Balatoni kiemelt üdülőkörzetben Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyörgy vasútállomások felvételi épületeinek felújítása vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003

Mennyiség vagy érték

Balatoni kiemelt üdülőkörzetben Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyögy vasútállomások felvételi épületeinek felújítása vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003I. rész: „Keszthely állomás épület és környezete rekonstrukciója” vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003Meglévő állapotAlapadatokA beruházással érintett telkek:8360 Keszthely, Mártírok útja 8.297/1 hrsz. 64 817 m², ebből érintett a felvételi épület és környezete 1 800 m²916/2 hrsz. az épület előtti közút, ebből érintett 30 m² a felvételi épület előtti útkanyarulatbanTervezett építési, felújítási, átalakítási munkák:Épület felújítás, helyreállítás, átalakítás: 297/1 hrsz. telken álló földszint + 1 emeletes lapostetős felvételi épület és a csatlakozó fedett nyitott nyári váró komplex felújítása, helyreállítása, átalakítása a szükséges bontásokkal a tervek szerinti alaprajzi átalakításokkal, teljes homlokzat és tetőfelület felújítással, komplett homlokzati nyílászáró cserével, teljes belső építőmesteri, szakipari és belsőépítészeti felújítással-helyreállítással, komplett épületgépészeti rendszerek cseréjével ill. kiépítésével, komplett épületvillamossági rendszerek cseréjével, ill. kiépítésével beleértve az erős és gyengeáramú hálózatokat az utastájékoztatás komplett cseréjét és az üzemi rendszerek szükséges átépítését. Az emeleti rész belső átalakítása felújítása nem tárgya az építési feladatnak, a belső területen csak tisztasági festés és a homlokzati és tető felújítás által generált javítások történnek meg.Területadatok:földszinti épületrészek hasznos alapterület: 505 m²emelet hasznos alapterület (csak részlegesen érintett): 260 m²fedett-nyitott terek (nyári váró) bruttó terület: 355 m²lapostetők bruttó területe: 1 055 m²Környezetrendezési munkák:297/1 hrsz. telken a felvételi épület környezetében (érintett terület: 760 m²) részleges útburkolat és szegély csere, akadálymentes parkoló kialakítása, járdaburkolat csere növénykazetták létesítésével, utcabútorozással, növényzet telepítéssel és kertépítéssel a szükséges alépítményekkel és közműépítési munkákkal. A vágányok közötti utasperonon utcabútorozás, információs táblák elhelyezése.916/2 hrsz. közút épület előtti részén (érintett terület: 30 m²) részleges útburkolat és szegély csere.A megvalósításhoz szükséges minden további terv elkészítése és azok engedélyeztetése, valamint engedély beszerzése így különösen az organizációs terv (a Megrendelő által biztosított vasútorganizációs tervvel ill. az ideiglenes vasútüzemi létesítmények tervével összhangban), a szükséges gyártmánytervek, fedvény tervek, megvalósulási tervek elkészítése, a munkakezdési engedély, út és járdabontási engedélyek, közterület-foglalási engedélyek, felvonulási épületek engedélyeztetése, a megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése -, a Szakhatóságok és MÁV által előírt szakfelügyelet megrendelése és biztosítása, a folyamatos üzemhez szükséges ideiglenes létesítmények/helyiségek kialakítása és elbontása, ideiglenes közművek kiépítése, fenntartása és bontása, ideiglenes közmű rákötési engedélyek, a Létesítmény mérőberendezéseinek ügyintézése és beszerelése, a költözések során keletkező hulladék elszállítása, valamint a jogerős végleges használatbavételi engedély megszerzése a Megrendelő nevében a Vállalkozó feladata.Vállalkozó feladata szükség esetén az építési engedély módosítása olyan ütemezéssel, hogy a végszámla benyújtásáig az ideiglenes konténerekbe kitelepített