Városligeti Műjégpálya (Budapest XIV. ker. Olof Palme sétány 5.) hűtési rendszer kapacitásbővítésének kiviteli munkái

Mennyiség vagy érték

A szerződés szerint elvégzendő (rész)feladatok az alábbiak:1. Feladat: bontásokhoz szükséges tervek, gyártási dokumentációA bontások során szükségessé vált ideiglenes megerősítések és dúcolások terveinek, az új nagynyomású folyadékgyűjtő tartályhoz, továbbá az új központi folyadékleválasztó tartályhoz a szükséges gyártási dokumentáció teljes körű elkészítése/elkészíttetése, valamint annak jóváhagyatása Megrendelővel, a műszaki ellenőrrel és a Tervezővel Vállalkozó kötelezettségét képezi.2. Feladat: hűtőgépházban végzendő munkákAmmónia hűtőközeg lefejtése, a munkák idejére tárolása, majd a rendszerbe visszatöltése.A folyadékleválasztó tartály cseréje. Az új tartályhoz a szükséges gyártási dokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése, a tartály legyártatása, leszállítása, felállítási engedély beszerzése, beépítés után átadása a hatóságnak.Nagynyomású folyadékgyűjtő tartály cseréje. Az új tartályhoz a szükséges gyártási dokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése, a tartály legyártatása, leszállítása, felállítási engedély beszerzése, beépítés után átadása a hatóságnak.A beépített 5 darab – részben már titánlemezes – hőcserélő elbontása és a tervezett megfelelő kapacitású 4 darab hőcserélő beépítése.A hő visszanyerő rendszer átalakítása főköri csatlakozásúra. Szekunder oldal felülvizsgálata, átalakítása.Minden egyéb feladat, ami a kiviteli tervekben szerepel.3. Feladat: a technológiai alagútban elvégzendő munkákA kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet, állványzat megépítése, helyszínen tartása és elbontása, valamint az összes technikai eszköz és munkahelyi berendezés telepítése és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása.Valamennyi meglévő/megmaradó, a kivitelezés során megbontott vagy megsérült szerkezet, berendezés, burkolat, nyílászáró stb. helyreállítása, kijavítása.Technológiai alagút bontása és helyreállítása, a szerelések elvégzéséhez.Szekunder oldali gerincvezeték bővítése, átalakítása a technológiai alagútban.A jégkorongpálya önálló hidegenergia ellátásának kiépítése. A curling pálya leszakaszolása a hokipályáról.A gyorskorcsolya pálya visszatérő gyűjtővezetékének szekciónkénti szétválasztása, elzáró és szabályozó, légtelenítő ürítő szerelvények, mérő és ellenőrző műszerek, kompenzátorok beépítésével.A gerincvezetékek átalakítása, a csőalátámasztásokkal és kompenzátorokkal együtt.Pályaszerkezet és technológiai alagút közti csőátvezető szerkezetek javítása, vagy az átvezetések átalakítása, a meglévő csövek áttisztítása.A szekunder hűtéstechnológiai rendszer feltöltése a Tervező által előírt hűtőközeggel.Csővezetékek szigetelése zártcellás szigetelő anyaggal.A beépített mérő és ellenőrző műszerek illesztése a jelenleg üzemelő hűtőgépházi vezérlő és felügyeleti (PLC) rendszerhez.4. Feladat: a kivitelezés során különös figyelemmel végzendő munkákA technológiai alagútban végzendő munkák alkalmával figyelembe kell venni, hogy a kivitelezési tevékenységet szűk helyen kell végezni, ezért a balesetveszély fokozottan fennáll. Továbbá biztosítani kell a kivitelezés során a szükséges friss levegőt (emberek levegő igénye, hegesztési technológia levegő igénye).A hűtőgépházban végzett bontási-, csőszerelési- és építési munkák során figyelembe kell venni, hogy a helyiségben nagyértékű berendezések vannak, amelyek sérülését el kell kerülni. A Vállalkozó teljes mértékben felel a meglévő, megmaradó berendezések kifogástalan állapotáért a kivitelezés időtartama alatt.A hűtőgépház külső burkolatának megbontása, helyreállítása és a nagyméretű tartályok cseréje esetén az épület állagmegóvása (statikai szerkezetek) kiemelt feladatnak minősül. Az épület állagában bekövetkezett mindennemű kárért a Vállalkozó felel, kötelessége az okozott kár megtérítése, a sérülések kijavítása.5. Feladat: műszaki átadás-átvételi eljáráshoz kapcsolódó feladatokAz átadási (megvalósulási és minősítési) dokumentáció összeállítása, átadása Megrendelő részére. A műszaki átadás-átvételi eljárás és ennek keretében a próbaüzem lefolytatása, a rendszer összehangolása, beszabályozása. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra kiterjedően 72 órás próbaüzemet köteles tartani, melynek teljesítését Vállalkozó bizonyítani köteles. A bizonyítás akkor sikeres, ha a hűtési rendszer a kiviteli tervekben és műszaki leírásban előírt műszaki paramétereket, követelményeket folyamatosan hiba- és hiánymentesen teljesíti. Bármilyen rendellenesség esetén Vállalkozó köteles saját költségén a javítást vagy cserét azonnal elvégezni. A próbaüzemet mindaddig meg kell ismételni, amíg az adott technológiai struktúra nem hiba- és hiánymentes.Mindazon műszaki és minőségi jellemzők esetén, ahol a munkákkal szemben támasztott követelményeket az ajánlati dokumentáció műszaki előírásokra való hivatkozással határozza meg, az Ajánlatkérő követelményeinek minden ilyen hivatkozását a „vagy azzal egyenértékű” kiegészítéssel együtt kell értelmezni és elfogadni.Tekintettel arra, hogy a kivitelezési tevékenység időtartama alatt a Városligeti Műjégpálya - a kivitelezéssel ténylegesen érintett korcsolyapálya kivételével - folyamatosan üzemel, ezért Vállalkozó a szerződés teljesítése során erre köteles figyelemmel lenni, különös tekintettel a munkafázisok megszervezése és a munkaterület munkálatok időtartama közötti tisztántartása tekintetében.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Városliget, így ezen belül a Műjégpálya (Hrsz.:29732/1, Műemléki törzsszám:16096, azonosító: 17787) műemléki védelem alatt áll, amely körülményre való tekintettel kell a kivitelezés teljes időtartam alatt eljárni. Ajánlatkérő kiemeli, hogy a tárgyi építési beruházás a Városligeti Műjégpálya műemléki besorolású fő- és melléképületeit nem érinti, a szerződés szerint megvalósítandó feladatokat a tómeder térbetonjának felbontása, továbbá a gépházon belül és a föld alatt elhelyezkedő csőalagútban történő munkák elvégzése képezik.

