Sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények megvalósítása vállalkozási szerződés keretén belül

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Vállalkozási szerződés új sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények megvalósítására.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2014-07-02. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2014-05-13.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Market Építő Zrt.

Kicsoda?

• Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Mi az?

• Különleges szakipari munkák a tetőfedésen kívül › Betonozás
• Kőműves és falazási munka › Falazás › Kőművesmunka
• Sportlétesítmények kivitelezése › Többcélú sportlétesítmények építése › Sportcsarnok építése
• Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka › Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
• Épületbefejezési munka › Egyéb épületbefejezési munka
• Épületbefejezési munka › Padló- és falburkolás
• Épületszerelési munka › Gépészeti szerelések
• Épületszerelési munka › Villamos szerelési munka

Hol?

• Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2014-05-13	Ajánlati felhívás
2014-10-03	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2017-07-11	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2017-10-17	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2018-01-05	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2014-05-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Sportcsarnok építése
Mennyiség vagy érték:

A közbeszerzési eljárás tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új sportcsarnokának és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása.A létesítmény az alábbi részekből áll:— Sportközpont - uszoda, multifunkcionális csarnok, bemelegítő csarnok— Lőtér— Hallgatói Központ— Szabadtéri sportpályák és akadálypályaSportcsarnok és kapcsolódó létesítmények műszaki adatai:Bruttó szintterület: 17 588 m2Nettó alapterület: 10 603 m2A legnagyobb alátámasztás nélküli terület nagysága:48,0 m x 48,0 m azaz az alapterülete: 2 304 m2Közbenső alátámasztás nélküli tartószerkezet nagysága: 48,0 m fesztávVilágítás: 1 500+ lux fényerőZöldfelület: 19 030 m2Burkolt felület (épületeken kívül): 22 071 m2Kültéri Sportpályák területe: 11 348 m2Út, parkoló és gyalogos burkolat területe: 10 439 m2Kerítés és kerti létesítmények: 284 m2Sportközpontúj építésű közhasználatú építménynettó alapterület 10 603 m2Sporttechnológia plusz mászófalUszodatechnológiaFelvonók (2 db személy, 1 db személy-teher)Lőtérúj építéskét szintes épületnettó alapterület 2 337 m2Lőtér sporttechnológia1 db SzemélyfelvonóHallgatói Központmeglévő épület átalakításanettó alapterület 1 623 m2pince, földszint + 1 emeletKonyhatechnológia – 600 adagos melegítő konyha étteremmel1 db SzemélyfelvonóA munkaterület – a megelőző terület előkészítések üteme szerint- két ütemben kerül munkavégzésre átadásra.A munkaterületen belül több létesítmény kerül megvalósításra (Sportközpont, Hallgatói központ, Lövészklub, kültéri pályák), ezek műszaki átadás-átvétele és használatbavételi engedélyeztetése ütemezetten, a megvalósítási ütemének megfelelően történhet.A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a tervek és engedélyek tartalmazzák.

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Sportcsarnok építése 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Postacím: Hungária krt. 9–11.
Postai irányítószám: 1101
Postai város: Budapest
Kapcsolat
E-mail: farkas.gabor@uni-nke.hu 📧
Telefon: +36 14329164 📞
Fax: +36 14329165 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2014-05-13 📅
Benyújtási határidő: 2014-07-02 📅
Közzététel dátuma: 2014-05-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2014/S 095-165611
HL-S szám: 95
További információk