üzemi, utasforgalmi funkciók felvételi épületbe történő visszatelepítése megtörténjen, a környezet rendezése is befejeződhessen.A kivitelezés teljes időtartama alatt a folyamatos vasútüzemet biztosítani kell a szükséges ideiglenes létesítmények kiépítésével és fenntartásával.Az árazatlan költségvetési kiírásban megnevezett anyagokkal, építési termékekkel egyenértékűek megajánlhatóak, de alacsonyabb színvonalú nem. (A kiírt anyagok gyártmánya, típusa a kiíró szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb berendezésekkel, anyagokkal is!) Ez esetben ajánlattevőnek jeleznie kell a költségvetésben (meghagyva az eredeti sort, nulla mennyiséggel szerepeltetve, alá egy új sor beszúrásával dőlt vagy vastag betűvel beleírva a megajánlandó építési termékeket, anyagokat, berendezéseket) a típusmódosulást. Az árazatlan költségvetési kiírásban konkrét gyártmánnyal, típussal megnevezett anyagokkal egyenértékűnek, azaz minőségben és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkezőnek tekinti Ajánlatkérő a megajánlott építési terméket, berendezést, illetve anyagot, amennyiben az az adott gyártmány, típus kapcsán az árazatlan költségvetésben és a műszaki leírásban megfogalmazott minőségi, műszaki paraméterekkel, azaz elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkezik. Nyertesség esetén ajánlattevő az ajánlatában megnevezett építési termékeket, anyagokat, berendezéseket köteles beépíteni. Az előbb részletezettek szerinti anyag-, berendezés módosításon kívül az ajánlattevő nem jogosult az árazatlan költségvetés munkanemeinek és tételeinek módosítására.A terven szereplő termékek, anyagok és műszaki megoldások kizárólag azokkal esztétikai és műszaki tulajdonságaiban azonos termékekkel és műszaki megoldásokkal válthatók ki. A kiváltásuk esetén azonban minden látszó elem, burkolat, szerelvény, berendezés stb. esetében a javasolt terméket be kell mutatni és a tervező és az Ajánlatkérő részéről eljáró tervjóváhagyó által jóváhagyatni.II. rész: „Tapolcai vasútállomás felvételi épület műemléki igényű felújítása” vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003Meglévő állapotAlapadatokA beruházással érintett telkek:8300 Tapolca, Vasút u. 6.1696 hrsz. 152 868 m2 MÁV terület, ebből érintett a felvételi épület és környezete valamint a vágányok közötti utasperon területe1577/5 hrsz. közterület, ebből érintett a felvételi épület előtti közvetlen környezet1614/7 hrsz. közterület, ebből érintett a felvételi épület előtti közvetlen környezet1576 hrsz. MÁV terület, ebből érintett a felvételi épület közvetlen környezeteTervezett építési, felújítási, átalakítási (bontási) munkák:Épületrész bontások: a felvételi épület északnyugati földszintes szárnyának teljes elbontása alépítményekkel együtt (bruttó 370 m²), az épület délnyugati homlokzata előtt húzódó vasbeton előtető teljes elbontása (bruttó 250 m²) a forgalmi épület északnyugati 3 m-es sávjának elbontása (bruttó 33 m²).Épület felújítás, helyreállítás, átalakítás: 1696 hrsz. telken álló földszint + 1 emeletes magastetős megmaradó felvételi épületrész komplex felújítása, helyreállítása, átalakítása a szükséges bontásokkal a tervek szerinti alaprajzi átalakításokkal, szükség szerinti födémcserékkel, teljes homlokzat és tetőfelület felújítással, komplett homlokzati nyílászáró cserével, teljes belső építőmesteri, szakipari és belsőépítészeti felújítással-helyreállítással, komplett épületgépészeti rendszerek cseréjével ill. kiépítésével, komplett épületvillamossági rendszerek cseréjével, ill. kiépítésével beleértve az erős és gyengeáramú hálózatokat az utastájékoztatás komplett cseréjét és az üzemi rendszerek szükséges átépítését. Az épület vágány felőli homlokzatához csatlakozó faszerkezetű