Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzésére.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2015-11-30. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2015-10-28.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2015-10-28 Ajánlati felhívás
2015-11-16 További információk
2016-06-01 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2016-11-03 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2016-11-10 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2017-05-26 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2018-06-01 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2015-10-28)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
Mennyiség vagy érték:
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.Műszaki alapadatok (kerekítve):Az új „A” és „B” jelű épület nettó alapterületei a következők:— 4. szint: 5 565 m², (raktár, gépészet),— 3. szint: 5 476 m², (raktár, gépészet),— 2. szint: 2 550 m², (raktár, gépészet),— 1. szint: 5 482 m², (raktár, gépészet, + mélygarázs -1 szint 2 831 m²),földszint: 4 415 m², (műhely és raktár),1. emelet: 2 758 m², (irodák, műtermek),2. emelet: 2 706 m², (irodák, műtermek),tetőszint: 43,45 m², (lépcsőházi és lift felépítményei),A tervezett új épület összes nettó alapterülete: 31 902,45 m² lesz.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Tárgyalásos eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Dózsa György út 41
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.ligetbudapest.org 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org 📧
Telefon: +36 709024241 📞
Fax: +36 14801169 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2015-10-28 📅
Benyújtási határidő: 2015-11-30 📅
Közzététel dátuma: 2015-10-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2015/S 212-384119
HL-S szám: 212
További információk
1) A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje / felbontásának időpontja: 30.11.2015., 11:30 óra, helye az OKFON ZRt. (1139 Budapest, Gömb u. 33.) I. emeleti tárgyalója. A részvételi jelentkezések felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti képviselők, személyek lehetnek jelen. 2) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Kbt. 89. § (2) bekezdés b) pontja, tekintettel arra, hogy az építési beruházás objektív természete, illetve az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását: hasonló, egyedi rendeltetésű (műkincstárolás és restaurálás) épület, rendkívüli építési körülmények közötti megvalósítására Magyarországon eddig nem volt példa. A teljes szárazságot biztosító, a pára áthatolást is gátló vízhatlan szigetelési rendszer kialakítása olyan műszaki követelmény, ami tárgyi körülmények között speciális tervezési és kivitelezési feladat. A feladat specialitásából adódik, hogy a szakma nem ismer egyetlen üdvözítő megoldást, ezért a szigorú követelmények teljesítésének érdekében, gazdaságosabb és kivitelezés technológiai szempontból kevésbé kockázatos szakmai megoldás szükséges, különös tekintettel az alábbi követelményekre: a szerkezetre ható, a mértékadó talajvízszintből származtatható felhajtóerő ellensúlyozása; a munkatér határolás ideiglenes állékonyságának biztosítása; teljes szárazság biztosítása a pára áthatolást is gátló vízhatlan szigetelési rendszerrel; a munkatér határolás és a belső szerkezet közötti biztonságos kapcsolat kialakítása, a vízszintes erők végleges felvétele. A legelőnyösebb műszaki megoldás kiválasztásához szükséges a piaci szereplők szakmai tapasztalatának figyelembe vétele, melyre a tárgyalás nyújt lehetőséget. 3) A részvételi jelentkezések munkanapokon 8:00–16:00 óra, pénteki munkarend esetében 8:00–12:00 óra, a részvételi határidő napján 8:00–11:30 óra között nyújtható be a részvételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre. 4) A dokumentáció átvehető munkanapokon 8-12 óra között, a részvételi határidő lejártának napján pedig 8:00–11:30 óra között az Okfon Zrt. címén. A dokumentációt jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A jelentkezés összeállításának költségét a részvételre jelentkező viseli. 5) Az ajánlatkérő a jelentkezések elbírálása során a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján lehetővé teszi új gazdasági szereplő bevonását a hiánypótlás teljesítése során, de nem teszi lehetővé ezen új gazdasági szereplővel összefüggésben a hiánypótlást. 6) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, illetve a jelentkezésben nyilatkozó alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldány másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben a részvételre jelentkező, a nevesített alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezéshez csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását is, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírási mintáját is. 7) A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint a jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 8) A Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint a jelentkezéshez csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (5) bekezdés szerinti információkat. 9) A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a jelentkezésben meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 10) Amennyiben a részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatokat és a dokumentumokat. 11) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők közül elegendő valamelyik részvételre jelentkezőnek csatolnia) OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, részvételre jelentkező által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását. 12) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők közül elegendő valamelyik részvételre jelentkezőnek csatolnia) ISO 50001:2011 vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált energiagazdálkodási irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, részvételre jelentkező által működtetett energiagazdálkodási irányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását. 13) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte. 14) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál mind a pénzügyi, mind a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket határozott meg. 15) A jelentkezést 1 eredeti nyomtatott példányban, valamint 1 darab CD-n vagy DVD-n .pdf formátumban kell elkészítenie és benyújtania. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a jelentkezés elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik. 16) Az értékelés módszerei: Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2–5. részszempontok esetében pedig a sorbarendezés és fordított arányosítás együttes módszere kerül alkalmazásra. A bírálat részletes szabályait – így a 2–5. részszempont esetében az objektív tényezők és vizsgálati elemek bemutatását, az azok értékelésével kapcsolatos kedvező és kevésbé kedvező megítélések ismertetését – az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont. 17) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell legalább 350 000 000 HUF/káresemény és legalább 3,5 Mrd HUF/év összegű teljes körű tervezői felelősségbiztosítással, amelyet a szerződés hatálya alatt – melybe beleértendő a jótállás időtartama is – fenn kell tartania és amit valamennyi, a szerződés alapján kiállított számlájának az ajánlatkérő felé történő benyújtásával egyidejűleg igazolni köteles. A biztosítási kötvény bemutatásának elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül. 18) A jelentkezéshez csatolni kell a közös részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodását a dokumentációban szereplő tartalommal. 19) Az alkalmasság igazolása keretében csatolt dokumentumok esetében, amennyiben az ellenszolgáltatás összege nem magyar forint volt, a referenciák esetében azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvényes árfolyamot, egyéb adatok esetében a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az ajánlatkérő. A jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 20) Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra a jelentkezésben, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását, azaz a Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően a részvételre jelentkező általi felelős fordítás benyújtása is elfogadott. A jelentkezéshez csatolni kell a fordítás esetében a részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy az idegen nyelvű dokumentum és a magyar nyelvű fordítás megegyezik. 21) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására. 22) A felhívás II.3. pontja szerinti kezdés időpontja a szerződés aláírásának napja. 23) A jelentkezőnek a jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az egyes szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést. 24) Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 25) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzésére.
Mennyiség vagy érték:
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Műszaki alapadatok (kerekítve):
Az új „A” és „B” jelű épület nettó alapterületei a következők:
— 4. szint: 5 565 m², (raktár, gépészet),
— 3. szint: 5 476 m², (raktár, gépészet),
— 2. szint: 2 550 m², (raktár, gépészet),
— 1. szint: 5 482 m², (raktár, gépészet, + mélygarázs -1 szint 2 831 m²),
földszint: 4 415 m², (műhely és raktár),
1. emelet: 2 758 m², (irodák, műtermek),
2. emelet: 2 706 m², (irodák, műtermek),
tetőszint: 43,45 m², (lépcsőházi és lift felépítményei),
A tervezett új épület összes nettó alapterülete: 31 902,45 m² lesz.
Időtartam: 280 nap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest XIII. kerület, Szabolcs u. 33.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező…
… alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében 57. § (1) bekezdése a)–d) és f) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fenn áll,
… az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:
A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2–8. és 10–11. §-a szerint kell igazolnia a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdése a)–d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok fenn nem állását:
— a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i), valamint 57. § (1) bekezdés a)–c) és f) pontjaiban foglaltak fenn nem állását közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell igazolni,
— A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját a dokumentáció tartalmazza,
— a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltakról a részvételre jelentkezőnek egyszerű nyilatkozatot kell csatolni,
— a részvételre jelentkező választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott részvételre jelentkezői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá,
Többet mutasson
— a többi kizáró ok fenn nem állását ajánlatkérő ellenőrzi,
— a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja),
Többet mutasson
— ajánlatkérő a gazdasági szereplő https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html# adatbázisban való szereplését is ellenőrzi,
— a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében is, valamint az 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki,
Többet mutasson
— A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 310/2011. Korm. rendelet előírásai szerint igazolni szükséges a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását,
Többet mutasson
— a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá,
Többet mutasson
— a 310/2011. Korm. rendelet 7. §-a alapján, amennyiben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, akkor mellékelni kell a részvételre jelentkező és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító szervezet részéről a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ilyen eljárás, akkor erről szükséges nyilatkozni,
Többet mutasson
— ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16..), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) útmutatókat adott ki,
Többet mutasson
— ajánlatkérő a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjával kapcsolatban felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalásában foglaltakra is,
— a nyilatkozatok, dokumentumok, igazolások keltezési dátuma a részvételi felhívás feladását követő kell, hogy legyen.
