Vállalkozási szerződés „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/B/10-2010-0062 azonosító számú projekt keretében, a meglévő szennyvízcsatorna-hálózat bővítésének tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv követelményei szerint

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Vállalkozási szerződés „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése” tárgyú KEOP-1.2.0/B/10-2010-0062 azonosító számú projekt keretében, a meglévő szennyvízcsatorna-hálózat bővítésének tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzésére FIDIC Sárga Könyv követelményei szerint.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2013-04-22. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2013-03-07.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Colas Alterra Zrt.

Kicsoda?

• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2013-03-07	Ajánlati felhívás
2013-05-14	További információk
2013-11-13	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2013-03-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Szennyvízcsatorna építése
Mennyiség vagy érték:

A projekt konkrét célja, hogy a városban a még kiépítetlen területeken is megoldott legyen a szennyvíz hálózaton történő elvezetése.A csatornahálózati fejlesztések 2 csoportba sorolhatók:1. Az eddig el nem látott utcákon a szennyvízelvezetés megoldása.2. Az egyesített rendszerű, vagy csapadékcsatorna hálózatra kötött szennyvízbekötések meglévő rendszerről történő leválasztása új szennyvízcsatorna kiépítésével.A projektben 2 új átemelő építése és egy átalakítása tervezett. A Pöltenberg úti (Hejőcsabai átemelő) átalakítása szükséges, mivel az átemelőtől a szennyvíztisztító telepig kiépítendő új nyomócsőpár kiépítésével az átemelő jelenlegi funkciója módosul, gépészeti átalakítása válik szükségessé.A tervezett kettő új átemelő feladata az érkező szennyvizek lehető legrövidebb tartózkodási idő utáni, szakaszos szivattyúzással történő továbbvezetése. A tervezett új átemelők (2,5 m átmérővel) két-két szivattyúegységet foglal magában. A szivattyúk közül egy üzemi és egy beépített tartalék, amely az üzemi szivattyú meghibásodása esetén automatikusan és azonnal átveszi annak szerepét. Az átemelők a helyi irányítástechnikai rendszerbe illesztve kerüljenek megépítésre.Tervezett gyűjtőcsatornák főbb műszaki adatai és tájékoztató mennyiségei:[Csatorna típusa/Átmérő (mm)/Anyag/Hossz (m)]— Gyűjtőcsatorna/315/PVC-U/415 m,— Gyűjtőcsatorna/200/PVC-U/12057,5 m.Tervezett nyomócsövek főbb műszaki adatai és tájékoztató mennyiségei:[Nyomócső típusa/Átmérő (mm)/Anyag/Hossz (m)]— Átemelőhöz tartozó nyomócső/450/PE/2x6033 m,— Átemelőhöz tartozó nyomócső/110/PE/324,5 m,— Átemelőhöz tartozó nyomócső/63/PE/40 m,— Átemelőhöz tartozó nyomócső/75/PE/32 m,— Átemelőhöz tartozó nyomócső/63/PE/962,5 m.Átépítendő átemelő főbb műszaki adatai:[Utca neve/Vezeték vagy nyomócső jele/Kapacitás (m3/d)]— Pöltenberg utca/Á-16/3/6350 m3/d.Tervezett átemelők főbb műszaki adatai:[Utca neve/Vezeték vagy nyomócső jele/Kapacitás (m3/d)]— Szeleta utca/Á-1/1/4,6 m3/d,— Téglagyári u./Á-6/18/63 m3/d.Tervezett bekötések tájékoztató mennyiségei: 899 db, ebből 838 db gravitációs, 61 db pedig nyomott.Tervezés:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentációval.Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 202-1/2013 (19 209/2012) számon, 2013. január 03-án elvi vízjogi engedélyt adott a „Miskolc szennyvíztisztító telep vízvonalfejlesztés csatornahálózat bővítésének” tárgyban.Tárgyi ajánlatkérési dokumentációban bemutatott tervek indikatív tervként kezelendők, a megoldandó műszaki-kivitelezési feladatok egy lehetséges változatát mutatják be. Az engedélyes tervek alapján kiviteli tervek elkészíthetők.Az indikatív tervben rögzített műszaki-kivitelezési feladatok az indikatív tervtől eltérő műszaki megoldások alapján is elvégezhetők.Mindkét esetben (indikatív tervben rögzített műszaki megoldás, valamint indikatív tervtől eltérő műszaki megoldás választása esetén) vállalkozónak vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációt kell készíteni, majd vízjogi létesítési engedélyt szerezni. A terveket a Mérnökkel jóvá kell hagyatni az vízjogi létesítési engedély megkérése előtt! Ezt követően szükséges elkészíteni a beruházáshoz a kiviteli terveket. A FIDIC Sárga könyves beruházásnak megfelelően a vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése és engedélyeztetése, továbbá a kiviteli tervek elkészítése a közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelező feladata.A kiviteli terv készítőjének a kellő és elvárt mértékben rendelkezésre kell állnia akár a Vállalkozó, akár a Megrendelő részére Tervezői művezetés formájában, melyre a Tervező külön díjat Megrendelő felé nem számolhat el.A tervek készítésénél, a tervezői feladatok meghatározásánál figyelembe kell venni a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet III. fejezet „Tervezőre” vonatkozó előírásait, az ajánlati dokumentáció szabványjegyzékét, valamint a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályait.A Kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy a kivitelezés alatt tervhiány nem fordulhat elő. A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához és az engedély beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése is a Vállalkozó feladata. Ezt a műszaki átadás átvétel időpontjáig rendelkezésre kell bocsájtani, mely hiányossága a sikeres műszaki átadás átvétel meghiúsulását eredményezi. A műszaki átadás átvétel feltétele továbbá a Megvalósulási tervdokumentáció átadása. és az aktiváláshoz szükséges háttér dokumentáció(k) elkészítése.A vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz készített tervdokumentációt 7 pld-ban nyomtatott formában, valamint 1 pld - ban számítógépes adathordozón DWG illetve PDF formátumban, a kiviteli terveket 10 pld - ban nyomtatott formában, valamint 1 pld - ban számítógépes adathordozón DWG illetve PDF formátumban szükséges átadni a megrendelő részére.A támogatás szempontjából nem elszámolható műszaki tartalom az alábbi:— közterület használati díj,— A Blaha Lujza utca érintett szakaszain a sávos úthelyreállításon felüli úthelyreállítás költsége (Blaha Lujza utca érintett szakaszain az aszfaltburkolatot teljes szélességben helyre kell állítani),— A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak esetében a sávos úthelyreállításon felüli úthelyreállítás költsége.Kötbérterhes szakaszok:— Mérnök által jóváhagyott vízjogi engedélyes tervek a teljes területre,— Pöltenberg utcai átépítendő átemelő és Pöltenberg utcai 2 db NY-16/3 jelű nyomócső a szennyvíztelep felé és 16/2 jelű gravitációs szennyvízcsatorna.A Pöltenberg utcai szennyvízátemelő és a Szennyvíztisztító telep között kiépítendő 2 x D 450 KPE nyomóvezeték tervezésénél figyelembe kell venni a tervezett 5. iparterület Szennyvíz nyomóvezetékének csatlakozását. A csatlakozási pontban csomóponti akna kiépítése szükséges, amelynek tervezése a vállalkozó feladata. A vezetékszakasz, illetve a csomóponti akna megépítése a kivitelezés során elsőbbséget élvez.— Szeleta utca tervezett átemelő és NY-1 jelű nyomóvezeték és 1/1 jelű gravitációs csatorna,— Téglagyári utca tervezett átemelő és NY-6/18 jelű nyomóvezeték és 6/8-2.2 jelű gravitációs szennyvízcsatorna.A részletes feladat meghatározást (közbeszerzési műszaki leírást) a dokumentáció tartalmazza.A becsült érték tartalék keretet tartalmaz. A tartalékkeret az egyösszegű ajánlati ár elszámolható részének 4,563461 %-a, de max 62 168 689 HUF1 424 483 033,00

