Nyomtatványok és kiadványok nyomdai kivitelezése. 1. rész: Nyomtatványok és kiadványok nyomdai kivitelezése – ofszet nyomdai szolgáltatások. 2. rész: Nyomtatványok és kiadványok nyomdai kivitelezése – nagyformátumú digitális tintasugaras nyomdai szolgáltatások

Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Keretszerződés a Művészetek Palotája kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok, leporelló, naptár, képeslap, molinók, táblanyomás, matricák) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó nyomdai szolgáltatások ellátására.
Ajánlatkérő teljesítéssel kapcsolatos részletes elvárásait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2014-05-27. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2014-04-07.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Firefly Outdoor Media Kft.
• Pátria Nyomda Zrt.

Kicsoda?

• Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Mi az?

Hol?

• Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2014-04-07	Ajánlati felhívás
2014-09-04	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2014-04-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Nyomtatási szolgáltatások
Mennyiség vagy érték:

A Művészetek Palotája kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok, leporelló, naptár, képeslap, molinók, táblanyomás, matricák) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó nyomdai szolgáltatások ellátása.1. rész tekintetében maximum nettó összesen 225 000 000 HUF +50% értékben.2. rész tekintetében maximum nettó összesen 15 000 000 HUF +50% értékben.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Nyomtatási szolgáltatások 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Postacím: Komor Marcell utca 1.
Postai irányítószám: 1095
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.mupa.hu 🌏
E-mail: ujszaszy.zsofia@mupa.hu 📧
Telefon: +36 15553033 📞
Fax: +36 15553035 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2014-04-07 📅
Benyújtási határidő: 2014-05-27 📅
Közzététel dátuma: 2014-04-10 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2014/S 071-122628
HL-S szám: 71
További információk

