Vállalkozási szerződés a Miskolci Egyetem TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0005 jelű projektje keretében megkezdett építési munkák befejezésére

Miskolci Egyetem

Vállalkozási szerződés a Miskolci Egyetem TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0005 jelű projektje keretében megkezdett építési munkák befejezésére.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2014-09-29. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2014-08-28.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Jánosik és Társai Kft.

Kicsoda?

• Miskolci Egyetem

Mi az?

Hol?

• Észak-Magyarország › Borsod-Abaúj-Zemplén

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2014-08-28	Ajánlati felhívás
2015-01-27	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2014-08-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Mennyiség vagy érték:

A1 épületÉpítészetFalazás és egyéb kőművesmunkák 68 m²Vakolás és rabicolás 28 m²Burkolás 115 m²Asztalosszerkezet elhelyezés 13 dbFelületképzés 340 m²GépészetFűtésFelületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 12 mÉpületgépészeti csővezeték szerelése 12 mÉpületgépészeti berendezések szerelése (lapradiátor) 4 dbVíz-csatornaÉpületgépészeti csővezeték szerelése 28 mÉpületgépészeti berendezések szerelése 10 dbGyengeáramVédőcsövek 280 mErősáram közösVédőcsövek, tartószerkezetek 570 mKábelek, vezetékek 2185 mLámpatestek, világítási berendezések 38 dbInstallációs készülékek 45 dbElosztóberendezések 2 kltBontások 865 mA2 épületVakolás és rabicolás 42 m²Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése 87 m²Bádogozás 20 mSzigetelés 97 m²A4 épületÉpítészetKeverékkészítés 20,5 tZsaluzás és állványozás 2 430 m²Irtás, föld- és sziklamunka 231 m³Helyszíni beton és vasbeton munkák ~60 m³Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 6 dbVíztelenítés 15 m³Falazás és egyéb kőműves munkák 115 m²Fém- és könnyű épületszerkezetetek szerelése 11,5 tÁcsmunka 148 m³Vakolás és rabicolás 3 700 m²Szárazépítés 1 830 m²Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése 7 170 m²Bádogozás 800 m²Asztalosszerkezetek elhelyezésenyílászárók 188 dbinformációs táblák 972 dbLakatosszerkezetek elhelyezése kieg. szerelvények 820 dbLakatosszerkezetek elhelyezése nyílászáró 139 dbÜvegezés 181 m² + 168 dbNanotechnológiás védelem 4 035 m²Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 21 100 m²Szigetelés 3 434 m²Árnyékolók beépítése 283 dbPáternoszter üzembe helyezés 1 dbLámpák leszerelése 144 dbÉpületgépészeti berendezések szerelése 29 dbÉpületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) 77 dbTakarítási munkák 7 600 m²Kert és parképítési munkák 1 432 m²Belsőépítészet, díszítéstechnika 32 dbErősáram közösVédőcsövek 4 750 mKábelek, vezetékek 23 317 mLámpatestek, világítási berendezések 730 dbInstallációs készülékek 1 220 dbVészhívó hálózat 1 135 mElosztóberendezések 101 kltBontások 8 900 mTranszformátor 1 kltVápafűtés 8 kWGyengeáramStrukturált hálózatVédőcsövek 6 900 mTűzjelző hálózat (Kijelölt alvállalkozóval)GépészetFűtés-hűtésFelületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 395 mÁltalános épületgépészeti szerelés 225 mÉpületgépészeti csővezeték szerelése 475 mÉpületgépészeti berendezések szerelése (lapradiátor) 40 dbSzellőztető berendezések, rendszerek 168 dbKlíma-szellőzésMeglévő berendezések felszerelése, bekötése 35 dbVíz-csatornaÉpületgépészeti csővezeték szerelése 408 mÉpületgépészeti berendezések szerelése 560 dbCsapadékvíz elvezetés 47 mTűzvédelmi szellőzésSzellőztető berendezések, rendszerek 120 mC1 épület tetőHelyszíni beton és vasbeton munkák 0,823 tLakatosszerkezetek elhelyezéseKorlátrendszer 35 mIpari járórács 58 m²Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 41 m²Kőburkolat készítése 3 m²ErősáramVédőcsövek, tartószerkezetek 98 mInstallációs készülékek 1 dbVillámvédelem 250 mC2 épület III. hajóLakatosszerkezetek elhelyezése (nyílászáró) 7 dbGépészetKemence hűtési rendszer beüzemelése 1 klt.500 000 000