1) Ajánlatkérő a beruházást saját forrásból kívánja megvalósítani, de fenntartja annak a lehetőségét, hogy a projekt a későbbiekben Európai Uniós forrásból kerül elszámolásra. 2) Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentációnak az ajánlatkérőtől az ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója, illetőleg ezek írásos meghatalmazottja által történő átvétele vagy megküldésének kérése. A dokumentáció (amely a Műszaki előírást és a szerződéstervezetet is tartalmazza) másra át nem ruházható. A dokumentáció elektronikus formában, személyesen átvehető hétfőtől csütörtökig 08:00-16:00 óra között, pénteken 08:00-14:00 óra között, az ajánlattétel napján 08:00-10:00 óra között az OKFON Zrt. székhelyén vagy az ajánlattevő kérésére megküldésre kerül. A megküldését költsége az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az e-mailen való megküldés terjedelmi okokból nem lehetséges. 3) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a 60. § (3), (5) és (6) bekezdésében előírtak vonatkozásában. 4) Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67.§-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 67.§ (5) bekezdése alapján lehetővé teszi új gazdasági szereplő bevonását a hiánypótlás teljesítése során, de nem teszi lehetővé ezen új gazdasági szereplővel összefüggésben a hiánypótlást. 6) A közösen ajánlatot tevőktől kérjük nyilatkozat adását az alábbiakról: — a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő), — a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár, — a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése tekintetében, — feladatmegosztás ismertetése a tagok között; — az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése (melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót) — kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe. 7) Az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű másolatát is csatolni szükséges az ajánlattevő és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító szervezet részéről. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, akkor csatolni kell egy meghatalmazást, amelyben a meghatalmazó meghatározza a meghatalmazott részére adott jogosultságokat. 8) Az ajánlatot 1 eredeti nyomtatott példányba, valamint teljes terjedelemben 1 db elektronikus adathordozón szükséges beadni. Amennyiben a papír alapú ajánlat, illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat a nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. 9) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell és az ajánlatban nyilatkoznia szükséges a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján arról, hogy tájékozódott-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 10) Az ajánlatok munkanapokon 08:00-16:00 óra, pénteki munkarend esetében 08:00-12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 08:00-10:00 óra között nyújthatók be az ajánlattételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre. 11) A Kbt. jelölés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó. 12) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a III.2.2 és III.2.3 pontokban valamennyi előírás tekintetében szigorúbb alkalmassági feltételeket határozott meg. 13) Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. és 3. részszempont esetében pedig a sorba rendezés és fordított arányosítás együttes módszere kerül alkalmazásra. A 4. részszempontnál az egyenes arányosítás képlete kerül alkalmazásra. A bírálat részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont. A 2. és 3. részszempont esetében az objektív tényezők bemutatását a dokumentáció tartalmazza. 14) Az alkalmasság igazolása keretében csatolt dokumentumok esetében, amennyiben az ellenszolgáltatás összege nem magyar forint volt, a referenciák esetében azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvényes árfolyamot, egyéb adatok esetében a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az ajánlatkérő. 15) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására. 16) Az eljárásban irányadók a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak. 17) A Vállalkozó köteles a Munkák tekintetében a Megrendelő által jóváhagyott feltételekkel biztosítást kötni az alábbi követelményeknek megfelelően: felelősségbiztosítás a Vállalkozó által a kivitelezés kapcsán, azzal összefüggésben foglalkoztatott személyzetére, az Építési Területen tartózkodó egyéb személyek baleset és sérülések esetére a kivitelezés teljes időtartamára, minimum évi 100 000 000 HUF azaz egyszázmillió forint biztosítási összeg értékében. 18) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést. 19) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].

További információk

1) Ajánlatkérő a beruházást saját forrásból kívánja megvalósítani, de fenntartja annak a lehetőségét, hogy a projekt a későbbiekben Európai Uniós forrásból kerül elszámolásra.

2) Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentációnak az ajánlatkérőtől az ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója, illetőleg ezek írásos meghatalmazottja által történő átvétele vagy megküldésének kérése. A dokumentáció (amely a Műszaki előírást és a szerződéstervezetet is tartalmazza) másra át nem ruházható. A dokumentáció elektronikus formában, személyesen átvehető hétfőtől csütörtökig 08:00-16:00 óra között, pénteken 08:00-14:00 óra között, az ajánlattétel napján 08:00-10:00 óra között az OKFON Zrt. székhelyén vagy az ajánlattevő kérésére megküldésre kerül. A megküldését költsége az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az e-mailen való megküldés terjedelmi okokból nem lehetséges.

3) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a 60. § (3), (5) és (6) bekezdésében előírtak vonatkozásában.

4) Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67.§-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 67.§ (5) bekezdése alapján lehetővé teszi új gazdasági szereplő bevonását a hiánypótlás teljesítése során, de nem teszi lehetővé ezen új gazdasági szereplővel összefüggésben a hiánypótlást.

6) A közösen ajánlatot tevőktől kérjük nyilatkozat adását az alábbiakról:

— a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő),

— a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár,

— a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése tekintetében,

— feladatmegosztás ismertetése a tagok között;

— az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése (melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót)

— kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe.

7) Az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű másolatát is csatolni szükséges az ajánlattevő és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító szervezet részéről. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, akkor csatolni kell egy meghatalmazást, amelyben a meghatalmazó meghatározza a meghatalmazott részére adott jogosultságokat.

