Vállalkozási szerződés az M0 gyorsforgalmi út déli szektor rekonstrukció kivitelezési munkái a 11+650 - 23+200 km sz. (M6 ap. – 51 sz. főút közötti) szakaszon és a hozzá tartozó kiviteli terv készítési feladatok és műtárgy kiviteli terv jóváhagyatások elvégzése tárgyában

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Vállalkozási szerződés az M0 gyorsforgalmi út déli szektor rekonstrukció kivitelezési munkái a 11+650 - 23+200 km sz. (M6 ap. – 51 sz. főút közötti) szakaszon és a hozzá tartozó kiviteli terv készítési feladatok és műtárgy kiviteli terv jóváhagyatások elvégzése tárgyában.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2014-08-14. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2014-06-27.

Kicsoda?

• Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Mi az?

• Autópálya és közút építése › Autópálya építése
• Autópálya és közút építése › Közúton folyó munkák › Felüljáró építése
• Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása › Autópálya alapozása
• Különféle útburkolatok › Autópálya burkolása
• Mérnöki szolgáltatások › Mérnöki tervezési szolgáltatások

Hol?

• Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2014-06-27	Ajánlati felhívás
2014-08-04	További információk
2014-08-22	További információk

Ajánlati felhívás (2014-06-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Autópálya építése
Mennyiség vagy érték:

A szakasz főbb műszaki paraméterei:Beavatkozás hossza: 11,55 km a 11+650 - 23+200 km szelvények közöttSávok száma: 3 sáv+leállósávA burkolat szélessége összesen: 14,75 mA burkolat felülete mintegy 170 000 m2Műtárgyak, csomópontok:Csomópontok száma: 3 db külön szintű csomópontPihenőhelyek száma: 1 dbMűtárgyak száma: 12 dbFelüljáró: 10 db, amelyből4 db felüljáró esetén az ajánlati terveknek megfelelően a Vállalkozó által véglegesített, hatósággal jóváhagyatott kiviteli tervek alapján készítendő a rekonstrukció:-1 db 170/Deák Ferenc (Hárosi) Duna híd 3*108,5 m hosszú mederhíd öszvér felszerkezetének acél felszerkezetre cserélésével, aszfalt burkolattal, a Duna folyam fölött. Támaszköz: 3*73,5+3*108,5+3*73,5 m-1 db monolit vb. szekrénytartós híd, beton burkolattal Tsz.202/3.07 Támaszköz:2*17+3*25+3*19,5+3*21+24,5 m,-1db UBX tartós híd, felszerkezet szélesítéssel, aszfalt burkolattal (Tsz:171/3.2)-1db UBX tartós híd, aszfalt burkolattal (Tsz:174/5.4)6 db felüljáró esetén az ajánlati terveknek megfelelően a Vállalkozó által véglegesített, hatósági jóváhagyás nélküli kiviteli tervek alapján készítendő a rekonstrukció:- beton burkolattal 3 db monolit vb kerethíd (Tsz:200/123, 201/124, 169/1.4)- aszfalt burkolattal 2 db UBX tartós felüljáró (Tsz:203/3.08, 173/5.2 ) és 1 db 172/Soroksári Duna-ág híd a Duna folyam fölött. Támaszköz: 21,1+10*25,2+25,8+36,7+75+36,7+25,8+25 mAluljáró: 2dbA rekonstrukció az ajánlati terveknek megfelelően a Vállalkozó által véglegesített, hatósági jóváhagyás nélküli kiviteli tervek alapján készítendő főként pillérvédelemből és korrózióvédelemből áll.Egyéb építmények:Vízelvezetés rekonstrukciója,Forgalomtechnika rekonstrukciója, különös tekintettel a visszatartó rendszerre.Környezetvédelem:Védőkerítés és zajárnyékoló fal építés: terv szerint.NövénytelepítésKözműkiváltások.Továbbá az építési szakaszhoz tartozó kiviteli terv készítési feladatok és műtárgy kiviteli terv jóváhagyatások.A szerződés kötbérterhes részhatáridőt tartalmaz. A kötbérterhes részhatáridő: 2015. szeptember 30, műszaki tartalma: minden feladat a 15+500 - 23+200 km szelvények között, a műszaki dokumentáció szerintBefejezési határidő: szerződés hatályba lépésétől számított 28 hónapTeljesítés műszaki tartalma:11+650 - 15+500 km szelvények között teljes befejezése a műszaki dokumentáció szerint.Az ajánlatadáskor és a teljesítéskor figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos elszámolhatósági útmutatóra. (http://palyazat.gov.hu/)A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.A becsült érték a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 7. § (4) bekezdésére tekintettel a 10% tartalékkeret összegét is tartalmazza!35 310 000 000

Mennyiség vagy érték

A beszerzés teljes értéke: 35 310 000 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Autópálya építése 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postacím: Váci út 45.
Postai irányítószám: 1134
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.nif.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu 📧
Telefon: +36 14368572 📞
Fax: +36 14368560 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2014-06-27 📅
Benyújtási határidő: 2014-08-14 📅
Közzététel dátuma: 2014-07-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2014/S 124-220156
HL-S szám: 124
További információk