1.Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. Ezen részek tekintetében meg kell jelölni a közbeszerzés értékének három százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b)). 2. Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés). 3. Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie (Kbt. 60. § (2) bekezdés). 4. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdés). 5. Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában közreműködő egyéb szervezet nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. (Kivéve azon nyilvántartásokat, melyekre az ajánlatkérő jelen felhívásban, illetve a dokumentációban kifejezetten utalt, illetve amelyek a kizáró okok tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben nevesítésre kerültek. Amennyiben az ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, kérjük ezt a tényt feltüntetni, az adószám megadásával együtt.) 6. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „Nyomdai szolgáltatások 2014 – Ajánlat” valamint „Nem bontható fel 2014. év május hó 27. nap 11:00 óráig”. 7. Az ajánlatot 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon benyújtani. A papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyező elektronikus másolati példányát CD vagy DVD lemezen, PDF formátumban is be kell nyújtani. 8. Az ajánlatok eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészíti, ha ez a részvételi jelentkezésben való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmában és formájában egymással mindenben megegyezik. Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlatban csatolni kell (aláírási címpéldány, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) – az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételre jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Amennyiben az ajánlatok csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat nem megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő kockázata, amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy elirányítják. 9. Az ajánlatokat postán vagy személyesen kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 09:00-15:00 óráig, pénteken 09:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján 08:00-11:00 óráig. Az ajánlatok pontos helyéről információt a Művészetek Palotája információs pultjánál nyújtanak. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Művészetek Palotája épületébe történő belépéstől számítva az ajánlatok beadásának, illetőleg a tárgyalás megtartásának helyének elérése akár 20 perc időtartamot is igénybe vehet. 10. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 11. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. 12. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.3) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az egyes részszempontok vonatkozásában a pontszámok megadása az alábbi képlet szerinti számítással történik, két tizedesjegyre történő kerekítéssel: 1. rész: 1. Az ellenszolgáltatás mértéke Az árlistában szereplő termékekre vonatkozó nyomdai szolgáltatásokra megajánlott legalacsonyabb egységárat tartalmazó ajánlat kapja tételenként a maximális 100 (száz) pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint: P = (A legjobb/A vizsgált)*100. Ahol. P: a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma. A legjobb: az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi érték (legalacsonyabb összegű egységárak). A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 2. A teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően Ennél a szempontnál értékelésre kerül, hogy benyújtott ajánlatában Ajánlattevő milyen anyagleadási határidőt jelöl meg a különböző kiadványtípusok esetében. Minden kategóriában a legalacsonyabb átfutási időt tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 (száz) pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint: P = (A legjobb / A vizsgált)*100. Ahol. P: a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma. A legjobb: az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi érték (legrövidebb teljesítési határidő). A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 2. rész: 1. Az ellenszolgáltatás mértéke Az árlistábann szereplő termékekre vonatkozó nyomdai szolgáltatásokra megajánlott egységárat tartalmazó ajánlat kapja tételenként a maximális 100 (száz) pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint: P = (A legjobb/A vizsgált)*100. Ahol: P: a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma. A legjobb: az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi értéke (legalacsonyabb összegű egységárak). A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 2. A teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően Ennél a szempontnál értékelésre kerül, hogy benyújtott ajánlatában Ajánlattevő milyen anyagleadási határidőt jelöl meg a különböző kiadványtípusok esetében. Minden kategóriában a legalacsonyabb átfutási időt tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 (száz) pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint: P = (A legjobb/A vizsgált)*100. Ahol: P: a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma. A legjobb: az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi érték (legrövidebb teljesítési határidő). A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. 1. rész: 1. az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati árak soronkénti vizsgálata) – 4 950,8 2. a teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően (előnyben a kevesebb) – 3 300,5 2. rész: 1. az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati árak soronkénti vizsgálata) – 79,2 2. a teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően (előnyben a kevesebb) – 52,8 A részszempontra adott pontszámok minden esetben az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek. A maximálisan adható súlyozott pontszám részenként: 1. rész: 948 900 pont 2. rész: 15 180 pont Az összességében legelőnyösebb ajánlatnak a legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat minősül. 13. A közbeszerzési eljárás eredményének közlése: az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus úton értesíti a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt határidőkön belül. 14. Közös ajánlatevőknek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a képviselő céget, illetve a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk. 15. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban becsatolandó dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. 16. Az ajánlat elkészítésének a költsége az ajánlattevőt terheli. 17. Amennyiben bármely, az ajánlatba csatolt okirat, nyilatkozat, igazolás stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordításában is az ajánlathoz kell csatolni. 18. Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány, kivéve azon magyarországi letelepedésű cégek esetén, ahol a cégjegyzékben szereplés tényét a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrizni tudja; továbbá kivéve azon egyéb nyilvántartásban szereplő gazdasági szereplőket, akik ajánlatukban megjelölik a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint e tekintetben elérhető nyilvántartást; ezen nyilvántartásokat az ajánlatkérő ellenőrzi. 19. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 20. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 29. § (1) bekezdését. 21. A minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát az alábbi alkalmassági követelmények tekintetében:1-2. rész esetében: III.2.2 pont G1; 1. és 2. rész esetében: III.2.3 pont M1; M2; M3; M4; M5 22. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti a Kormos Ügyvédi Irodában (3525 Miskolc, Széchenyi u. 21–23. I/2., vagy kérheti megküldését elektronikusan, vagy postai úton munkanapokon 09:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 09:00-11:00 óra között. Figyelemmel a dokumentáció elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételéhez Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (6) bekezdése szerint jár el. 23. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

További információk

1.Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. Ezen részek tekintetében meg kell jelölni a közbeszerzés értékének három százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b)).

2. Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).

3. Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie (Kbt. 60. § (2) bekezdés).

4. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdés).

5. Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában közreműködő egyéb szervezet nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. (Kivéve azon nyilvántartásokat, melyekre az ajánlatkérő jelen felhívásban, illetve a dokumentációban kifejezetten utalt, illetve amelyek a kizáró okok tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben nevesítésre kerültek. Amennyiben az ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, kérjük ezt a tényt feltüntetni, az adószám megadásával együtt.)

6. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „Nyomdai szolgáltatások 2014 – Ajánlat” valamint „Nem bontható fel 2014. év május hó 27. nap 11:00 óráig”.

7. Az ajánlatot 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon benyújtani. A papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyező elektronikus másolati példányát CD vagy DVD lemezen, PDF formátumban is be kell nyújtani.

8. Az ajánlatok eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészíti, ha ez a részvételi jelentkezésben való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmában és formájában egymással mindenben megegyezik. Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlatban csatolni kell (aláírási címpéldány, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) – az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételre jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Amennyiben az ajánlatok csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat nem megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő kockázata, amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy elirányítják.

9. Az ajánlatokat postán vagy személyesen kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 09:00-15:00 óráig, pénteken 09:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján 08:00-11:00 óráig. Az ajánlatok pontos helyéről információt a Művészetek Palotája információs pultjánál nyújtanak. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Művészetek Palotája épületébe történő belépéstől számítva az ajánlatok beadásának, illetőleg a tárgyalás megtartásának helyének elérése akár 20 perc időtartamot is igénybe vehet.

10. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

11. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

12. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.3) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Az egyes részszempontok vonatkozásában a pontszámok megadása az alábbi képlet szerinti számítással történik, két tizedesjegyre történő kerekítéssel:

1. rész:

1. Az ellenszolgáltatás mértéke

Az árlistában szereplő termékekre vonatkozó nyomdai szolgáltatásokra megajánlott legalacsonyabb egységárat tartalmazó ajánlat kapja tételenként a maximális 100 (száz) pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint:

P = (A legjobb/A vizsgált)*100.

Ahol.

P: a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma.

A legjobb: az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi érték (legalacsonyabb összegű egységárak).

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

2. A teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően

Ennél a szempontnál értékelésre kerül, hogy benyújtott ajánlatában Ajánlattevő milyen anyagleadási határidőt jelöl meg a különböző kiadványtípusok esetében. Minden kategóriában a legalacsonyabb átfutási időt tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 (száz) pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint:

P = (A legjobb / A vizsgált)*100.

Ahol.

P: a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma.

A legjobb: az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi érték (legrövidebb teljesítési határidő).

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

2. rész:

1. Az ellenszolgáltatás mértéke

Az árlistábann szereplő termékekre vonatkozó nyomdai szolgáltatásokra megajánlott egységárat tartalmazó ajánlat kapja tételenként a maximális 100 (száz) pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint:

P = (A legjobb/A vizsgált)*100.

Ahol:

P: a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma.

A legjobb: az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi értéke (legalacsonyabb összegű egységárak).

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

2. A teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően

Ennél a szempontnál értékelésre kerül, hogy benyújtott ajánlatában Ajánlattevő milyen anyagleadási határidőt jelöl meg a különböző kiadványtípusok esetében. Minden kategóriában a legalacsonyabb átfutási időt tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 (száz) pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint:

P = (A legjobb/A vizsgált)*100.

Ahol:

P: a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma.

A legjobb: az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi érték (legrövidebb teljesítési határidő).

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

1. rész:

1. az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati árak soronkénti vizsgálata) – 4 950,8

2. a teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően (előnyben a kevesebb) – 3 300,5

2. rész:

1. az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati árak soronkénti vizsgálata) – 79,2

2. a teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően (előnyben a kevesebb) – 52,8

A részszempontra adott pontszámok minden esetben az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek. A maximálisan adható súlyozott pontszám részenként:

1. rész: 948 900 pont

2. rész: 15 180 pont

Az összességében legelőnyösebb ajánlatnak a legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat minősül.

13. A közbeszerzési eljárás eredményének közlése: az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus úton értesíti a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt határidőkön belül.

14. Közös ajánlatevőknek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a képviselő céget, illetve a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.

15. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban becsatolandó dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.

16. Az ajánlat elkészítésének a költsége az ajánlattevőt terheli.

17. Amennyiben bármely, az ajánlatba csatolt okirat, nyilatkozat, igazolás stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordításában is az ajánlathoz kell csatolni.

18. Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány, kivéve azon magyarországi letelepedésű cégek esetén, ahol a cégjegyzékben szereplés tényét a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrizni tudja; továbbá kivéve azon egyéb nyilvántartásban szereplő gazdasági szereplőket, akik ajánlatukban megjelölik a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint e tekintetben elérhető nyilvántartást; ezen nyilvántartásokat az ajánlatkérő ellenőrzi.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

20. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 29. § (1) bekezdését.

21. A minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát az alábbi alkalmassági követelmények tekintetében:1-2. rész esetében: III.2.2 pont G1; 1. és 2. rész esetében: III.2.3 pont M1; M2; M3; M4; M5

22. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti a Kormos Ügyvédi Irodában (3525 Miskolc, Széchenyi u. 21–23. I/2., vagy kérheti megküldését elektronikusan, vagy postai úton munkanapokon 09:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 09:00-11:00 óra között. Figyelemmel a dokumentáció elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételéhez Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (6) bekezdése szerint jár el.

23. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Ajánlatkérő teljesítéssel kapcsolatos részletes elvárásait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A rész száma: 1
A rész elnevezése: Ofszet nyomdai szolgáltatások
Rövid leírás:

Nyomtatványok és kiadványok nyomdai kivitelezése – ofszet nyomdai szolgáltatások.

Mennyiség vagy érték: A Művészetek Palotája kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó nyomdai szolgáltatások ellátása maximum nettó 225 000 000 HUF +50% értékben.
Időtartam: 36 hónap
A rész száma: 2
A rész elnevezése: Digitális nyomdai szolgáltatások
Rövid leírás:

Nyomtatványok és kiadványok nyomdai kivitelezése – nagyformátumú digitális tintasugaras nyomdai szolgáltatások.

