiadási éve:Üzemek, telepek és Tervezés-építési projektek;Szerződéses Feltételei;Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez;Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember.

Gyulaháza- Anarcs- Nyírkarász agglomeráció:

a) Gyulaháza szennyvízcsatornázása:

— 9694 fm D 200 KG PVC gravitációs gerinc csatorna,

— 6641 fm D 160 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (729 db),

— 12 fm D 200 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (1 db),

— 300 fm D 110 KM PVC P6 nyomóvezeték,

— 2721 fm D 90 KM PVC P6 nyomóvezeték,

— 1 db 150 m³/d kapacitású 1,6 m-es átemelő,

— 7 db 100 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,

— db 50 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,

— 731 db bekötés.

b) Anarcs szennyvízcsatornázása:

— 8790 fm D 200 KG-PVC gravitációs csatorna,

— 5058 fm D 160 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (666 db),

— 10 fm D 200 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (1 db),

— 800 fm D110 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,

— 1191 fm D90 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,

— 3688 fm D160 PE80V SDR17,6 nyomóvezeték,

— 1 db 200 m³/d kapacitású 2,0 m-es átemelő,

— 2 db 150 m³/d kapacitású 1,60 m-es átemelő,

— 2 db 100 m³/d kapacitású 1,20 m-es átemelő,

— 1 db 50 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,

— 669 db bekötés.

c) Nyírkarász szennyvízcsatornázása:

— 14 431 fm D 200 KG-PVC gravitációs csatorna,

— 7073 fm D 160 KG-PVC gravitációs bekötő csatorna (835 db),

— 1869 fm D90 KM-PVC P-6 nyomóvezeték,

— 3477 m D160 PE80V SDR17,6 nyomóvezeték,

— 1 db 150 m³/d kapacitású 1,60 m-es átemelő,

— 4 db 100 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,

— 2 db 50 m³/d kapacitású 1,2 m-es átemelő,

— 836 db bekötés.

Gyulaháza- Anarcs- Nyírkarász közös szennyvíztisztító telep építése Gyulaháza településen: 600 m³/d kapacitással. A szennyvíztisztító telepre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyes terv és építési engedélyes terv elkészítése, a hatósági engedélyek beszerzése.

Üzemek, telepek és Tervezés-építési projektek;

Szerződéses Feltételei;

Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez;

Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember.

1. Lot: Ajak agglomeráció:

2. Lot: Dombrád agglomeráció:

3. Lot: Gyulaháza- Anarcs- Nyírkarász agglomeráció:

Közös feladat mindhárom LOT kivitelezőjére: kiviteli terv készítése az adott részre vonatkozóan, továbbá a Mérnök elhelyezésének és munkavégzése technikai feltételeinek biztosítása, az egyes részekre eső becsült értékkel arányos költségviselés mellett.

A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.

A megadott becsült érték a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésben foglaltakkal összhangban az egyösszegű ajánlati árból és ennek 5 %-ával azonos tartalékkeretből álló ajánlati ár.

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048 „Felső-Szabolcsi Szennyvíz-elhelyezési és tisztítási projekt” megvalósítására.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Ajak város, Dombrád város, Gyulaháza község, Anarcs község, Nyírkarász község közigazgatási területe.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Mindhárom LOT-ra azonos módon:

Kizáró okok:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll.

Az igazolás módja:

a) Ajánlattevő vonatkozásában:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. §, illetve 11. és 13. § szerint kell igazolni, hogy az ajánlattevő nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.

b) Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell igazolni, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok hatálya alatt.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevő gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja alapján, hogy kötelesek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét teljesíteni.

Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az adott névjegyzéket, de a Kbt. 67. §-a szerint jogosult felvilágosítást kérni az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy melyik, az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő nem végez vagy melyik gazdasági szereplő végez építőipari kivitelezési tevékenységet, amelynek alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.

A kizáró okokra vonatkozóan ajánlatkérő kizárólag a felhívás közzétételét (megjelenését) követően keletkezett igazolást fogad el a gazdasági szereplőktől.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárások során benyújtandó, a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a…

… Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 58. szám, 2012.5.23.).

… az Európai Unióban és az Európai gazdasági térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.6.1.).

Elérhető: www.kozbeszerzes.hu
Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P.1.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 2 üzleti évre (2011., 2012.) vonatkozó teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezen adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő az árbevételről szóló fenti nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az árbevételre előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely egyéb nyilatkozattal, vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés)

P.2. Csatolni kell a minimumkövetelményt igazoló biztosítási kötvény (biztosítási szerződés) másolatát és ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlat benyújtásának napján a biztosítás érvényben van (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pont).

P.3., P.4. és A számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló az előírt üzleti évekre vonatkozóan, vagy amennyiben a céginformációs szolgálat honlapján azok megtalálhatók, úgy az arról szóló nyilatkozat (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont).

Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval a teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. (310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés.)

Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, a beszámolóra előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely egyéb nyilatkozattal, vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés)

P.5. Valamennyi számlavezető pénzintézet által a hirdetmény közzétételét követően kiállított pénzforgalmi számlaszámokat is tartalmazó nyilatkozat csatolásával arra vonatkozóan, hogy

— mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,

— volt-e a számláján sorban állás a vizsgált időszakban,

— rendelkezik-e hitelkapcsolattal (nemleges esetben is), és ha igen, a hitel visszafizetési kötelezettségének minden esetben határidőben eleget tett-e. (310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a) pont)

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített a fenti igazolási módoknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel valamely e pontban meghatározott alkalmassági követelménynek, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4.a) bekezdésének megfelelően a fent előírt dokumentumok benyújtása helyett ajánlattevő az ajánlatában megjelölheti az alkalmassági követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1.

— 1. rész: Az előző 2 üzleti évben (2011., 2012.) elért teljes nettó árbevételének átlaga nem éri el a 300 000 000 HUF összeget, a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének átlaga nem éri el a 180 000 000 HUF összeget.

A közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel szennyvízcsatorna hálózat építéséből/bővítésből, vagy rekonstrukciójából, vagy szennyvíztisztító telep bővítéséből származhat.

— 2. rész: Az előző 2 üzleti évben (2011, 2012) elért teljes nettó árbevételének átlaga nem éri el a 350 000 000 HUF összeget, a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének átlaga nem éri el a 200 000 000 HUF összeget.

— 3. rész : Az előző 2 üzleti évben (2011, 2012) elért teljes nettó árbevételének átlaga nem éri el a 3 000 000 000 HUF összeget, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének átlaga nem éri el a 1 700 000 000 HUF összeget.

A közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel szennyvízcsatorna hálózat építéséből, vagy bővítéséből, vagy szennyvíztisztító telep építéséből származhat.

P.2.

— 1. és 2. részek: Nem rendelkezik biztosítással, amelynek harmadik félre szóló felelősségbiztosítási limitje 70 000 000 HUF évenként és 30 000 000 HUF káreseményenként.

— 3. rész: Nem rendelkezik biztosítással, amelynek harmadik félre szóló felelősségbiztosítási limitje 200 000 000 HUF évenként és 70 000 000 HUF káreseményenként.

Több részre történő indulás esetén elegendő a szigorúbb követelmény teljesítése (nem adódnak össze az értékek).

1-3. részek esetében egységesen az alábbi P.3., P.4., P.5. P.6. alatti követelmények:

P.3.

A mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző 3 lezárt üzleti év közül egynél több esetben negatív volt.

Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval a teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ezen alkalmassági feltétel szerint alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele a működése megkezdésétől az ajánlattételi felhívás közzétételéig nem éri el:

— 1. rész tekintetében a 180 000 000 HUF-ot,

— 2. rész tekintetében a 200 000 000 HUF-ot,

— 3. rész tekintetében az 1 700 000 000 HUF-ot.

P.4.

A számviteli jogszabályok szerinti eredménykimutatásában a likviditási mutató II. ((forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek) értéke a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti év átlagában kevesebb, mint 1,2.

P.5.

A számlavezető pénzügyi intézményektől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján a hirdetmény feladását megelőző két évben 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő, illetve hitelkapcsolat esetén a hitel visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.

Sorbaállítás kitétel alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azoknak a követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Ezek: P.2., P.3., P.4., P.5.

Műszaki és szakmai képességek:

M.1. Az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben teljesített és átadás-átvétellel lezárult építési szerződéseinek ismertetése referencianyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással. Az igazolásban meg kell adni:

— a megépített létesítmény megnevezését;

— az elvégzett munkák felsorolását;

— a teljesítés jellegét konzorcium tagjaként, alvállalkozóként, a saját teljesítés megjelölésével)

— az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét forintban;

— a teljesítés idejét és helyét,

— a szerződést kötő másik fél nevét, címét,

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont, 16. § (3) bekezdés)

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevőként végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.

M.2. Azon személyek nevének, beosztásának, végzettségének, képzettségének ismertetése, akik az építési beruházás teljesítésébe bevonásra kerülnek (a M.2. pont alkalmassági minimumkövetelményeknél felsorolt pozíciók szerint megjelölve).

Szakmai önéletrajzuk (közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában), a rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával, végzettségüket igazoló okiratok egyszerű másolatának csatolásával. (310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont)

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásból. Ehhez a szakmai önéletrajzban meg kell adni a nyilvántartás eléréséhez vezető elektronikus utat. Amennyiben nem szerepel a szakember a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. Amennyiben az alkalmassági minimumkövetelmények között ajánlatkérő a 244/2006. (XII. 15.) Korm. rendeletben a szakmagyakorlási jogosultság feltételeként meghatározottnál hosszabb szakmai gyakorlatot ír elő, a hosszabb időtartam a szakmai önéletrajzzal igazolható.

Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, kerüljön csatolásra a dokumentumok magyar nyelvű fordítása is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

Nyertes ajánlattevővel szemben megkövetelt előírások:

Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatában pontosan adja meg, hogy mely szakembert mely pozícióra jelölik, illetve hogy nyertesség esetén gondoskodik ajánlattevő az adott szakemberek szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásba vételéről, amennyiben ott nem szerepelnek. A szükséges szakmagyakorlási jogosultságok kamarai betűjele:

— Felelős generál műszaki vezető: MV-VZ/A,

— Felelős vízilétesítmények szakági műszaki vezető: MV-VZ/A,

— Felelős közlekedési szakági műszaki vezető: MV-KÉ/A,

— Felelős építési szakági műszaki vezető: MV-Ép/A,

— Felelős épületgépészeti szakági műszaki vezető: MV-Ép/ÉG,

— Felelős épületvillamossági szakági műszaki vezető: MV-Ép/ÉV,

— Szakági tervező: VZ-T.

Amennyiben szerződéskötésig a nyilvántartásba vétel elmarad, a Kbt. 124. § (4) bekezdés alapján ajánlatkérő ezt a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, és a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

M.3) Nyilatkozat az előző 1 év átlagos statisztikai létszámáról, külön megjelölve ebből a vezető tisztségviselők létszámát és a fizikai létszámot. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) és e) pont)

M.4. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések leírását, a fölöttük való rendelkezési jogosultság jogcímét és az üzemképes állapotukat tartalmazó nyilatkozat. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pont)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:

1. rész:

M.1. az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább 2 db építési szerződést, melyek együttes értéke eléri a nettó 250 millió Ft értéket és amelyek műszaki tartalma magába foglal legalább 1 db szennyvízcsatorna hálózat építésére/bővítésére, vagy rekonstrukciójára, és legalább 1 db szennyvíztisztító telep bővítésére irányuló építési munkát:

- legalább az egyik szerződés értéke elérte a nettó 150 millió Ft értéket,

- legalább az egyik munkánál a meglévő szennyvíztisztító telep folyamatos üzeme mellett került sor a bővítésre, és a tisztító kapacitás bővítése legalább 150 m3/d volt.

- legalább az egyik munkánál a szennyvízcsatorna hálózat építés vagy rekonstrukció és szennyvíztelep bővítés együtt valósult meg,

2. rész:

M.1. az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább 2 db építési szerződést, melyek együttes értéke eléri a nettó 280 millió Ft értéket és amelyek műszaki tartalma magába foglal legalább 1 db szennyvízcsatorna hálózat építésére/bővítésére, vagy rekonstrukciójára, és legalább 1 db szennyvíztisztító telep bővítésére irányuló építési munkát:

- legalább az egyik szerződés értéke elérte a nettó 200 millió Ft értéket,

3. rész:

M.1. az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább 3 db építési szerződést, melyek együttes értéke eléri a nettó 2 milliárd Ft értéket és amelyek műszaki tartalma magába foglal legalább 1 db szennyvízcsatorna hálózat építésére vagy bővítésére, és legalább 1 db szennyvíztisztító telep építésére irányuló építési munkát:

- legalább az egyik szerződés értéke elérte a nettó 1,5 milliárd Ft értéket,

- legalább 1 db szennyvíztisztító telep 600 m3/d kapacitással épült meg,

- legalább az egyik munkánál a szennyvízcsatorna hálózat építése (bővítése) és a szennyvíztisztító telep építése egyidejűleg (egy projekt keretében) valósult meg,

Amennyiben ajánlattevő több részre is ajánlatot tesz, ugyanazt a referenciát több résznél is felhasználhatja, amennyiben megfelel az adott részre vonatkozó minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő az értékelés során konzorciumban vagy alvállalkozóként történt megvalósítás esetén csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.

1 és 2. rész:

M.2. Nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberekkel:

a) Felelős generál műszaki vezető, főépítésvezető vagy egyéb megnevezéssel (részenként 1 fő):

- okleveles építőmérnöki (vagy azzal azonos értékű) végzettség, és legalább 3 éves szakmai gyakorlat;

- vagy építőmérnöki, mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási, vízgazdálkodási üzemmérnöki, felsőfokú technikusi végzettség (vagy azokkal azonos értékű) és legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

b) Szakági építésvezetők (felelős műszaki

vezetők) az alábbi végzettséggel és szakmai gyakorlattal:

- közlekedési szakág (részenként 1 fő):

- okleveles építőmérnöki végzettség (vagy azzal azonos értékű) és legalább 3 éves szakmai gyakorlat,

- vagy építőmérnöki, mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási, vízgazdálkodás üzemmérnöki, illetve felsőfokú technikusi végzettség (vagy azokkal azonos értékű) és legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

- építési szakág (részenként 1 fő):

- okleveles építészmérnöki, illetve okleveles építőmérnöki végzettség (vagy azokkal azonos értékű) és legalább 3 éves szakmai gyakorlat,

- vagy építészmérnöki, illetve építőmérnöki, magasépítő- és mélyépítési üzemmérnöki végzettség (vagy azokkal azonos értékű) és legalább 4 éves szakmai gyakorlat,

- vagy felsőfokú technikusi végzettség, kiegészítve építőmester kiegészítő végzettséggel (vagy azzal azonos értékű) és legalább 3 éves szakmai gyakorlat,

- vagy felsőfokú szakirányú műszaki szakképzettség, kiegészítve építőmester, valamint kivitelező szakmérnök végzettséggel (vagy azzal azonos értékű) és legalább 3 éves szakmai gyakorlat.