VI.3.1 A jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződéssel érintett projekt pénzügyileg szakaszolt projekt: az európai uniós támogatást illetően két uniós programozási (költségvetési) ciklust érint, a projekt a 2007-2013-as uniós programozási cikluson időben túlnyúló beruházást valósít meg. A tárgyi projekt pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján megkötésre kerülő támogatási szerződés a 2015. december 31-ig felmerülő költségek tekintetében biztosít finanszírozást. A 2016. január 1-től felmerülő költségek vonatkozásában Ajánlatkérő a 2014-2020-as európai uniós programozási (költségvetési) időszak közlekedésfejlesztési pénzügyi forrásából, vagy hazai költségvetési forrásból kívánja biztosítani a projekt finanszírozását (tekintettel a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésre). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés - amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták - a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság határozatának meghozatalát követő 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók. VI.3.2 Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az A mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50.§ (3) bek. megfelelően irányadó. Ajánlatkérő a dokumentációba való ingyenes betekintés lehetőségét biztosítja munkanapokon 9.00-12.00 óra között. VI.3.3 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben az ajánlatkérő az előző bekezdés szerint felkéri az ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a biztosítékot - a Kbt 59. § (6) bekezdés alkalmazása nélkül - vissza kell fizetni az ajánlattevő nyilatkozatának kézhezvételét, illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül. Az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt 124.§ (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik. VI.3.4 Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 150 000 000,- forint. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevő egy összegben köteles rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérőnek 10300002-20609931-49020322 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A garanciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia: - Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye - garanciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye - garanciát/kötelezvény kedvezményezettjeként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t kell megnevezni - közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják - kifizetési határidő (garancia esetén nem lehet több mint 15 banki nap, kötelezvény esetén nem lehet több mint 15 munkanap) - ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben) - ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor) - ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja) - bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén: a pénzintézet/biztosító azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő (NIF Zrt.) első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank/biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt. - kötelezvény esetén: Kezes azon kijelentése, mely szerint visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg - a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a lehívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára. - bank vagy biztosító által vállalt garancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet/biztosító / Kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati bankgarancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 60 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt Ajánlatkérő Megbízót (Ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes Ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőként megnevezte. A garancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján és fentiekre tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt EREDETI példányban kérjük az ajánlathoz csatolni. A biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt 59.§ (7) bekezdése alapján felkéri ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell nyújtania. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. VI.3.5 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126.§ 5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. A nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 61.§ (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. VI.3.6 Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről. VI.3.7 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a képviselő konzorciumi tagot meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. VI.3.8 Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiak szerint: - III.2.2) 2. alpontjában előírt követelmény a jegyzékbe felvételnek nem feltétele, - III.2.3) 1-3. alpontjában meghatározott követelmények a jegyzékbe való felvételnek nem feltételei. VI.3.9 Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. VI.3.10 Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban -átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat. VI.3.11 A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a téves vagy hibás fordítás miatt Ajánlatkérő az Ajánlattevőt az eljárásból kizárhatja (Kbt 56.§ (1) bekezdés j) pont). Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak. VI.3.12. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében összefoglaló táblázatot kell csatolnia, mely alkalmassági feltételenként bemutatja, hogy az ajánlathoz csatolt referenciaigazolás(ok) melyik alkalmassági feltétel igazolására szolgálnak. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást vagy megnevezést, a teljesítés időpontját, és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciamunka ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét és az adott alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó referenciaigazolás ajánlat szerinti oldalszámát/lapszámát. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát). VI.3.13 Az ajánlatot 1 db eredeti papír alapú és 3 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő az elektronikus másolati példányok benyújtása tekintetében előírja, hogy az Ajánlattevők kötelesek ajánlatukat 3 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban, egy vagy több elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is benyújtani. Az elektronikus adathordozóknak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti, illetőleg az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak. Az ajánlat részeként a beárazott ajánlati költségvetést nyomtatott formában és digitális (.pdf és .xls) adathordozón is be kell nyújtani. VI.3.14 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra, a következő korlátozással. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, úgy Ajánlatkérő ezen gazdasági szereplő vonatkozásában kizárólag egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásban nem lehetséges. VI.3.15 Az árbevételre vonatkozó adatok esetében a Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. Referenciákben megjelölt ellenszolgáltatási összeg esetében a teljesítéskor érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. Átszámítás esetén Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. VI.3.16 A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti teljesítési biztosítékot, illetve előleg igénylése esetén - amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja - az előleg visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg a felhívásban és a dokumentációban szereplő feltételek szerint. Az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő benyújtása az előleg igénybevételének és kifizetésének feltétele. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, úgy a Megrendelő élhet az elállás jogával. VI.3.17 Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le. VI.3.18 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) a között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 1 436-8560) történik. Amennyiben az Ajánlatkérő által kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges Ajánlatkérő postai úton megküldi a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentumokat és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen. VI.3.19 A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke minimum 500 000 000-Ft/év és 100 000 000-Ft/káresemény. A felelősségbiztosítás részletszabályait a Szerződéses Feltételek tartalmazz. VI.3.20 Az ajánlatban Ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölésével, továbbá a szakemberek nevének, végzettségének/képzettségének megjelölésével, valamint annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát). A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1.-2.8. alpontjaira megjelölt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal: A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1. alpontban projektvezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen. A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.2. alpontban útépítési munkákért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen. A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.3. alpontban műtárgyak (híd, áteresz, támfal, stb.) építési-szerelési munkáiért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen. A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.4 alpontban vízi létesítmények építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen. A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.5 alpontban távközlési építmények építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-TV, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-TV/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen. A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.6 alpontban villamosvezetékek és berendezések építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-VI/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen. A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.7 alpontban szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek és tartozékaik építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-GO, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-GO/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen. A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.8 alpontban geodéziai szakember rendelkezzen a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti GD-T (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal. Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1.-2.8. alpontjaiban előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte. Az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1.-2.8. alpontjaiban előírt alkalmassági feltételeknek - a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megküldött Összegezés szerint - megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal. A jogosultság megszerzésére az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VIII.11) Kormányrendelet rendelkezései, valamint adott estben az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet és a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak. VI.3.21. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely a beárazott mennyiség-kimutatásból áll. VI.3.22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdésében foglaltakra, mely szerint aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél. VI.3.23. Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz. VI.3.24. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést Ajánlatkérő által megjelölt időpontban, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésétől visszalép.

További információk

VI.3.1 A jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződéssel érintett projekt pénzügyileg szakaszolt projekt: az európai uniós támogatást illetően két uniós programozási (költségvetési) ciklust érint, a projekt a 2007-2013-as uniós programozási cikluson időben túlnyúló beruházást valósít meg. A tárgyi projekt pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján megkötésre kerülő támogatási szerződés a 2015. december 31-ig felmerülő költségek tekintetében biztosít finanszírozást. A 2016. január 1-től felmerülő költségek vonatkozásában Ajánlatkérő a 2014-2020-as európai uniós programozási (költségvetési) időszak közlekedésfejlesztési pénzügyi forrásából, vagy hazai költségvetési forrásból kívánja biztosítani a projekt finanszírozását (tekintettel a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésre).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés - amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták - a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság határozatának meghozatalát követő 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

VI.3.2 Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az A mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50.§ (3) bek. megfelelően irányadó.

