Független mérnök (műszaki ellenőr) kiválasztása Kaposvár, Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyörgy és Vác állomások épületeinek felújításához és helyreállításához a „MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen” elnevezésű KÖZOP 2.5.0-09.11-2013-0003 számú projekt kapcsán”

Mennyiség vagy érték

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében az alábbi részajánlat-tételi lehetőséget biztosítja:1. részajánlat: Független mérnöki tevékenység ellátása „Kaposvár állomás műemlék felvételi épület felújítása és helyreállítása” soránA kivitelezés során szükséges műszaki ellenőrök száma és jogosultságuk jellege:2 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri,2 fő ME - G. - épületgépész, műszaki ellenőri,2 fő ME - V. - épületvillamossági műszaki ellenőri,1 fő ME- HI. -TÉ hírközlési műszaki ellenőri.2. részajánlat: Független mérnöki tevékenység ellátása „Keszthely állomás épület és környezete rekonstrukciója” soránA kivitelezés során szükséges műszaki ellenőrök száma és jogosultságuk jellege:1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri,1 fő ME - G. - épületgépész, műszaki ellenőri,1 fő ME - V. - épületvillamossági műszaki ellenőri,1 fő ME- HI. -TÉ hírközlési műszaki ellenőri.3. részajánlat: Független mérnöki tevékenység ellátása „Tapolcai vasútállomás felvételi épület műemléki igényű felújítása” soránA kivitelezés során szükséges műszaki ellenőrök száma és jogosultságuk jellege:1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri,1 fő ME - G. - épületgépész, műszaki ellenőri,1 fő ME - V. - épületvillamossági műszaki ellenőri,1 fő ME- HI. -TÉ hírközlési műszaki ellenőri.4. részajánlat: Független mérnöki tevékenység ellátása „Balatonszentgyörgy állomási épületek és környezetük felújítása, felvételi épület műemléki igényű rekonstrukciója” soránA kivitelezés során szükséges műszaki ellenőrök száma és jogosultságuk jellege:1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri,1 fő ME - G. - épületgépész, műszaki ellenőri,1 fő ME - V. - épületvillamossági műszaki ellenőri,1 fő ME- HI. -TÉ hírközlési műszaki ellenőri.5. részajánlat: Független mérnöki tevékenység „Vác vasútállomás felvételi épületében Kormányablak kialakítása” soránA kivitelezés során szükséges műszaki ellenőrök száma és jogosultságuk jellege:1 fő ME - É. - magasépítési műszaki ellenőri,1 fő ME - G. - épületgépész, műszaki ellenőri,1 fő ME - V. - épületvillamossági műszaki ellenőri,1 fő ME- HI. -TÉ hírközlési műszaki ellenőri.Fenti szakembereknek legkésőbb a szerződés megkötéséig rendelkezniük kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékén a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépéséig kiadott engedélyek vonatkozásában a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, azt követően a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőri jogosultsággal/ jogosultságokkal.A szakembereknek a fenti jogosultságok tekintetében a szerződés teljesítése során folyamatosan aktív státusszal kell rendelkezniük.Egy részajánlaton belül ugyanazon személy maximum 2 fent megjelölt műszaki ellenőri szakértelem vonatkozásában ajánlatható meg, azaz a szerződés megkötésekor maximum két kamarai jogosultságot igazolhat.A mérnöki/műszaki ellenőri tevékenység részletes leírását az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

További információk

1. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást külön jogszbályban (4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet) előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le, így a Kbt. 83. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő az ajánlati kötöttséget 60 (hatvan) napban határozza meg.

2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

3. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja.

4. Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint adja meg.

5. A Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

6. A Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

7. A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen ajánlati felhívásban megadott címre (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Beszerzési Szervezet Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60. III. emelet 301. iroda) közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A kézbesítés késedelméből, nem megfelelőségéből származó felelősség ajánlattevőt terheli.

