Vállalkozási szerződés

Mennyiség vagy érték

Szakmai és egyéb nyomtatványok nyomdai előállítása, nyomdai kivitelezése és szállítása mintegy 63 féle nyomtatványra vonatkozóan. A nyomtatványfajták részletezését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. A szerződés teljesítésének időtartama alatt a tényleges megrendelés nagysága a táblázatban meghatározott mennyiségektől - összetételi és mennyiségi vonatkozásban is - +30 %-kal eltérhet. Az eltérés a szerződés főösszegét is érintheti.

További információk

1. Az ajánlat benyújtásának feltétele az Ajánlati dokumentáció átvétele. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

A dokumentáció átvehető az ajánlati felhívás közzétételének napjától az ajánlattétel határidejének lejártáig, munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9.00-10.00 óráig. Ha a Dokumentáció megküldését kérik (elektronikusan is), az Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdés szerint 2 munkanapon belül teljesíti, az ellenérték igazolt befizetése esetén.

3. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.

4. Az ajánlattal kapcsolatos formai követelmények az ajánlati dokumentációban kerülnek meghatározásra.

5. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű felelős fordítása is benyújtandó.

6. A Kbt. 45. § (3) bekezdésére tekintettel bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében — az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Az Ajánlatkérő a választ - a Kbt. 45. § (3) bekezdésére is figyelemmel - az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 6. napig írásban megadja.

7. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, folyamatos oldalszámozással, tartalomjegyzékkel ellátva, kötött vagy fűzött formában, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani megjelölve az eredeti és másolati példányt, továbbá 1 példány elektronikus adathordozón kell benyújtani. Az ajánlatok elektronikus adathordozón benyújtott példánya tekintetében ajánlatkérő előírja, hogy azt jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható (pl. pdf file-ban) kell elkészíteni. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

8. Az ajánlatot írásban és zártan kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni:

„Szakmai és egyéb nyomtatványok előállítása, nyomdai kivitelezése és szállítása”

„Iktatóban és határidő előtt felbontani tilos”

9. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az "Eredeti" jelzéssel ellátott példány tekintendő érvényesnek.

10. Az ajánlati adatlapon (felolvasólapon) közölni kell az ajánlatok felbontásakor az alábbi adatokat a Kbt. 62. § (3) bek. szerint:

— Ajánlattevők neve, székhelye,

— Beszerzés tárgya,

— Összesített nettó ajánlati ár.

11. A szerződés teljesítése során az Ajánlattevő alvállalkozó közreműködését igénybe veheti, annak szerződéses feladatok végrehajtásában végzett tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik.

12. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. (2004. évi XXXIV. tv. 4. §) alapján, milyen vállalkozásnak minősül.

13. Az Ajánlatkérőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézménynél rendelkezik bankszámlával.

14. Az ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a szállítási költségeket a megjelölt szállítási címekre történő kiszállítással kalkulálva, ezen felül más költség semmilyen jogcímen nem számítható fel.

15. ) Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy ő és a feladat teljesítésébe bevont valamennyi szakember az adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályokat betartja.

16.) Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő személyekért sajátjaként felel.

17.) Az ajánlat, az ajánlati felhívás, valamint a Dokumentáció a megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

18. Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a nevében-, alkalmazottjaként-, vagy a vele kötött megbízási, vállalkozói szerződés alapján nem jár el az, aki gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el,és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

19. Az Ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a dokumentációban szereplő szerződéstervezetet elfogadja.

20. Az Ajánlatkérő a Kbt. 67. § meghatározottak alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

21. Ajánlatkérő - a Kbt. 130. § előírtakra is figyelemmel - kedvezőbb fizetési feltételt elfogad, mint a szerződéstervezetben és a dokumentációban meg van határozva, ez azonban nem bírálati szempont.

22. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

23. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a Kbt. 83. § (4) bekezdésére tekintettel állapította meg.

24. Az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: az ajánlati kötöttség időtartamán belül, az ajánlatok elbírálását, és az NFM jóváhagyást követően azonnal a Kbt. 77. §-ában foglaltak szerint.

25. Szerződéskötés tervezett időpontja: az az írásbeli összegezés megküldését követő 10 napos időtartam lejártát követően a Kbt. 124. § (5) bekezdés szerint.

26. Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben a második legkedvezőbb Ajánlattevőt az eredményhirdetéskor megnevezi.

27. Az ajánlatnak - az aláírásra jogosult személyek ellenőrzése céljából - tartalmaznia kell az ajánlattevő, az ajánlatban megjelölt - 10% fölötti - alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) alábbi iratait:

— amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban - az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az esetleges változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásának igazolását (egyszerű másolat), továbbá a változásbejegyzési kérelem másolatát, továbbá

— a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy a Ctv. 9. § szerinti aláírás mintáinak egyszerű másolatát.

A 10 % fölötti alvállalkozónak a jelen pont szerinti iratokat abban az esetben kell benyújtania, ha az ajánlatban olyan irat kerül benyújtásra, amely a 10 % fölötti alvállalkozó saját nyilatkozatának minősül.