Ajánlatkérő a dokumentációba való ingyenes betekintés lehetőségét biztosítja munkanapokon 9.00-12.00 óra között.

VI.3.3 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

Amennyiben az ajánlatkérő az előző bekezdés szerint felkéri az ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a biztosítékot - a Kbt 59. § (6) bekezdés alkalmazása nélkül - vissza kell fizetni az ajánlattevő nyilatkozatának kézhezvételét, illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül. Az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt 124.§ (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.

VI.3.4 Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 150 000 000,- forint. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevő egy összegben köteles rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérőnek 10300002-20609931-49020322 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A garanciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia:

- Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye

- garanciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye

- garanciát/kötelezvény kedvezményezettjeként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t kell megnevezni

- közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják

- kifizetési határidő (garancia esetén nem lehet több mint 15 banki nap, kötelezvény esetén nem lehet több mint 15 munkanap)

- ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben)

- ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor)

- ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja)

- bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén: a pénzintézet/biztosító azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő (NIF Zrt.) első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank/biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt.

- kötelezvény esetén: Kezes azon kijelentése, mely szerint visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg - a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a lehívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára.

- bank vagy biztosító által vállalt garancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet/biztosító / Kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati bankgarancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 60 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt Ajánlatkérő Megbízót (Ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes Ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőként megnevezte.

A garancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján és fentiekre tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt EREDETI példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.

A biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt 59.§ (7) bekezdése alapján felkéri ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell nyújtania.

A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

VI.3.5 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126.§ 5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. A nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 61.§ (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

VI.3.6 Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.

VI.3.7 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a képviselő konzorciumi tagot meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

VI.3.8 Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiak szerint:

- III.2.2) 2. alpontjában előírt követelmény a jegyzékbe felvételnek nem feltétele,

- III.2.3) 1-3. alpontjában meghatározott követelmények a jegyzékbe való felvételnek nem feltételei.

VI.3.9 Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.

VI.3.10 Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban -átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

VI.3.11 A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.

Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a téves vagy hibás fordítás miatt Ajánlatkérő az Ajánlattevőt az eljárásból kizárhatja (Kbt 56.§ (1) bekezdés j) pont).

Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak.

VI.3.12. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében összefoglaló táblázatot kell csatolnia, mely alkalmassági feltételenként bemutatja, hogy az ajánlathoz csatolt referenciaigazolás(ok) melyik alkalmassági feltétel igazolására szolgálnak. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást vagy megnevezést, a teljesítés időpontját, és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciamunka ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét és az adott alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó referenciaigazolás ajánlat szerinti oldalszámát/lapszámát. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).

VI.3.13 Az ajánlatot 1 db eredeti papír alapú és 3 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő az elektronikus másolati példányok benyújtása tekintetében előírja, hogy az Ajánlattevők kötelesek ajánlatukat 3 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban, egy vagy több elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is benyújtani. Az elektronikus adathordozóknak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti, illetőleg az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.

Az ajánlat részeként a beárazott ajánlati költségvetést nyomtatott formában és digitális (.pdf és .xls) adathordozón is be kell nyújtani.

VI.3.14 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra, a következő korlátozással. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, úgy Ajánlatkérő ezen gazdasági szereplő vonatkozásában kizárólag egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásban nem lehetséges.

VI.3.15 Az árbevételre vonatkozó adatok esetében a Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. Referenciákben megjelölt ellenszolgáltatási összeg esetében a teljesítéskor érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. Átszámítás esetén Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.

VI.3.16 A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti teljesítési biztosítékot, illetve előleg igénylése esetén - amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja - az előleg visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg a felhívásban és a dokumentációban szereplő feltételek szerint. Az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő benyújtása az előleg igénybevételének és kifizetésének feltétele. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, úgy a Megrendelő élhet az elállás jogával.

VI.3.17 Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.

VI.3.18 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) a között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 1 436-8560) történik. Amennyiben az Ajánlatkérő által kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges Ajánlatkérő postai úton megküldi a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentumokat és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen.

VI.3.19 A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke minimum 500 000 000-Ft/év és 100 000 000-Ft/káresemény. A felelősségbiztosítás részletszabályait a Szerződéses Feltételek tartalmazz.

VI.3.20 Az ajánlatban Ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölésével, továbbá a szakemberek nevének, végzettségének/képzettségének megjelölésével, valamint annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).

A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1.-2.8. alpontjaira megjelölt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal:

A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1. alpontban projektvezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.2. alpontban útépítési munkákért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.3. alpontban műtárgyak (híd, áteresz, támfal, stb.) építési-szerelési munkáiért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.4 alpontban vízi létesítmények építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.5 alpontban távközlési építmények építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-TV, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-TV/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.6 alpontban villamosvezetékek és berendezések építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-VI/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.7 alpontban szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek és tartozékaik építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-GO, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-GO/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.8 alpontban geodéziai szakember rendelkezzen a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti GD-T (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal.

Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1.-2.8. alpontjaiban előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.

Az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1.-2.8. alpontjaiban előírt alkalmassági feltételeknek - a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megküldött Összegezés szerint - megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.

A jogosultság megszerzésére az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VIII.11) Kormányrendelet rendelkezései, valamint adott estben az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet és a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

VI.3.21. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely a beárazott mennyiség-kimutatásból áll.

VI.3.22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdésében foglaltakra, mely szerint aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.

VI.3.23. Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz.