Mennyiség vagy érték

A beszerzés teljes értéke: 500 000 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Miskolci Egyetem
Postacím: Egyetemváros
Postai irányítószám: 3515
Postai város: Miskolc
Kapcsolat
Internetcím: http://www.uni-miskolc.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes.tiop@uni-miskolc.hu 📧
Telefon: +36 46565366 📞
Fax: +36 46563501 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2014-08-28 📅
Benyújtási határidő: 2014-09-29 📅
Közzététel dátuma: 2014-08-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2014/S 166-295821
Hirdetményre hivatkozik: 2014/S 99-172199
HL-S szám: 166
További információk

1. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Az ajánlatkérési dokumentáció a hirdetmény I.1 pontjában megadott címen vehető át, munkanapokon 09:00–15:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő napján 09:00–11:00 óráig. A dokumentáció megküldésének kérelme esetén az ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint jár el. 2. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamára szólóan ajánlati biztosítékot kér, 5 000 000 HUF összegben, a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerinti esetre, a Kbt. 59. § (2) bekezdésében előírt valamely formában. A pénzösszeg ajánlatkérő számlájára történő befizetése esetén ajánlatkérő 10027006-01426672-00000000 sz. számlájára kell az előírt összeget utalni. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Bank, vagy biztosító által kibocsátott garancia, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény szolgáltatása esetén annak tartalmaznia kell, hogy a kötelezettségvállalás visszavonhatatlan és feltétel nélküli, valamint, hogy a bank, illetve biztosító az ajánlatkérő vonatkozó első, írásbeli felszólítására teljesíti a kifizetést. A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie. A garanciaokmányt, illetve a kötelezvényt eredeti példányban kell az ajánlathoz csatolni. 3. Ajánlatkérő helyszíni bejárással egybekötött konzultációt tart. A konzultáció időpontja: 10.9.2014. 11:00 óra, helyszíne: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/1 épület 111. tárgyaló. A helyszíni bejárás tekintetében a Kbt. 45. § (8) bekezdésében előírtak irányadóak. 4. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ában foglaltak az irányadók. 5. Ajánlatkérő papír alapú ajánlat benyújtását írja elő. Az ajánlatot 1 (egy) papír alapú példányban, írásban és zártan (felolvasólappal és tartalomjegyzékkel, valamint folyamatos oldalszámozással ellátva), a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 pld. elektronikus másolati példány benyújtását (CD/DVD adathordozón, a teljes ajánlatot PDF, plusz a beárazott költségvetést xl-formátumban is). Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. A zárt borítékon fel kell tüntetni: „Vállalkozási szerződés a Miskolci Egyetem 1.3.1 jelű projektje keretében megkezdett építési munkák befejezésére – Ajánlat – Az ajánlattételi határidő lejárta előtt kibontani tilos" A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 6. Az eljárást megindító hirdetményben és a dokumentációban valamennyi, órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 7. Az ajánlatban bármely, a felhívásban rögzítettől eltérő pénznemben megadott pénzügyi adat forintra történő átszámításához az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év fordulónapján, a referenciák tekintetében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamot kell figyelembe venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a fenti időpontokban szerint érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerüljön forintra átszámításra a fentiekben meghatározott árfolyamon. 8. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők megállapodását mely tartalmazza a feladatok és hatáskörök partnerek közötti megosztásának ismertetését a közbeszerzési eljárásban és az építési munkák végrehajtása során, kijelöli azon partnert, amelyik a konzorciumot az eljárás és a szerződés teljesítése során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlatot tevő partnerek nyilatkozatát, mely szerint a szerződés elnyerése esetén egyetemleges felelősséget vállalnak annak teljesítéséért. 10. Az ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrás szervezet részéről a saját maguk által készített dokumentumot (nyilatkozatot) aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, illetve, amennyiben ezen dokumentumokat nem az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak) írja/írják alá, az aláíró(k) – aláírásmintájukat is tartalmazó – meghatalmazását csatolni kell. 11. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 12. Az ajánlatban az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi gazdasági szereplőnek)nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartoznak-e. 13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi gazdasági szereplőnek) az ajánlathoz csatolnia (csatolniuk) kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 14. Az ajánlat részeként az ajánlattevőnek árazott költségvetést kell benyújtania, a dokumentáció 4. fejezetében az ajánlattevő rendelkezésére bocsátott formában. 15. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja az ajánlattevőknek. 16. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azon szervezetek nevét és címét(elérhetőségét) amelyektől az ajánlattevő e tekintetben megfelelő tájékoztatást kaphat. 17. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg a jelen felhívás III.2.2 a)–b), valamint a III.2.3. a)–c) alpontjában. 18. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 19. A nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérési dokumentációban előírt feltételekkel és fedezetre szólóan teljes körű építés-szerelési, valamint – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítást kell kötnie, illetve meglévő felelősségbiztosítását a beruházásra kiterjesztenie. 20. Ha a dokumentáció valamely termék gyártmányát, eredetét, vagy típusát megjelöli, a megnevezés kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása céljából történik; az azonosított gyártmányú, eredetű, vagy típusú termékkel egyenértékűt ajánlatkérő elfogad, feltéve, hogy az a már beépített termékekhez műszakilag, funkcionálisan és esztétikailag illeszkedik. 21. Kamarai tagság: A szerződés teljesítéséhez az alábbi kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges: — legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, érvényes MV-Ép felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember; — legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, érvényes MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember; — legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, érvényes MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, és a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján. 22. Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény irányadó. 23. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 18. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségre tekintettel tartozik az uniós eljárási rend szabályai alá.