Mennyiség vagy érték

A beszerzés teljes értéke: 1 424 483 033,00 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Szennyvízcsatorna építése 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Városház tér 8.
Postai irányítószám: 3525
Postai város: Miskolc
Kapcsolat
E-mail: kabinet@miskolcph.hu 📧
Telefon: +36 46512702 📞
Fax: +36 46348801 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-03-07 📅
Benyújtási határidő: 2013-04-22 📅
Közzététel dátuma: 2013-03-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 049-079521
HL-S szám: 49
További információk

VI.3).1. Ajánlati Biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: 8 000 000 HUF; azaz nyolcmillió Forint. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Ajánlatkérő CIB Banknál vezetett 10700086-42689106-51100005 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó: - az átutalást igazoló dokumentummal (másolatban), vagy - a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával. Az ajánlati biztosíték összege a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdése szerint jár vissza. VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez az ajánlattevők számára. VI.3).3. Ajánlatok benyújtása: - Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 4 (1 eredeti, 3 másolati) példányonként külön fűzve, nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011. Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel - 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve) kell benyújtani. A példányokon meg kell jelölni, hogy „eredeti” illetve „másolat”. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus adathordozón beadott dokumentumok mindenben megegyeznek a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal. - Az ajánlatok benyújtásának helye: Miskolc Holding Zrt. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. 1. em. Közbeszerzési iroda - A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. - Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( p. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot, az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra. - A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat kivitelezés - „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” valamint „Nem bontható fel az ajánlat bontási ülés kezdete előtt!” VI.3).4. Az ajánlatok értékelése: Részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik. 1. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere: P= A legjobb/A vizsgált * (P max-P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 2. részszempont Vállalt jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) esetén: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával. Minimum 12 hónap, maximum 36 hónap jótállási időszak vállalható, a 36 hónap feletti vállalások nem kerülnek többlet pontozásra. A pontszámítás módszere: — ha A = 12 hónap P = 1, — ha A ≥ 36 hónap P = 100, — ha 12 hónap < A < 36 hónap: P = ((A-12) / (36-12)) * (P max-P min) + 1, ahol: A: a vállalt jótállás mértéke [hónap] P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont) 3. részszempont: A szerződés teljes időtartama alatt foglalkoztatott munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek száma (napi 8 órás munkarendben) (minimum 1 fő, maximum 5 fő) esetén: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, (napi 8 órás munkarendben) minimum 1 fő, maximum 5 fő foglalkoztatása vállalható, az 5 fő feletti vállalások nem kerülnek többlet pontozásra. — ha A = 1 fő P = 1, — ha A ≥ 5 fő P = 100, — ha 1 fő < A < 5 fő: P = ((A-1) / (5-1)) * (P max-P min) + 1, ahol: A: a vállalt munkavállalók száma (fő) P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont) VI.3).5. Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. VI.3).6. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek referenciák esetében azok teljesítésének időpontjában, árbevételre vonatkozó adatok esetében az adott naptári év fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, referenciák esetében azok teljesítésének időpontjában, árbevételre vonatkozó adatok esetében az adott naptári év fordulónapján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. VI.3).7. Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. VI.3).8. Fordítás: Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36. § (3). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. VI.3).9. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. VI.3).10. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell : - az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. - Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. - A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése: A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni: - a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, - b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. § rendelkezéseire. VI.3).12. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek, az előírt vonatkozó jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, illetve azt a szerződés teljesítése során fenntartják. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. VI.3).13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy szerződéses feltételként előírásra került, hogy a szerződés teljesítésének ideje alatt szaktolmács folyamatos biztosítása ajánlattevő kötelezettsége és költsége, mely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell, amennyiben az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.4. pontjában megjelölt szakemberek nem rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével. VI.3).14. A megfelelő kivitelezési minőség biztosítása érdekében, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) rendelkezzen mélyépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival. VI.3).15. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR-Contractors'ALL Risk, vagyon és felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a felelősségbiztosítás tekintetében a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 150 000 000 HUF/év és minimum 75 000 000 HUF/káreseményenként Megkötésre, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy vagyon és felelősségbiztosításra szól. VI.3).16. Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja. VI.3).17. A szerződéskötés időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. nap. VI.3).18. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. VI.3).19.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. VI.3).20.Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan. VI.3).21.Ajánlattevőnek cégszerűen kell nyilatkoznia a dokumentációmellékleteként szereplő szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan. VI.3).22. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. VI.3).23. Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 72. § (1) bekezdés szerinti összpontszáma, úgy az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 72. § (2) és (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés alapján határozza meg. VI.3).24. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.2. pont, P.3. pont, III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2 pont, M.3 pont, M.4 pont M.5 pont VI.3).25. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbi dokumentumokat a) eredeti vagy hiteles másolatban kéri benyújtani: — felolvasólap, — ajánlati nyilatkozat és függeléke, — adott esetben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kezességvállalásról szóló nyilatkozat, — adott esetben közös ajánlattétel esetén a cégszerűen aláírt együttműködési megállapodás. b) eredetiben kéri benyújtani: — az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum (bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény). VI.3).26. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.