Mennyiség vagy érték: A Művészetek Palotája kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (molinók, plakátok, táblanyomás, matricák) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó nyomdai szolgáltatások ellátása maximum nettó 15 000 000 HUF +50% értékben.

1. rész tekintetében maximum nettó összesen 225 000 000 HUF +50% értékben.

2. rész tekintetében maximum nettó összesen 15 000 000 HUF +50% értékben.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Ajánlatkérő székhelye: Magyarország, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.

Megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:

– ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

1-2. rész:

G1: A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) pontja alapján az előző 2 üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (310/2011. (XII. 23.) Korm. rend 14. § (4) bek.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik:

1. rész:

G1: az előző 2 üzleti évben összesen legalább 120 000 000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából származó ([plakát; szórólap; leporelló; naptár; képeslap; irodaszerek] kiadvány kivitelezési szolgáltatás) árbevétellel;

2. rész:

G1: az előző 2 üzleti évben összesen legalább 10 000 000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából származó (molinók, plakátok, táblanyomás, matricák kiadvány kivitelezési szolgáltatás) árbevétellel.

Műszaki és szakmai képességek:

1. rész:

M1: A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya ([plakát; szórólap; leporelló; naptár; képeslap; irodaszerek] kiadvány kivitelezési szolgáltatás) szerinti szolgáltatásainak ismertetése.

(teljesítés helye és ideje, az ellenszolgáltatás összege, a végzett munka tárgya, a szerződést kötő másik fél, és elérhetőségének – ügyintéző neve, telefonszáma – megjelölésével, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) (Igazolás módja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint.).

M2: A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) d) pontja alapján a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. Az ajánlathoz a fentiek igazolására aláírt önéletrajzot, a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát és rendelkezésre állási-közreműködői nyilatkozatot kell csatolni.

M3: A Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása.

M4: A Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés g) pontja alapján az ajánlattevő termelési képességéről, illetve minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő által végzett vizsgálat. Az alkalmasság igazolása tesztábra és proof csatolásával.

M5: A Kbt. 55. § (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés i) pontja alapján az ajánlattevő azon környezetvédelmi intézkedéseinek a bemutatása, amelyet a szerződés teljesítése során alkalmazni tud.

2. rész

M1: A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya ([molinók, plakátok, táblanyomás, matricák] kiadvány kivitelezési szolgáltatás) szerinti szolgáltatásainak ismertetése.

M2: A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) d) pontja alapján a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése.

Az ajánlathoz a fentiek igazolására aláírt önéletrajzot, a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát és rendelkezésre állási-közreműködői nyilatkozatot kell csatolni.

M4: A Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés g) pontja alapján az ajánlattevő a termelési képességéről, illetve vizsgálati és kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal. Az alkalmasság igazolása tesztábra és proof csatolásával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen, a közbeszerzés tárgyával azonos ([plakát; szórólap; leporelló; naptár; képeslap; irodaszerek, nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok, leporelló, naptár, képeslap, irodaszerek)] kiadvány kivitelezési szolgáltatás) termékekre vonatkozó és kulturális tevékenységű szolgáltató részére, legalább 12 hónapon keresztül, végzett nyomdai kivitelezési szolgáltatásai teljesítéseiből származó, szerződésszerűen teljesített referenciával, amelyek összértéke a vizsgált időszakban eléri legalább a nettó 40 000 000 HUF értéket.

M2: Legalább 2 felsőfokú nyomdaipari végzettségű, minimum ötéves nyomdai szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel, és min. 3 fő középfokú nyomdai szakképesítéssel és 3 éves nyomdai szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

Egy szakember maximum egy kategóriában jelölhető meg, tehát összesen legalább 5 szakember megjelölése szükséges.

M3:

— legalább 3 db nyomógéppel, melyek legkevesebb négy nyomóművel rendelkeznek,

— legalább 2 db CTP levilágító gép,

— legalább 2 db minimum nyolc táskás hajtogatógép.

M4/1: Az ISO 13655:2009 szabványban foglaltak szerinti mérőműszer.

A mérőműszernek alkalmasnak kell lennie az íven elhelyezett mérőmezősor vagy kijelölt felület teljes spektrális mintavételezésére a nyomtatási sebességhez mérten rövid idő alatt, értékelje azt ki, és az eredményt az operátor számára rendezett formában jelenítse meg, majd a nyomdai beigazítást és példányszám gyártás minőségét is eszerint biztosítsa.