További információk

1. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az

ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Az ajánlatkérési dokumentáció a hirdetmény I.1 pontjában megadott címen vehető át, munkanapokon 09:00–15:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő napján 09:00–11:00 óráig. A dokumentáció megküldésének kérelme esetén az ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint jár el.

2. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamára szólóan ajánlati biztosítékot kér, 5 000 000 HUF összegben, a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerinti esetre, a Kbt. 59. § (2) bekezdésében előírt valamely

formában. A pénzösszeg ajánlatkérő számlájára történő befizetése esetén ajánlatkérő 10027006-01426672-00000000 sz. számlájára kell az előírt összeget utalni. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Bank, vagy biztosító által kibocsátott garancia, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény szolgáltatása esetén annak tartalmaznia kell, hogy a kötelezettségvállalás visszavonhatatlan és feltétel nélküli, valamint, hogy a bank, illetve biztosító az ajánlatkérő vonatkozó első, írásbeli felszólítására teljesíti a kifizetést. A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie. A garanciaokmányt, illetve a kötelezvényt eredeti példányban kell az ajánlathoz csatolni.

3. Ajánlatkérő helyszíni bejárással egybekötött konzultációt tart. A konzultáció időpontja: 10.9.2014. 11:00 óra, helyszíne: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/1 épület 111. tárgyaló. A helyszíni bejárás tekintetében a Kbt. 45. § (8) bekezdésében előírtak irányadóak.

4. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ában foglaltak az irányadók.

5. Ajánlatkérő papír alapú ajánlat benyújtását írja elő. Az ajánlatot 1 (egy) papír alapú példányban, írásban és zártan (felolvasólappal és tartalomjegyzékkel, valamint folyamatos oldalszámozással ellátva), a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 pld. elektronikus másolati példány benyújtását (CD/DVD adathordozón, a teljes ajánlatot PDF, plusz a beárazott költségvetést xl-formátumban is). Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. A zárt borítékon fel kell tüntetni: „Vállalkozási szerződés a Miskolci Egyetem 1.3.1 jelű projektje keretében megkezdett építési munkák befejezésére – Ajánlat – Az ajánlattételi határidő lejárta előtt kibontani tilos" A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

6. Az eljárást megindító hirdetményben és a dokumentációban valamennyi, órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

7. Az ajánlatban bármely, a felhívásban rögzítettől eltérő pénznemben megadott pénzügyi adat forintra történő átszámításához az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év fordulónapján, a referenciák tekintetében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamot kell figyelembe venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a fenti időpontokban szerint érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerüljön forintra átszámításra a fentiekben meghatározott árfolyamon.

8. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.

A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők megállapodását mely tartalmazza a feladatok és hatáskörök partnerek közötti megosztásának ismertetését a közbeszerzési eljárásban és az építési munkák végrehajtása során, kijelöli azon partnert, amelyik a konzorciumot az eljárás és a szerződés teljesítése során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlatot tevő partnerek nyilatkozatát, mely szerint a szerződés elnyerése esetén egyetemleges felelősséget vállalnak annak teljesítéséért.