8) Az ajánlatot 1 eredeti nyomtatott példányba, valamint teljes terjedelemben 1 db elektronikus adathordozón szükséges beadni. Amennyiben a papír alapú ajánlat, illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat a nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.

9) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell és az ajánlatban nyilatkoznia szükséges a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján arról, hogy tájékozódott-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

10) Az ajánlatok munkanapokon 08:00-16:00 óra, pénteki munkarend esetében 08:00-12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 08:00-10:00 óra között nyújthatók be az ajánlattételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre.

11) A Kbt. jelölés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.

12) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a III.2.2 és III.2.3 pontokban valamennyi előírás tekintetében szigorúbb alkalmassági feltételeket határozott meg.

13) Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. és 3. részszempont esetében pedig a sorba rendezés és fordított arányosítás együttes módszere kerül alkalmazásra. A 4. részszempontnál az egyenes arányosítás képlete kerül alkalmazásra. A bírálat részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont. A 2. és 3. részszempont esetében az objektív tényezők bemutatását a dokumentáció tartalmazza.

14) Az alkalmasság igazolása keretében csatolt dokumentumok esetében, amennyiben az ellenszolgáltatás összege nem magyar forint volt, a referenciák esetében azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvényes árfolyamot, egyéb adatok esetében a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az ajánlatkérő.

15) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.

16) Az eljárásban irányadók a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak.

17) A Vállalkozó köteles a Munkák tekintetében a Megrendelő által jóváhagyott feltételekkel biztosítást kötni az alábbi követelményeknek megfelelően: felelősségbiztosítás a Vállalkozó által a kivitelezés kapcsán, azzal összefüggésben foglalkoztatott személyzetére, az Építési Területen tartózkodó egyéb személyek baleset és sérülések esetére a kivitelezés teljes időtartamára, minimum évi 100 000 000 HUF azaz egyszázmillió forint biztosítási összeg értékében.

18) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.

19) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés új sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények megvalósítására.

Mennyiség vagy érték:

A közbeszerzési eljárás tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új sportcsarnokának és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása.

A létesítmény az alábbi részekből áll:

— Sportközpont - uszoda, multifunkcionális csarnok, bemelegítő csarnok

— Lőtér

— Hallgatói Központ

— Szabadtéri sportpályák és akadálypálya

Sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények műszaki adatai:

Bruttó szintterület: 17 588 m

Nettó alapterület: 10 603 m

A legnagyobb alátámasztás nélküli terület nagysága:48,0 m x 48,0 m azaz az alapterülete: 2 304 m

Közbenső alátámasztás nélküli tartószerkezet nagysága: 48,0 m fesztáv

Világítás: 1 500+ lux fényerő

Zöldfelület: 19 030 m

Burkolt felület (épületeken kívül): 22 071 m

Kültéri Sportpályák területe: 11 348 m

Út, parkoló és gyalogos burkolat területe: 10 439 m

Kerítés és kerti létesítmények: 284 m

Sportközpont

új építésű közhasználatú építmény

nettó alapterület 10 603 m

Sporttechnológia plusz mászófal

Uszodatechnológia

Felvonók (2 db személy, 1 db személy-teher)

Lőtér

új építés

két szintes épület

nettó alapterület 2 337 m

Lőtér sporttechnológia

1 db Személyfelvonó

Hallgatói Központ

meglévő épület átalakítása

nettó alapterület 1 623 m

pince, földszint + 1 emelet

Konyhatechnológia – 600 adagos melegítő konyha étteremmel

A munkaterület – a megelőző terület előkészítések üteme szerint- két ütemben kerül munkavégzésre átadásra.

A munkaterületen belül több létesítmény kerül megvalósításra (Sportközpont, Hallgatói központ, Lövészklub, kültéri pályák), ezek műszaki átadás-átvétele és használatbavételi engedélyeztetése ütemezetten, a megvalósítási ütemének megfelelően történhet.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a tervek és engedélyek tartalmazzák.

Időtartam: 525 nap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest VIII. Orczy Park, hrsz. 36030.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdése, és az 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok érvényesülnek mind az ajánlattevő, mind az alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában.

A Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő vonatkozásában.

Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:

Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2-11.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i), valamint 57. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban foglaltak fenn nem állását közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell igazolni. A nyilatkozat keltezésének dátuma az ajánlati felhívás feladását követő kell, hogy legyen.

A Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját a dokumentáció tartalmazza. A nyilatkozat keltezésének dátuma az ajánlati felhívás feladását követő kell, hogy legyen.

A Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltakról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell csatolni. A nyilatkozat keltezésének dátuma az ajánlati felhívás feladását követő kell, hogy legyen.

Ajánlattevőnek nyilatkozni szükséges továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglaltak fenn nem állásáról.

Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)-d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

A többi kizáró ok fenn nem állását ajánlatkérő ellenőrzi.

A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).

Ajánlatkérő a gazdasági szereplő https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html# adatbázisban való szereplését is ellenőrzi.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, illetve ajánlattevő esetében a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében is, valamint az 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 310/2011. Korm. rendelet előírásai szerint igazolni szükséges a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A 310/2011. Korm. rendelet 7. §-a alapján, amennyiben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, akkor mellékelni kell az ajánlattevő és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító szervezet részéről a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a www.kozbeszerzes.hu honlapon található alábbi útmutatókra:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2013. évi 141. szám; 29.11.2013.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) útmutatókat adott ki.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P/1. Ajánlattevő csatolja az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja].

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).

Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ennek megfelelően az ajánlatkérő így köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (generálkivitelezésben megvalósított magasépítési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 4 000 000 000 HUF értéket [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés].

P/2. Ajánlattevő nyilatkozzon az elmúlt három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (generálkivitelezésben megvalósított magasépítési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről (évenként megbontva), attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja].

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P/3. Pénzügyi Intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat, amely szerint az ajánlattevő az előírt likvid pénzeszközzel vagy szabad hitelkerettel rendelkezik [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja].

Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) és c) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján.

Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.1 Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az utolsó két lezárt üzleti év valamelyikében a mérleg szerinti eredménye nem negatív.

P/1.2 Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az utolsó két lezárt üzleti év átlagában a saját tőkéje eléri a nettó 1 000 000 000 HUF-ot.

P/1.3 Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha a tőkeerősségi mutatója az utolsó üzleti évben (saját tőke/mérleg főösszeg) nem kisebb, mint 0,15

P/1.4 Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha a likviditási mutatója az utolsó üzleti évben (forgóeszköz-készletek/rövid lejáratú kötelezettségek) mutatója nem kisebb, mint 1,00.

P/2. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (generálkivitelezésben megvalósított magasépítési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a három évben összesen eléri a nettó 12 000 000 000 HUF-ot, továbbá a három évben évente eléri legalább a nettó 4 000 000 000 HUF-ot.

P/3. Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik legalább 500 000 000 HUF mértéket elérő likvid pénzeszközzel vagy – jelen eljárás tárgyát képező szerződés teljesítéséhez felhasználható – szabad hitelkerettel.

Műszaki és szakmai képességek:

M/1. Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben teljesített, generálkivitelezésben megvalósított magasépítési tevékenységre vonatkozó referenciáit, csatolva az elvégzett munkákra vonatkozó referenciaigazolását. A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja]; 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése.

A 310/2011. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.

Ajánlatkérő felhívja figyelmet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére: Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelöli, hogy a referencia a szerződés teljesítésének egészére vagy mely konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmasságot igazol.

M/2. Ajánlattevő mutassa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, illetőleg műszaki felszereltséget, kitérve a darabszám és a műszaki paraméterekre is, saját tulajdon esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, bérelt vagy előszerződéssel lekötött eszköz esetén az erre vonatkozó szerződés egyszerű másolatát kell csatolni. Erőforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. és 56. §-aiban foglaltakra. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja]

M/3. Ajánlattevő ismertesse a teljesítésben résztvevő szakembereket, azok képzettségét, szakmai tapasztalatát. A szakemberek bemutatása során külön csatolandó a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, a szakmai tapasztalat ismertetése, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. A szakmai tapasztalat tartalmával szembeni követelmény, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja]

Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 310/2011. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.

M/4. Ajánlattevő ismertesse az előírt környezetvédelmi irányítási rendszerét, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja]

A Kbt. 55. § (4) és (6) bekezdés is alkalmazható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben rendelkezik az alábbi referenciákkal:

M1/1. összesen 1 db, 1 szerződésből származó, közhasználatú építmény generálkivitelezésére vonatkozó magasépítési referencia, ahol az ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 4 000 000 000 HUF-ot.

Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely

— a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és

— használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá

— használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

— törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

A referencia a szerződés egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.

M1/2. összesen legalább 1 db, uszoda, vagy élményfürdő-, vagy gyógyfürdő vagy olyan épület vagy létesítmény melyhez wellness- vagy uszodarész is kapcsolódik építésére, felújítására bővítésére vonatkozó referenciával, ahol az ellenszolgáltatás értéke elérte a nettó 800 000 000 HUF-ot;

A referencia a sportközpont megvalósítására vonatkozó alkalmasságot igazol.

M1/3. összesen legalább 1 db, új sportcsarnok kivitelezésére vagy meglévő sportcsarnok felújítására vonatkozó referencia, ahol az ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 400 000 000 HUF-ot.

Sportcsarnoknak fogadja el az ajánlatkérő azt a létesítményt, amelyben legalább az alább területek megtalálhatók:

— nemzetközi méretű fedett pálya mely küzdőtér és/vagy kézilabda, és/vagy kosárlabda és/vagy röplabda játékok lebonyolítására.

A referencia a sportcsarnok megvalósítására vonatkozó alkalmasságot igazol.

M1/4. összesen legalább 1 db, legalább 25 m-es uszoda/medence kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referencia, ahol az ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 50 000 000 HUF-ot.

A referencia az uszoda megvalósítására vonatkozó alkalmasságot igazol.

M/1.5. összesen legalább 1 db, 1 szerződésből származó, olyan magasépítési referenciával, mely minimum 2000 m2 alapterületű és minimum 35,0 m fesztávú közbenső alátámasztás nélküli tartószerkezetű létesítmény kivitelezését is tartalmazta.

A referencia a hallgatói központ tartószerkezetének megvalósítására vonatkozó alkalmasságot igazol.

M/1.6. összesen 1 db, 1 szerződésből származó, min. 200 m

A referencia a sportközpont világítástechnológiájának megvalósítására vonatkozó alkalmasságot igazol.

Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához is használható.

M/2. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az alábbiakban felsorolt műszaki technikai felszereltséggel:

M2/1. 2 db, legalább 40 m gémkinyúlású toronydaru, melyek a gém végén egyenként legalább 2 t teherbírásúak;

M2/2. 1 db, legalább 25 t teherbírású autódaru;

M2/3. 1 db, legalább 36 m gémkinyúlású betonpumpa;

M2/4. 1 db, legalább 32 m gémkinyúlású betonpumpa;

M2/5. 2 db, egyenként maximum 40 t össztömegű, 4 tengelyes tehergépjármű;

M2/6. 1 db 3 m

M/3. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M3./1. 1 fő, felsőfokú építészmérnöki vagy építőmérnöki végzettséggel, továbbá MV-Ép/A érvényes jogosultsággal és legalább 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező szakember

M3./2. 1 fő felsőfokú, gépészmérnöki végzettséggel, továbbá MV-Ép/ÉG érvényes jogosultsággal és legalább 3 éves gépészmérnöki gyakorlattal rendelkező szakember

M3./3. 1 fő felsőfokú, villamosmérnök végzettséggel, továbbá MV-Ép/ÉV érvényes jogosultsággal és legalább 3 éves villamosmérnöki gyakorlattal rendelkező szakember

M3./4. 1 fő felsőfokú, építőmérnök végzettséggel, továbbá MV-VZ/A érvényes jogosultsággal és legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szakember

M3./5. 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki sportlétesítmény (sportcsarnok és/vagy stadion) építésében és/vagy rekonstrukciójában szerzett 3 éves sporttechnológiai szakmai gyakorlattal rendelkezik

M3./6. 3 fő építésvezetővel, akik felsőfokú végzettségűek, és építésvezetőként 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

A szakemberek között átfedés nem lehetséges, egy szakember csak egy pozícióra ajánlható meg.

M/4. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, amennyiben rendelkezik magasépítésre vonatkozó ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi rendszertanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékaival.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

1) Késedelmi kötbér: kötbérterhes részhatáridő késedelme esetén naponta a Vállalkozási Díj 0,3 (három tized) %-a, a befejezései határidő késedelme esetén naponta a Vállalkozási Díj 0,5 (öt tized) %-a. A késedelmi kötbér összesített mértéke azonban nem haladhatja meg az általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási Díj 15 (tizenöt) %-át.