fedett-nyitott perontető építése, a forgalmi épület megmaradó részének lezárása északnyugat felől.Területadatok:felvételi épület (fszt+em) hasznos alapterület: 443 m²felvételi épület előtető bruttó alapterület: 185 m²Új építmény építése: 1696 hrsz. telken földszintes acélszerkezetű fedett kerékpártárolók építése (2 db) al- és felépítménnyel együtt kompletten összesen bruttó 104 m²-es alapterülettel (térkő burkolata a környezetrendezési munkákban szerepeltetve).Környezetrendezési munkák:1696 hrsz. telken a felvételi épület környezetében (érintett terület: 1050 m²) részleges útburkolat és szegély csere, K+R akadálymentes parkoló kialakítása, térburkolat készítése, növénykazetták létesítése, utcabútorozás, növényzet telepítés és kertépítés a szükséges alépítményekkel és közműépítési munkákkal. A vágányok közötti utasperonon utcabútorozás, információs táblák elhelyezése a szükséges alépítményekkel.1577/5 hrsz. közterületen a felvételi épület előtti sávban (érintett terület: 40 m²) részleges útburkolat és szegély csere, járdaburkolat csere a szükséges kiegészítőkkel, alépítményekkel és közműépítési munkákkal.1614/7 hrsz. közterületen a felvételi épület előtti sávban (érintett terület: 210 m²) részleges útburkolat és szegély csere, K+R, akadálymentes parkoló és taxi megállóhely kialakítása, járdaburkolat csere a szükséges kiegészítőkkel, alépítményekkel és közműépítési munkákkal.1576 hrsz. telken a felvételi épület előtti sávban (érintett terület: 35 m²) részleges útburkolat és szegély csere, járdaburkolat csere a szükséges kiegészítőkkel, alépítményekkel és közműépítési munkákkal.A megvalósításhoz szükséges minden további terv elkészítése és azok engedélyeztetése, valamint engedély beszerzése így különösen az organizációs terv (a Megrendelő által biztosított vasútorganizációs tervvel ill. az ideiglenes vasútüzemi létesítmények tervével összhangban), a szükséges gyártmánytervek, fedvény tervek, megvalósulási tervek elkészítése, a munkakezdési engedély, út és járdabontási engedélyek, közterület-foglalási engedélyek, felvonulási épületek engedélyeztetése, a megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése –, a Szakhatóságok és MÁV által előírt szakfelügyelet megrendelése és biztosítása, a folyamatos üzemhez szükséges ideiglenes létesítmények/helyiségek kialakítása és elbontása, ideiglenes közművek kiépítése, fenntartása és bontása, ideiglenes közmű rákötési engedélyek, a Létesítmény mérőberendezéseinek ügyintézése és beszerelése, a költözések során keletkező hulladék elszállítása, valamint a jogerős végleges használatbavételi engedély megszerzése a Megrendelő nevében a Vállalkozó feladata.Vállalkozó feladata szükség esetén az építési engedély módosítása olyan ütemezéssel, hogy a végszámla benyújtásáig az ideiglenes konténerekbe kitelepített üzemi, utasforgalmi funkciók felvételi épületbe történő visszatelepítése megtörténjen, a környezet rendezése is befejeződhessen.A kivitelezés teljes időtartama alatt a folyamatos vasútüzemet biztosítani kell a szükséges ideiglenes létesítmények (utasforgalmi és üzemi) kiépítésével és fenntartásával.Az árazatlan költségvetési kiírásban megnevezett anyagokkal, építési termékekkel egyenértékűek megajánlhatóak, de alacsonyabb színvonalú nem. (A kiírt anyagok gyártmánya, típusa a kiíró szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb berendezésekkel, anyagokkal is!) Ez esetben ajánlattevőnek jeleznie kell a költségvetésben (meghagyva az eredeti sort, nulla mennyiséggel szerepeltetve, alá egy új sor beszúrásával dőlt vagy vastag betűvel beleírva a megajánlandó építési termékeket, anyagokat, berendezéseket) a típusmódosulást. Az árazatlan költségvetési kiírásban konkrét gyártmánnyal, típussal