További információk

VI.3).1. Ajánlati Biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: 8 000 000 HUF; azaz nyolcmillió Forint.

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Ajánlatkérő CIB Banknál vezetett 10700086-42689106-51100005 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:

- az átutalást igazoló dokumentummal (másolatban), vagy

- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

Az ajánlati biztosíték összege a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdése szerint jár vissza.

VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez az ajánlattevők számára.

VI.3).3. Ajánlatok benyújtása:

- Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 4 (1 eredeti, 3 másolati) példányonként külön fűzve, nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011. Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel - 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve) kell benyújtani.

A példányokon meg kell jelölni, hogy „eredeti” illetve „másolat”. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus adathordozón beadott dokumentumok mindenben megegyeznek a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.

- Az ajánlatok benyújtásának helye: Miskolc Holding Zrt. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. 1. em. Közbeszerzési iroda

- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( p. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot, az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra.

- A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat kivitelezés - „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” valamint „Nem bontható fel az ajánlat bontási ülés kezdete előtt!”

VI.3).4. Az ajánlatok értékelése:

Részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik.

1. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:

P= A legjobb/A vizsgált * (P max-P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)

Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont)

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont Vállalt jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) esetén: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával. Minimum 12 hónap, maximum 36 hónap jótállási időszak vállalható, a 36 hónap feletti vállalások nem kerülnek többlet pontozásra.

A pontszámítás módszere:

— ha A = 12 hónap P = 1,

— ha A ≥ 36 hónap P = 100,

— ha 12 hónap < A < 36 hónap: P = ((A-12) / (36-12)) * (P max-P min) + 1,

ahol:

A: a vállalt jótállás mértéke [hónap]

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)

Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont)

3. részszempont: A szerződés teljes időtartama alatt foglalkoztatott munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek száma (napi 8 órás munkarendben) (minimum 1 fő, maximum 5 fő) esetén: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, (napi 8 órás munkarendben) minimum 1 fő, maximum 5 fő foglalkoztatása vállalható, az 5 fő feletti vállalások nem kerülnek többlet pontozásra.

— ha A = 1 fő P = 1,

— ha A ≥ 5 fő P = 100,

— ha 1 fő < A < 5 fő: P = ((A-1) / (5-1)) * (P max-P min) + 1,

ahol:

A: a vállalt munkavállalók száma (fő)

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)

Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont)

VI.3).5. Irányadó idő:

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).6. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek referenciák esetében azok teljesítésének időpontjában, árbevételre vonatkozó adatok esetében az adott naptári év fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, referenciák esetében azok teljesítésének időpontjában, árbevételre vonatkozó adatok esetében az adott naptári év fordulónapján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.

VI.3).7. Tájékozódási kötelezettség:

Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).8. Fordítás:

Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36. § (3). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

VI.3).9. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).10. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell :

- az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.

- Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

- A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése:

A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,

- b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. § rendelkezéseire.

VI.3).12.

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek, az előírt vonatkozó jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, illetve azt a szerződés teljesítése során fenntartják. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

VI.3).13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy szerződéses feltételként előírásra került, hogy a szerződés teljesítésének ideje alatt szaktolmács folyamatos biztosítása ajánlattevő kötelezettsége és költsége, mely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell, amennyiben az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.4. pontjában megjelölt szakemberek nem rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével.

VI.3).14. A megfelelő kivitelezési minőség biztosítása érdekében, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) rendelkezzen mélyépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival.

VI.3).15. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR-Contractors'ALL Risk, vagyon és felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a felelősségbiztosítás tekintetében a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum

150 000 000 HUF/év és minimum 75 000 000 HUF/káreseményenként

Megkötésre, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy vagyon és felelősségbiztosításra szól.

VI.3).16. Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.

VI.3).17. A szerződéskötés időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól

számított 11. nap.

VI.3).18. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

VI.3).19.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan.

VI.3).20.Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan.

VI.3).21.Ajánlattevőnek cégszerűen kell nyilatkoznia a dokumentációmellékleteként szereplő szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan.

VI.3).22. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

VI.3).23. Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 72. § (1) bekezdés szerinti összpontszáma, úgy az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 72. § (2) és (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés alapján határozza meg.

VI.3).24. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.2. pont, P.3. pont,

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2 pont, M.3 pont, M.4 pont M.5 pont

VI.3).25. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbi dokumentumokat

a) eredeti vagy hiteles másolatban kéri benyújtani:

— felolvasólap,

— ajánlati nyilatkozat és függeléke,

— adott esetben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kezességvállalásról szóló nyilatkozat,

— adott esetben közös ajánlattétel esetén a cégszerűen aláírt együttműködési megállapodás.

b) eredetiben kéri benyújtani:

— az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum (bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény).

VI.3).26. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték:

A projekt konkrét célja, hogy a városban a még kiépítetlen területeken is megoldott legyen a szennyvíz hálózaton történő elvezetése.