- épületgépészeti szakág (részenként 1 fő):

- okleveles gépészmérnöki végzettség (vagy azzal azonos értékű) és legalább 3 éves szakmai gyakorlat,

- vagy gépészmérnöki, gépész üzemmérnöki vagy felsőfokú technikusi, illetve gépésztechnikusi végzettség (vagy azokkal azonos értékű) és legalább 4 éves szakmai gyakorlat,

- épületvillamossági szakág (részenként 1 fő):

- okleveles villamosmérnöki végzettség és legalább 3 éves szakmai gyakorlat,

- vagy villamosmérnöki, villamos üzemmérnöki vagy felelős technikusi, továbbá villamosipari technikusi végzettség (vagy azokkal azonos értékű) és legalább 4 éves szakmai gyakorlat.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető, amennyiben az előírt jogosultsággal az adott pozíció mindegyikére rendelkezik.

c) Szakági tervező (legalább 1 fő) vízimérnöki szakterületre az alábbi képzettséggel és szakmai gyakorlattal:

- alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett szakképzettség szakirányú építőmérnöki, vagy okleveles szerkezet- építőmérnöki (vagy azzal azonos értékű) képzettséggel és alapképzésben szerzett (korábban főiskolai) képzettség esetén legalább 7 év, mesterképzésen szerzett (korábban egyetemi) képzettség esetén legalább 2 éves szakmai gyakorlat.

A minimumkövetelmények az 1. és 2. rész tekintetében részenként külön értendők. Több részre történő ajánlattétel esetén a felelős generál műszaki vezető nem lehet azonos személy, a többi pozícióra mindkét rész tekintetében jelölhető azonos személy az adott pozícióra.

a) Felelős generál műszaki vezető, főépítésvezető vagy egyéb megnevezéssel:

- okleveles építőmérnöki (vagy azzal azonos értékű) végzettség, és legalább 5 éves szakmai gyakorlat;

vezetők) összesen legalább 7 fő az alábbi végzettséggel és szakmai gyakorlattal:

- vízi létesítmények építése szakág (legalább 3 fő):

- közlekedési szakág (legalább 1 fő):

- építési szakág (legalább 1 fő):

- épületgépészeti szakág (legalább 1 fő):

- épületvillamossági szakág (legalább 1 fő):

vagy villamosmérnöki, villamos üzemmérnöki vagy felelős technikusi, továbbá villamosipari technikusi végzettség (vagy azokkal azonos értékű) és legalább 4 éves szakmai gyakorlat.

Az MV-VZ/A kivételével egy szakember több pozícióra is jelölhető, amennyiben az előírt jogosultsággal az adott pozíció mindegyikére rendelkezik.

c) 1 fő felsőfokú minőségügyi szakmérnöki végzettséggel és legalább 5 éves építési beruházások megvalósítása során szerzett minőségirányítási szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

d) Szakági tervező (legalább 1 fő) vízimérnöki szakterületre az alábbi képzettséggel és szakmai gyakorlattal:

Amennyiben ajánlattevő a 3. rész mellett egyidejűleg másik rész vagy részek megvalósítására is pályázik, a 3. részhez jelölt generál felelős műszaki vezető, vagy egyéb megnevezésű szakember (főépítésvezető) másik résznél nem töltheti be ugyanezt a pozíciót (M.2/a). A többi pozícióra a 3. rész és más részek tekintetében jelölhető azonos személy azonos pozícióra.

1. résznél:

M.3) Nem rendelkezik az előző 1 évben (2012.) legalább 15 fő átlagos statisztikai létszámmal, amelyből legalább 1 fő vezető tisztségviselő, illetve 10 fő fizikai állomány.

2. résznél:

M.3) Nem rendelkezik az előző 1 évben (2012.) legalább 30 fő átlagos statisztikai létszámmal, amelyből legalább 1 fő vezető tisztségviselő, illetve 20 fő fizikai állomány.

3. résznél:

M.3) Nem rendelkezik az előző 1 évben (2012.) legalább 80 fő átlagos statisztikai létszámmal, amelyből legalább 1 fő vezető tisztségviselő, illetve 50 fő fizikai állomány.

Több részre történő ajánlattétel esetén vezető tisztségviselőként ugyanaz a személy mindegyik rész tekintetében figyelembe vehető, az átlagos statisztikai létszámot, illetve a fizikai állomány létszámát össze kell adni.