megnevezett anyagokkal egyenértékűnek, azaz minőségben és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkezőnek tekinti Ajánlatkérő a megajánlott építési terméket, berendezést, illetve anyagot, amennyiben az az adott gyártmány, típus kapcsán az árazatlan költségvetésben és a műszaki leírásban megfogalmazott minőségi, műszaki paraméterekkel, azaz elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkezik. Nyertesség esetén ajánlattevő az ajánlatában megnevezett építési termékeket, anyagokat, berendezéseket köteles beépíteni. Az előbb részletezettek szerinti anyag-, berendezés módosításon kívül az ajánlattevő nem jogosult az árazatlan költségvetés munkanemeinek és tételeinek módosítására.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az épületben minden nyílászárót, azok szerelvényeit, és a homlokzatképzés részleteit a tervező és az Ajánlatkérő által jóváhagyott gyártmánytervek alapján lehetséges beépíteni. A terven szereplő termékek, anyagok és műszaki megoldások kizárólag azokkal esztétikai és műszaki tulajdonságaiban azonos termékekkel és műszaki megoldásokkal válthatók ki. A kiváltásuk esetén azonban minden látszó elem, burkolat, szerelvény, berendezés stb. esetében a javasolt terméket be kell mutatni és a tervező és az Ajánlatkérő részéről eljáró tervjóváhagyó által jóváhagyatni.III. rész: „Balatonszentgyörgy állomási épületek és környezetük felújítása, felvételi épület műemléki igényű rekonstrukciója” vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 valamint DDOP-5.1.2./B-11-2012-0001 a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében” című projekt.Meglévő állapotAlapadatokA beruházással érintett telkek:8710 Balatonszentgyörgy, Vasút u. 9.546/4 hrsz. 13 026 m², ebből érintett a helyi védelem alatt álló vasúti felvételi épület és a laktanya épület valamint környezete546/3 hrsz., ebből érintett a vágányok közötti utasperon területe0122/2 hrsz., csak melléképület bontással érintettTervezett építési, felújítási, átalakítási (bontási) munkák:Épületbontások: a felújítandó épületek közvetlen környezetében az 546/4 hrsz. és 0122/2 hrsz. telkeken álló földszintes melléképületek (7 db) és pince (1 db) elbontása alépítményekkel együtt összesen 725 lm³Épület felújítás, helyreállítás, átalakítás: 546/4 hrsz. telken álló földszint + 1 emeletes magastetős felvételi épület a csatlakozó fedett nyitott perontetővel és a tőle északkeletre álló földszint + 1 emeletes laktanya épület komplex felújítása, helyreállítása, átalakítása a szükséges bontásokkal a tervek szerinti alaprajzi átalakításokkal, szükség szerinti födémcserékkel, teljes homlokzat és tetőfelület felújítással, komplett homlokzati nyílászáró cserével, teljes belső építőmesteri, szakipari és belsőépítészeti felújítással-helyreállítással, komplett épületgépészeti rendszerek cseréjével ill. kiépítésével, komplett épületvillamossági rendszerek cseréjével, ill. kiépítésével beleértve az erős és gyengeáramú hálózatokat az utastájékoztatás komplett cseréjét és az üzemi rendszerek szükséges átépítését.Területadatok:felvételi épület (fszt+em) hasznos alapterület: 730 m²felvételi épület perontető bruttó alapterület: 405 m²laktanya épület (fszt+em) hasznos alapterület: 420 m²Új építmény építése:546/4 hrsz. telken földszintes, acélszerkezetű, fedett-nyitott kerékpártároló épület építése bruttó 75 m²-es alapterülettel.Környezetrendezési munkák:546/4 hrsz. telken a felvételi épület környezetében (érintett terület: 2 800 m²) részleges útburkolat és szegély csere, buszmegálló kialakítása, parkolók és akadálymentes parkoló kialakítása, járdaburkolat csere, növénykazetták létesítése, utcabútorozás, növényzet telepítés és kertépítés a szükséges alépítményekkel és közműépítési