2) Ha a Megrendelő a Szerződésben foglalt jogosítvány alapján valamely hiba kijavítását, valamely munkát mással, illetőleg a Vállalkozó mellett más bevonásával is végezteti el, a Vállalkozó költségére mással elvégeztetett javítás, a Vállalkozó mellett bevont vállalkozó bevonásának igazolt költségén felül a Megrendelőt a javítási munkálatért kifizetett nettó Vállalkozási Díj 10 (tíz) %-t kitevő kötbér illeti meg.

3) A Vállalkozó hibás teljesítése esetén – amennyiben a hiba a Végleges Átadás időpontjában is fennáll, illetve a hiba nem javítható – a Vállalkozó a hibás Munka értéke 10%-ának (tíz százalékának) megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

4) A Hibákért Való Felelősség Időszaka alatt a Vállalkozó a Szerződés szerint általa elvégzett javítási munkálatok vagy kicserélés idejére köteles a Megrendelőnek a hibával érintett Munka értéke 1%-ának megfelelő összegű kötbért fizetni a javítási munkálatok minden egyes napja után, mindaddig, amíg a javítás/kicserélés befejeződött.

5) A Szerződésnek a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása/megszűnése esetén a Vállalkozó a nettó Vállalkozási Díj 15 (tizenöt) %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek.

6) A Vállalkozó, a Megrendelő által fizetendő előleg visszafizetési kötelezettségének biztosítására, saját költségén biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja alapján Az Előleg Visszafizetési Biztosíték értéke a nettó Vállalkozási Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg.

7) A Vállalkozó valamennyi, a Szerződésben vállalt kötelezettségei megszegéséből eredő kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából a Megrendelő javára Teljesítési Biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pont szerinti formában. A Teljesítési Biztosíték értéke a nettó (szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélküli) Vállalkozási Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg.

8) A Vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából, a teljesítés időpontjában, saját költségén, a Megrendelő javára kiállított Jótállási (Jólteljesítési) Biztosítékot nyújtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja alapján. A Jótállási Biztosíték összege a nettó (szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélküli) Vállalkozási Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg.

A Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján a biztosítékok nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

A szerződés biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

A Vállalkozási Díj a Költségvetési Főösszesítő és az azon alapuló, Fizetési Ütemterv szerint, százalékos felmérés alapján kerül megfizetésre a Vállalkozó részére. Ajánlatkérő 6 db részszámla benyújtását teszi lehetővé, figyelemmel a számlázási ütemtervben foglaltakra.

A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével, a Kbt. 130. § (1)-(4) és (6) bekezdésében, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, a 306/2011. Korm. rendelet 12.-14.§-ban, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint teljesíti. Az ÁFA-t az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.

Ajánlatkérő a számlák ellenértékét átutalással fizeti meg.

A kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Közös ajánlattevők és ajánlattevő nem hozhat(nak) létre közös gazdálkodó szervezetet.

Eljárás
Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2014-07-02 📅
A bontás helye: OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.
Hely: OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról:

A bontáson az ajánlatkérő és ajánlattevők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, (2) bekezdés szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.

A nem elektronikusan beadott ajánlatok elbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.

Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) (70)
2. Megvalósíthatósági és Fenntarthatósági projektterv vállalásainak minősége (15)
3. Műszaki ütemterv megfelelősége (10)
4. Munkanélküli vagy tartósan munkanélküli réteg foglalkoztatása a teljes létszámon belül (fő) (minimum 10 fő, maximum 40 fő) (5)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK10772
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Farkas Gábor
Név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postacím: Gömb u. 33.
Postai irányítószám: 1139
Kapcsolattartó pont: Urbán Mariann
Telefon: +36 14122466 📞
E-mail: urban.mariann@okfon.hu 📧
Fax: +36 14122469 📠
URL további információkért: www.okfon.hu 🌏
Dokumentumok URL-je: www.okfon.hu 🌏
Részvételi URL: www.okfon.hu 🌏
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
További információk

1) Ajánlatkérő a beruházást saját forrásból kívánja megvalósítani, de fenntartja annak a lehetőségét, hogy a projekt a későbbiekben Európai Uniós forrásból kerül elszámolásra.

2) Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentációnak az ajánlatkérőtől az ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója, illetőleg ezek írásos meghatalmazottja által történő átvétele vagy megküldésének kérése. A dokumentáció (amely a Műszaki előírást és a szerződéstervezetet is tartalmazza) másra át nem ruházható. A dokumentáció elektronikus formában, személyesen átvehető hétfőtől csütörtökig 08:00-16:00 óra között, pénteken 08:00-14:00 óra között, az ajánlattétel napján 08:00-10:00 óra között az OKFON Zrt. székhelyén vagy az ajánlattevő kérésére megküldésre kerül. A megküldését költsége az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az e-mailen való megküldés terjedelmi okokból nem lehetséges.

3) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a 60. § (3), (5) és (6) bekezdésében előírtak vonatkozásában.

4) Amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 124. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.

5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67.§-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 67.§ (5) bekezdése alapján lehetővé teszi új gazdasági szereplő bevonását a hiánypótlás teljesítése során, de nem teszi lehetővé ezen új gazdasági szereplővel összefüggésben a hiánypótlást.

6) A közösen ajánlatot tevőktől kérjük nyilatkozat adását az alábbiakról:

— a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő),

— a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár,

— a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése tekintetében,

— feladatmegosztás ismertetése a tagok között;

— az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése (melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót)

— kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe.

7) Az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű másolatát is csatolni szükséges az ajánlattevő és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító szervezet részéről. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, akkor csatolni kell egy meghatalmazást, amelyben a meghatalmazó meghatározza a meghatalmazott részére adott jogosultságokat.

8) Az ajánlatot 1 eredeti nyomtatott példányba, valamint teljes terjedelemben 1 db elektronikus adathordozón szükséges beadni. Amennyiben a papír alapú ajánlat, illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat a nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.

9) Ajánlattevőnek tájékozódnia kell és az ajánlatban nyilatkoznia szükséges a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján arról, hogy tájékozódott-e az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

10) Az ajánlatok munkanapokon 08:00-16:00 óra, pénteki munkarend esetében 08:00-12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 08:00-10:00 óra között nyújthatók be az ajánlattételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre.

11) A Kbt. jelölés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.

12) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest a III.2.2 és III.2.3 pontokban valamennyi előírás tekintetében szigorúbb alkalmassági feltételeket határozott meg.

13) Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. és 3. részszempont esetében pedig a sorba rendezés és fordított arányosítás együttes módszere kerül alkalmazásra. A 4. részszempontnál az egyenes arányosítás képlete kerül alkalmazásra. A bírálat részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont. A 2. és 3. részszempont esetében az objektív tényezők bemutatását a dokumentáció tartalmazza.

14) Az alkalmasság igazolása keretében csatolt dokumentumok esetében, amennyiben az ellenszolgáltatás összege nem magyar forint volt, a referenciák esetében azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvényes árfolyamot, egyéb adatok esetében a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az ajánlatkérő.

15) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.

16) Az eljárásban irányadók a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak.

17) A Vállalkozó köteles a Munkák tekintetében a Megrendelő által jóváhagyott feltételekkel biztosítást kötni az alábbi követelményeknek megfelelően: felelősségbiztosítás a Vállalkozó által a kivitelezés kapcsán, azzal összefüggésben foglalkoztatott személyzetére, az Építési Területen tartózkodó egyéb személyek baleset és sérülések esetére a kivitelezés teljes időtartamára, minimum évi 100 000 000 HUF azaz egyszázmillió forint biztosítási összeg értékében.

18) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.

19) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2014/S 095-165611 (2014-05-13)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2014-10-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 289 598 184 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2014-10-03 📅
Közzététel dátuma: 2014-10-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2014/S 192-338285
Hirdetményre hivatkozik: 2014/S 95-165611
HL-S szám: 192
További információk

1. Market Építő Zrt. 1037 Budapest, Bojtár u. 53. 2. É-W 2014 Konzorcium: West Hungária Bau Kft. 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. Építő- és Épületkarbantartó Zrt. 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. 3. Strabag-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. A nyertes ajánlattevő nem tartozik a KKvt. törvény hatálya alá.