VI.3.24. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést Ajánlatkérő által megjelölt időpontban, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésétől visszalép.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték:

A szakasz főbb műszaki paraméterei:

Beavatkozás hossza: 11,55 km a 11+650 - 23+200 km szelvények között

Sávok száma: 3 sáv+leállósáv

A burkolat szélessége összesen: 14,75 m

A burkolat felülete mintegy 170 000 m2

Műtárgyak, csomópontok:

Csomópontok száma: 3 db külön szintű csomópont

Pihenőhelyek száma: 1 db

Műtárgyak száma: 12 db

Felüljáró: 10 db, amelyből

4 db felüljáró esetén az ajánlati terveknek megfelelően a Vállalkozó által véglegesített, hatósággal jóváhagyatott kiviteli tervek alapján készítendő a rekonstrukció:

-1 db 170/Deák Ferenc (Hárosi) Duna híd 3*108,5 m hosszú mederhíd öszvér felszerkezetének acél felszerkezetre cserélésével, aszfalt burkolattal, a Duna folyam fölött. Támaszköz: 3*73,5+3*108,5+3*73,5 m

-1 db monolit vb. szekrénytartós híd, beton burkolattal Tsz.202/3.07 Támaszköz:2*17+3*25+3*19,5+3*21+24,5 m,

-1db UBX tartós híd, felszerkezet szélesítéssel, aszfalt burkolattal (Tsz:171/3.2)

-1db UBX tartós híd, aszfalt burkolattal (Tsz:174/5.4)

6 db felüljáró esetén az ajánlati terveknek megfelelően a Vállalkozó által véglegesített, hatósági jóváhagyás nélküli kiviteli tervek alapján készítendő a rekonstrukció:

- beton burkolattal 3 db monolit vb kerethíd (Tsz:200/123, 201/124, 169/1.4)

- aszfalt burkolattal 2 db UBX tartós felüljáró (Tsz:203/3.08, 173/5.2 ) és 1 db 172/Soroksári Duna-ág híd a Duna folyam fölött. Támaszköz: 21,1+10*25,2+25,8+36,7+75+36,7+25,8+25 m

Aluljáró: 2db

A rekonstrukció az ajánlati terveknek megfelelően a Vállalkozó által véglegesített, hatósági jóváhagyás nélküli kiviteli tervek alapján készítendő főként pillérvédelemből és korrózióvédelemből áll.

Egyéb építmények:

Vízelvezetés rekonstrukciója,

Forgalomtechnika rekonstrukciója, különös tekintettel a visszatartó rendszerre.

Környezetvédelem:

Védőkerítés és zajárnyékoló fal építés: terv szerint.

Növénytelepítés

Közműkiváltások.

Továbbá az építési szakaszhoz tartozó kiviteli terv készítési feladatok és műtárgy kiviteli terv jóváhagyatások.

A szerződés kötbérterhes részhatáridőt tartalmaz. A kötbérterhes részhatáridő: 2015. szeptember 30, műszaki tartalma: minden feladat a 15+500 - 23+200 km szelvények között, a műszaki dokumentáció szerint

Befejezési határidő: szerződés hatályba lépésétől számított 28 hónap

Teljesítés műszaki tartalma:

11+650 - 15+500 km szelvények között teljes befejezése a műszaki dokumentáció szerint.

Az ajánlatadáskor és a teljesítéskor figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos elszámolhatósági útmutatóra. (http://palyazat.gov.hu/)

A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

A becsült érték a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 7. § (4) bekezdésére tekintettel a 10% tartalékkeret összegét is tartalmazza!

Időtartam: 28 hónap
Hivatkozási szám: A000.41
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve:

KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0006 M0 gyorsforgalmi út déli szektor rekonstrukció kivitelezési munkái a 11+600 - 23+200 km sz. (M6 ap. - 51 sz. főút közötti) szakaszon

Az Európai Unió által finanszírozott közlekedésfejlesztési program része.

A tárgyi projekt pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján megkötésre kerülő támogatási szerződés a 2015. december 31-ig felmerülő költségek tekintetében biztosít finanszírozást. A 2016. január 1-től felmerülő költségek vonatkozásában Ajánlatkérő a 2014-2020-as európai uniós programozási (költségvetési) időszak közlekedésfejlesztési pénzügyi forrásából, vagy hazai költségvetési forrásból kívánja biztosítani a projekt finanszírozását.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország, Pest megye.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-b, d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;

b) ha ajánlattevő a Kbt 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll

c) a 306/2011. Korm. r. 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek - a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján - szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezői tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (amennyiben azt a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).

A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.) valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.)

A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3.§ és 5-6.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a-b, d) pontjai hatálya alá. A szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet tekintetében az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a kötelező kizáró okokra vonatkozóan ajánlatában csak nyilatkozni köteles, hogy e szervezetek nem tartoznak a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá, egyéb igazolásokat vagy nyilatkozatokat e szervezeteknél nem szükséges csatolni a kizáró okokról [58. § (3) bek.; Korm. rend. 10. §].

A Kbt. 57. § (1) a-b, d) pontja szerinti kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező választása szerint

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) a-b, d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) a-b, d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá [Korm. rend. 10. §].

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§ és 6. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a-b, d) pontjai hatálya alá.

Az alvállalkozónak és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 57. § (1) a-b, d) pontjai hatálya alá.

Ajánlattevő a Kbt 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2-6. §-aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság a Kormányrendelet 13.§-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból.

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 7. § alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást.

A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lenni.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont)

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő:

1. valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont alapján)

- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése

- számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

„Sorbanállás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

A vizsgált időszakban megszűnt számlákat ajánlatkérő nem vizsgálja.

2. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évből származó, közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út építése, átépítése, felújítása, vagy hídépítési vagy műtárgy építési, átépítési, felújítási tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont alapján).

Ha az ajánlattevő a 2. bekezdés szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasság megállapítása során ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint jár el.

Az 1. pont szerinti alkalmassági követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, így elegendő, ha közülük egy megfelel (Kbt.55. §. (4) bekezdés).

A 2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő- dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlati felhívás III.2.2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az 1-3. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pont alapján.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt;

2. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (gyorsforgalmi út építése, átépítése, felújítása, vagy hídépítési vagy műtárgy építési, átépítési, felújítási tevékenység) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a felhívás feladását megelőző 3 évben összesen nem éri el a nettó 28,89 milliárd Ft értéket,

Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan

1. az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 60 hónap legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. a) pontja alapján.