10. Az ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrás szervezet részéről a saját maguk által készített dokumentumot (nyilatkozatot) aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, illetve, amennyiben ezen dokumentumokat nem az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak) írja/írják alá, az aláíró(k) – aláírásmintájukat is tartalmazó – meghatalmazását csatolni kell.

11. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

12. Az ajánlatban az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi gazdasági szereplőnek)nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartoznak-e.

13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi gazdasági szereplőnek) az ajánlathoz csatolnia (csatolniuk) kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

14. Az ajánlat részeként az ajánlattevőnek árazott költségvetést kell benyújtania, a dokumentáció 4. fejezetében az ajánlattevő rendelkezésére bocsátott formában.

15. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja az ajánlattevőknek.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azon szervezetek nevét és címét(elérhetőségét) amelyektől az ajánlattevő e tekintetben megfelelő tájékoztatást kaphat.

17. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg a jelen felhívás III.2.2 a)–b), valamint a III.2.3. a)–c) alpontjában.

18. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

19. A nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérési dokumentációban előírt feltételekkel és fedezetre szólóan teljes körű építés-szerelési, valamint – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítást kell kötnie, illetve meglévő felelősségbiztosítását a beruházásra kiterjesztenie.

20. Ha a dokumentáció valamely termék gyártmányát, eredetét, vagy típusát megjelöli, a megnevezés kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása céljából történik; az azonosított gyártmányú, eredetű, vagy típusú termékkel egyenértékűt ajánlatkérő elfogad, feltéve, hogy az a már beépített termékekhez műszakilag, funkcionálisan és esztétikailag illeszkedik.

21. Kamarai tagság: A szerződés teljesítéséhez az alábbi kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges:

— legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, érvényes MV-Ép felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember;

— legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, érvényes MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember;

— legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, érvényes MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, és a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.

22. Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény irányadó.

23. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 18. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségre tekintettel tartozik az uniós eljárási rend szabályai alá.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés a Miskolci Egyetem TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0005 jelű projektje keretében megkezdett építési munkák befejezésére.

Mennyiség vagy érték:

A1 épület

Építészet

Falazás és egyéb kőművesmunkák 68 m²

Vakolás és rabicolás 28 m²

Burkolás 115 m²

Asztalosszerkezet elhelyezés 13 db

Felületképzés 340 m²

Gépészet

Fűtés

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 12 m

Épületgépészeti csővezeték szerelése 12 m

Épületgépészeti berendezések szerelése (lapradiátor) 4 db

Víz-csatorna

Épületgépészeti csővezeték szerelése 28 m

Épületgépészeti berendezések szerelése 10 db

Gyengeáram

Védőcsövek 280 m

Erősáram közös

Védőcsövek, tartószerkezetek 570 m

Kábelek, vezetékek 2185 m

Lámpatestek, világítási berendezések 38 db

Installációs készülékek 45 db

Elosztóberendezések 2 klt

Bontások 865 m

A2 épület

Vakolás és rabicolás 42 m²

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése 87 m²

Bádogozás 20 m

Szigetelés 97 m²

A4 épület

Keverékkészítés 20,5 t

Zsaluzás és állványozás 2 430 m²

Irtás, föld- és sziklamunka 231 m³

Helyszíni beton és vasbeton munkák ~60 m³

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 6 db

Víztelenítés 15 m³

Falazás és egyéb kőműves munkák 115 m²

Fém- és könnyű épületszerkezetetek szerelése 11,5 t

Ácsmunka 148 m³

Vakolás és rabicolás 3 700 m²

Szárazépítés 1 830 m²

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése 7 170 m²

Bádogozás 800 m²

Asztalosszerkezetek elhelyezése

nyílászárók 188 db

információs táblák 972 db

Lakatosszerkezetek elhelyezése kieg. szerelvények 820 db

Lakatosszerkezetek elhelyezése nyílászáró 139 db

Üvegezés 181 m² + 168 db

Nanotechnológiás védelem 4 035 m²

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 21 100 m²

Szigetelés 3 434 m²

Árnyékolók beépítése 283 db

Páternoszter üzembe helyezés 1 db

Lámpák leszerelése 144 db

Épületgépészeti berendezések szerelése 29 db

Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) 77 db

Takarítási munkák 7 600 m²

Kert és parképítési munkák 1 432 m²

Belsőépítészet, díszítéstechnika 32 db

Védőcsövek 4 750 m

Kábelek, vezetékek 23 317 m

Lámpatestek, világítási berendezések 730 db

Installációs készülékek 1 220 db

Vészhívó hálózat 1 135 m

Elosztóberendezések 101 klt

Bontások 8 900 m

Transzformátor 1 klt

Vápafűtés 8 kW

Strukturált hálózat

Védőcsövek 6 900 m

Tűzjelző hálózat (Kijelölt alvállalkozóval)