munkákkal, részlegesen földbe süllyesztett tüzivíztározó létesítéssel.546/3 hrsz. telken a vágányok közötti utasperonon utcabútorozás, információs táblák elhelyezése.A megvalósításhoz szükséges minden további terv elkészítése és azok engedélyeztetése, valamint engedély beszerzése így különösen az organizációs terv (a Megrendelő által biztosított vasútorganizációs tervvel ill. az ideiglenes vasútüzemi létesítmények tervével összhangban), a szükséges gyártmánytervek, fedvény tervek, megvalósulási tervek elkészítése, a munkakezdési engedély, út és járdabontási engedélyek, közterület-foglalási engedélyek, felvonulási épületek engedélyeztetése, a megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése –, a Szakhatóságok és MÁV által előírt szakfelügyelet megrendelése és biztosítása, a folyamatos üzemhez szükséges ideiglenes létesítmények/helyiségek kialakítása és elbontása, ideiglenes közművek kiépítése, fenntartása és bontása, ideiglenes közmű rákötési engedélyek, a Létesítmény mérőberendezéseinek ügyintézése és beszerelése, a költözések során keletkező hulladék elszállítása, valamint a jogerős végleges használatbavételi engedély megszerzése a Megrendelő nevében a Vállalkozó feladata.Vállalkozó feladata szükség esetén az építési engedély módosítása olyan ütemezéssel, hogy a végszámla benyújtásáig az ideiglenes konténerekbe kitelepített üzemi, utasforgalmi funkciók felvételi épületbe történő visszatelepítése megtörténjen, a környezet rendezése is befejeződhessen.A kivitelezés teljes időtartama alatt a folyamatos vasútüzemet biztosítani kell a szükséges ideiglenes létesítmények kiépítésével és fenntartásával.Az árazatlan költségvetési kiírásban megnevezett anyagokkal, építési termékekkel egyenértékűek megajánlhatóak, de alacsonyabb színvonalú nem. (A kiírt anyagok gyártmánya, típusa a kiíró szerinti ideális megoldást jelenti, de ajánlatot tenni lehet ezzel egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb berendezésekkel, anyagokkal is!) Ez esetben ajánlattevőnek jeleznie kell a költségvetésben (meghagyva az eredeti sort, nulla mennyiséggel szerepeltetve, alá egy új sor beszúrásával dőlt vagy vastag betűvel beleírva a megajánlandó építési termékeket, anyagokat, berendezéseket) a típusmódosulást. Az árazatlan költségvetési kiírásban konkrét gyártmánnyal, típussal megnevezett anyagokkal egyenértékűnek, azaz minőségben és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkezőnek tekinti Ajánlatkérő a megajánlott építési terméket, berendezést, illetve anyagot, amennyiben az az adott gyártmány, típus kapcsán az árazatlan költségvetésben és a műszaki leírásban megfogalmazott minőségi, műszaki paraméterekkel, azaz elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkezik. Nyertesség esetén ajánlattevő az ajánlatában megnevezett építési termékeket, anyagokat, berendezéseket köteles beépíteni. Az előbb részletezettek szerinti anyag-, berendezés módosításon kívül az ajánlattevő nem jogosult az árazatlan költségvetés munkanemeinek és tételeinek módosítására.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az épületben minden nyílászárót, azok szerelvényeit, és a homlokzatképzés részleteit a tervező és az Ajánlatkérő által jóváhagyott gyártmánytervek alapján lehetséges beépíteni. A terven szereplő termékek, anyagok és műszaki megoldások kizárólag azokkal esztétikai és műszaki tulajdonságaiban azonos termékekkel és műszaki megoldásokkal válthatók ki. A kiváltásuk esetén azonban minden látszó elem, burkolat, szerelvény, berendezés stb. esetében a javasolt terméket be kell mutatni és a tervező és az Ajánlatkérő részéről eljáró tervjóváhagyó által jóváhagyatni.A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.1 454 515 650