A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

- az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), - az ellenszolgáltatás összegét,

- a szerződés teljesítésének helyét,

- a szerződés teljesítésének, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontját /év, hónap, nap/,

- a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya.

A referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerinti tartalommal, továbbá az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példány csatolásával kell igazolni;

2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is.

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.

3. . A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközöket, berendezéseket, illetőleg műszaki felszereltséget, (darabszám, műszaki paraméterek, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően).

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint:

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő- dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlati felhívás III.2.3. pont szerinti alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az 1-3. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pont alapján.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1) az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 60 hónap összesen nem rendelkezik az alábbi, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciával /referenciákkal:

1.1. összesen legalább 10 km új gyorsforgalmi út (autóút vagy autópálya) építése, vagy összesen legalább 10 km meglévő gyorsforgalmi út (autóút vagy autópálya) bővítése, átépítése, vagy felújítása tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó, igazolt referenciával;

1.2. min. 20 000 m2 nagy szilárdságú beton burkolatú út építése tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó, igazolt referenciával;

1.3. legalább 1 db folyó feletti, 80 m-nél nagyobb támaszközű, acélszerkezetű híd építése, illetve meglévő bővítése, átépítése vagy felújítása tárgyú, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciával;Ajánlatkérő gyorsforgalmi út megjelölés alatt a 2003. évi CXXVIII. törvény 2. §, továbbá a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti fogalmat érti.

A fenti referenciakövetelményekkel kapcsolatban ajánlatkérő az alábbiak szerint jelöli meg, hogy az egyes referenciakövetelmények (referenciák) a szerződés teljesítésének mely konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmasságot igazolnak.

Fenti referenciakövetelmények közül az 1.1. pontban foglalt referenciakövetelmény az M0 gyorsforgalmi út déli szektor 11+650 - 23+200 km sz. (M6 ap. - 51 sz. főút közötti) közötti szakaszának rekonstrukció kivitelezési munkáira vonatkozó alkalmasságot igazolja.

Fenti referenciakövetelmények közül az 1.2. pontban foglalt referenciakövetelmény az M0 gyorsforgalmi út déli szektor 11+650 - 23+200 km sz. (M6 ap. - 51 sz. főút közötti) közötti szakaszának mintegy 170 000 m2 nagy szilárdságú beton burkolat építésére vonatkozó alkalmasságot igazolja.

Fenti referenciakövetelmények közül az 1.3. pontban foglalt referenciakövetelmény a 170/Deák Ferenc (Hárosi) Duna híd 3*108,5 m hosszú mederhíd öszvér felszerkezetének acél felszerkezetre történő cserélésére vonatkozó alkalmasságot igazolja.

[306/2011. (XII.23) Kormányrendelet 10. § (2) bekezdés]

Ajánlattevő, közös ajánlattevő fenti alkalmassági követelményeknek egy vagy több referenciával is megfelelhet.

A fenti referenciák akkor tekinthetők az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapban megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

Amennyiben a referencia szerinti munkát közös ajánlattevők teljesítették és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.

2) nem állnak rendelkezésére a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az alábbi pozíciók betöltéséhez:

2.1. legalább 1 fő projekt irányításért felelős személy (projektvezető), aki

- okleveles építőmérnöki vagy építőmérnöki, okleveles gépészmérnöki vagy gépészmérnöki, mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási, illetve vízgazdálkodási mérnöki (vagy azzal egyenértékű) végzettségű,

- 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik gyorsforgalmi út és/vagy országos főút építése terén

2.2 legalább 2 fő útépítési munkákért felelős műszaki vezető - amelyek közül egy fő projektvezető helyettesként látja el feladatát -, aki

- okleveles építőmérnöki vagy építőmérnöki, mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási, vízgazdálkodási mérnöki (vagy azzal egyenértékű) végzettségű

- 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik közút építése terén;

2.3 legalább 2 fő műtárgyak (híd, áteresz, támfal, stb.) építési-szerelési munkáiért felelős műszaki vezető, aki

- okleveles építőmérnöki vagy építőmérnöki, okleveles gépészmérnöki vagy gépészmérnöki mélyépítési, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási, vízgazdálkodási mérnöki (vagy azzal egyenértékű) végzettségű

- 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik gyorsforgalmi út és/vagy országos főút hídépítési munkái terén, és közülük legalább az egyik szakember felelős műszaki vezető volt legalább 1 db folyó feletti, acélszerkezetű híd bontási és/vagy építési-szerelési munkáiban.

2.4 legalább 1 fő vízi létesítmények építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető, aki

- okleveles építőmérnöki vagy építőmérnöki, közlekedésépítési, vízellátási és csatornázási mérnök, vízgazdálkodási üzemmérnöki, (vagy azzal egyenértékű) végzettségű

- 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkái terén;

2.5. legalább 1 fő távközlési építmények építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető, aki

- okleveles építészmérnöki, illetve okleveles építőmérnöki, vagy építészmérnöki illetve építőmérnöki, üzemmérnöki, magasépítő- és mélyépítő-ipari felsőfokú technikusi, építőipari technikusi, villamosmérnök, mérnök-informatikus (vagy azzal egyenértékű) végzettségű,

- 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik távközlési építmények építési-szerelési munkáiban.

2.6 legalább 1 fő villamosvezetékek és berendezések építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető, aki

- okleveles villamosmérnöki, vagy villamos mérnök, üzemmérnöki, (vagy azzal egyenértékű) végzettségű

- 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építési-szerelési munkái terén;

2.7 legalább 1 fő szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek és tartozékaik építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető, aki

- okleveles gáz- és olajipari mérnöki, okleveles gépészmérnöki, vagy gáz-és olajipari mérnöki, üzemmérnöki, (vagy azzal egyenértékű) végzettségű

- 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek kiváltása és/vagy létesítése és/vagy felújítása területén.

2.8 legalább 1 fő geodéziai szakember, aki

- felsőfokú végzettséggel rendelkezik

- és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik az építést előkészítő, a megvalósulást dokumentáló geodéziai feladatok végzésében.