További információk

1. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.

2. A dokumentáció átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdése szerint. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A dokumentációban elhelyezett ajánlati adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni. Nem kell az ajánlatba elhelyezni a (kizárólag technikai segítségnyújtás céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban a beadott ajánlat tartalma tekintetében nem alkalmazhatóak, illetve értelmezhetőek. Ajánlattevőnek a Kbt.-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

3. A Dokumentáció letölthető elektronikus úton a http://kozbeszerzes.hu weboldalon található Közbeszerzési Adatbázisból a Gazdasági Szereplő regisztrációs adatlapjának kitöltésével egyidejűleg, figyelemmel a Kbt. 83.§ (6) bekezdésére. A kitöltött regisztrációs adatlapot az ehr2@budapest.hu email címre vagy a +36 13271863 faxszámra kell megküldeni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kitöltött regisztrációs lap megküldése az ajánlat benyújtásának feltétele, továbbá Ajánlatkérő annak hiányában értesítési kötelezettségeinek (pl. kiegészítő tájékoztatás) sem tud eleget tenni.

A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti a dokumentáció beszerzésének határidejéig az A. melléklet II. pontjában meghatározott címen az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 09:00-13:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 08:00-14:00 óráig.

Ajánlatkérő írásbeli megkeresés esetén (a gazdasági szereplő nevének, székhelyének, elérhetőségeinek megadásával), a dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott címre.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban beléptető rendszer működik. A T. Ügyfelek az V. kerület Városház utca 9-11. sz. alatt található II. sz. kapun keresztül jöhetnek be az épületbe. A beléptetés kérésekor minden esetben jelezzék, hogy a Közbeszerzési Főosztályra hoztak dokumentumot személyes leadásra és ennek érdekében kívánnak belépni az épületbe. A beléptetést végző Rendészet nem jogosult levelek, csomagok átvételére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Közbeszerzési Főosztály az épület bejáratával ellentétes oldalon, a K. épület IV. emeletén helyezkedik el, a Károly körútra nézően. Kérjük, hogy a határidők betartása érdekében a fentiekhez szükséges időtartamot kalkulálni, illetve az esetleges kézbesítésre megbízottakat (küldönc, futárszolgálat) a regisztráció szükségességéről, illetve a leadás folyamatának időigényéről tájékoztatni szíveskedjenek.

4. Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű, vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, írásban és zárt csomagolásban 1 eredeti példányban papír alapon és 4 elektronikus adathordozón, az eredeti példányról készített nem szerkeszthető formátumú példányban kell benyújtani. A papíralapú példányon fel kell tüntetni az „Eredeti-” megjelölést. A papíralapú és az elektronikus változat közötti eltérés esetén a papíralapú „Eredeti példány” tartalma a mérvadó. Az ajánlatot tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Városligeti Műjégpálya (Budapest XIV. ker. Olof Palme sétány 5.) hűtési rendszer kapacitásbővítésének kiviteli munkái” és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”.

A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a felhívás „A” mellékletének III. pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányt tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 40. § (1) bekezdés és a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatok nemleges válasz esetén is csatolandó.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet ajánlattevő elfogadja.

7. Az ajánlatnak a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 62. § (4) bekezdése, illetve a dokumentáció szerinti tartalommal.

8. Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

9. Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő a magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak.

10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági (P/1.), valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának (M/1., M/2.) feltételeit és azok igazolását [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés].

11. Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi dokumentumait:

— az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer az aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta intézményét nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumok csatolandóak,

— a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya,

— kizárólag ajánlattevő esetében a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

13. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre (személyre) támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet (személy) részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint történik.

14. Ajánlatkérő az ajánlattételt 5 000 000 HUF ajánlati biztosíték fizetéséhez köti, amelyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Budapest Főváros Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig való átutalással, vagy postai átutalási megbízással való készpénz befizetéssel.

Az ajánlati biztosíték a bank, vagy biztosító által vállalt garanciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is teljesíthető. A bank-, illetve biztosítógarancia vagy kötelezvény kedvezményezettjeként Budapest Főváros Önkormányzatát kell megnevezni, tárgyként „Városligeti Műjégpálya (Budapest XIV. ker. Olof Palme sétány 5.) hűtési rendszer kapacitásbővítésének kiviteli munkái” jogcímet kell feltüntetni. Az ajánlati garanciának, vagy a biztosítási kezességvállalásnak az ajánlattételi határidő lejártának napjától 60 napig kell érvényesnek lennie. A Kbt. 65. § (2) bekezdése szerinti esetben (ajánlati kötöttség kiterjesztése) Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5)-(7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.

Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg bankszámla kivonatnak a másolati példányának, vagy garancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított feltétel nélküli és visszavonhatatlan – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának csatolása útján) kell igazolni.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az előírt teljes összeggel Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen!

A Kbt. 25. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.

15. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.

16. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt gondoskodik a munkaterület rendben tartásáról, különös tekintettel a munka- és balesetvédelmi-, valamit tűzvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról.

17. Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, amely szerint nyertessége esetén legkésőbb a szerződés aláírásáig a nettó – áfa és tartalékkeret nélkül számított – vállalkozói díjnak megfelelő HUF/év biztosítási értékre építési-szerelési biztosítást köt, mely magában foglalja a tervezési és kivitelezési munkálatok során harmadik személynek okozott károk megtérítését is vagy a meglévő építési-szerelési biztosítását annak mértékére kiterjeszti. Az építés-szerelési biztosítási szerződést a konkrét beruházásra nevesítve kell megkötni és azt a jótállás teljes időtartama alatt folyamatosan fenn kell tartani (kiterjesztett fedezet). A biztosítást úgy kell megkötni, hogy az esetlegesen felmerülő kárnál a Vállalkozó önrésze nem haladhatja meg a biztosító által elismert kárösszeg 10%-át.

Az építési-szerelési biztosítási szerződés két fejezetből kell álljon: vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás.

A biztosításnak ki kell terjednie:

— a felelősségbiztosítási fejezetben kártérítési limit 60 000 000 HUF/káresemény

— a szerződés teljesítéséből következő, a szerződésen kívül okozott károkra,

— harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira:

— keresztfelelősségi záradékra

— a jelen szerződésben meghatározott jótállási időszakra (fedezet kiterjesztés), amennyiben garanciális jellegű hibából bármilyen kár keletkezik;

— üzemi baleset felelősségbiztosításra:

— a Vállalkozó és az összes alvállalkozó alkalmazottaira,

— a Megrendelő képviselőire és a műszaki ellenőrre;

— tervezői felelősségbiztosításra a Vállalkozó által végzett, végeztetett tervezési feladatok esetében.

A szerződés aláírásának feltétele az építési-szerelési biztosítási kötvény Ajánlatkérő részére történő bemutatása.

18. Az ajánlati felhívás III.2.2), illetve III.2.3) pontjaiban írt feltételekkel kapcsolatban bemutatott összeg a Magyar Nemzeti Banknak a referenciák esetében azok műszaki átadás-átvételének napján érvényes, a nettó árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el.