M.4. Nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú, legalább az alábbi eszközökkel és berendezésekkel:

1.részhez:

- 1 db gumikerekes forgó-kotró (min. 80 kW teljesítményű)

- 1 db tehergépkocsi (min. 4 t teherbírású)

- 1 db tűvibrátor (min.0,5 kW teljesítményű)

- zsaluzat (min. 100 m2

2.részhez:

- 2 db gumikerekes forgó-kotró (1 db min. 80 kW, 1 db min. 50 kW teljesítményű)

- 1 db gumikerekes kotró-rakodó (min. 50 kW teljesítményű)

- 1 db döngölő (min. 3,5 kW teljesítményű)

- 2 db tehergépkocsi (1 db min. 10 t, 1 db min. 4 t teljesítményű)

- dúcolat (min. 30 m2)

- 1 db vákuumgépház

- 1 db asztfaltvágó (min. 3 kW teljesítményű)

- 1 db bontókalapács

- 1 db tűvibrátor (min. 0,5 kW teljesítményű)

- zsaluzat (min. 100 m2)

3.részhez:

- 5 db gumikerekes forgó-kotró (1 db min. 80 kW, 4 db min. 50 kW teljesítményű)

- 4 db gumikerekes kotró-rakodó (min. 50 kW teljesítményű)

- 4 db döngölő (min. 3,5 kW teljesítményű)

- 4 db tehergépkocsi (3 db min. 10 t, 1 db min. 4 t teljesítményű)

- dúcolat (min. 50 m2)

- 3 db vákuumgépház

- 3 db asztfaltvágó (min. 3 kW teljesítményű)

- 3 db útátfúró berendezés

- 3 db bontókalapács

- 2 db henger (min. 80 kW teljesítményű)

- 1 db finisher (min. 100 kW teljesítményű)

- zsaluzat (min. 200 m2)

A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján. Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdésében előírt esetekben támaszkodhat. Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit (referencia) a Kbt. 55 § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta a szerződés teljesítése során a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatásával igazolta. A referencia a szerződés azon konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmasságot igazol, amelyre a műszaki tartalma szól:

- szennyvízcsatorna-hálózat építése/bővítése, vagy rekonstrukciója,

- illetve szennyvíztisztító-telep bővítése/építése,

- vagy mindkettő, ebben az esetben a szerződés egészére szóló alkalmasságot igazol.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Mindhárom Lot-ra azonos módon:

Jótállási kötelezettség: 24 hónap, amely a csatornahálózatokra vonatkozó munkák esetén a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának napjától, a szennyvíztisztító telepekre vonatkozó munkák esetén a próbaüzem lezárásának napjától kezdődik.

Késedelmi kötbér (az egyösszegű ajánlati ár ajánlatban megadott, bírálati szempontot képező ........%-a/nap, minimum 0,1 %/nap, maximum 60 nap időtartamra).

Amennyiben a vállalkozónak felróható késedelem meghaladja a 60 napot, vállalkozó elállhat a szerződéstől.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be, a szerződéses ár 15 %-ával azonos meghiúsulási kötbért köteles fizetni. (Akkor is, ha megrendelő jogszerűen eláll a szerződéstől.) Ez a teljesítési kötbér mértékéig abból közvetlenül kielégíthető, de Megrendelő követelheti az ezt meghaladó meghiúsulási kötbér összegét is.

Teljesítési kötbér: Amennyiben Vállalkozó az ajánlatában vállalt munkanélküliek foglalkoztatására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, foglalkoztatási naponként (Dokumentáció 1. kötet D.18.4. pont) 20 000 HUF kötbért köteles Megrendelő részére fizetni.

Előleg-visszafizetési biztosíték: A folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosítékot kell nyújtani. Az Aht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdés értelmében a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének (egyösszegű ajánlati ár) 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleg visszafizetési biztosítékhoz a dokumentáció 2. kötetében közreadott NFÜ mintákat kell használni.

Teljesítési (jólteljesítési) biztosíték: az egyösszegű ajánlati ár 5 %-a, jólteljesítési biztosíték az egyösszegű ajánlati ár 3 %-a. Ezt a 2 biztosítékot mindhárom LOT vonatkozásában meg kell osztani az alábbiak szerint:

1. A csatornahálózatra vonatkozó munkák teljesítési (jólteljesítési) biztosítéka, amely az egyösszegű ajánlati ár 5 %-ának 75 %-a illetve a csatornahálózatra vonatkozó munkák jólteljesítési biztosítéka, amely az egyösszegű ajánlati ár 3 %-ának 75 %-a.

2. A tisztítótelepre vonatkozó munkák teljesítési (jólteljesítési) biztosítéka, amely az egyösszegű ajánlati ár 5 %-ának 25 %-a, illetve a tisztítótelepre vonatkozó munkák jólteljesítési biztosítéka, amely az egyösszegű ajánlati ár 3 %-ának 25 %-a.

A csatornahálózatra, illetve a tisztítótelepre vonatkozó munkákra előírt biztosítékok aránya független attól, hogy az árazott költségvetés milyen módon és milyen arányban osztja meg erre vonatkozóan a költségeket.

A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő 10300002-10451857-49020013 számú bankszámlájára (előlegvisszafizetési biztosíték az NFÜ 10032000-00289658-00000000 számú bankszámlájára) történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján. Az előleg-visszafizetési biztosíték ezen túlmenően a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdés alapján teljesíthető a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garancia szervezet által vállalt kezesség formájában is.