Fűtés-hűtés

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 395 m

Általános épületgépészeti szerelés 225 m

Épületgépészeti csővezeték szerelése 475 m

Épületgépészeti berendezések szerelése (lapradiátor) 40 db

Szellőztető berendezések, rendszerek 168 db

Klíma-szellőzés

Meglévő berendezések felszerelése, bekötése 35 db

Épületgépészeti csővezeték szerelése 408 m

Épületgépészeti berendezések szerelése 560 db

Csapadékvíz elvezetés 47 m

Tűzvédelmi szellőzés

Szellőztető berendezések, rendszerek 120 m

C1 épület tető

Helyszíni beton és vasbeton munkák 0,823 t

Lakatosszerkezetek elhelyezése

Korlátrendszer 35 m

Ipari járórács 58 m²

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 41 m²

Kőburkolat készítése 3 m²

Erősáram

Védőcsövek, tartószerkezetek 98 m

Installációs készülékek 1 db

Villámvédelem 250 m

C2 épület III. hajó

Lakatosszerkezetek elhelyezése (nyílászáró) 7 db

Kemence hűtési rendszer beüzemelése 1 klt.

Időtartam: 4 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:

Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – Projekt azonosító: TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0005

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Miskolc-Egyetemváros.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–k) pontjainak, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d), valamint f) pontjának hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.

A Kbt. 57. § (1) bekezdésének d) pontja tekintetében Ajánlatkérő – a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésnek megfelelően – az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a (Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében), illetőleg 4. §-a (nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében) szerint.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:

— Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

— Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján választása szerint:

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d), valamint f) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d), valamint f) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett –, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d), valamint f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó útmutatóira:

"A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 16.5.2014.),valamint: „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.).

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

a) nyilatkozat az előírt időszak teljes és a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munka kivitelezése) származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak,

b) saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolója az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évről szólóan (amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges) illetőleg, azon ajánlattevők esetében, akik a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkeznek az előírt teljes időszakban, mert működésüket az időszak kezdetét követően kezdték meg, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munka kivitelezése) a működés teljes időtartama alatt elért, nettó árbevételről szóló nyilatkozattal.

A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása vonatkozásában a Kbt. 55. § (4–(6) bekezdésében, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3), (4a) és (5)bekezdéseiben előírtakat figyelembe kell venni.

A Kbt. 55. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően, az a) pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a b) pont szerinti alkalmassági követelménynek pedig elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

a) Ajánlattevő által az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben elért teljes nettó árbevétele (teljes forgalma) összesen nem éri el a 750 000 000 HUF, a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munka kivitelezése) származó összes nettó árbevétele pedig az 500 000 000 HUF összeget.

vagy, ha

b) Ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év közül egynél több évben negatív, illetőleg, azon ajánlattevők esetében, akik a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b)pontja szerinti irattal azért nem rendelkeznek az előírt teljes időszakban, mert működésüket az időszak kezdetét követően kezdték meg, a közbeszerzés tárgyából(magasépítési munka kivitelezése) származó árbevétel a működés teljes időtartama alatt összesen nem éri el a nettó 300 000 000 HUF-ot.

Műszaki és szakmai képességek:

a) Ajánlattevőnek a 310/2011. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint ajánlatában ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) teljesített

legjelentősebb építési beruházásait, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti igazolás becsatolásával együtt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 129. § (7) bekezdésében, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében előírtakra is.

b) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző év átlagos statisztikai állományi létszámáról, a 310/2011. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontjával összhangban.

c) Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése,akiket be kíván vonni a teljesítésbe(310/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont).

