Vállalkozási szerződés keretében a „Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” (KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005) elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkáinak a megvalósítása FIDIC sárga könyv (2. magyar nyelvű kiadás 2011.) feltételei szerint

Mennyiség vagy érték

Vállalkozási szerződés keretében a „Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” (KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005) elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkáinak a megvalósítása FIDIC sárga könyv (2. magyar nyelvű kiadás 2011.) feltételei szerint.Az elvégzendő munkák részletes leírását és műszaki feltételeit az ajánlati dokumentáció és a Megbízói követelmények III. valamint V. kötetei tartalmazzák.Létesítmény, eszköz Mennyiség Kapacitás Kapacitás mértékegysége Telepítés helyszíneÁtrakókHulladékkezelő művekKomposztáló – Eger 1 1 700 tonna/év EgerVálogatómű – Eger 1 5 000 tonna/év EgerMechanikai előkezelő – Hejőpapi 2 140 000 tonna/év HejőpapiHejőpapi komposztáló 1 800 tonna/év HejőpapiVálogatómű – Hejőpapi 211 000 tonna/év HejőpapiSzigetelt hulladéklerakó bővítése – Hejőpapi 21 250 000 tömör m³ HejőpapiHulladékudvar – Eger 1 850 m² EgerVálogatómű / válogatócsarnok – HejőpapiTelepítés:A 12,39 m x 32,60 m befoglaló méretű, csarnoképület eredeti funkciója fedett-nyitott gépszín, tároló. Az épület az átalakítás során új funkciót kap, szeletív válogató csarnok lesz. Az ingatlan megközelítése a terület déli oldaláról történik a 077 hrsz.-ú útról.Tervezett épület általános adatai:Épület jellege: Szelektív válogató csarnokÉpület nettó alapterülete: 386,12 m²Épület szélessége: 12,39 mÉpület hossza: 32,60 mMechanikai hulladék előkezelő műTelepítés:Az építési területen történő elhelyezésnél a technológiai követelményeket vettük figyelembe, a területen belüli szállítási útvonalak függvényében. A szelektív válogató csarnok északi oldalán 12 m x 8 m befoglaló méretű, fedett tároló szín épül. Az ingatlan megközelítése a terület déli oldalán történik a 077 hrsz.-ú útról.Funkció:A kézi és gépi hulladékválogatáshoz szükséges technológiai elemek elhelyezését szolgáló ipari csarnok. Az épületben található-gépek működését a válogató technológiai leírása tartalmazza. A technológia nem igényel temperált teret.Tervezett épület általános adatai:Épület jellege: Hulladékkezelő üzem, acélszerkezetű ipari csarnokÉpület nettó alapterülete: 2 306,22 m²Épület szélessége: 36,98 mÉpület hossza: 60,00 mA mechanikai előkezelő technológiaA mechanikai előkészítés az alábbi fázisokra bontható:— A beérkező hulladék fogadása, mérlegelése— A hulladék feladása az aprítógépre— Aprítás (előaprító)— Mágneses szeparálás (mágneses szeparátor)— Szemcseméret szerinti szétválasztás, a biológiailag lebomló frakciók leválasztása (alsó termék) a magas fűtőértékű frakciók további feldolgozása (felső termék) (rosta)— Légosztályozás a nehéz frakció leválasztása és kitárolása (légszeparátor)— Utóaprítás— Mágneses szeparálás— Kitárolás elő-kamrás présbe mozgópadlós kamionhoz / kitárolás préskonténerbeAz átadás-átvételi eljárás során 2 hetes próbaüzemet (a FIDIC feltételek szerinti átvételt megelőző üzempróbát) kell lefolytatni.A Hejőpapi helyszínen tervezett kivitelezés a Hevesi Regionális Hulladékkezelő Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.) területén valósul meg, a központ folyamatos működése mellett, ezért a szerződés teljesítése során különösen lényeges feltétel a központ folyamatos üzemének biztosítása, és a folyamatos üzemelés lehető legkisebb mértékű zavarása.Az engedélyes terveket, vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációt, építési és szakhatósági engedélyeket, közműkezelői nyilatkozatokat, a Megrendelő a Vállalkozó részére szolgáltatja elektronikus formában. Az építési engedélyes és vízjogi létesítési engedélyes dokumentációk egy másolati példányát nyertes Ajánlattevőnek Ajánlatkérő átadja. Az építési és vízjogi létesítései engedélyeken kívül minden egyéb szükséges engedély beszerzése, a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása, megújítása a Vállalkozó feladata. Az esetleges későbbi műszaki változtatások tervezésének, engedélyezésének költségét teljes körűen Vállalkozónak kell állnia.A becsült érték 125 000 000 HUF tartalékkeretet (feltételes összeg) tartalmaz. A projekt nem elszámolható feladatot nem tartalmaz.2 736 300 000