A denzitásmérésre alkalmas műszer csak abban az esetben elfogadható, ha a nyomda garantálja, hogy a denzitás értékeket a nyomaton – előzetesen spektrofotometriai méréssel meghatározott – referencia felületen vették fel.

M4/2: Olyan eszköz és szoftver, mely garantálja az ISO 12647-7:2007 szerinti szerződéses színszimuláció (színproof) előállítását, ellenőrzését, és a mérési jegyzőkönyv elkészítését. A nyomdának rendelkezni kell olyan érvényes hitelesítéssel rendelkező mérőműszerrel és alkalmazással, amely képes a mérés egyszerű végrehajtására és a jegyzőkönyv elkészítésére. Elvárt a MediaWedge formátumok támogatása. A jegyzőkönyvet célszerűen valamely platformfüggetlen formában kell rendelkezésre bocsátani: PDF, ASCII, XML. Nem támogatott az egyedi állományformátumokban történő megadás.

M4/3: A tesztnyomtatásnak meg kell felelnie az ISO 12647-2: 2013 vagy ISO 12647-2:20072004+12647 DSAM-baen foglaltaknak, C,M,Y,K,R,G,B,CMYÍ tónusok CIELAB színingertér szerinti L*a*b*értékeinek (D50, a fenti szabvány által adott tolerancián belül tartása), a szabvány által adott kitöltésiarány-változás (Dotgain, pontnövekedés) értékeinek, tolerancián belül tartása, a hordozó színének (műnyomó papír) a fenti szabvány szerinti CIELAB színingertér L*a*b*értékeinek (D50) tolerancián belüli értéke: 2, a tesztábra műnyomó papírra történő nyomtatása mellett. A proof adathordozója nyomdathordozója 12647-2:2004+12647 DAM E hibahatáron belüli legyen ISO 12647-2:2013 vagy ISO 12647-2:2007-nek, vagy ezekkel egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékai alapján, ennek megfelelően a hibahatáron belül legyen, és a lehető legkevesebb optikai fehérítőt tartalmazza.

M5: FSC felügyeleti lánc tanúsítás, vagy ISO 14001:2004 szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítás, vagy ezzel egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékai

M1: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen rendelkezik a közbeszerzés tárgyával azonos ([molinók, plakátok, táblanyomás, matricák] kiadvány kivitelezési szolgáltatás) termékekre vonatkozó, legalább 12 hónapon keresztül, végzett nagyformátumú digitális tintasugaras nyomtatási kivitelezési szolgáltatásai teljesítéseiből származó, szerződésszerűen teljesített referencia, amelyek összértéke a vizsgált időszakban eléri legalább a nettó 5 000 000 HUF értéket.

M2: Legalább egy felsőfokú nyomdaipari végzettségű, minimum ötéves, nagyformátumú digitális tintasugaras nyomtatásban szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, és min. 2 fő középfokú nyomdai szakképesítéssel és 3 éves nagyformátumú digitális tintasugaras nyomtatásban szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.

Egy szakember maximum egy kategóriában jelölhető meg, tehát összesen legalább 3 szakember megjelölése szükséges.

— legalább két db, a megbízások teljesítéséhez egyenként is elegendő kapacitású nagyformátumú tintasugaras nyomtatóval (melyek teljesítménye expressz módban minimum 28 nm/óra, maximális minőségű módban pedig minimum 7 nm/óra), amelyek legkevesebb 4 színnel képesek nyomtatni,

— A nyomatok feldolgozását, kiszerelését lehetővé tevő eszközökkel (vágás, ringlizés, szegés).

M4/1: Az ISO 13655:2009 szabványban foglaltak szerinti mérőműszerrel.

A mérőműszernek alkalmasnak kell lennie próbanyomaton elhelyezett Mediawedge és ECI GrayConL ellenőrzőmező, illetve meghatározott színű kijelölt felület teljes spektrális mintavételezésére a nyomtatási sebességhez mérten rövid idő alatt, értékelje azt ki, és az eredményt az operátor számára rendezett formában jelenítse meg. A denzitásmérésre alkalmas műszer nem fogadható el.