2.9 legalább 1 fő építéstechnológus, aki

- okleveles építőmérnöki vagy építőmérnöki (vagy azzal egyenértékű) végzettségű,

- 3 év építéstechnológusi szakmai gyakorlattal rendelkezik betonpálya és aszfaltpálya építése terén.

2.10. legalább 1 fő monitoring szakember, aki

- felsőfokú műszaki és/vagy közgazdasági (vagy azzal egyenértékű) 0végzettséggel rendelkezik,

- és legalább 3 év (36 hónap) tapasztalattal rendelkezik EU társfinanszírozásában megvalósított építési munkák monitoring feladatainak ellátása területén.

Egy szakember - kivéve a projekt irányításáért felelős személy (2.1) - maximum két pozícióra jelölhető a fentiek közül. A projekt irányításáért felelős személy (2.1) más pozíciót nem tölthet be.

Ajánlatkérő az időtartamot a Kbt. 37. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.

3) nem állnak rendelkezésre legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség:

3.1 legalább 2 db szintvezérelt aszfaltfinisher.

3.2 legalább 1 db két sáv egy ütemben történő betonburkolat beépítésére alkalmas géplánc, amely rendelkezik automatikus hézagvas elhelyező berendezéssel. Az alsó és felső betonréteget beépítő gép lehet egymástól különálló vagy egybeépített. A géplánc tartozékai még: egy utókezelő pad, mosott betonfelület képzésére alkalmas (seprő) berendezés.

3.3 legalább 2 db hézagvágó berendezés, amely képes a vágási iszapot felszívni és elvezetni.

3.4 legalább 5 db 10 tonnánál nagyobb önsúlyú vibrohenger.

3.5 legalább 10 db 4 tengelyes tehergépkocsi

3.6 1 db a hegesztett acélszerkezet gyártás közbeni mozgatását biztosító legalább 12 t teherbírású kötött pályás emelőkapacitás csarnokon belül

3.7 min. 200 m2 alapterületű zárt korrózióvédelmi csarnok, mely rendelkezik érvényes telephely engedéllyel.

3.8 min. 400 m2 alapterületű acélgyártó csarnok, mely rendelkezik érvényes telephely engedéllyel.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

A szerződés kötbérterhes részhatáridőt tartalmaz.

A kötbérterhes részhatáridő: 2015. szeptember 30, műszaki tartalma: minden feladat a 15+500 - 23+200 km szelvények között, a műszaki dokumentáció szerint

Befejezési határidő: szerződés hatályba lépésétől számított 28 hónap

Teljesítés műszaki tartalma:

11+650 - 15+500 km szelvények között teljes befejezése a műszaki dokumentáció szerint.

Teljesítési biztosíték (szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított szerződéses ellenszolgáltatás 5%-a), jótállási és szavatossági biztosíték (szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított szerződéses ellenszolgáltatás 5%-a), a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) és b) pont szerint.

Nyertes Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor bocsátja rendelkezésre. A szerződés hatálybalépése - amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták - a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság határozatának meghozatalát követő 15. nap.

A teljesítési biztosíték a kötbérterhes részhatáridő szerződésszerű teljesítését követően csökkenthető, mely csökkentett biztosíték alapja az átadott részre kiszámlázott vállalkozói díjjal csökkentett szerződés szerinti áfa nélkül számított szerződéses ellenszolgáltatás 5%-a.

Jótállási idő: 36 hónap.

Szavatossági idő: 36 hónap.

A jótállástól függetlenül a Vállalkozó alá van vetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletében és a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendeletében foglalt előírásoknak. Ennek értelmében a jelen Szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő (továbbiakban Kötelező Alkalmassági Idő) általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva, amely időszakra a Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli.

A Jótállási időszak kezdő időpontja a Projektelem, vagy valamely Építési Szakasza, illetve Része tényleges befejezési időpontja, amelyet a Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzített.

Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási és szavatossági biztosítékot Ajánlatkérő (Megrendelő) rendelkezésére bocsátja.

Amennyiben a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, úgy a Megrendelő élhet az elállás jogával.

A Teljesítési Biztosítéknak a Befejezési Határidőt követő 90. napig kell érvényesnek lennie. A Jótállási és Szavatossági Biztosítéknak a Szavatossági Időszak lejártát követő 90 napig kell érvényesnek lennie.

A nyertes ajánlattevő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint maximum a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő összegű szállítói előleg igénylésére jogosult, a felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak szerint.

Előleg igénylése esetén (amennyiben az igényelt, illetve a folyósítandó előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja) az igényléssel (az ún. előlegbekérő dokumentum benyújtásával) egyidejűleg a nyertes ajánlattevő előleg-visszafizetési biztosítékot (a Szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt, illetve a folyósítandó szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben) köteles a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja részére benyújtani a 4/2011. (I. 28.) Korm. r. 57/A. § alapján, a Kbt. 126. § (6) bekezdése b) pontja szerint.

Ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egy időben, azaz az előleg igénylésének időpontjában (amennyiben az előleg igénybevételéhez előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása szükséges) rendelkezésre bocsátja.

Amennyiben a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § alapján a nyertes ajánlattevő szállítói előleget igényel, úgy Előleg visszafizetési Biztosíték nyújtására köteles, ha az igényelt, illetve a folyósítandó előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja. Az Előlegvisszafizetési Biztosíték mértéke tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § alkalmazandó. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §-ában foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

Erre tekintettel a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű szállítói előleg igénylése, illetve folyósítása esetén a nyertes ajánlattevő az Előleg visszafizetési Biztosítékot úgy (olyan mértékre) köteles benyújtani, hogy a szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül az Előlegvisszafizetési Biztosíték rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége alól.

A Szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt, illetve a folyósítandó szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű előleg visszafizetési biztosíték egyfelől nyújtható a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti formában. Másfelől a fenti mértékű előleg visszafizetési biztosíték nyújtható az ajánlatkérő által a szállítói előleg biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pont alapján megjelölt további biztosítéki formában (a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség (a biztosíték jogosultja ilyen biztosítéki forma esetén is a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, azaz a biztosítéknak a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára kell szólnia) formájában. Így az Előleg visszafizetési Biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint megjelölt biztosítéki formában, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, a Szerződésben foglaltak szerint.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek és a Kbt. 130. § (3)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, valamint a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 Korm. rendelet alapján. A szerződés szállítói finanszírozású.