A szakemberek bemutatása során a szakmai tapasztalatot alátámasztó, az adott szakember által aláírt önéletrajz, a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok, valamint az adott szakemberek rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatai csatolandók. Nem kell csatolni azokat az iratokat, melyeket az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, nyilvántartásból ingyenesen ellenőrizni jogosult. A műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni. A fenti a)–c) pontok szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő,

a) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben(60 hónapban) teljesített – műszaki átvétellel lezárult – legalább 1 olyan magasépítési beruházásra (új építés, vagy rekonstrukció) szóló, pozitív referenciával, melyben az ellenszolgáltatás értéke elérte a nettó 500 000 000 HUF-ot.

b) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző évben átlagos statisztikai állománya nem éri el a 10 főt

c) nem rendelkezik a következő szakemberek mindegyikével:

c.1) 1 fő építész, vagy építőmérnöki (vagy az adott szakirányban ezekkel egyenértékű, vagy magasabb szintű)végzettségű, legalább 5 éves, építési beruházások kivitelezésének irányításában szerzett gyakorlattal, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal;

c.2) 1 fő gépészmérnöki (vagy az adott szakirányban ezzel egyenértékű, vagy magasabb szintű), végzettségű, legalább 5 éves, épületgépészeti szakterületen szerzett gyakorlattal, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal;

c.3) 1 fő villamosmérnök (vagy az adott szakirányban ezzel egyenértékű, vagy magasabb szintű) végzettségű, legalább 5 éves, épületek elektromos szerelési munkáiban szerzett gyakorlattal, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal bíró szakemberrel.

Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy mely szakembert melyik pozícióra jelöli, valamint, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Ajánlatkérő a szerződésben a Kbt. 126. § (2) és (3) bekezdése szerint a szerződés teljesítésének elmaradásával, valamint a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti,tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5–5 %-át elérő biztosítékot köt ki. E biztosítékok a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában előírtaknak megfelelően az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő MÁK Rt.-nél vezetett 10027006-01426672-00000000 sz. számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték a szerződés hatálybalépésére, a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a szerződés teljesítésének időpontjában kell, hogy rendelkezésre álljon. A szerződés teljesítésének időpontjaként az építési munkák műszaki átadás-átvételének időpontja értendő. Bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény nyújtása esetén Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a biztosíték összegét a Megrendelő feltétel nélkül lehívhassa.

Megrendelő a Vállalkozó igénye esetén – azonos összegre szóló, Vállalkozó

által nyújtandó biztosíték szolgáltatása ellenében – a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb 68 000 000 HUF előleget bocsát a Vállalkozó rendelkezésére. Előleg igénylése esetén Vállalkozónak az előleg összegével megegyező összegre szóló előleg visszafizetési biztosítékot kell szolgáltatnia, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A biztosítéknak mindaddig érvényben kell maradnia, amíg az előleg elszámolására sor nem kerül.

Fenti biztosítékok határidőre történő nyújtásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

Ajánlatkérő a szerződésben a Vállalkozónak felróható okból bekövetkező késedelem esetére késedelmi kötbért ír elő, melynek mértéke a tartalék és ÁFA nélküli ellenszolgáltatás 0,5 %-a naponta, felső határa a tartalék és ÁFA nélküli ellenszolgáltatás 10 %-a. A késedelmi kötbér felső határának elérésekor Megrendelő jogosult a szerződés felmondására.

Vállalkozó az építési munkák műszaki átadás-átvételétől számítva 36 hónapos jótállás vállalására köteles. Emellett, a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról szóló 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel módosított 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai is érvényesek.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ajánlat/elszámolás/kifizetés pénzneme egységesen a magyar forint (HUF).

Projektazonosító: TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005.

Támogatási intenzitás:94,780000 %.

A projekt a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése szerinti utófinanszírozású.

Az elszámolás tekintetében a Kbt. 130. § (1)–(2) és (5)–(6) bekezdése irányadó.

Megrendelő a Vállalkozó igénye esetén – azonos összegre szóló, Vállalkozó

Ajánlatkérő a vállalkozási díjat a Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítése alapján az előlegen kívül három havi rész-számla és a végszámla ellenében fizeti meg. A rész-számlák csak a ténylegesen teljesített, Mérnök által igazolt munkák értékére szólóan nyújthatóak be, azzal, hogy a végszámla összege nem lehet alacsonyabb a tartalék nélküli szerződéses ár 20 %-ánál, az előleg elszámolása előtt. Az előleg elszámolása a rész-számlákból és a végszámlából azonos összegben való levonás útján történik.

A kifizetés a Kbt.130. § (3) bekezdésének, illetve, adott esetben a 306/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ának előírásai szerint történik. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § 1)–2) bekezdésében, adott esetben a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének előírásai szerinti fizetési határidővel teljesíti.