További információk

1. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdés szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni, a fizetési feltételeket a felhívás IV.3.3. pontja tartalmazza.

Személyes átvétel: az A/II. melléklet szerinti helyen, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 09:00 és 15:00 óra között, míg munkanapokon pénteken 09:00–12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08:00 és 10:00 óra között, vagy előzetes időpont-egyeztetés alapján.

Amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő nem személyesen kívánja átvenni, abban az esetben az a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti 2 munkanapos határidőben kerül megküldésre az ajánlattevő részére.

A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható.

Ajánlatkérő a Kbt. 42. § (4) bekezdésének megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ajánlati dokumentációt a módosított ajánlati felhívás hirdetményének megjelenését követően haladéktalanul és térítésmentesen bocsátja a dokumentációt már megvásárló ajánlattevők részére.

2. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Mindhárom rész tekintetében:

1-10

3. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.) 2) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Mindhárom rész tekintetében:

A pontszámok kiszámítása az 1. részszempont esetében fordított, a 2. részszempont esetén egyenes arányosítással történik, amely szerint részpontonként a legjobb ajánlattevő az adható legmagasabb pontszámot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva arányosan kerül megállapításra, de minden ajánlattevő legalább 1 pontot kap. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a 2. részszempont alapján ajánlattevő ajánlata nem lehet kisebb mint 0,1 % / nap, illetve 0,5 % / napot meghaladó ajánlat esetén ajánlattevő a 0,5 % / nap ajánlatnak megfelelő pontszámot adja.

4. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

[x] igen [ ] nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:

A III.2.2) pont P1. és P2., valamint a III.2.3) M1. és M2. és M3. pontjai szerinti követelmények szigorúbbak.

5. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [X] nem

6. Az ajánlatokat a Kbt. 61. § (1) bekezdés alapján írásban és zártan, 2 pld.-ban, amelyből 1 papír alapú eredeti példány, valamint 1 példányban a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példány (CD lemezen vagy DVD-n) is be kell adni, az ajánlattételi felhívásban („A” melléklet III. pont) megadott címre közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlatukban csatolni arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott eredeti ajánlat az elektronikus formában (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) benyújtott ajánlattal megegyezik. Az eredeti papír alapú és az elektronikus ajánlat közötti eltérés esetén az eredeti papír alapú az irányadó.

7. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattétevőket az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

8. A Kbt. 36.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.

9. Az ajánlatnak eredeti aláírt nyilatkozatban megtett felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint.

10. Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglaltakat (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell).

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 55. § (5) bekezdésére; az 55. § (6) bekezdés a)–b) pontjára, valamint a 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan. (A 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti formában)

11. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

12. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve az eredeti aláírt nyilatkozatban benyújtandó VI.3) 9) és 10) pontban írtak szerinti nyilatkozatot.

13. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat beadási módja megválasztásának kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlatot személyesen munkanapokon (hétfőtől péntekig) 09:00 és 15:00 óra között, vagy előzetesen egyeztetett időpontban, illetőleg az ajánlattételi határidő utolsó napján 08:00 és 10:00 óra között lehet leadni az A/III. melléklet szerinti helyen.

14. A papír alapon benyújtott ajánlatokkal szemben támasztott formai követelmények

— Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.

— Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

— Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

— Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

— az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz:

(i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre valójogosultsága; valamint

(ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”).

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) okiratot, mivel ez a Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján ingyenesen ellenőrizhető.

Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) – értelemszerűen – saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) szerinti okiratot,

Az (ii) pont vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőesetében az aláíró személy vonatkozásában – figyelemmel a Ctv. 9. §-ára – közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni.

Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott személy(ek)nek a képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást is szükséges csatolni.

— Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – a jelentkezés beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

15. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60. § (1) bekezdés).

16. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket, mely pozícióra kívánja megajánlani (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, s a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést. A nyertes ajánlattevő által a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2 a) pontban megjelölt szakemberei - mindhárom rész tekintetében – rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek megfelelő, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő 1 fő MV-Ép/A-MÉK - MV-É kategóriás építész, 1 fő MV-Ép/ÉG-MÉK - MV-ÉG kategóriás épületgépész, 1 fő MV-Ép/ÉV-MÉK - MV-ÉV kategóriás épületvillamossági, vagy azokkal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető.

A felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2 pont a) alpontjaiban előírt alkalmassági feltételeknek megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)–(6) bekezdése alapján. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága az illetékes Szakmai Kamara (MMK, MÉK) névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.

16.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és a felvilágosítás kérést. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást - nem biztosítja az újabb hiánypótlás lehetőségét - arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

17. A kivitelezéshez kapcsolódó vágányzári munkák tervezése és engedélyeztetése során be kell tartani az 1/2010. (MÁV Ért. 6.,02.26.) ÜÁVIGH számú, a kapacitáskorlátozásokat eredményező karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről szóló utasítást, melyet ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére a szerződéskötéssel egyidejűleg átad.

18. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy nyertessége esetében - a szerződéskötés időpontjára - az általa megajánlott ajánlati árral megegyező biztosítási értékű felelősségbiztosítási szerződést köt vagy a meglévő felelősségbiztosítását az általa megajánlott ajánlati árral megegyező összeg erejéig kiterjeszti. A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás teljes körű (valamennyi a tevékenységgel okozati összefüggésben álló kárra kiterjedő) legyen, összege legalább a szerződés szerinti, a tartalékkeret nettó összegével együtt számított nettó vállalkozási díj összege a szerződés teljes időtartamára, és legalább a tartalékkeret nettó összegével együtt számított nettó vállalkozási díj 30 %-a káreseményenként.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (7) bekezdése alapján helyszíni konzultációt tart az alábbiak szerint:

Találkozó:

— Tapolca MÁV Jegypénztár előterében, 15.10.2014. 11:00 órakor.

— Keszthely MÁV Jegypénztár előterében, 15.10.2014. 13:00 órakor.

— Balatonszentgyörgy MÁV Jegypénztár előterében, 15.10.2014. 15:00 órakor.

20. Az ajánlathoz csatolni kell

— részletes megvalósítási ütemtervet (Gantt diagram), melyben maghatározásra kerülnek azon műszaki teljesítések, határnapok, melyek a projekt mérföldköveit jelentik, illetve azok esetleges nem megfelelő időben való teljesülése a befejezési határidőt veszélyeztethetik, továbbá melyből egyértelműen előre prognosztizálhatóvá válik, hogy mely időpontokban, mely munkafolyamatokhoz kapcsolódóan van szüksége ajánlattevőnek olyan vasútüzemet érintő ajánlatkérői intézkedésekre, szakfelügyeletekre, melyeket a kivitelezés során ajánlattevő igényel. A megvalósítási ütemtervnek heti bontásban, munkanemenként kell tartalmaznia az elvégzendő feladatokat, bemutatva a munkafolyamatok egymásra épülését és összefüggéseit.

— a kivitelezés megvalósítására vonatkozó részletes organizációs tervet, összehangolva a vasútorganizációs tervfejezettel és a megvalósítási ütemtervvel, a folyamatokat részleteiben rögzítve. A részletes organizációs tervnek meg kell felelnie a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 10.1. pontjában előírtaknak és összhangban kell állnia az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsájtott vasútorganizációs tervfejezettel és Ajánlattevő megvalósítási ütemtervével. Az organizációs tervvel (amely tartalmazza az organizációs műleírást) kapcsolatos további részletes elvárást az ajánlati dokumentáció Specifikációja tartalmaz.