8. Az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció és az ajánlatkérő jelen ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt kapcsolattartójától történő átvétele (ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak át kell vennie a dokumentációt).

9. A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnél (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Beszerzési Szervezet Vasúti és Vállalat-üzemeltetési Divízió (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.) III. emelet 301 iroda), az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 09:00–15:00 óra, pénteken 09:00–12:00 óra közötti időszakokban, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00–10:00 óra között. A dokumentáció a Kbt. 50. §. (3) bekezdés szerinti megküldésének kérése esetén ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül megküldi a dokumentációt a kérelmező részére. A dokumentáció beszerzésének határideje: 26.9.2014. 10:00. óra, amely megegyezik az ajánlatok bontásának időpontjával.

10. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők:

a) Az ajánlat eredeti példányát állagsérelem nélkül nem szétbontható módon, zsinórral, lapozhatóan kell összefűzni, mely feltételnek önmagában a spirálozás nem felel meg. Állagsérelem nélkül nem bontható kötésnek számít például, ha a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzítik, a matricát lebélyegzik, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosult személy által aláírásra kerül oly módon, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

d) Az ajánlatot sérülésmentes, zárt csomagolásban, magyar nyelven és 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani. Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (szkennelve, .PDF kiterjesztésű fájl formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz mellékelve. A külső csomagoláson „Független mérnök (műszaki ellenőr) kiválasztása Kaposvár, Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyörgy és Vác állomások épületeinek felújításához és helyreállításához a „MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen” elnevezésű KÖZOP 2.5.0-09.11-2013-0003 számú projekt kapcsán” megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevő nem tünteti fel a „Az ajánlattételi határidő lejártáig (26.9.2014. 10:00 óra) nem bontható fel!” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért.

e) Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az aláírást nem tartalmazó oldalakat szignálni kell!

f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

11. Ahol a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

12. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)–b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges):

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

Ajánlatkérő az ajánlatok összeállítása kapcsán ezúton szeretné kiemelten felhívni az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 4. § 2. pontja szerinti „alvállalkozó” fogalomra, amely szerint:

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

Az ajánlathoz csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban szereplő bármely nyilatkozatot az ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitásait rendelkezésére bocsátó részt vevő gazdasági szereplő részéről szignálják, aláírják. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek vagy tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati formában.] A polgári perrentartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdése értelmében „a magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: a) a kiállító az okiratot sajátkezűleg írta és aláírta; b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik; f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el.

13. Az ajánlathoz ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A nyilatkozatot akkor is csatolni szükséges, ha ajánlattevő nem támaszkodik más szervezetre az alkalmasság igazolásához. Amennyiben ajánlattevő más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, úgy ennek a szervezetnek (személynek) csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

14. Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát, amennyiben az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodik.

15. Az ajánlatban a Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult személy vagy az általa az ajánlat aláírására felhatalmazott személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, email címét, a megpályázni kívánt rész(ek) egyértelmű megjelölését, valamint a Kbt. 62. § (3) bekezdése alapján azokat a főbb, számszerűsíthatő adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

16. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, az ajánlat elkészítésének valamint a szerződésnek és a teljesítésnek is a kizárólagos nyelve a magyar, így az ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős, melyre tekintettel az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő azon nyilatkozatát.

17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatok értékelése vonatkozásában Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

18. Ajánlatkérő az eljárás eredménye kapcsán külön eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről szóló döntése és az arról szóló értesítés ajánlattevőnek történő megküldése során a Kbt. 77. § (1)–(2) bekezdései szerint jár el.

19. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli.

20. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a P/1., mind az M/1., M/2. alkalmassági követelményeket szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.

21. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevő részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlat benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www. pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.

22. Az ajánlattételi dokumentáció átvételét követően a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változásról az ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon kell tájékoztatni. Az ajánlatkérő csak ezen nyilatkozat kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az ajánlatok bontását követően ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: hiánypótlás, összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi az ajánlattevő részére. Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön e-mailben vagy faxon tájékoztatni.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy kapcsolattartási adatait szíveskedjen úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevő ezen adatok módosításáról külön emailt/faxot szíveskedjenek küldeni).

23. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 80. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ide értve a védett ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltakra. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, mellékletben kell közölni. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.

24. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikró-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Amennyiben az ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján nem minősül mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül mikró-, kis-, és középvállalkozásnak” nyilatkozat csatolandó.

25. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződésteljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

26. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.

27. A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja értelmében a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak, az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

28. Az ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 35. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését írásban jelzi. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.

29. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

30. Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell a közös ajánlatételi szándékra, és a Kbt. 25. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodással kapcsolatos további elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő az ajánlattétel vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26. §-ban foglaltakra.

31. Ajánlatkérő a IV.2.1. pont kiegészítéseként közli, hogy az ellenszolgáltatás összegét nettó Forintban (HUF) kell megadni.

32. A felhívás II.2.1) pontjában rögzített jogosultságok vonatkozásában az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy a jelen felhívás III.2.3 M/2 szerinti szakemberek legkésőbb a szerződéskötési rendelkezni fognak a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékén a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépéséig kiadott engedélyek vonatkozásában a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet, azt követően a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti műszaki ellenőri jogosultsággal/ jogosultságokkal. A szakembereknek a jogosultságok tekintetében a szerződés teljesítése során folyamatosan aktív státusszal kell rendelkezniük. A nyilvántartásba-vétel elmaradása a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést. Szerződéskötéskor ajánlatkérő a fenti jogosultságokat ellenőrzi, az érintett szakemberekre vonatkozó igazolás a szerződés részét képezi. A szakembereknek a jogosultságok tekintetében a szerződés teljesítése során folyamatosan aktív státusszal kell rendelkezniük.

33. Ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőknek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertesség esetén biztosítja, hogy a III.2.3 M/2. alkalmassági követelmény körében bemutatott szakemberei a szerződés teljesítése során magyar nyelven kommunikáljanak Ajánlatkérővel, a teljesítés magyar nyelven történjen, továbbá hogy ennek minden költsége a nyertes ajánlattevőt terheli.

34. Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 126. § (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban előírt biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátja.

35. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

36. A dokumentációt a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti és a dokumentációért ellenértéket a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek sem kell fizetnie.

A kivitelezés tervezett kezdeti időpontja az egyes részek tekintetében: 1. Kaposvár esetén: 25.10.2014.; 2. Keszthely, 3. Tapolca, 4. Balatonszentgyörgy és 5. Vác esetén 15.11.2014. A vállalkozási szerződések megkötésére ezen időpontokat megelőzően kerülhet sor. Jelen eljárás eredményeként megkötendő megbízási szerződés hatálybalépésének feltétele a szerződés tárgyát képező építési munkák megvalósítására vonatkozó, az ajánlatkérő, mint megrendelő és az építési munkákat kivitelező vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződés(ek) hatályba lépése.

A nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a jelen eljárás eredményeként megkötendő megbízási szerződés hatálybalépésének további feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő, mint megrendelő és az építési munkákat kivitelező vállalkozó(k) között létrejött vállalkozási szerződés rendelkezésre bocsátását követő 5. munkanapig nyilatkozik arról, hogy vele szemben a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 21. § (3)–(5) bekezdésében rögzített összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

37. Nyertes ajánlattevő az eljárás tárgyát képező tevékenységét az Ajánlatkérő, mint Megrendelő és az építési munkákat kivitelező Vállalkozó(k) közötti vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidőt követő követő átadás-átvételi eljárás sikeres lefolytatásáig, illetve a kivitelezést végző vállalkozó(k) teljesítésigazolásának ellenjegyzéséig, de legkésőbb – az 1–4. részek esetén 15, az 5. rész esetén 5 – hónapig köteles ellátni.