A teljesítési biztosítéknak legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napjától kell rendelkezésre állni, a csatornázási munkákra vonatkozó biztosítéknak a műszaki átadás-átvétel lezárásának napjáig, a tisztítótelepi munkákra vonatkozó biztosítéknak a próbaüzem lezárásának napjáig. A jólteljesítési biztosítéknak a teljesítéskor - csatornázási munkákra vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel lezárásának napjától - az innen számított jótállási időszak lejártát követő 60. napig, a tisztítótelepi munkákra vonatkozóan ugyancsak a teljesítéskor - a próbaüzem lezárásának napjától - az innen számított jótállási időszak lejártát követő 60. napig kell rendelkezésre állni.

A biztosítékok nyújtására egyebekben a Kbt. 126. § vonatkozik.

Vállalkozó az 1. és 2. rész esetében a szerződéses ár 0,3 %-ának, a 3. rész esetében 0,03 %-ának megfelelő átalánykötbért köteles Megrendelő részére fizetni, ha a szerződés teljesítése során megszegi az ajánlati dokumentáció 1. sz. jegyzék 1.2. pontja szerint vállalt környezetvédelmi kötelezettségeit. A kötbérszankció a teljesítési biztosítékból közvetlenül kielégíthető.

Kizárólag a 3. LOT-ra vonatkozóan:

Kötbér a szennyvíztisztító telep az üzem vagy a berendezés normál üzeme alatt, az üzemeltetési anyag- és fenntartási paraméterekre meghatározott értékek adott időszakra számított túllépéséért az alábbi mértékű kötbér fizetendő.

A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke a következő képlet szerint számítható:

K = (A2-B2) x N ahol

K = A Vállalkozó által fizetendő kötbér

A2 = A létesítmény első két éves üzemelési időszakára vonatkozó üzemeltetési anyag- és -fenntartási paraméterek tényleges értéke alapján felmerülő költség

B2 = A létesítmény első két éves üzemelési időszakára vonatkozó üzemeltetési anyag- és fenntartási paramétereknek a Vállalkozó ajánlatában megadott értéke szerint számolt költség

N = E/E2 + V/V2 + J/J2 + L/L2, ahol a számlálókban az első két éves üzemelési időszakra eső tényleges értékek kerülnek paraméterenként, a nevezőkben pedig a Vállalkozó ajánlatában megadott első két éves időszakra eső értékek kerülnek ugyancsak paraméterenként (E = energia, V = vegyszer, J = javítások, L = létszám)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezetek tartalmazzák.

A Kbt. 126. § (5) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a biztosítékokat határidőre rendelkezésre fogja bocsátani.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Mindhárom LOT-ra azonos módon:

A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az ajánlatkérő forrásaiból történik. A támogatás intenzitása 85,0 % mértékű.

A kifizetések feltételei és határideje:

a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbiztosíték a Megrendelőnél rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában rögzítve van;

b) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 14. §-ában foglaltaknak megfelelően kell kifizetni, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe.

c) Vállalkozó által benyújtott számlákat a Ptk. 292/B. §-ban foglaltaknak megfelelően kell kifizetni, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe.

A számlák kifizetése a szállítói finanszírozás szabályai szerint történik.

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az általános forgalmi adót az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.

A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás 3.2 pontja szerinti ellenértékre eső elszámolható költségnek, az általa az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében megjelölt 30 %-ának megfelelő előlegre jogosult, a III.1.1. pontban meghatározott előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása ellenében.

Ajánlatkérő a Ptk. 685. § f) pontja értelmében szerződő hatóságnak minősül.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

— Kbt.

— Ptk. 292/A. § és 292/B. §

— 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

— 4/2011. (I. 28.) Korm rendelet.

— Aht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

— Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

— Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé Kbt. 27. § (2) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását.

Egyéb különleges feltételek:

A szerződés teljesítése során vállalkozónak az ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszernek megfelelően kell eljárnia.

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

A dokumentáció ellenértéke:

— 1. rész dokumentációja: 80 000 HUF + ÁFA ,

— 2. rész dokumentációja: 80 000 HUF + ÁFA ,

— 3. rész dokumentációja: 120 000 HUF + ÁFA.

A dokumentáció ellenértékét kizárólag annak az ajánlattevőnek kell megfizetni, akivel az eljárás eredményeként ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint szerződést köt.

A fenti nettó összeget és az ehhez számított általános forgalmi adót Ajánlatkérő megbízottjaként eljáró Prekub Ügyvédi Iroda OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744003-29910362 számú számlájára kell átutalni, és a szerződés aláírásakor bemutatni a befizetési igazolás eredeti példányát. Az átutalási bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni.

A dokumentáció az I.1) pontban/A.II. mellékletben megadott helyen, munkanapokon 14:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 10:00 óráig vehető át.

Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2013-09-16 📅
A bontás helye: Ajak Nagyközség Polgármesteri Hivatala; 4524 Ajak, Ady Endre u. 5.
Hely: Ajak Nagyközség Polgármesteri Hivatala; 4524 Ajak, Ady Endre u. 5.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § alapján meghatározott személyek.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Egyösszegű ajánlati ár (HUF) (1., 2., 3 LOT-ban azonos) (60)
2. Vállalt késedelmi kötbér mértéke (HUF/nap) (1., 2., 3 LOT-ban azonos) (10)
3. A teljesítéssel járó környezetvédelmi kockázatok kezelése.(1., 2., 3 LOT-ban azonos) (28)
4. A beruházással érintett településen állandó lakhellyel rendelkező munkanélküliek foglalkoztatása. (1., 2., 3 LOT-ban azonos) (2)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK02322
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kerekes Miklós polgármester, a Társulási Tanács elnöke
Név: Prekub Ügyvédi Iroda
Postacím: Luther tér 11. fszt. 1.
Postai város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Kapcsolattartó pont: Dr. Prekub János
Telefon: +36 42315142 📞
E-mail: prekubj@gmail.com 📧
Fax: +36 42315142 📠
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
További információk

VI.3).2. A II.3. pont szerinti teljesítési idő két szakaszból áll és a befejezési határidőig be kell fejezni és dokumentálni kell mindhárom LOT esetében a szennyvíztisztító telepek jogerős vízjogi létesítési engedélyben előírt 6 hónapos próbaüzemet is (próbaüzemi szakasz). Ennek megfelelően a megvalósítási szakaszra mindhárom LOT esetében mind a csatornahálózat, mind a szennyvíztisztító telep vonatkozásában maximum 13 hónap áll rendelkezésre, amelynek magába kell foglalnia a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását, innen kezdődik a próbaüzemi szakasz. A csatornahálózat létesítéséhez (rekonstrukciójához) kapcsolódó járulékos munkák (pl. úthelyreállítás) elvégzése lehetséges a teljesítés próbaüzemi szakaszában. Megrendelő mindhárom LOT esetében előteljesítést elfogad. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az uniós fejlesztési ciklus lezárására tekintettel a 19 hónap teljesítési időből 2015.5.15-ig számított befejezési határidő semmilyen indokkal nem léphető túl a zárócsomag és a záró kifizetési kérelem benyújtásának szigorúan kötött határideje miatt. A teljesítési véghatáridőt attól függetlenül tartani kell, hogy a szerződéskötés a tervezett időpontban vagy később történik. Ajánlattevőnek felróható teljesítési késedelemből eredő el nem számolható támogatások következményeit ajánlattevőnek kell viselnie, a késedelmi kötbérszankción felül. Ajánlattevő ajánlatának összeállításakor ennek megfelelő kapacitást, erőforrást tervezzen a szerződés teljesítéséhez.

VI.3).3. Ajánlati biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként ajánlati biztosítékot kell nyújtania, melynek összege az 1. részhez: 1 000 000 HUF, a 2. részhez: 1 000 000 HUF, 3. részhez: 5 000 000 HUF.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás 10300002-10451857-49020013 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Az ajánlati biztosíték nyújtását az ajánlatban igazolni kell.

Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt.

VI.3).4. Kiegészítő tájékoztatás:

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást csak arra a LOT-ra és abban az esetben tart, ha ajánlattevők erre vonatkozó igényüket e-mailben az A mellékletben megadott e-mail címre a lebonyolítóhoz legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző tizennegyedik nap 12:00 óráig bejelentik. Ebben az esetben ajánlatkérő illetve a lebonyolító az ajánlattevőket a helyszíni bejárás kitűzött időpontjáról és a találkozási helyről az ajánlattevőket legkésőbb a következő munkanapon e-mailben értesíti.

VI.3).5. Formai követelmények:

Az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 papír alapú példányban, valamint ezzel mindenben megegyező szkennelt példányt felül nem írható, elektronikus változatban CD adathordozón. Az értékelés a papír alapú változat alapján történik. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. A postán feladott ajánlat kézbesítés előtti elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

VI.3).6. Minősített ajánlattevők:

Az alkalmassági követelményeket ajánlatkérő a minősített ajánlattevők minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a III.2.3. P.3. pontjába foglalt alkalmassági követelmény tekintetében.

VI.3).7. Az ajánlatok értékelése módszere

Részszempontonként adható pontszám: 1-10.

Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A legjobb/A vizsgált * (10-1) + 1

A vállalt késedelmi kötbér értékelése az egyenes arányosság módszerével történik.

A teljesítéssel járó környezetvédelmi kockázatok kezelése: bevonásra kerülő külső szakértő megindokolt szakvéleménye alapján a pontozás módszerével kerül értékelésre, , a dokumentációban megadott részletek szerint.

A munkanélküliek foglalkoztatásának értékelése az egyenes arányosítás módszerével történik. A legnagyobb mértékű megajánlás a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma ehhez képest az egyenes arányosítás módszerével kerül megállapításra a dokumentációban megadott képlet segítségével. A minimálisan kötelező vállalás szerinti foglalkoztatási napok kétszeresére és az ezt meghaladó megajánlásokra egyaránt a maximális 10 pont kerül kiosztásra.