Alvállalkozó igénybevétele esetén Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek megfelelően és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, és a 4/2011. (I.28.) Korm. r. alapján a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével teljesíti.

Az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdései alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű összeg lehet.

Az előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §-ban foglaltak szerint szerint kerül sor. Ajánlatkérő - erre vonatkozó igény esetén - az előleget az 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint teljesíti.

Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által nyertes Ajánlattevő részére megküldött, aláírt Teljesítésigazolásnak megfelelően havonta nyújthat be számlát a tárgyhavi teljesítéséről.

Előleggel kapcsolatos feltételek:

A Kbt. 131. § (2) bekezdés és a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű összeg lehet (szállítói előleg). Az előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. §-ában foglaltak szerint kerül sor.

A fentiek szerinti előleg visszafizetési biztosíték kedvezményezettje a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, az igényelt előleget a Közreműködő Szervezet közvetlenül folyósítja.

További információ: www.palyazat.gov.hu weboldalon. A fenti dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szállítói előleg tárgyában elérhető útmutató az időközben bekövetkezett jogszabály változásokra tekintettel alkalmazandó.

Vállalkozó az Előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles visszafizetni oly módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg visszafizetésre nem kerül, azonban a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén az egyes rész-számlák összegéből elsőként az előlegnek azt a részét kell levonni, amely előleg-rész mentesített volt a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

Abban az esetben, ha a rész-számlákból levont előleg nem fedezi a kifizetett előleg teljes összegét, vagy az utolsó rész-számláig nem kerül az előleg teljes összege visszafizetésre/levonásra, úgy a még vissza nem fizetett előleg összege az utolsó rész-számla (végszámla) esedékességének napján, de legkésőbb az előleg visszafizetési biztosíték lejárati időpontja előtti 30. napon egy összegben esedékessé válik.

A jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződésben a Szerződő Felek a szerződéses ár 10%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret felhasználási részlet-szabályait a Szerződéses Feltételek 18. cikkelye tartalmazza. A 18. cikkely alapján felhasznált tartalékkeret a szerződéses ár részévé válik külön szerződésmódosítás nélkül.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 306/2011 (XII. 23.) Korm. r. 7. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a becsült értéket a tartalékkeretet is beleszámítva határozta meg, mivel ezen jogszabályi rendelkezés alapján ajánlatkérő ekként köteles a becsült értéket meghatározni.

A finanszírozás forrása: Európai Unió által biztosított forrás és hazai forrás.

KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0006 M0 gyorsforgalmi út déli szektor rekonstrukció kivitelezési munkái a 11+600 - 23+200 km sz. (M6 ap. - 51 sz. főút közötti) szakaszon

Támogatás intenzitása: 100%

Kohéziós Alap forrásból finanszírozott projekt terhére kerül elszámolásra.

A jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződéssel érintett projekt pénzügyileg szakaszolt projekt: az európai uniós támogatást illetően két uniós programozási (költségvetési) ciklust érint, a projekt a 2007-2013-as uniós programozási cikluson időben túlnyúló beruházást valósít meg. A tárgyi projekt pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján megkötésre kerülő támogatási szerződés a 2015. december 31-ig felmerülő költségek tekintetében biztosít finanszírozást. A 2016. január 1-től felmerülő költségek vonatkozásában Ajánlatkérő a 2014-2020-as európai uniós programozási (költségvetési) időszak közlekedésfejlesztési pénzügyi forrásából, vagy hazai költségvetési forrásból kívánja biztosítani a projekt finanszírozását (tekintettel a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésre).

Projektazonosító: A000.41

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni: Nincs rá lehetőség

Eljárás
A dokumentumok kifizetésének módja:

A Kbt. 124.§ (4) bekezdés szerinti szervezetnek a bruttó 150 000,- HUF-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 118 110- HUF-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 (IBAN kód: HU1110300002-20609931-00003285, Swift kód: MKKBHUHB) számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás TED azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt ajánlatkérő számára benyújtania a Kbt. 124.§ (4) bekezdés szerinti szervezetnek.

Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2014-08-14 📅
A bontás helye: 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” III. emeleti tárgyaló.
Hely: 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” III. emeleti tárgyaló.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásakor a Kbt. 62. § (3)-(4) bekezdése szerint jár el, azaz ismerteti az ott meghatározottakat. Ajánlatkérő - adott esetben - a Kbt. 62. § (6) bekezdésben foglaltak betartásával jár el az ajánlatok felbontásakor, az ajánlatok felbontásáról készített jegyzőkönyvet pedig a Kbt. 62. § (7) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevőknek.

Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15388
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Közbeszerzési Osztály, Átrium Park Irodaház „B” ép. 325 iroda
Internetcím: www.nif.hu 🌏
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
Azonosítók
Az ajánlatkérő által megadott hivatkozási szám: A000.41
További információk

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés - amennyiben a Szerződő Felek aláírásukkal már ellátták - a tárgyi projekt pénzügyi fedezetét biztosító Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság határozatának meghozatalát követő 15. napon lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

VI.3.2 Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az A mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50.§ (3) bek. megfelelően irányadó.

Ajánlatkérő a dokumentációba való ingyenes betekintés lehetőségét biztosítja munkanapokon 9.00-12.00 óra között.

VI.3.3 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

Amennyiben az ajánlatkérő az előző bekezdés szerint felkéri az ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a biztosítékot - a Kbt 59. § (6) bekezdés alkalmazása nélkül - vissza kell fizetni az ajánlattevő nyilatkozatának kézhezvételét, illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül. Az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt 124.§ (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.

VI.3.4 Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 150 000 000,- forint. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevő egy összegben köteles rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérőnek 10300002-20609931-49020322 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A garanciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia:

- Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye

- garanciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye

- garanciát/kötelezvény kedvezményezettjeként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t kell megnevezni

- közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják

- kifizetési határidő (garancia esetén nem lehet több mint 15 banki nap, kötelezvény esetén nem lehet több mint 15 munkanap)

- ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben)

- ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor)

- ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja)

- bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén: a pénzintézet/biztosító azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő (NIF Zrt.) első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank/biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt.