M4/2: Nyomtatása az egyes nyomathordozókon megfeleltethető legyen vizuálisan illetve mérhető paraméterek alapján az eredetileg ofszetnyomtatásra kidolgozott ISO 12647-2:2004+12647 DSAM-ban2013 vagy ISO 12647-2:2007-ben foglaltaknak: C,M,Y,K,R,G,B,CMY tónusok CIELAB színingertér szerinti L*a*b*értékeinek (D50 megvilágítás mellett, a fenti szabvány által adott tolerancián belül tartása), a szabvány által adott kitöltési arányváltozásnak (Dotgain, pontnövekedés) megfelelő tónusértékeknek. A szabványban meghatározott nyomathordozó színének megközelítése nem kötelező az ofszeteljárásban megadott mértékben, pusztán javasolt. Rendelkeznie kell olyan érvényes hitelesítéssel rendelkező mérőműszerrel és alkalmazással, amely képes az egyes nyomathordozókon az ISO 12647-7 szerinti szerződéses színszimuláció mérésének egyszerű végrehajtására és a jegyzőkönyv elkészítésére. Elvárt a MediaWedge 3, illetve ECI GrayConL formátumok támogatása. A jegyzőkönyvet célszerűen valamely platformfüggetlen formában kell rendelkezésre bocsátani: PDF, ASCII, XML. Nem támogatott az egyedi állományformátumokban történő megadás. Az M2 pontban jelölt szakembereknek a leírt színbeli megfelelőséget önállóan bármikor képesnek kell lenniük ellenőrizni, ezt bemutatni, illetve kalibráció és színprofilkészítés által újra elérni az egyes nyomtatókon, minden egyes alkalmazott nyomathordozón.

M5: Rendelkezik ISO 14001:2004 szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítással, vagy ezekkel egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékaival.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Késedelmi kötbér napi mértéke a megrendelt mennyiségre vonatkozó szerződéses ár 1%-a, Hibás teljesítési kötbér mértéke a megrendelt mennyiségre vonatkozó szerződéses ár 20%-a. Nemteljesítés esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a megrendelt mennyiségre vonatkozó szerződéses ár 20%-a.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A szolgáltatás ellenértékének finanszírozását az ajánlatkérő saját forrásból kívánja megoldani. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag átutalással, forintban (HUF), a Ptk. IX. fejezet 6:42. § – 6:46. §, valamint a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdése szerint teljesíti. Ajánlatkérő a kifizetés során az Art. 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48. §. rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésével kapcsolatban a Ptk. 6:130. § (1) bekezdését is alkalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
A személyzet neve és szakképesítése ✅

Eljárás
Az ajánlat érvényességi időtartama: 30 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2014-05-27 📅
A bontás helye:

Művészetek Palotája Nonprofit Kft., Vezérigazgatóság, IV. emelet, 416. sz. szoba, 1095 Budapest, Komor Marcell u 1.

Hely: Művészetek Palotája Nonprofit Kft., Vezérigazgatóság, IV. emelet, 416. sz. szoba, 1095 Budapest, Komor Marcell u 1.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. I. rész:
2. 1. az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati árak soronkénti vizsgálata) (57083)
3. 2. a teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően (előnyben a kevesebb) (57083)
4. II. rész:
5. 1. az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati árak soronkénti vizsgálata) (942)
6. 2. a teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően (előnyben a kevesebb) (942)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK09996
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: jogi vezető
dr. Újszászy Zsófia
Internetcím: www.mupa.hu 🌏
Név: Kormos Ügyvédi Iroda
Postacím: Széchenyi u. 21–23. I/2.
Postai város: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Kapcsolattartó pont: dr. Kormos Sándor, ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 46322490 📞
E-mail: kormos.sandor@kozbeszerzes.eu 📧
Fax: +36 46322490 📠
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
További információk

2. Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).

3. Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie (Kbt. 60. § (2) bekezdés).

4. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60. § (5) bekezdés).

5. Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában közreműködő egyéb szervezet nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. (Kivéve azon nyilvántartásokat, melyekre az ajánlatkérő jelen felhívásban, illetve a dokumentációban kifejezetten utalt, illetve amelyek a kizáró okok tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben nevesítésre kerültek. Amennyiben az ajánlattevő szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, kérjük ezt a tényt feltüntetni, az adószám megadásával együtt.)

6. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „Nyomdai szolgáltatások 2014 – Ajánlat” valamint „Nem bontható fel 2014. év május hó 27. nap 11:00 óráig”.

7. Az ajánlatot 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon benyújtani. A papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyező elektronikus másolati példányát CD vagy DVD lemezen, PDF formátumban is be kell nyújtani.