28. Az ajánlatban meg kell jelölni

— a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont]

- az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont], továbbá a tíz százalék fölötti alvállalkozó közreműködését a közbeszerzésben.

29. Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek önállóan, vagy más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodva kíván megfelelni.

Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitására is támaszkodik, úgy ezt a szervezetet az ajánlatban meg kell jelölni és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá ezen szervezetnek a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

30. Más szervezet kapacitására történő támaszkodás esetén ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a)-c) pontjai tekintetében.

31. Közös ajánlattétel esetén gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén együttműködési (konzorciumi) megállapodást kell kötni, amelyben meg kell jelölni a vezető céget, kapcsolattartót, továbbá rögzíteni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását. Az együttműködési (konzorciumi) megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy a szerződés teljesítése során ki milyen feladatot lát el, milyen kötelezettséget teljesít, mikor szűnik meg a szerződés, illetőleg a szerződés megszűnését követően a jótállási, szavatossági jogok az egyes feladatok, kötelezettségek tekintetében mely ajánlattevőt terhelik. [Kbt. 25. § - 26. §] Közös ajánlattétel esetén ajánlatkérő a közös ajánlattevők alkalmasságát a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint vizsgálja.

32. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Ajánlatkérési dokumentáció „A” és „B” mellékletei)

33. A Kbt. 80. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.

34. A 310/2011. (XII.23.) Korm rendelet 20. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki alkalmassági feltételek és igazolás módjuk a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

35.) A termékek mennyiségét, azok ellenértékét, a teljesítés helyét és határidejét a Szerződés elválaszthatatlan részét képező egyedi megrendelések tartalmazzák.

36.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jogszabályi változások következtében, a jelenleg alkalmazott egyes nyomtatványok legyártása szükségtelenné válhat, illetve az ajánlatkérési dokumentációban meghatározottakon kívül új nyomtatványok kivitelezésének igénye is felmerülhet. Az új nyomtatványok árának kialakítása a hozzá terjedelemben, műszaki tartalomban, valamint példányszámban legközelebb álló nyomtatvány ajánlati ára alapján történik.

37.) Az árajánlat alapját képező nyomtatványokat a következők szerint lehet megtekinteni:

A kiegészítő tájékoztatás keretén belül (nem konzultációs jelleggel) az elkészítendő nyomtatványok, megtekinthetők a felhívás feladását követő 20. munkanapon a NAV KH Nyomtatvány Raktárában, 1097 Budapest, Gyáli út 31. II. épület 10-15 óra között.

A megtekintéshez, a raktárba történő belépéshez előzetesen a felhívás feladását követő 16. munkanapig regisztrálni kell a Közbeszerzési Főosztály kh.kf@nav.gov.hu e-mail címén. Az előzetes regisztráció a megtekintés feltétele.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdése, vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdése d)-e) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. Nem lehet ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó ajánlattevő.

Gazdasági és pénzügyi helyzet

a) valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének igazolását eredeti, vagy egyszerű másolatban az Ajánlattevő fizetőképességének megállapítására az alábbi tartalommal:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

a) számláján vagy számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt 15 napot meghaladó sorban állás, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].

Műszaki és szakmai képességek

a) az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 év (2010-2011-2012) közbeszerzés tárgya szerinti (szakmai és egyéb nyomtatványok előállítása, nyomdai kivitelezése, szállítása) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített munkáinak (referenciáinak) ismertetését, figyelemmel a műszaki leírásban megadott nyomtatvány típusokra az alábbi tartalommal:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

a) az eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 évben (2010-2011-2012) nem rendelkezik évente legalább nettó 30 000 000 HUF értékű szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti (szakmai és egyéb nyomtatványok előállítása, nyomdai kivitelezése és szállítása) referenciával [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pont].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 55. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben előírtak szerint.

Kauciók és garanciák

A feladat teljesítése során a szerződéstervezetben meghatározottak szerint késedelmi és hibás teljesítési kötbér (az adott megrendelés értékének 0,5 %-a naponta), meghiúsulási kötbér (a fennmaradó szerződéses érték 25 %-a) megfizetését vonja maga után.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre

A teljesítés ellenértékének kiegyenlítése forintban, az Ajánlattevő által kiállított számla alapján, a szerződésben meghatározott feltételek szerint a Kbt. 130-131. §-ainak figyelembevételével történik.

Method of payment for documents

A fizetés feltételei és módja: Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01454062 számú számlájára történt 30 000 HUF + 27 % áfa összegnek „Szakmai és egyéb nyomtatványok előállítása, nyomdai kivitelezése és szállítása” megjelöléssel - a befizetését igazoló okmány eredeti példányának bemutatása ellenében az A melléklet II). pontban megjelölt címen. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció árának készpénzben történő befizetésére nincs lehetőség. Az ajánlatkérési dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére a Kbt. 52. § (2) bekezdésben foglaltakat kivéve nincs lehetőség.