A csatornahálózati fejlesztések 2 csoportba sorolhatók:

1. Az eddig el nem látott utcákon a szennyvízelvezetés megoldása.

2. Az egyesített rendszerű, vagy csapadékcsatorna hálózatra kötött szennyvízbekötések meglévő rendszerről történő leválasztása új szennyvízcsatorna kiépítésével.

A projektben 2 új átemelő építése és egy átalakítása tervezett. A Pöltenberg úti (Hejőcsabai átemelő) átalakítása szükséges, mivel az átemelőtől a szennyvíztisztító telepig kiépítendő új nyomócsőpár kiépítésével az átemelő jelenlegi funkciója módosul, gépészeti átalakítása válik szükségessé.

A tervezett kettő új átemelő feladata az érkező szennyvizek lehető legrövidebb tartózkodási idő utáni, szakaszos szivattyúzással történő továbbvezetése. A tervezett új átemelők (2,5 m átmérővel) két-két szivattyúegységet foglal magában. A szivattyúk közül egy üzemi és egy beépített tartalék, amely az üzemi szivattyú meghibásodása esetén automatikusan és azonnal átveszi annak szerepét. Az átemelők a helyi irányítástechnikai rendszerbe illesztve kerüljenek megépítésre.

Tervezett gyűjtőcsatornák főbb műszaki adatai és tájékoztató mennyiségei:

[Csatorna típusa/Átmérő (mm)/Anyag/Hossz (m)]

— Gyűjtőcsatorna/315/PVC-U/415 m,

— Gyűjtőcsatorna/200/PVC-U/12057,5 m.

Tervezett nyomócsövek főbb műszaki adatai és tájékoztató mennyiségei:

[Nyomócső típusa/Átmérő (mm)/Anyag/Hossz (m)]

— Átemelőhöz tartozó nyomócső/450/PE/2x6033 m,

— Átemelőhöz tartozó nyomócső/110/PE/324,5 m,

— Átemelőhöz tartozó nyomócső/63/PE/40 m,

— Átemelőhöz tartozó nyomócső/75/PE/32 m,

— Átemelőhöz tartozó nyomócső/63/PE/962,5 m.

Átépítendő átemelő főbb műszaki adatai:

[Utca neve/Vezeték vagy nyomócső jele/Kapacitás (m3/d)]

— Pöltenberg utca/Á-16/3/6350 m3/d.

Tervezett átemelők főbb műszaki adatai:

— Szeleta utca/Á-1/1/4,6 m3/d,

— Téglagyári u./Á-6/18/63 m3/d.

Tervezett bekötések tájékoztató mennyiségei: 899 db, ebből 838 db gravitációs, 61 db pedig nyomott.

Tervezés:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezik elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentációval.

Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 202-1/2013 (19 209/2012) számon, 2013. január 03-án elvi vízjogi engedélyt adott a „Miskolc szennyvíztisztító telep vízvonalfejlesztés csatornahálózat bővítésének” tárgyban.

Tárgyi ajánlatkérési dokumentációban bemutatott tervek indikatív tervként kezelendők, a megoldandó műszaki-kivitelezési feladatok egy lehetséges változatát mutatják be. Az engedélyes tervek alapján kiviteli tervek elkészíthetők.

Az indikatív tervben rögzített műszaki-kivitelezési feladatok az indikatív tervtől eltérő műszaki megoldások alapján is elvégezhetők.

Mindkét esetben (indikatív tervben rögzített műszaki megoldás, valamint indikatív tervtől eltérő műszaki megoldás választása esetén) vállalkozónak vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációt kell készíteni, majd vízjogi létesítési engedélyt szerezni. A terveket a Mérnökkel jóvá kell hagyatni az vízjogi létesítési engedély megkérése előtt! Ezt követően szükséges elkészíteni a beruházáshoz a kiviteli terveket. A FIDIC Sárga könyves beruházásnak megfelelően a vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése és engedélyeztetése, továbbá a kiviteli tervek elkészítése a közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelező feladata.

A kiviteli terv készítőjének a kellő és elvárt mértékben rendelkezésre kell állnia akár a Vállalkozó, akár a Megrendelő részére Tervezői művezetés formájában, melyre a Tervező külön díjat Megrendelő felé nem számolhat el.

A tervek készítésénél, a tervezői feladatok meghatározásánál figyelembe kell venni a hatályos 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet III. fejezet „Tervezőre” vonatkozó előírásait, az ajánlati dokumentáció szabványjegyzékét, valamint a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályait.

A Kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy a kivitelezés alatt tervhiány nem fordulhat elő. A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatásához és az engedély beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése is a Vállalkozó feladata. Ezt a műszaki átadás átvétel időpontjáig rendelkezésre kell bocsájtani, mely hiányossága a sikeres műszaki átadás átvétel meghiúsulását eredményezi. A műszaki átadás átvétel feltétele továbbá a Megvalósulási tervdokumentáció átadása. és az aktiváláshoz szükséges háttér dokumentáció(k) elkészítése.

A vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz készített tervdokumentációt 7 pld-ban nyomtatott formában, valamint 1 pld - ban számítógépes adathordozón DWG illetve PDF formátumban, a kiviteli terveket 10 pld - ban nyomtatott formában, valamint 1 pld - ban számítógépes adathordozón DWG illetve PDF formátumban szükséges átadni a megrendelő részére.

A támogatás szempontjából nem elszámolható műszaki tartalom az alábbi:

— közterület használati díj,

— A Blaha Lujza utca érintett szakaszain a sávos úthelyreállításon felüli úthelyreállítás költsége (Blaha Lujza utca érintett szakaszain az aszfaltburkolatot teljes szélességben helyre kell állítani),

— A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak esetében a sávos úthelyreállításon felüli úthelyreállítás költsége.

Kötbérterhes szakaszok:

— Mérnök által jóváhagyott vízjogi engedélyes tervek a teljes területre,

— Pöltenberg utcai átépítendő átemelő és Pöltenberg utcai 2 db NY-16/3 jelű nyomócső a szennyvíztelep felé és 16/2 jelű gravitációs szennyvízcsatorna.