38. Az egyenértékűség fennállásának igazolása a felhívás és a dokumentáció valamennyi egyenértékűséggel érintett előírása tekintetében (azaz az ajánlatkérő által elfogadottnak jelölt egyenértékűség esetében) az ajánlattevő kötelezettsége.

39. A III.2.2. és III.2.3. pontok kiegészítéseként ajánlatkérő közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos MNB deviza közép- árfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.

40. Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.

További információ a részekről

A jelen eljárás nyomán kötendő megbízási szerződés a szerződés tárgyát képező építési munkák megvalósítására vonatkozó, az Ajánlatkérő, mint Megrendelő és az építési munkákat kivitelező vállalkozók közötti vállalkozási „Kaposvár állomás műemlék felvételi épület felújítása és helyreállítása” tárgyú szerződések megkötésekor lép hatályba.

További információ a részekről

A jelen eljárás nyomán kötendő megbízási szerződés a szerződés tárgyát képező építési munkák megvalósítására vonatkozó, az Ajánlatkérő, mint Megrendelő és az építési munkákat kivitelező vállalkozók közötti vállalkozási „Keszthely állomás épület és környezete rekonstrukciója” tárgyú szerződések megkötésekor lép hatályba.

További információ a részekről

A jelen eljárás nyomán kötendő megbízási szerződés a szerződés tárgyát képező építési munkák megvalósítására vonatkozó, az Ajánlatkérő, mint Megrendelő és az építési munkákat kivitelező vállalkozók közötti vállalkozási „Tapolcai vasútállomás felvételi épület műemléki igényű felújítása ” tárgyú szerződések megkötésekor lép hatályba.

További információ a részekről

A jelen eljárás nyomán kötendő megbízási szerződés a szerződés tárgyát képező építési munkák megvalósítására vonatkozó, az Ajánlatkérő, mint Megrendelő és az építési munkákat kivitelező vállalkozók közötti vállalkozási „Balatonszentgyörgy állomási épületek és környezetük felújítása, felvételi épület műemléki igényű rekonstrukciója” tárgyú szerződések megkötésekor lép hatályba.

További információ a részekről

A jelen eljárás nyomán kötendő megbízási szerződés a szerződés tárgyát képező építési munkák megvalósítására vonatkozó, az Ajánlatkérő, mint Megrendelő és az építési munkákat kivitelező vállalkozók közötti vállalkozási „Vác vasútállomás felvételi épületében Kormányablak kialakítása során” tárgyú szerződések megkötésekor lép hatályba.

Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve

Jelen szerződés finanszírozása a KÖZOP 2.5.0-09-11-2013-0003. azonosító számon regisztrált projekt alapján az Európai Unió társfinanszírozásával (Európai Regionális Fejlesztési Alapból), valamint a Magyar Köztársaság költségvetéséből (hazai központi költségvetési előirányzatból) történik. Ajánlatkérő a támogatást KÖZOP 2.5.0-09-11-2013-0003 számon elnyerte, így hivatkozva a Kbt. 40. § (3) bekezdésére, tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás nem minősül feltételesnek.

Rövid leírás

A független mérnök megbízási szerződés megkötését a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg. A közbeszerzési eljárás megindításaként ajánlati felhívás került az Európai Unió Hivatalos lapjának megküldésre 2014. augusztus 8. napján a 2014/S 154-276809 számon. Az ajánlattételi határidőig (2014. szeptember 26-ig), az eljárás tárgyát képező rész tekintetében (9) kilenc db ajánlat érkezett. Az értékelési szakaszt követően a nyertes az eljárás tárgyát képező részben az ÁÜTÖ-ÉPKERT konzorcium ajánlattevő lett. A szerződés megkötésére 2015. február 10-én került sor. Az „Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablak)” projekt támogatási szerződésének aláírásával a szerződés 2016. július 13-án lépett hatályba, és eredetileg 15 hónapig volt hatályos.