- kötelezvény esetén: Kezes azon kijelentése, mely szerint visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg - a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a lehívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára.

- bank vagy biztosító által vállalt garancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet/biztosító / Kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati bankgarancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 60 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt Ajánlatkérő Megbízót (Ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes Ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőként megnevezte.

A garancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. A Kbt. 36.§ (3) bekezdése alapján és fentiekre tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt EREDETI példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.

A biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt 59.§ (7) bekezdése alapján felkéri ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell nyújtania.

A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

VI.3.5 Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126.§ 5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. A nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 61.§ (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

VI.3.6 Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.

VI.3.7 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a képviselő konzorciumi tagot meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

VI.3.8 Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiak szerint:

- III.2.2) 2. alpontjában előírt követelmény a jegyzékbe felvételnek nem feltétele,

- III.2.3) 1-3. alpontjában meghatározott követelmények a jegyzékbe való felvételnek nem feltételei.

VI.3.9 Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően elkészített, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.

VI.3.10 Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban -átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

VI.3.11 A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.

Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi, hogy a téves vagy hibás fordítás miatt Ajánlatkérő az Ajánlattevőt az eljárásból kizárhatja (Kbt 56.§ (1) bekezdés j) pont).

Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak.

VI.3.12. Az ajánlathoz az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében összefoglaló táblázatot kell csatolnia, mely alkalmassági feltételenként bemutatja, hogy az ajánlathoz csatolt referenciaigazolás(ok) melyik alkalmassági feltétel igazolására szolgálnak. A táblázatnak minimálisan tartalmaznia kell az alkalmassági feltételre való hivatkozást vagy megnevezést, a teljesítés időpontját, és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciamunka ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét és az adott alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó referenciaigazolás ajánlat szerinti oldalszámát/lapszámát. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).

VI.3.13 Az ajánlatot 1 db eredeti papír alapú és 3 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő az elektronikus másolati példányok benyújtása tekintetében előírja, hogy az Ajánlattevők kötelesek ajánlatukat 3 db a papír alapú ajánlattal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban, egy vagy több elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is benyújtani. Az elektronikus adathordozóknak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi, amennyiben az eredeti, illetőleg az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.

Az ajánlat részeként a beárazott ajánlati költségvetést nyomtatott formában és digitális (.pdf és .xls) adathordozón is be kell nyújtani.

VI.3.14 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra, a következő korlátozással. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, úgy Ajánlatkérő ezen gazdasági szereplő vonatkozásában kizárólag egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásban nem lehetséges.

VI.3.15 Az árbevételre vonatkozó adatok esetében a Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. Referenciákben megjelölt ellenszolgáltatási összeg esetében a teljesítéskor érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. Átszámítás esetén Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.

VI.3.16 A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésekor rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti teljesítési biztosítékot, illetve előleg igénylése esetén - amennyiben az előleg mértéke a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladja - az előleg visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg a felhívásban és a dokumentációban szereplő feltételek szerint. Az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő benyújtása az előleg igénybevételének és kifizetésének feltétele. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja a Megrendelő rendelkezésére a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, úgy a Megrendelő élhet az elállás jogával.

VI.3.17 Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.

VI.3.18 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) a között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 1 436-8560) történik. Amennyiben az Ajánlatkérő által kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges Ajánlatkérő postai úton megküldi a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentumokat és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen.

VI.3.19 A nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás mértéke minimum 500 000 000-Ft/év és 100 000 000-Ft/káresemény. A felelősségbiztosítás részletszabályait a Szerződéses Feltételek tartalmazz.

VI.3.20 Az ajánlatban Ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölésével, továbbá a szakemberek nevének, végzettségének/képzettségének megjelölésével, valamint annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).

A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1.-2.8. alpontjaira megjelölt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal:

A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont…

… 2.1. alpontban projektvezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

… 2.2. alpontban útépítési munkákért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

… 2.3. alpontban műtárgyak (híd, áteresz, támfal, stb.) építési-szerelési munkáiért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

… 2.4 alpontban vízi létesítmények építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

… 2.5 alpontban távközlési építmények építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-TV, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-TV/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

… 2.6 alpontban villamosvezetékek és berendezések építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VI, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-VI/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

… 2.7 alpontban szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek és tartozékaik építéséért, szereléséért felelős műszaki vezető pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-GO, vagy átsorolás előtt a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-GO/A (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal felelős műszaki vezetőként szerepeljen.

… 2.8 alpontban geodéziai szakember rendelkezzen a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti GD-T (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal.

Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1.-2.8. alpontjaiban előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.

Az ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1.-2.8. alpontjaiban előírt alkalmassági feltételeknek - a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megküldött Összegezés szerint - megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.

A jogosultság megszerzésére az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VIII.11) Kormányrendelet rendelkezései, valamint adott estben az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet és a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

VI.3.21. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely a beárazott mennyiség-kimutatásból áll.

VI.3.22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (6) bekezdésében foglaltakra, mely szerint aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha a vállalkozó kivitelező által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.

VI.3.23. Építőipari kivitelezési tevékenységet - az Étv. 39/A. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően - a vállalkozó kivitelező akkor vállalhat, ha a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz.

VI.3.24. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést Ajánlatkérő által megjelölt időpontban, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésétől visszalép.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2014/S 124-220156 (2014-06-27)

További információk (2014-08-04)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2014-08-04 📅
Benyújtási határidő: 2014-08-28 📅
Közzététel dátuma: 2014-08-05 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2014/S 148-265404
Hirdetményre hivatkozik: 2014/S 124-220156
HL-S szám: 148
Forrás: OJS 2014/S 148-265404 (2014-08-04)

További információk (2014-08-22)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2014-08-22 📅
Közzététel dátuma: 2014-08-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2014/S 162-289700
HL-S szám: 162
Forrás: OJS 2014/S 162-289700 (2014-08-22)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (16 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (12)

Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés (9)

Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása (7)

Autópálya és közút építése (4)