A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A. §-ban foglaltak teljes körűen vonatkoznak.

Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (9) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően tartalékkeretet köt ki, amely tartalékösszeg a nettó ajánlati ( nettó vállalkozási díj) ár 5 %-a. A tartalékkeret felhasználására a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § előírásai vonatkoznak.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg és nem teszi lehetővé.

Egyéb különleges feltételek:

A nyertes ajánlattevőnek a „Vállalkozási szerződés a Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása projekt építési munkáira -TIOP 1.3.1- 1. rész: Az A4 épület homlokzatának cseréje, irodák és laboratóriumok felújítása, gépészeti-elektromos korszerűsítés, enyhe hajlásszögű tető építése és 3. rész: Irodák és laboratóriumok felújítása az A/1, A/2, A/3, A/5, C/1, C/2, B/1 és a CTFK épületben, valamint nyílászárók cseréje az AFK épületben” tárgyú szerződés keretében megkezdett, de a szerződések Megrendelő általi felmondása miatt be nem fejezett építési munkákat kell elvégeznie. A még hátralévő, elvégzendő feladatokat a dokumentációval kiadandó tervek és műszaki leírások tartalmazzák.

Vállalkozónak közre kell működnie a használatbavételi engedély megszerzésében. Vállalkozó teljesítése a használatbavételi engedély kiadásával tekintendő lezártnak.

Az építési beruházás sajátossága miatt (befejező munkák) Vállalkozónak tervezői művezetésre és a tűzjelző rendszer hátralévő munkáinak kivitelezésére Kijelölt Alvállalkozót kell igénybe vennie, a dokumentációban megadott előirányzati összeg mellett.

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

Átutalással az ajánlatkérő 10027006-01426672-00000000 sz. számlájára. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a: „4090019 témaszámra” hivatkozást. A megadott ár 27 % ÁFÁ-t tartalmaz. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni, az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének dátumától számított 15 napon belül.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2014-09-29 📅
A bontás helye: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/1 épület 111. tárgyaló.
Hely: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/1 épület 111. tárgyaló.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (1)–(4) és (6)–(7)bekezdései szerint.
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK05149
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Pályázati Iroda, A/1. 124.
Lukács János, projektvezető
Internetcím: www.uni-miskolc.hu 🌏
Név: Út-Teszt Kft.
Postacím: Csóka u. 7–13.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1115
Kapcsolattartó pont: Kas Gábor, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Telefon: +36 12030555 📞
E-mail: tender@ut-teszt.hu 📧
Fax: +36 12037607 📠
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Közzététel dátuma: 2014-05-23 📅
Azonosítók
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2014/S 99-172199
További információk

1. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az

ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Az ajánlatkérési dokumentáció a hirdetmény I.1 pontjában megadott címen vehető át, munkanapokon 09:00–15:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő napján 09:00–11:00 óráig. A dokumentáció megküldésének kérelme esetén az ajánlatkérő a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint jár el.

2. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamára szólóan ajánlati biztosítékot kér, 5 000 000 HUF összegben, a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerinti esetre, a Kbt. 59. § (2) bekezdésében előírt valamely

formában. A pénzösszeg ajánlatkérő számlájára történő befizetése esetén ajánlatkérő 10027006-01426672-00000000 sz. számlájára kell az előírt összeget utalni. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Bank, vagy biztosító által kibocsátott garancia, illetve biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény szolgáltatása esetén annak tartalmaznia kell, hogy a kötelezettségvállalás visszavonhatatlan és feltétel nélküli, valamint, hogy a bank, illetve biztosító az ajánlatkérő vonatkozó első, írásbeli felszólítására teljesíti a kifizetést. A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie. A garanciaokmányt, illetve a kötelezvényt eredeti példányban kell az ajánlathoz csatolni.

3. Ajánlatkérő helyszíni bejárással egybekötött konzultációt tart. A konzultáció időpontja: 10.9.2014. 11:00 óra, helyszíne: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/1 épület 111. tárgyaló. A helyszíni bejárás tekintetében a Kbt. 45. § (8) bekezdésében előírtak irányadóak.

4. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ában foglaltak az irányadók.