A Pöltenberg utcai szennyvízátemelő és a Szennyvíztisztító telep között kiépítendő 2 x D 450 KPE nyomóvezeték tervezésénél figyelembe kell venni a tervezett 5. iparterület Szennyvíz nyomóvezetékének csatlakozását. A csatlakozási pontban csomóponti akna kiépítése szükséges, amelynek tervezése a vállalkozó feladata. A vezetékszakasz, illetve a csomóponti akna megépítése a kivitelezés során elsőbbséget élvez.

— Szeleta utca tervezett átemelő és NY-1 jelű nyomóvezeték és 1/1 jelű gravitációs csatorna,

— Téglagyári utca tervezett átemelő és NY-6/18 jelű nyomóvezeték és 6/8-2.2 jelű gravitációs szennyvízcsatorna.

A részletes feladat meghatározást (közbeszerzési műszaki leírást) a dokumentáció tartalmazza.

A becsült érték tartalék keretet tartalmaz. A tartalékkeret az egyösszegű ajánlati ár elszámolható részének 4,563461 %-a, de max 62 168 689 HUF

Időtartam: 21 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0062 - „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése”.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, az 57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

3) Az eljárásban nem lehet építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, aki a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének d) pontja alapján nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga az előírja).

4) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben az 1), 2) és 3) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolás módja:

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.-11 . §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltaknak megfelelően ajánlattevő az alvállalkozója, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok igazolásának vonatkozásában, Ajánlattevő választása szerint:

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy

b) az ajánlatában megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett - valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás közzététele napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

A kizáró okok igazolása tekintetében - a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében - irányadó a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012.5.23.) közzétett „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Ajánlattevőnek csatolnia kell,

P.1. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi az ajánlati felhívás feladásakor fennálló pénzforgalmi számlája tekintetében, az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 2 évre vonatkozó az ajánlati felhívás feladását követően kiállított nyilatkozatát - attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:

— valamennyi általa vezetett pénzforgalmi számla száma,

— mióta vezeti a pénzforgalmi számlá(ka)t,

— a pénzforgalmi számlá(ko)n az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 2 (kettő) évben volt-e az adott pénzforgalmi számlán 15 napot meghaladó, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált sorban állás, ha igen milyen időtartamú.

P.2. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját kiegészítő melléklet nélkül (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az ajánlatkérő által előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (szennyvízhálózat építésből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Amennyiben az előírt időszakról szóló beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló csatolása nem szükséges, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi.

P.3. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 (három) év (2010, 2011, 2012) teljes nettó árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (szennyvízhálózat építésből) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a P.2., P.3. pont vonatkozásában a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. törv. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg:

P.1. Az ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézményétől (intézményeitől) származó nyilatkozat(ok) alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított (2) kettő évben bármelyik pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban állás mutatkozott.

P.2. Az ajánlattevőnek vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 3 (három) lezárt üzleti évben egynél többször negatív.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés alkalmazásában a később létrejött gazdasági szereplők esetén a működés ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (szennyvízhálózat építésből) származó árbevétele nem éri el a nettó 1 000 000 000 HUF-ot.

P.3. Az ajánlattevőnek az előző 3 (2010, 2011, 2012) évben

— a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételének átlaga nem éri el az 1 400 000 000 HUF-ot,

— közbeszerzés tárgyából (szennyvízhálózat építésből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételének átlaga nem éri el az 1 000 000 000 HUF-ot.

Az előírt alkalmassági feltételek közül a P.1. és P.2. pontok kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, így a Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak szerint közös ajánlattevők esetén elegendő, ha közös ajánlattevők egyike felel meg.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlattevőnek csatolnia kell,

M.1. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 5 (öt) évben teljesített és átadás-átvétellel lezárult építési szerződéseinek ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (Kr. 16. § (3) bek.). Az igazolásban meg kell adni:

— a megépített létesítmény megnevezését,

— az elvégzett munkák felsorolását,

— az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét,

— közös ajánlattevő esetén a tagok által külön-külön teljesített műszaki tartalom meghatározását,

— a teljesítés idejét és helyét,

— a szerződést kötő másik fél nevét, címét,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható.

M.2. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések leírása.

Azon gépek esetében, melyek forgalmi engedéllyel rendelkeznek, csatolandó az érvényes forgalmi engedély másolata.

M.3. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése d) pontja alapján az előző 3 (három) év éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatását.

M.4. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésébe. Ezen szakemberek vonatkozásában becsatolandó az aláírt szakmai önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum, rendelkezésre állási nyilatkozat.

Amennyiben a szakember nem szerepel közhiteles nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás nem elérhető, akkor a jogosultságát igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, a szükséges jogosultsággal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása is szükséges.

(A dokumentumoknak az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen tartalmazniuk kell.)

M.5. A 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése f) pontja alapján EMAS vagy ISO 14001 vagy a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, mélyépítési tevékenységére vonatkozó környezetirányítási rendszer tanúsítványának csatolása, vagy az ezzel egyenértékű olyan környezetvédelmi intézkedések leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. törv. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Ha az ajánlattevő az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben átadás-átvétellel lezárva nem teljesített legalább 2 (kettő) db szennyvízcsatorna hálózat építésére vonatkozó referenciával, amelyekből

— legalább az egyik értéke elérte a nettó 1 100 000 000 HUF értéket,

— legalább az egyik beruházás tartalmazott 10 000 m gravitációs gerincvezeték építést és 600 m nyomóvezeték építést,

— legalább az egyik tartalmazott legalább 3 db átemelő építését és/vagy rekonstrukcióját.

M.2. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és berendezésekkel:

— 1 db gumikerekes kotrógép hidraulikus bontófejjel,

— 2 db kombinált homlokrakodó,

— 1 db billenőplatós tehergépkocsi,

— 50 m2 táblás dúckeret vagy ezzel egyenértékű dúcrendszer,

— 2 db döngölő,

— 1 db statikus henger,

— 1 db vibrációs henger,

— 1 db lapvibrátor,

— 1db hézagvágó,

— 1 db bontókalapács.