További információk

1.) Ajánlati Biztosíték: Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen meghatározott mértéke: 7 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az Ajánlatkérő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10400786-50526672-69891000 számú számlájára történő befizetéssel az ajánlattételi határidő lejártáig, a befizetési, illetőleg készpénz-átutalási igazoláson a következő megjelöléssel: „Heves HGR – kivitelezés – AB”. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A garancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A garanciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5)–(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Amennyiben ajánlattevők átutalással kívánják az ajánlati biztosítékot nyújtani, az ajánlatban csatoljanak egy nyilatkozatot, hogy mely számlára lehet a biztosítékot visszautalni. Az ajánlati biztosítékot ajánlatkérő akkor tekinti rendelkezésre bocsátottnak és ajánlatkérő által lehívhatónak, ha az ajánlati biztosíték összegét az Ajánlatkérő számláján jóváírták, vagy a megfelelő tartalmú eredeti garancia-levelet, vagy a megfelelő tartalmú eredeti készfizető kezességet vállaló eredeti kötvényt az ajánlat megfelelően tartalmazza. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása tekintetében, amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény formájában bocsátja rendelkezésre, eredeti példányban kell benyújtani, hogy annak lehívhatósága biztosított legyen.

2.) Kiegészítő tájékoztatás: Az érdeklődő gazdasági szereplők az ajánlati felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be a Kbt. 45. § (2) bekezdése szerinti határidő (válaszadási határidő) lejárta előtt legkésőbb 4 (négy) nappal az EuProcure Consult Kft. (3300 Eger, Bajcsy Zs. út 5. I/2.; fax: +36 36784701; e-mail: eupconsult@eupconsult.hu) elérhetőségére. Az ezt követően beérkezett kérdésekre az ajánlatkérő csak akkor adja meg a kiegészítő tájékoztatást, ha a tájékoztatás megküldése még az ajánlattételi határidő előtt lehetséges. A válaszok kiegészítő tájékoztatás formájában a kérdés beérkezését követő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 (hat) nappal, egyidejűleg valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére kerülnek megküldésre.

3.) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – a Kbt. 25.§ előírásainak megfelelő megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.

4.) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot.

5.) Ajánlattevő, illetőleg ajánlattevő által az ajánlattétel során bevont egyéb szervezet csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés. szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevő, közös ajánlattevők, alvállalkozó(k) vagy az alkalmasság igazolása érdekében bevont gazdasági szereplő cég ügyében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy Ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

6.) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére, a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is). A Kbt. 60.§ (3) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot eredetben kéri Ajánlatkérő csatolni az ajánlat papír alapú példányában. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a felhívásban és a dokumentációban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve ahol a felhívás és a dokumentáció ettől eltérően rendelkezik, továbbá, hogy amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni, úgy azt eredeti vagy hiteles másolatban kell becsatolni a papír alapú példányban.

7.) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az árfolyamszámítás alapja az adott év utolsó banki napján érvényes árfolyam. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. (Ajánlati Felhívás III.2.2. szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam.

8.) Ajánlattevők a felhívás III.2.3) pont M.1. alkalmassági előírása kapcsán a Kr. 16. § (2) bekezdés szerinti igazolást és az igazolások egyértelmű beazonosíthatóságához egy ajánlattevői referenciaösszesítő nyilatkozatot csatoljanak az alábbiaknak megfelelően:

A referenciaösszesítő nyilatkozatnak tartalmaznia kell a felhívásban előírt alkalmassági feltételt, melynek az adott teljesítéssel meg kíván felelni, az elvégzett munka rövid leírását, a szerződést kötő másik fél megnevezését, valamint az ajánlat oldalszámát, ahol a referenciaigazolás található. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciákra

9.) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

10.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét azzal, hogy a Kbt. 67. § (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

11.) Ajánlattevőnek az ajánlatát 1 (egy) eredeti és 1 (egy) elektronikus példányban kell benyújtania. A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó. Ajánlattevők az ajánlatok elkészítésénél a Kbt. 60. § (1) bekezdésének megfelelően járjanak el. Az ajánlat eredeti példányát 1 pld. CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani, tekintettel arra, hogy a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján az Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan formában küldi meg a Támogatónak és a Közreműködő Szervezetnek. Az elektronikus benyújtás elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont, amely az ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges, ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát. Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet szerinti elektronikus benyújtását. Az elektronikus dokumentumok kívánt formátuma: PDF. Az elektronikus példányt az eredeti papíralapú végleges ajánlatról kell elkészíteni. Az elektronikus példány és az eredeti papír alapú példány közötti eltérés esetén a papír alapú eredeti példány az irányadó. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatok benyújthatóak munkanapokon 09:11–15:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00–11:00 óra között.

12.) A dokumentáció térítésmentesen átvehető munkanapokon 09:00–15:00 óráig előzetes telefonos bejelentkezés után, az ajánlattétel napján csak a beadás időpontjáig, tehát 11:00 óráig. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.

13.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [124.§ (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.

14.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívás III.2.2. P.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta a Felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy a felhívás III.2.2. P.1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozata a megszűnésre vonatkozóan. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, a gazdasági szereplő külön nyilatkozatban sorolja fel ezen bankszámláit. Amennyiben a gazdasági szereplő nem tud a Felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti, technikai-átvezetési, deviza, lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák tekintetében, úgy külön nyilatkozni kell a számlaszámok megjelölésével, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy ezen számlák tekintetében csatolja a bank nyilatkozatát (a számlaszám és a típus megadásával), miszerint ezen számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.

15.) Ajánlatkérő a felhívás III.2.2. pont P.1, P.2,, P.3,valamint a felhívás III.2.3. pont M.1, M.2 M.3. pontjaiban meghatározott alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

16.) Irányadó idő: A teljes Ajánlati Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

17.) Fordítás: Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra és benyújtásra, úgy az ajánlatkérő előírja az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtását. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

18.) Külföldi letelepedésű ajánlattevők: A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kr. 4. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtani. Az ajánlatkérő a Kbt. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.

19.) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, a jelen eljárás rezsimét ennek megfelelően határozta meg.

20.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 125. § (7) bekezdésére: Amennyiben nyertes ajánlattevő külföldi adóilletőségű köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (Kbt. 125. § (7) bekezdés).

21.) A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik.

22.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-től 10-ig.

23.) Bírálati szempontok és értékelési módszerük:

1. részszempont: Ajánlati ár (nettó HUF): 60 súlyszám

Az 1. részszempont, esetén a pontozás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (K.É. 2012. évi 61. szám) III. A fejezet 1.ba. pontja szerinti fordított arányosítással történik.

2. részszempont: Jótállás időtartama (hónap): 10 súlyszám

Az Ajánlattevő a Felolvasólapon köteles meghatározni, hogy hány hónapos jótállási időt vállal. Ajánlatkérő leszállított eszközzel kapcsolatban minimum 36 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő, a 36 hónap alatti megajánlásokat Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. Ajánlatkérő a 60 hónapnál magasabb megajánlásokat nem értékeli többletponttal (értékelési limit), összhangban a Kbt. 71. § (7) bekezdésében foglaltakkal. Az Ajánlatkérő a megajánlott jótállási időtartam hosszát veti össze, és ezek alapján értékel.

A 2. részszempont, esetén a pontozás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (K.É. 2012. évi 61. szám) III. A fejezet 1.bb. pontja szerinti egyenes arányosítással történik.

A 3. részszempont: A Felvonulási terület átlagos mérete Hejőpapi 073/5 hrsz. területen (m

A 3. részszempont, esetén a pontozás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (K.É. 2012. évi 61. szám) III. A fejezet 1.ba. pontja szerinti fordított arányosítással történik.