8. Az ajánlatok eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészíti, ha ez a részvételi jelentkezésben való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus formában, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmában és formájában egymással mindenben megegyezik. Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlatban csatolni kell (aláírási címpéldány, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) – az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételre jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Amennyiben az ajánlatok csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat nem megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő kockázata, amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy elirányítják.

További információk

9. Az ajánlatokat postán vagy személyesen kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 09:00-15:00 óráig, pénteken 09:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján 08:00-11:00 óráig. Az ajánlatok pontos helyéről információt a Művészetek Palotája információs pultjánál nyújtanak. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Művészetek Palotája épületébe történő belépéstől számítva az ajánlatok beadásának, illetőleg a tárgyalás megtartásának helyének elérése akár 20 perc időtartamot is igénybe vehet.

10. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

11. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.

12. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.3) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Az egyes részszempontok vonatkozásában a pontszámok megadása az alábbi képlet szerinti számítással történik, két tizedesjegyre történő kerekítéssel:

1. rész:

1. Az ellenszolgáltatás mértéke

Az árlistában szereplő termékekre vonatkozó nyomdai szolgáltatásokra megajánlott legalacsonyabb egységárat tartalmazó ajánlat kapja tételenként a maximális 100 (száz) pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint:

P = (A legjobb/A vizsgált)*100.

Ahol.

P: a vizsgált ajánlat adott alszempontra vonatkozó pontszáma.

A legjobb: az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi érték (legalacsonyabb összegű egységárak).

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

2. A teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően

Ennél a szempontnál értékelésre kerül, hogy benyújtott ajánlatában Ajánlattevő milyen anyagleadási határidőt jelöl meg a különböző kiadványtípusok esetében. Minden kategóriában a legalacsonyabb átfutási időt tartalmazó ajánlat kapja a maximális 100 (száz) pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint:

P = (A legjobb / A vizsgált)*100.

A legjobb: az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi érték (legrövidebb teljesítési határidő).

2. rész:

Az árlistábann szereplő termékekre vonatkozó nyomdai szolgáltatásokra megajánlott egységárat tartalmazó ajánlat kapja tételenként a maximális 100 (száz) pontot, a többi ajánlattevő arányosan kevesebbet a következő képlet szerint:

Ahol:

A legjobb: az ajánlatokban szereplő legelőnyösebb tartalmi értéke (legalacsonyabb összegű egységárak).

1. az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati árak soronkénti vizsgálata) – 4 950,8

2. a teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően (előnyben a kevesebb) – 3 300,5

1. az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati árak soronkénti vizsgálata) – 79,2

2. a teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően (előnyben a kevesebb) – 52,8

A részszempontra adott pontszámok minden esetben az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek. A maximálisan adható súlyozott pontszám részenként:

1. rész: 948 900 pont

2. rész: 15 180 pont

Az összességében legelőnyösebb ajánlatnak a legmagasabb összpontszámot elérő ajánlat minősül.

13. A közbeszerzési eljárás eredményének közlése: az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus úton értesíti a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt határidőkön belül.

14. Közös ajánlatevőknek közös nyilatkozatban meg kell nevezniük a képviselő céget, illetve a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk.

15. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban becsatolandó dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.

16. Az ajánlat elkészítésének a költsége az ajánlattevőt terheli.

17. Amennyiben bármely, az ajánlatba csatolt okirat, nyilatkozat, igazolás stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő általi felelős magyar nyelvű fordításában is az ajánlathoz kell csatolni.

18. Az ajánlathoz csatolandó a képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány, kivéve azon magyarországi letelepedésű cégek esetén, ahol a cégjegyzékben szereplés tényét a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrizni tudja; továbbá kivéve azon egyéb nyilvántartásban szereplő gazdasági szereplőket, akik ajánlatukban megjelölik a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint e tekintetben elérhető nyilvántartást; ezen nyilvántartásokat az ajánlatkérő ellenőrzi.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

20. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 29. § (1) bekezdését.

21. A minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát az alábbi alkalmassági követelmények tekintetében:1-2. rész esetében: III.2.2 pont G1; 1. és 2. rész esetében: III.2.3 pont M1; M2; M3; M4; M5

22. A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti a Kormos Ügyvédi Irodában (3525 Miskolc, Széchenyi u. 21–23. I/2., vagy kérheti megküldését elektronikusan, vagy postai úton munkanapokon 09:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 09:00-11:00 óra között. Figyelemmel a dokumentáció elektronikus úton történő hozzáférhetővé tételéhez Ajánlatkérő a Kbt. 83. § (6) bekezdése szerint jár el.

23. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2014/S 071-122628 (2014-04-07)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2014-09-04)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 240 000 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2014-09-04 📅
Közzététel dátuma: 2014-09-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2014/S 171-303869
Hirdetményre hivatkozik: 2014/S 71-122628
HL-S szám: 171
További információk

Teljes mennyiség: A Művészetek Palotája kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok, leporelló, naptár, képeslap, molinók, táblanyomás, matricák) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó nyomdai szolgáltatások ellátása. 1. rész tekintetében maximum nettó összesen 225 000 000 HUF + 50 % értékben. 2. rész tekintetében maximum nettó összesen 15 000 000 HUF + 50 % értékben. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1. rész: 3; 2. rész: 2. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe: Ajánlattevő: Firefly Outdoor Media Kft. (középvállalkozás), Székhely: 1033 Budapest, Csikós u. 8. 2. rész vonatkozásában Ajánlattevő: Pátria Nyomda Zrt. (nem tartozik a Kkvt. szerinti besorolás alá). Székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7. 1. rész vonatkozásában Ajánlattevő: Keskeny és Társai 2001 Kft. (középvállalkozás), Székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. 1. rész vonatkozásában Ajánlattevő: Print City Europe Zrt. (mikró vállalkozás), Székhelye: 1151 Budapest, Székely Elek u. 11. és Ajánlattevő: Demax Művek Nyomdaipari Kft. (közép vállalkozás), Székhelye: 1151 Budapest, Székely Elek u. 11. 1. rész vonatkozásában Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: Ajánlattevő: Pátria Nyomda Zrt. Székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7. 2. rész vonatkozásában Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a 2. rész vonatkozásában nem felel meg az Ajánlati felhívás, az Ajánlati dokumentáció, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt szabályoknak.

További információk

Teljes mennyiség:

A Művészetek Palotája kulturális programjaihoz kapcsolódó kiadványok (nyomtatványok, szórólapok, tájékoztató füzetek, brosúrák, plakátok, leporelló, naptár, képeslap, molinók, táblanyomás, matricák) kivitelezése, valamint a kulturális létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó nyomdai szolgáltatások ellátása.

1. rész tekintetében maximum nettó összesen 225 000 000 HUF + 50 % értékben.

2. rész tekintetében maximum nettó összesen 15 000 000 HUF + 50 % értékben.

A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1. rész: 3; 2. rész: 2.

Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe:

Ajánlattevő: Firefly Outdoor Media Kft. (középvállalkozás),

Székhely: 1033 Budapest, Csikós u. 8.

2. rész vonatkozásában

Ajánlattevő: Pátria Nyomda Zrt. (nem tartozik a Kkvt. szerinti besorolás alá).

Székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.

1. rész vonatkozásában

Ajánlattevő: Keskeny és Társai 2001 Kft. (középvállalkozás),

Székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.

1. rész vonatkozásában

Ajánlattevő: Print City Europe Zrt. (mikró vállalkozás),

Székhelye: 1151 Budapest, Székely Elek u. 11.

és

Ajánlattevő: Demax Művek Nyomdaipari Kft. (közép vállalkozás),

Székhelye: 1151 Budapest, Székely Elek u. 11.

1. rész vonatkozásában

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő: Pátria Nyomda Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Hunyadi János út 7.

2. rész vonatkozásában

Ajánlattevő által benyújtott ajánlat a 2. rész vonatkozásában nem felel meg az Ajánlati felhívás, az Ajánlati dokumentáció, valamint a vonatkozó jogszabályok által előírt szabályoknak.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. I. Rész: 1. az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati árak soronkénti vizsgálata). (57083)
2. I. Rész: 2. a teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően (előnyben a kevesebb). (57083)
3. II. Rész: 1. az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati árak soronkénti vizsgálata). (942)
4. II. Rész: 2. a teljesítés időtartama naptári napokban megadva a megrendelő általi anyagleadást követően (előnyben a kevesebb) (942)

A szerződés odaítélése

1️⃣
A szerződéskötés időpontja: 2014-06-25 📅
Név: Pátria Nyomda Zrt.
Postacím: Hunyadi János út 7.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország 🇭🇺

2️⃣
Név: Firefly Outdoor Media Kft.
Postacím: Csikós u. 8.
Postai irányítószám: 1033
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3
2

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó utca 5.
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.

Forrás: OJS 2014/S 171-303869 (2014-09-04)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság (5 új beszerzések)

Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások (1)

Nyomtatási szolgáltatások (1)

Digitális nyomtatási szolgáltatások