M.3. Ha ajánlattevő nem rendelkezik az előző 3 év átlagában legalább 30 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal, melyből min. 1 fő vezető tisztségviselő létszám.

M.4. Ha ajánlattevő nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel (egy szakember egyidejűleg csak egy pozícióra jelölhető):

a) Projektvezető (1 fő) aki rendelkezik:

— Felsőfokú végzettséggel,

— Legalább 3 éves vízépítési felelős műszaki vezetőként szennyvízcsatorna hálózat építése területen szerzett szakmai tapasztalattal;

- a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A besorolású felelős műszaki vezetői jogosultsággal

b) Szakági építésvezető (2 fő), akik rendelkeznek:

- Felsőfokú végzettséggel,

és akik közül rendelkezik:

— 1 fő legalább 3 éves vízépítési felelős műszaki vezetőként, szennyvízcsatorna hálózat építése területen szerzett szakmai tapasztalattal,

— a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A besorolású felelős műszaki vezetői jogosultsággal,

— 1 fő legalább 3 éves közlekedésépítési felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai tapasztalattal,

— a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A besorolású felelős műszaki vezetői jogosultsággal;

c) Szakági tervező (1 fő), aki rendelkezik:

— felsőfokú végzettséggel,

— a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti VZ szakterületű tervezői jogosultsággal, és legalább 3 éves szennyvízhálózat tervezésére vonatkozó tervezői gyakorlattal;

d) Minőségért felelős (1 fő) aki rendelkezik:

— legalább 5 éves szakmai tapasztalattal szennyvízhálózat beruházások megvalósítása során minőségirányítás és/vagy minőségbiztosítás területén.

Jogosultság tekintetében, ajánlatkérő elfogadja a vonatkozó jogszabály által kijelölt szervezet által egyenértékűnek tekintett képzettséget is.

M.5. Ha ajánlattevő nem rendelkezik mélyépítésre vonatkozó EMAS vagy ISO 14001 környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy a 310/2011. (XII.23. ) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján:

— bármely EU tagállamban bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy,

— az EMAS vagy ISO 14001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett környezetvédelmi vezetési rendszer egyéb bizonyítékaival.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Késedelmi kötbér: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár napi 0,05 %-nak megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő. A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 3 %-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték:

A nyertes ajánlattevő a folyósítandó szállítói előleg a szerződés elszámolható összegének 10%-án felüli összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja, illetőleg a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1d) bekezdése szerinti formában (ajánlattevő választása szerint) előleg visszafizetési biztosíték nyújtására köteles.

A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

Az előleg visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásakor kell rendelkezésre bocsátani.

Teljesítési biztosíték: a nettó Egyösszegű ajánlati ár 5 %-a, a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában.

Jótállási igények teljesítésére vonatkozó biztosíték: a nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %-a, a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pont (az ajánlattevő választása) szerinti formában.

A Kbt. 126.§ (5) bekezdés alapján a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásától az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjától számított minimum 12 hónap A jótállás időtartama értékelési szempont. A 36 hónap, és az ezt meghaladó vállalások a maximális pontot kapják.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentáció 2. kötete (Szerződéses feltételek) tartalmazza.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződést a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén belül 84,417629 %-ban az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és 15,582371 %-ban az Ajánlatkérő együttesen finanszírozza. Az önerő rendelkezésre áll, illetve Ajánlatkérő pályázatot nyújtott be Önerő alapból történő támogatásra Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

A számlák kifizetése:

A projekt a közvetlen szállítói finanszírozású.

A számlák kifizetés a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 27. címben foglaltak figyelembe vételével történik.

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Kifizetésre köteles szervezet a Vállalkozó által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 14. §-ában foglaltaknak megfelelően, átutalással egyenlíti ki az alábbiak szerint. A Kr. 14. § (1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Kifizetésre köteles szervezet általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás teljesítése átutalással a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei, valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Kifizetésre köteles szervezet általi kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, a Kifizetésre köteles szervezet a Vállalkozó által benyújtott számlákat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, átutalással egyenlíti ki az alábbiak szerint. A számlák kiegyenlítése a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei Kifizetésre köteles szervezet általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.

A beszerzés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai szerint történik.

Vállalkozónak az elszámolható és nem elszámolható költségeket külön számlában kell benyújtani.

Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (1); (3)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítja a legalább 6 részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét. Vállalkozó a szerződéskötést követően benyújtott fizetési ütemtervében, a beruházás jellemzőinek megfelelő időszakok vagy kivitelezési szakaszok figyelembevételével, több részszámla benyújtását is kérheti figyelembe véve a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13.§-ában foglaltakat.

A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57.§ (1b) bekezdése figyelembe vételével nyertes ajánlattevő a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. A szállítói előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 57. § (1b) - (1c) illetve (1e) - (1g) bekezdései, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltak az irányadóak.

Vállalkozó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán - ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.

Az előleggel való elszámolás részletes szabályait a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1g) és a közbeszerzési dokumentáció 2. kötete (Szerződéses feltételek) tartalmazza.

A finanszírozás részletes szabályait, illetve a szerződésmódosítás nélküli tartalékkeret felhasználás műszaki feltételeit a közbeszerzési dokumentáció 2. kötete tartalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő nyertesség esetére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek szolgáltatniuk kell egy cégszerűen aláírt együttműködési megállapodást, a dokumentációban részletezett minimális tartalommal.