5. Ajánlatkérő papír alapú ajánlat benyújtását írja elő. Az ajánlatot 1 (egy) papír alapú példányban, írásban és zártan (felolvasólappal és tartalomjegyzékkel, valamint folyamatos oldalszámozással ellátva), a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 pld. elektronikus másolati példány benyújtását (CD/DVD adathordozón, a teljes ajánlatot PDF, plusz a beárazott költségvetést xl-formátumban is). Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. A zárt borítékon fel kell tüntetni: „Vállalkozási szerződés a Miskolci Egyetem 1.3.1 jelű projektje keretében megkezdett építési munkák befejezésére – Ajánlat – Az ajánlattételi határidő lejárta előtt kibontani tilos" A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

6. Az eljárást megindító hirdetményben és a dokumentációban valamennyi, órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

7. Az ajánlatban bármely, a felhívásban rögzítettől eltérő pénznemben megadott pénzügyi adat forintra történő átszámításához az árbevétel és mérlegadatok tekintetében az üzleti év fordulónapján, a referenciák tekintetében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamot kell figyelembe venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a fenti időpontokban szerint érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerüljön forintra átszámításra a fentiekben meghatározott árfolyamon.

8. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani.

A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők megállapodását mely tartalmazza a feladatok és hatáskörök partnerek közötti megosztásának ismertetését a közbeszerzési eljárásban és az építési munkák végrehajtása során, kijelöli azon partnert, amelyik a konzorciumot az eljárás és a szerződés teljesítése során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlatot tevő partnerek nyilatkozatát, mely szerint a szerződés elnyerése esetén egyetemleges felelősséget vállalnak annak teljesítéséért.

10. Az ajánlattevő, alvállalkozó és erőforrás szervezet részéről a saját maguk által készített dokumentumot (nyilatkozatot) aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, illetve, amennyiben ezen dokumentumokat nem az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak) írja/írják alá, az aláíró(k) – aláírásmintájukat is tartalmazó – meghatalmazását csatolni kell.

11. A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

12. Az ajánlatban az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi gazdasági szereplőnek)nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartoznak-e.

13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi gazdasági szereplőnek) az ajánlathoz csatolnia (csatolniuk) kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

14. Az ajánlat részeként az ajánlattevőnek árazott költségvetést kell benyújtania, a dokumentáció 4. fejezetében az ajánlattevő rendelkezésére bocsátott formában.

15. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja az ajánlattevőknek.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azon szervezetek nevét és címét(elérhetőségét) amelyektől az ajánlattevő e tekintetben megfelelő tájékoztatást kaphat.

17. Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg a jelen felhívás III.2.2 a)–b), valamint a III.2.3. a)–c) alpontjában.

18. Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

19. A nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérési dokumentációban előírt feltételekkel és fedezetre szólóan teljes körű építés-szerelési, valamint – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítást kell kötnie, illetve meglévő felelősségbiztosítását a beruházásra kiterjesztenie.

20. Ha a dokumentáció valamely termék gyártmányát, eredetét, vagy típusát megjelöli, a megnevezés kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása céljából történik; az azonosított gyártmányú, eredetű, vagy típusú termékkel egyenértékűt ajánlatkérő elfogad, feltéve, hogy az a már beépített termékekhez műszakilag, funkcionálisan és esztétikailag illeszkedik.

21. Kamarai tagság: A szerződés teljesítéséhez az alábbi kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges:

— legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, érvényes…

… MV-Ép felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember;

… MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember;

… MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, és a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.

22. Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény irányadó.

23. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 18. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségre tekintettel tartozik az uniós eljárási rend szabályai alá.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137. § (3)–(4) bekezdése szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2014/S 166-295821 (2014-08-28)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2015-01-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 542 575 528 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2015-01-27 📅
Közzététel dátuma: 2015-01-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2015/S 020-031741
Hirdetményre hivatkozik: 2014/S 166-295821
HL-S szám: 20
További információk

1. A nyertes ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint középvállalkozásnak minősül. 2. Az ajánlattevők neve, címe: Jánosik és Társai Kft., 1047 Budapest, Attila u. 34. FK-Raszter Építő Zrt., 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73. STRABAG-MML Magas és Mérnöki Létesítmény Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület) HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság., 4025 Debrecen, Simonffy u. 34–36. 3. A szerződés az V.4) pont szerinti összegen felül 5 % tartalékkeretet ír elő.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2014-12-02 📅
Név: Jánosik és Társai Kft.
Postacím: Attila u. 34.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137. § (3) bekezdése szerint.
Forrás: OJS 2015/S 020-031741 (2015-01-27)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (16 új beszerzések)