19. Az ajánlati felhívás VI.3) 4.) pontjában foglaltak szerint a papíralapú ajánlatban és az elektronikus másolati példányokon Ajánlattevő köteles – az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést beárazva,– az ajánlati árat Excel formátumban részletezve nem szerkeszthető (PDF formátumban) benyújtani.

20. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adata alapján állapítja meg.

21. Az Ajánlati Árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell. Az ajánlati árat HUF-ban kell megadni nettó értékben, s az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül Megvalósítási és pénzügyi ütemezést (grafikus ábrázolással, és szöveges magyarázattal) kell benyújtania.

23. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

24. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban

— a közvetlenül valamely követelés érvényesítésére szolgáló nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell becsatolni,

— a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kell becsatolni,

minden más irat, dokumentum egyszerű másolati példányban is becsatolható.

25. Ajánlatkérő 26.6.2014-án (csütörtök) 10:00 órakor helyszíni bejárást tart. Ajánlattevők írásban feltett kérdéseire Ajánlatkérő írásban válaszol a Kbt. 45. § előírásainak megfelelően. A találkozó helyszíne Budapest XIV. ker. Olof Palme sétány 5.

26. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25. §-ának figyelembe vételével minimálisan a dokumentációban foglaltak szerint. A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

27. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a szerződéskötéskor illetve a szerződés teljesítése során a Magyar Mérnök Kamara elektronikus nyilvántartásából (http://mmk.hu) ellenőrzi a kamarai regisztrációt, a “vagy azzal egyenértékű” más típus megjelölése esetén pedig nyertes Ajánlattevőnek kell igazolnia a jogosultságot a határozat/igazolás másolati példányával a Kbt. 36. § (5) és (6) bekezdés figyelembe vételével.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét továbbá, hogy a “vagy azzal egyenértékű” más típus megjelölése esetén az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia szerződéskötéskor, illetve a szerződés teljesítése során a Kbt. 36. § (5) és (6) bekezdés figyelembe vételével.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő által az ajánlati felhívás M/2. alkalmassági követelményének vonatkozásában megjelölt szakemberek rendelkezzenek az alábbi jogosultságokkal:

a) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető, aki rendelkezik érvényes Általános építmények (építési szakterületen) (MV-É) felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ajánlatkérő elfogadja a korábbi szabályozás szerinti egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembert is,

b) legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető, aki rendelkezik érvényes Építménygépészeti szakterület (MV-ÉG) vagy Energiaellátási építmények szakterület (MV-EN) felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Ajánlatkérő elfogadja a korábbi szabályozás szerinti egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembert is.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, valamint arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Ajánlattevő továbbá nyilatkozni köteles arról, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül melynek következtében a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben azt az írásbeli összegezésben megjelölte.

28. A teljesítési határidő tekintetében Ajánlatkérő az alábbiakat kívánja jelezni Ajánlattevő felé.

A szerződésben vállalt valamennyi munka és teljesítési részfeladat véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 4 hónap. Amennyiben szerződéskötésre 2.3.2015-át megelőzően kerül sor, úgy Megrendelő a munkaterületet 2.3.2015. napján – a 2014/2015-ös korcsolyázási szezon korábbi lezárása esetén, a Vállalkozó előzetes írásbeli értesítése mellett, a lezárást követő napon – adja át, Vállalkozó ekkor kezdheti meg a helyszíni kivitelezési munkálatokat. Amennyiben a szerződéskötésre 2.3.2015. napját követően kerül sor, Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő munkanapon adja át.

29. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók.

Egyéb különleges feltételek

Vállalkozónak a szerződéskötés időpontjától, a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell MSZ EN ISO 3834-2 jelű, vagy ezzel egyenértékű érvényes tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerek egyéb bizonyítékaival. Vállalkozó köteles a szerződéskötést megelőzően Megrendelőnek átadni a teljesítés során alkalmazandó intézkedéseket bemutató tanúsítványt vagy az egyenértékű minőségirányítási rendszerek egyéb bizonyítékait.

További információk

EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.): kisvállalkozás.

Ajánlattevők neve, címe:

1. sz. Ajánlattevő:

1.1. Közös ajánlattevő vezető tag neve: ZÁÉV Építőipari Zrt.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.

1.2 Közös ajánlattevő tag neve: Constructor Domini Kft.

Székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 39., I./3.

2. sz. Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Qplan Hűtéstechnikai Tervező és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Csillaghegyi u. 43.

3. sz. Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft.

Székhelye: 1163 Budapest, Máté u. 8.

4. sz. Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Vitruvius Kft.

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 32/A.