Egyéb különleges feltételek:

Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalások:

-Kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása: (ideiglenes területfoglalás minimalizálása, anyagszállítási útvonal optimalizálása zajterhelés és zaj minimalizálása, porterhelés és porozás minimalizálása, parlagfű irtása, elhagyott hulladékok haladéktalan begyűjtése beavatkozási, kiviteli területen)

- másodlagos alapanyagok felhasználása a kivitelezési munka (földmunka és burkolat-helyreállítások) során: (A földmunkák során a beépítésre kerülő vezeték környezetében, az úgynevezett „csőzónában", a vezeték ágyazatának kialakítása és védelme érdekében a munkaárok csőzóna feletti részére a kitermelt föld kerül visszatöltésre, amennyiben a helyi osztályozás alapján megfelelő minőségű, tömöríthető és visszatöltésre alkalmas. A burkolat-helyreállítási munkák során a bontásból kikerülő anyagok közül az aszfalt hasznosítható újra megfelelő kivitelezési technológiával, az útalap rétegei megfelelő aprítást követően (alkalmas szemcseméretet a vonatkozó kiviteli tervekben kell meghatározni) talajcserként történő felhasználása)

-a megrendelővel történő kommunikációban és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie vállalkozónak, a szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozón történik és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra (zöldiroda elvének érvényesítése)

- foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv

- környezettudatos rendezvény-körülmények alkalmazása: (rendezvények, egyeztetések, megbeszélések során a papír alapú kellékek, meghívók, dokumentumok, nyomtatványok a lehető legszűkebb terjedelemben kerüljenek nyomtatásra és ezekhez is újrahasznosított alapanyag kerüljön felhasználásra, kétoldalas nyomtatásban.),

- esélytudatos kommunikáció alkalmazása: (a kivitelezéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és kommunikációban az esélytudatosságot igyekezni kell kifejezni, szegregáció közvetítése, csoportokra vonatkozó meglévő előítéletek növelése nem megengedett)

Továbbá a szerződés teljes időtartama alatt napi 8 órás munkarendben munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek alkalmazása szükséges. (Értékelési szempont, de min. 1 fő)

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

— A dokumentáció ára bruttóban értendő, az ÁFA értéke 27 %.

— A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő CIB Banknál vezetett 10700086-42689106-51100005 számú számlájára kell átutalni.

— Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a „Szennyvízhálózat - Kivitelezés” közleményt. Az átutalt tételekről ajánlatkérő automatikusan számlát állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló címére.

— Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike vagy az ajánlattevő ajánlatában megnevezett alvállalkozó vásárolja meg a dokumentációt.

— A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.

— A dokumentáció - előzetes bejelentkezést követően - az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával, munkanapokon 9.00-14.00 óra között (az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 és 11.00 óra között) személyesen átvehető az ajánlatkérő nevében eljáró Matrix Audit Kft. (4032. Debrecen, Poroszlay u. 27.) irodájában.

— Amennyiben ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, a Kbt. 50. § (3) bekezdése az irányadó. A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át nem ruházható.

— A zöld szempontokat figyelembe véve, Ajánlatkérő a teljes közbeszerzési dokumentációt elektronikus adathordozón (DVD-n) bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2013-04-22 📅
A bontás helye: Miskolc Holding Zrt. 3530 Miskolc. Hunyadi u. 5. 1. em. tárgyaló
Hely: Miskolc Holding Zrt. 3530 Miskolc. Hunyadi u. 5. 1. em. tárgyaló
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§-a szerint.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Egyösszegű Ajánlati ár (nettó HUF) (70)
2. Vállalt jótállás (hónap) (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) (10)
3. A szerződés teljes időtartama alatt foglalkoztatott munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek száma (napi 8 órás munkarendben)(minimum 1 fő, maximum 5 fő) (3)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15935
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Kriza Ákos polgármester
Név: Matrix Audit Kft.
Postacím: Poroszlay u. 27.
Postai város: Debrecen
Postai irányítószám: 4032
Kapcsolattartó pont: Bacskay Krisztina
Telefon: +36 52502553 📞
E-mail: b.krisztina@matrixaudit.hu 📧
Fax: +36 52502557 📠
Név: Miskolc Holding Zrt.
Postacím: Hunyadi u. 5. 1. em. Közbeszerzési iroda
Postai irányítószám: 3530
Kapcsolattartó pont: Dr. Kőrősi Andrea
Telefon: +36 46516434 📞
E-mail: korosi.andrea@miskolcholding.hu 📧
Fax: +36 46516451 📠
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
További információk

VI.3).1. Ajánlati Biztosíték:

Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege: 8 000 000 HUF; azaz nyolcmillió Forint.

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással Ajánlatkérő CIB Banknál vezetett 10700086-42689106-51100005 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével.

Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség lejártát követő 1. munkanapig.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazolni kell, az ajánlat részeként benyújtandó:

- az átutalást igazoló dokumentummal (másolatban), vagy

- a bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

Az ajánlati biztosíték összege a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdése szerint jár vissza.

VI.3).2. Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás

A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.

Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez az ajánlattevők számára.

VI.3).3. Ajánlatok benyújtása:

- Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 4 (1 eredeti, 3 másolati) példányonként külön fűzve, nyomtatott példányban, továbbá a 4/2011. Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel - 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve) kell benyújtani.

A példányokon meg kell jelölni, hogy „eredeti” illetve „másolat”. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít mértékadónak.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elektronikus adathordozón beadott dokumentumok mindenben megegyeznek a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal.

- Az ajánlatok benyújtásának helye: Miskolc Holding Zrt. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. 1. em. Közbeszerzési iroda

- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( p. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot, az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra.

- A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat kivitelezés - „Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése” valamint „Nem bontható fel az ajánlat bontási ülés kezdete előtt!”

VI.3).4. Az ajánlatok értékelése:

Részszempontonként adható pontszám: 1 - 100. A pontozás két tizedes jegy pontossággal történik.

1. részszempont: Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű ajánlati árra a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A fejezet 1. pont ba) alpont szerinti relatív értékelési módszer, a "fordított arányosítás" módszere:

P= A legjobb/A vizsgált * (P max-P min) + P min

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa (100 pont)

Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont)

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont Vállalt jótállás (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap) esetén: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával. Minimum 12 hónap, maximum 36 hónap jótállási időszak vállalható, a 36 hónap feletti vállalások nem kerülnek többlet pontozásra.