— fizetési ütemtervet, amellyel kapcsolatos követelmény, hogy a vállalkozási szerződés-tervezet 6. sz. melléklet szerinti, az I. rész és II. rész tekintetében 4 részszámlát és egy végszámlát, a III. rész tekintetében 5 részszámlát és egy végszámlát tartalmazhatja és összhangban kell állnia a bemutatásra kerülő megvalósítási ütemtervvel. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakkal összhangban az első részszámla kibocsátásának lehetőségét Ajánlatkérő az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén biztosítja, és Ajánlatkérő kiköti, hogy a végszámla összege mindhárom rész tekintetében minimum 10 %-a a teljes vállalkozási díjnak. Ezen túlmenően a részszámlák összegét Ajánlattevő határozza meg, összhangban a bemutatásra kerülő megvalósítási ütemtervvel.

Valamennyi fentiekben kért dokumentummal kapcsolatban a nyertes Ajánlattevő feladata az azokban foglaltak teljesítésére vonatkozó folyamatos - havi időközönkénti - beszámolási kötelezettsége Ajánlatkérő számára.

21. Ajánlattevőnek – közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek – és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak, az ajánlattevő részére kapacitást biztosító szervezet(ek)nek/személy(ek)nek azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) egyszerű másolati formában kell az ajánlathoz csatolni, akik az ajánlatot, az abban szereplő nyilatkozatokat aláírják. [Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevő), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az ajánlattevő részére kapacitást biztosító szervezet(ek)/személy(ek) cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell egyszerű másolati formában, melyen szerepelnie kell a meghatalmazott személy aláírásmintájának is.]

22. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti magyar nyelvű szakfordítás helyett a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő általi felelős magyar fordításban is benyújtható, ajánlatkérő azt is köteles elfogadni. Az idegen nyelvű okirat és annak magyar nyelvű fordítása esetében Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

23. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és a felvilágosítás kérést. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást - nem biztosítja az újabb hiánypótlás lehetőségét – arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

24. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

25. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó.

26. Idegen nyelvű okiratok: Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, be kell csatolni az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.

27. Amennyiben az alkalmasságot igazoló dokumentumok nem HUF adatokat tartalmaznak, ajánlatkérő a beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes HUF árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes HUF árfolyamot alkalmazza az alkalmassági feltételeknek való megfelelés elbírálása során. Ajánlattevők nyilatkozni kötelesek az átszámításnál alkalmazott árfolyamról.

28. A felhívás II.3. pontjában meghatározott teljesítés időtartama a szerződés megkötésétől számított 365. nap azzal, hogy a teljesítési határidő napja legkésőbb 2015. november 15. napja.

29. A jelen közbeszerzési eljárásban a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt a 2011. évi CVIII törvény (Kbt.) rendelkezései az irányadók, a megadott határidők - így az ajánlattételi határidő is - közép-európai idő (CET) szerint értendők.

Rövid leírás

III. rész: „Balatonszentgyörgy állomási épületek és környezetük felújítása, felvételi épület műemléki igényű rekonstrukciója” vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 valamint DDOP-5.1.2./B-11-2012-0001 a „Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében” című projekt.

A dokumentumok kifizetésének módja

A fenti összeg az ÁFA-t tartalmazza és abban az esetben, amennyiben mindhárom rész tekintetében ugyanazon ajánlattevővel köt az Ajánlatkérő szerződést kerül ezen nyertes ajánlattevő által megfizetésre. Egyébiránt az adott rész(ek) tekintetében kihirdetett nyertes ajánlattevő(k) által fizetendő összeg bruttó 50 000,-Ft részenként, amelyre mint nyertes ajánlattevő kihirdetésre került. A dokumentáció ellenértékének megfizetését átutalással kell teljesíteni a MÁV Zrt. Központi Főkönyvelőség Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10201006-50080399 számú bankszámlájára. (Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét „Balatoni kiemelt üdülőkörzetben vasútállomások felvételi épületeinek felújítása vállalkozási szerződés keretében. Projekt azonosító száma: KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003” fel kell tüntetni.) A befizetett tételekről ajánlatkérő számlát állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló címére