A Hejőpapi helyszínen tervezett kivitelezés a Hevesi Regionális Hulladékkezelő Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.) területén valósul meg, a központ folyamatos működése mellett, ezért a szerződés teljesítése során különösen lényeges feltétel a központ folyamatos üzemének biztosítása, és a folyamatos üzemelés lehető legkisebb mértékű zavarása. A nyertes ajánlattevő a teljesítés során köteles a kivitelezést oly módon megszervezni, hogy a központ folyamatos üzemelését biztosítsa, és azt a lehető legkisebb mértékben zavarja. E körben különösen fontos feltétel, hogy a felvonulási területet megfelelő módon alakítsa ki az ajánlattevő, olyan módon, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozza a központ folyamatos működését, figyelemmel arra, hogy a megvalósítandó létesítmények közvetlenül jelenleg is üzemelő létesítmények mellett valósulnak meg. Erre tekintettel az ajánlatkérő az ajánlattevők által igénybe venni kívánt felvonulási területek összesített és a kivitelezés teljes időtartamára vetített mértékét értékeli, azaz az ajánlattevőknek meg kell adniuk az ajánlatkérő által a dokumentációban meghatározott időintervallumok tekintetében az igénybe venni kívánt legnagyobb felvonulási terület méretet, az így megadott értékeket össze kell adni és el kell osztani az Ajánlatkérő által a dokumentációban megadott időintervallumok számával, az így kapott átlagos felvonulási területet értékeli Ajánlatkérő. A szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő jogosult a szakmai ajánlatban jelen megajánlás alátámasztásaként megjelölt organizációtól, és így az egyes időintervallumok tekintetében megadott mennyiségektől eltérni, azonban a szerződés teljes időtartama tekintetében a fenti módszer alapján meghatározásra kerülő a Hejőpapi 073/5. hrsz.-on a felvonulási terület ténylegesen megvalósuló átlagos mérete nem haladhatja meg a fenti vállalást. Erre vonatkozóan a nyertes ajánlattevőnek a Mérnök és a Megrendelő részére az egyes teljesítésigazolások benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtania a teljesítésigazolással érintett hónapokra vonatkozóan az adott hónapban ténylegesen igénybe vett legnagyobb felvonulási terület méretét és az erre vonatkozó organizációs helyszínrajzot (ezen helyszínrajz az átnézetes helyszínrajz alapján kell, hogy készüljön és csak a felvonulási terület körülhatárolását, méretét és berendezését kell, hogy tartalmazza), melyet a teljesítésigazolással együtt fogad el és igazol a Mérnök. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Mérnök és a Megrendelő összesíti havonkénti legnagyobb felvonulási terület méreteket és elosztja 12-vel, az így meghatározott átlagos felvonulási terület mértékét veszi alapul Megrendelő a szerződésszerű teljesítés megállapítása tekintetében.

Az Ajánlattevő a Felolvasólapon köteles meghatározni, hogy hány m

A 4. részszempont: A szállítás során biztosított EURO 3 vagy a fölötti szabványnak, vagy ezekkel egyenértékű szabványoknak megfelelő járművek száma (db): 10 súlyszám

Ajánlatkérő a jelen értékelési szempont keretében a kivitelezés során az anyagok ki- és beszállítása, illetve a kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladék elszállításának során alkalmazni kívánt EURO 3 vagy a fölötti szabványnak vagy ezekkel egyenértékű szabványoknak megfelelő szállító járművek számát kívánja értékelni, tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítése során érvényesítendő környezetvédelmi szempontok tekintetében lényeges feltétel, hogy a szállítás során a káros-anyag kibocsátás minél kisebb mértékűek legyen. Ajánlattevőknek meg kell megadniuk, hogy a fentiek szerinti szállítás során hány darab EURO 3 vagy a fölötti szabványnak vagy ezekkel egyenértékű szabványoknak megfelelő járművet fognak alkalmazni.

Erre vonatkozóan a Vállalkozónak a Mérnök és a Megrendelő részére az egyes teljesítésigazolások benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtania a teljesítésigazolással érintett időszakban a kivitelezés során az anyagok ki- és beszállítása, illetve a kivitelezés során keletkező építési-bontási hulladék elszállításának során alkalmazott EURO 3 vagy a fölötti szabványnak vagy ezekkel egyenértékű szabványoknak megfelelő szállító járművek számát (a szállító jármű rendszámának megadásával és forgalmi engedélye másolatának becsatolásával), melyet a teljesítésigazolással együtt fogad el és igazol a Mérnök. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Mérnök és a Megrendelő összesíti az így kapott adatokat, ez képezi a szerződésszerű teljesítés megállapításának alapját.