Az 1. LOT-ban Ajak városban, a 2. LOT-ban Dombrád községben, a 3. LOT-ban Anarcs, Gyulaháza és Nyírkarász községekben állandó lakhelyekkel rendelkező regisztrált munkanélküliek vagy tartós munkanélküliek foglalkoztatását kell vállalni, legalább 22 munkanap/fő időtartamban. Ebben az időtartamban Dombrádról és Ajakról legalább 5-5, Anarcsról, Gyulaházáról és Nyírkarászról legalább összesen 10 fő munkanélküli foglalkoztatását kell vállalni. A minimálisan kötelező foglalkoztatási napok száma ebből adódóan az 1. és 2. LOT-nál 110-110, a 3. LOT-nál 220. Ez alatti vállalás esetén az ajánlat érvénytelen.

VI.3.)8. Alvállalkozók:

A Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, elletve ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megnevezett alvállalkozók közre fognak működni. (Ajánlati nyilatkozat minta szerint.)

VI.3).9. Hiánypótlás:

Az ajánlatok elbírálása során a hiánypótlásra és felvilágosítás kérésre a Kbt. 67. §-ba foglaltak az irányadóak azzal, hogy amennyiben a hiánypótlás során ajánlattevő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást abban a körben, amelyik az így bevont új gazdasági szereplőt érinti.

VI.3).10. Nyilatkozat a vállalkozás besorolásáról:

Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis,- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Ajánlati nyilatkozat minta szerint.)

VI.3).11. Irányadó idő:

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).12. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az referenciák esetében, azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgy év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

VI.3).13. Tájékozódási kötelezettség:

Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).14. Fordítás:

A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokhoz csatolni kell azok fordítását is. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja.

VI.3).15. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).16.

Az ajánlattevő előírt nyilvántartásban szereplését ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján a Céginformációs Szolgálat cégjegyzék adatai alapján ellenőrzi. Az ajánlathoz csatolni kell az aláírási címpéldányokat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.

VI.3. 17. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az ajánlati dokumentáció 1 LOT 3. kötet 1. Műszaki előírások, 1.1. Általános követelmények 9.11 és 6.2 pontokban, 2 LOT 3. kötet 1. Műszaki előírások, 1.1. Általános követelmények 9.11 és 6.2 pontokban, 3 LOT 3. kötet 1. Műszaki előírások, 1.1. Általános követelmények 9.11 és 6.3 pontokban és megrend követelm.-ben, általános előírások 2.4 pont) pontjában (oldalán) szereplő horizontális vállalásokra, amelyek hiánya az ajánlatból, vagy nem a dokumentációban írtak szerinti vállalása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

VI.3.18. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján az ajánlat valamely részét (részeit) üzleti titokká nyilvánítja, a kötelező tartalomjegyzékben jelölje meg, hogy az adott dokumentum(ok) külön vannak elhelyezve, és egyben itt jelölje meg, hogy miben állna az üzleti titokká nyilvánított információk nyilvánosságra hozatala által okozott aránytalan sérelem az üzleti tevékenység végzése szempontjából, amelyre az üzleti titokká nyilvánítást alapítja.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137. §
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2013/S 149-258422 (2013-07-30)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2014-03-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 3 667 147 719 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2014-03-12 📅
Közzététel dátuma: 2014-03-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2014/S 053-087686
Hirdetményre hivatkozik: 2013/S 149-258422
HL-S szám: 53
További információk

Az 1. és 3. LOT-ban a nyertes ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: középvállalkozás A mások 2. LOT-ban a nyertes ajánlattevő nem tartozik a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Ajak Nagyközség , Dombrád Város, Gyulaháza Község, Anarcs Község, Nyírkarász Község közigazgatási területe.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Egyösszegű ajánlati ár ( HUF ) ( 1., 2., 3. LOT-ban azonos ) (60)
2. Vállalt késedelmi kötbér mértéke ( HUF/nap) (1., 2., 3. LOT-ban azonos) (10)
3. A teljesítéssel járó környezetvédelmi kockázatok kezelése (1., 2., 3. LOT-ban azonos) (28)
4. A beruházással érintett településen állandó lakhellyel rendelkező munkanélküliek foglalkoztatása (1., 2., 3. LOT-ban azonos) (2)

A szerződés odaítélése

1️⃣
A szerződéskötés időpontja: 2014-02-14 📅
Név: „KE-Víz 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Postacím: Vécsey u. 21.
Postai város: Nyíregyháza
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: epitok@keviz.hu 📧

2️⃣
Név: Strabag-MML Magas-és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Postacím: Gábor Dénes u.2. (Info Park. D épület)
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
E-mail: balazs.gelencser@strabag.com 📧

3️⃣
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kerekes Miklós

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Telefon: +36 18828594 📞
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137. §.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postai irányítószám: 1026
Forrás: OJS 2014/S 053-087686 (2014-03-12)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (15 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (11)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (8)

Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája (3)

Szennyvízcsatorna építése (2)