A pontszámítás módszere:

— ha A = 12 hónap P = 1,

— ha A ≥ 36 hónap P = 100,

— ha 12 hónap < A < 36 hónap: P = ((A-12) / (36-12)) * (P max-P min) + 1,

A: a vállalt jótállás mértéke [hónap]

3. részszempont: A szerződés teljes időtartama alatt foglalkoztatott munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek száma (napi 8 órás munkarendben) (minimum 1 fő, maximum 5 fő) esetén: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.6.1.) III.B fejezet 2. pontja szerinti folytonos hasznossági függvény alkalmazásával, (napi 8 órás munkarendben) minimum 1 fő, maximum 5 fő foglalkoztatása vállalható, az 5 fő feletti vállalások nem kerülnek többlet pontozásra.

— ha A = 1 fő P = 1,

— ha A ≥ 5 fő P = 100,

— ha 1 fő < A < 5 fő: P = ((A-1) / (5-1)) * (P max-P min) + 1,

A: a vállalt munkavállalók száma (fő)

VI.3).5. Irányadó idő:

Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3).6. Árfolyamok:

Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek referenciák esetében azok teljesítésének időpontjában, árbevételre vonatkozó adatok esetében az adott naptári év fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, referenciák esetében azok teljesítésének időpontjában, árbevételre vonatkozó adatok esetében az adott naptári év fordulónapján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.

VI.3).7. Tájékozódási kötelezettség:

Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

VI.3).8. Fordítás:

Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36. § (3). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

VI.3).9. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

VI.3).10. Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell :

- az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.

- Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

- A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

VI.3).11. Alvállalkozók megjelölése:

A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,

- b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. § rendelkezéseire.

VI.3).12.

Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek, az előírt vonatkozó jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, illetve azt a szerződés teljesítése során fenntartják. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést. Erről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell.

VI.3).13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy szerződéses feltételként előírásra került, hogy a szerződés teljesítésének ideje alatt szaktolmács folyamatos biztosítása ajánlattevő kötelezettsége és költsége, mely költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell, amennyiben az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.4. pontjában megjelölt szakemberek nem rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével.

VI.3).14. A megfelelő kivitelezési minőség biztosítása érdekében, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik tag) rendelkezzen mélyépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló akkreditált tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, vagy bármely EU tagállamban letelepedett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az ISO 9001 szabvány előírásaival egyenértékű és a projekt megvalósítása során működtetni tervezett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékaival.

VI.3).15. Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CAR-Contractors'ALL Risk, vagyon és felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a felelősségbiztosítás tekintetében a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum

150 000 000 HUF/év és minimum 75 000 000 HUF/káreseményenként

Megkötésre, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésre vonatkozóan az ajánlattevőknek - nyertességük esetére vonatkozó szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban. A nyilatkozatnak minden esetben tartalmaznia kell az értékhatárokat és azt is, hogy vagyon és felelősségbiztosításra szól.

VI.3).16. Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.

VI.3).17. A szerződéskötés időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól

számított 11. nap.

VI.3).18. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

VI.3).19.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan.

VI.3).20.Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan.

VI.3).21.Ajánlattevőnek cégszerűen kell nyilatkoznia a dokumentációmellékleteként szereplő szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan.

VI.3).22. Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

VI.3).23. Ajánlatkérő rögzíti, hogy ha több ajánlatnak azonos a Kbt. 72. § (1) bekezdés szerinti összpontszáma, úgy az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Kbt. 72. § (2) és (3) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés alapján határozza meg.

VI.3).24. A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P.2. pont, P.3. pont,

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1. pont, M.2 pont, M.3 pont, M.4 pont M.5 pont

VI.3).25. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbi dokumentumokat

a) eredeti vagy hiteles másolatban kéri benyújtani:

— felolvasólap,

— ajánlati nyilatkozat és függeléke,

— adott esetben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kezességvállalásról szóló nyilatkozat,

— adott esetben közös ajánlattétel esetén a cégszerűen aláírt együttműködési megállapodás.

b) eredetiben kéri benyújtani:

— az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum (bankgarancia, illetve a készfizető kezesi kötelezvény).

VI.3).26. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828592 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2013/S 049-079521 (2013-03-07)

További információk (2013-05-14)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-05-14 📅
Benyújtási határidő: 2013-06-10 📅
Közzététel dátuma: 2013-05-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 094-158994
Hirdetményre hivatkozik: 2013/S 49-079521
HL-S szám: 94
Forrás: OJS 2013/S 094-158994 (2013-05-14)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2013-11-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 504 690 622 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2013-11-13 📅
Közzététel dátuma: 2013-11-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2013/S 223-387683
HL-S szám: 223
További információk

A nyertes ajánlattevő: Ajánlattevő neve: Colas Alterra Zrt. Címe: 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2–4. kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése: nem tartozik a törvény hatálya alá. Ajánlattevők adatai: 1. Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft. Címe: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150. 2. Ajánlattevő neve: Colas Alterra Zrt. Címe: 2040 Budaörs, Piktortégla utca 2–4. 2. Ajánlattevő neve: Signum Alfa Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Címe: 1047 Budapest, Fóti út 56.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Egyösszegű Ajánlati ár (nettó HUF). (70)
2. Vállalt jótállás (hónap) (minimum 12 hónap, maximum 36 hónap). (10)
3. A szerződés teljes időtartama alatt (a szerződés teljes időtartamára vetítve átlagosan) foglalkoztatott munkanélküliek vagy tartósan munkanélküliek száma (napi 8 órás munkarendben; minimum 1 fő, maximum 5 fő). (3)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2013-10-16 📅
Név: Colas Alterra Zrt.
Postacím: Piktortégla utca 2–4.
Postai város: Budaörs
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Kriza Ákos, polgármester

Hivatkozás
Azonosítók
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2013/S 94-158994

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Telefon: +36 18828594 📞
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2013/S 223-387683 (2013-11-13)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (18 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (14)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (8)

Csővezeték- és kábelfektetés járulékos munkája (3)

Szennyvízcsatorna építése (2)