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030

Eljárás
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) (65)
2. Megvalósíthatósági és Fenntarthatósági projektterv vállalásainak minősége (20)
4. Munkanélküli vagy tartósan munkanélküli réteg foglalkoztatása a teljes létszámon belül (fő) (5)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2014-07-31 📅
Név: Market Építő Zrt.
Postacím: Bojtár u. 53.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Forrás: OJS 2014/S 192-338285 (2014-10-03)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-07-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 289 598 184 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Épületszerelési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Ludovika tér 2.
Postai irányítószám: 1083
Kapcsolat
Internetcím: http://www.uni-nke.hu 🌏
E-mail: endredi.gabor@uni-nke.hu 📧
Telefon: +36 14329000 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-07-11 📅
Közzététel dátuma: 2017-07-12 📅
Kezdeti időpont: 2016-01-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 131-267435
Hirdetményre hivatkozik: 2014/S 192-338285
HL-S szám: 131

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények megvalósítása vállalkozási szerződés keretén belül
Rövid leírás:

A közbeszerzési eljárás tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új sportcsarnokának és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása.

A létesítmény az alábbi részekből áll:

— Sportközpont – uszoda, multifunkcionális csarnok, bemelegítő csarnok,

— Lőtér,

— Hallgatói Központ,

— Szabadtéri sportpályák és akadálypálya.

Sportcsarnok és kapcsolódó létesítmények műszaki adatai:

Bruttó szintterület: 17 588 m2.

Nettó alapterület: 10 603 m2.

A legnagyobb alátámasztás nélküli terület nagysága:48,0m x 48,0m azaz az alapterülete: 2 304m2.

Közbenső alátámasztás nélküli tartószerkezet nagysága: 48,0m fesztáv.

Világítás: 1 500+ lux fényerő.

Zöldfelület: 19 030 m2.

Burkolt felület (épületeken kívül): 22 071 m2.

Kültéri Sportpályák területe: 11 348 m2.

Út, parkoló és gyalogos burkolat területe: 10 439 m2.

Kerítés és kerti létesítmények: 284 m2.

Sportközpont.

új építésű közhasználatú építmény.

nettó alapterület 10 603m2.

Sporttechnológia plusz mászófal.

Uszodatechnológia.

Felvonók (2 db személy, 1 db személy-teher).

Lőtér.

új építés.

két szintes épület.

nettó alapterület 2 337 m2.

Lőtér sporttechnológia.

1 db Személyfelvonó.

Hallgatói Központ.

meglévő épület átalakítása.

nettó alapterület 1 623 m2.

pince, földszint + 1 emelet.

Konyhatechnológia- 600 adagos melegítő konyha étteremmel.

A munkaterület – a megelőző terület előkészítések üteme szerint- két ütemben kerül munkavégzésre átadásra.

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a tervek és engedélyek tartalmazzák.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030.

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Endrédi Gábor
A vevő profiljának címe: http://www.uni-nke.hu 🌏

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148.§ szerint.
A közvetítési eljárásokért felelős szerv
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2017/S 131-267435 (2017-07-11)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-10-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 289 598 184 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-10-17 📅
Közzététel dátuma: 2017-10-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 201-413029
HL-S szám: 201

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Új építés.

2 szintes épület.

Nettó alapterület 2 337 m2.

Meglévő épület átalakítása.

Nettó alapterület 1 623 m2.

Pince, földszint + 1 emelet.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2014-09-18 📅
Forrás: OJS 2017/S 201-413029 (2017-10-17)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2018-01-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 5 289 598 184 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Szabályozás: Nem alkalmazható

Eljárás
Eljárás típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-01-05 📅
Közzététel dátuma: 2018-01-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 005-006470
HL-S szám: 5

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Bruttó szintterület: 17 588 m

Nettó alapterület: 10 603 m

A legnagyobb alátámasztás nélküli terület nagysága:48,0 m x 48,0 m azaz az alapterülete: 2 304 m

Közbenső alátámasztás nélküli tartószerkezet nagysága: 48,0 m fesztáv.

Zöldfelület: 19 030 m

Burkolt felület (épületeken kívül): 22 071 m

Kültéri Sportpályák területe: 11 348 m

Út, parkoló és gyalogos burkolat területe: 10 439 m

Kerítés és kerti létesítmények: 284 m

Új építésű közhasználatú építmény.

Nettó alapterület 10 603 m

Kétszintes épület.

Nettó alapterület 2 337 m

1 db Személyfelvonó

Nettó alapterület 1623 m2.

A munkaterület – a megelőző terület előkészítések üteme szerint – két ütemben kerül munkavégzésre átadásra.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.

Forrás: OJS 2018/S 005-006470 (2018-01-05)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése (1)

Sportlétesítmények kivitelezése

Többcélú sportlétesítmények építése