A 4. részszempont, esetén a pontozás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (K.É. 2012. évi 61. szám) III. B fejezet 1. pontja szerinti pontozással történik a dokumentációban részletezetteknek megfelelően.

24) Építési, szerelési felelősség biztosítás: A vállalkozó által végzett kivitelezési tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére, a nyertes ajánlattevőnek Építési, szerelési felelősségbiztosítást kell kötni (vagy meglévő biztosítását jelen projekt feltételeire vonatkozóan kiterjeszteni), amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 100 000 000 HUF/év és minimum 50 000 000 HUF/káresemény. Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik megfelelő felelősségbiztosítással úgy annak, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára történő megkötésére vonatkozóan csatoljon szándéknyilatkozatot az Ajánlatában. Amennyiben ajánlattevő rendelkezik felelősségbiztosítással, úgy erről szóló ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges, valamint nyilatkozat arról, hogy a szerződéskötés időpontjáig, a meglévő felelősségbiztosítás kockázatviselése kiterjesztésre kerül kifejezetten a tárgyi projektre vonatkozóan és meglévő felelősségbiztosítása nem került kimerítésre, annak tárgyi projektre történő kiterjesztése biztosított.

25) Tartalékkeret (Feltételes összeg): Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár 10%-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb 125 000 000 HUF (feltételes összeget) tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret (feltételes összeg) felhasználhatóságát a közbeszerzési eljárás során kiadásra kerülő dokumentáció és az annak részeként kiadásra kerülő szerződéstervezet részletezi. A tartalékkeret nem képezi az Ajánlattevő által 1. bírálati szempontra adott nettó ajánlati ár részét.

26) Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányt egyértelműen megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

27) Szakmai ajánlat: ajánlattevőnek ajánlata részeként Szakmai ajánlatot kell készítenie a dokumentációban meghatározott tartalommal, mely nem bírálati szempont.

28) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek is átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

29.) Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez az ajánlattevők számára. A helyszíni bejárás időpontja: 27.8.2014., 11:00 óra. Találkozás: Hejőpapi 073/5 hrsz. terület.

30.) A szerződés teljesítéséhez az alábbi felelős műszaki vezetőkkel kell rendelkeznie a nyertes ajánlattevőnek:

a) Projektvezető (1 fő), aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 1. rész szerinti MV–E jogosultsággal;

— legalább 36 hónapos építésvezetői és/vagy projektvezetői gyakorlattal;

— minimum 36 hónapos hulladékgazdálkodási létesítmények megvalósítására vonatkozó kivitelezési szakmai gyakorlattal;

— legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal FIDIC szerződéses munkában.

A fenti szakmai gyakorlatok teljesítésére párhuzamosan is sor kerülhet, azaz lehetőség van arra, hogy ugyanazon 36 hónap alatt került sor az egyes gyakorlatok teljesítésére, de mód van arra, hogy a fenti szakmai gyakorlatokat akár átfedésben, akár külön teljesítette az adott szakember.

b) Felelős műszaki vezetők (2 fő):

— akik rendelkeznek hulladékgazdálkodási létesítmények megvalósításában szerzett szakmai gyakorlattal,

— továbbá rendelkeznek a 266/2013. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. 3. rész szerinti alábbi jogosultságokkal:

— MV–VZ (1 fő),

— MV–KÉ (1 fő).

Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot, amelyben megjelöli, hogy mely általa bemutatott szakembert mely pozícióra jelöli.

31.) Kötbér kötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a teljesítési határidő Vállalkozónak felróható be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, a nettó egyösszegű ajánlati ár 0,5%-ának megfelelő mértékű. A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 15%-a. A kötbér felső határának elérését követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani.

Hibás teljesítési kötbér: A Felvonulási terület átlagos mérete Hejőpapi 073/5 hrsz. területen (m2) megajánlásra és a szállítás során biztosított EURO 3 vagy a fölötti szabványnak, vagy ezekkel egyenértékű szabványoknak megfelelő járművek száma (db) megajánlások teljesítésére vonatkozik..

Nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben a Hejőpapi 073/5 hrsz. területen a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vett átlagos felvonulási terület mérete meghaladja a jelen felhívás VI.3.23. pont 3. részszempont alapján az ajánlattevő által vállalt Hejőpapi 073/5 hrsz.-ú területen a felvonulási terület átlagos méretére vonatkozó megajánlást. A jelen felhívás VI.3.23. pont 3. részszempontnál meghatározott módon kerül sor a szerződés során a Hejőpapi 073/5 hrsz. terülten ténylegesen igénybe vett átlagos felvonulási terület méretének meghatározására a műszaki átadás-átvételi eljárás során. Amennyiben a Hejőpapi 073/5 hrsz. terülten ténylegesen igénybe vett átlagos felvonulási terület mérete meghaladja az ajánlattevő által vállalt mértéket, úgy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér alkalmazására, melynek mértéke a vállalt m²-ert meghaladó minden 10 m² esetén 100 000 HUF.

Nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szállítás során biztosított EURO 3 vagy a fölötti szabványnak vagy ezekkel egyenértékű szabványoknak megfelelő járművek száma nem éri el a jelen felhívás VI.3.23. 4. részszempont alapján az a nyertes ajánlattevő által vállalt mennyiséget. A szerződés teljesítése alatt a szállítás során biztosított EURO 3 vagy a fölötti szabványnak, vagy ezekkel egyenértékű szabványoknak megfelelő ténylegesen igénybe vett járművek számának meghatározására a jelen felhívás VI.3.23. pont 4. részszempont vonatkozásában megadott módon kerül sor a műszaki átadás-átvételi eljárás során. Amennyiben a szállítás során biztosított EURO 3 vagy a fölötti szabványnak vagy ezekkel egyenértékű szabványoknak megfelelő ténylegesen igénybe vett járművek száma nem éri el a nyertes ajánlattevő által vállalt darabszámot, úgy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér alkalmazására, melynek mértéke a vállalt darabszám és a ténylegesen igénybe vett darabszám közötti különbség minden egyes darabja után 100 000 HUF, azaz a hibás teljesítési kötbér mértéke a szállítás során biztosított EURO 3 vagy a fölötti szabványnak vagy ezekkel egyenértékű szabványoknak megfelelő járművek száma esetén: a vállalt darabszám és a ténylegesen igénybe vett darabszám közötti különbség*100 000 HUF.

32.) Ajánlatkérő a Szilárd-hulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” (KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005) elnevezésű projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányában az alábbi vállalásokat tette:

a) a vállalkozó kiválasztása során előírás a Környezetközpontú Irányítási Rendszer, ISO 14001 vagy EMAS tanúsítvánnyal kell rendelkezniük – Ajánlatkérő erre tekintettel fogalmazta meg jelen felhívásban a III.2.4. M/4. alkalmassági feltételt.

b) a vállalkozó kiválasztásakor előnyben részesítik azt, aki magasabb kategóriájú EURO szabványoknak megfelelő járműveket biztosít a szállítás során – Ajánlatkérő erre tekintettel fogalmazta meg az értékelés 4. részszempontját

c) A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett, melynek keretében Ajánlatkérő vállalja, hogy a kivitelezés során közhasznú foglalkoztatottak munkáját is igénybe veszi. A közhasznú foglalkoztatottak a felvonulási területen kívül, az Ajánlatkérő irányításával fognak területrendezési, takarítási munkákat végezni.

33.) A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Rövid leírás

Vállalkozási szerződés keretében a „Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” (KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005) elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkáinak a megvalósítása FIDIC sárga könyv (2. magyar nyelvű kiadás 2011.) feltételei szerint.

A dokumentumok kifizetésének módja

A dokumentáció ára nettó 100 000 HUF + ÁFA, azaz bruttó 127 000 HUF, melyet kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetnek kell az ajánlatkérő nevében eljáró EuProcure Consult Kft. FHB Bank Zrt.-nél vezetett 18203174-06010316-40010017 számú bankszámlájára átutalással teljesíteni a szerződéskötés időpontjáig. Az átutaláson fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát, és azt, hogy az átutalás a dokumentáció megvásárlására irányul. Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó összeg utalandó.