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
P1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
Többet mutasson
Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
Többet mutasson
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és szerkezetépítési kivitelezési feladatok) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Többet mutasson
P2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (mélyépítési és szerkezetépítési kivitelezési feladatok) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Többet mutasson
A részvételre jelentkező más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az utolsó három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív volt.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – a részvételre jelentkező alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és szerkezetépítési kivitelezési feladatok) származó – árbevétele nem éri el a 2 milliárd HUF-ot.
Többet mutasson
P2) az előző három üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (mélyépítési és szerkezetépítési kivitelezési feladatok) árbevétele mindösszesen nem éri el a 3,45 milliárd HUF-t.
Az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF 6.2.2014-i álláspontjának IX. pontjának megfelelően – azaz az újonnan piacra lépő szervezetek esetében, amelyek azért nem rendelkeznek árbevétellel az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdték meg működésüket – alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 2 milliárd HUT-ot.
Többet mutasson
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján közös jelentkezés esetén az P1) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül egy megfelel, míg a P2) alkalmassági követelmény esetén az előírt követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell:
M1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben végzett legjelentősebb építési munkáinak ismertetését megadva:
— a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét,
— a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
— az ellenszolgáltatás nettó összegét,
— az elvégzett munka rövid bemutatását, az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél általa kiadott vagy aláírt referenciaigazolást a referenciabemutatásban előírt tartalommal és arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Többet mutasson
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett jelentkező részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja figyelmet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére: Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához a jelentkező felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan a jelentkező alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
Többet mutasson
M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Többet mutasson
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját. Ha a más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban a jelentkezés időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges.
Többet mutasson
Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel – amennyiben a jelentkezés időpontjában még nem rendelkezik – a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
Többet mutasson
M3) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján a jelentkezőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról.
M4) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján a részvételre jelentkezőnek ismertetnie kell az előírt környezetvédelmi irányítási rendszerét, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően.
Többet mutasson
A részvételre jelentkező más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat a III.2.3. pontban szereplő valamennyi alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha
M1) nem rendelkezik a részvételi felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 8 évben az alábbi referenciákkal:
M1/1. Generálkivitelezőként vagy fővállalkozóként legalább 1 db, kivitelezett és használatbavételi engedéllyel rendelkező, legalább 5 000 m² összalapterületű közhasználatú építmény porszárazsági követelményeknek megfelelő pincetömbjének generál kivitelezési munkára vonatkozó referencia;
Többet mutasson
M1/2. Legalább 1 db, kivitelezett és használatbavételi engedéllyel rendelkező, városi környezetben, terepszint alatti kialakításban elhelyezett legalább 250 férőhelyes gépjármű parkoló mélyépítési és szerkezetépítési kivitelezési munkára vonatkozó referencia;
Többet mutasson
M1/3. Legalább 1 db, minimum 5 000 m² összes alapterületű közhasználatú építmény térszín alatti szigetelési munkáinak megvalósítása generálkivitelezői vagy fővállalkozói minőségben;
M1/4. Legalább egy megvalósult épületben végzett mélyépítési munka: minimum 3 500 m² résfallal, ahol a résfal gyámolítására horgony készült;
M1/5. Legalább 1 db környezetvédelmi minősített (passzívház vagy BREEAM vagy LEED) 5 000 m² összalapterületű épület generálkivitelezésére vagy fővállalkozásban végzett kivitelezésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő értelmezésében középületnek minősül a közhasználatú építmény és az irodaépület.
Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely:
— a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
— használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
Többet mutasson
— használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
— törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
Ajánlatkérő értelmezésében generálkivitelező az, aki a jogszabályi feltételeknek megfelelő, az ajánlatkérővel, mint építtetővel kivitelezési szerződést kötő, építőipari kivitelezési tevékenységet végző kivitelező, amely kötelezett a tárgyi kivitelezés egyes munkafolyamatainak jogviszonybeli, műszaki és kivitelezési összehangolására és koordinálására.
Többet mutasson
Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolásához is felhasználható.
M2) nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberek mindegyikével:
M2/1. legalább 1 fő általános építmények építési-szerelési munkái felelős műszaki vezető, aki rendelkezik legalább 1 db, minimum 5 000 m² összes alapterületű, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület kivitelezése tekintetében szakmai gyakorlattal;
Többet mutasson
M2/2 legalább 1 fő mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezető, aki rendelkezik legalább 1 db, minimum 5 000 m² összes alapterületű, megépült térszín alatti gépjármű parkoló kivitelezése tekintetében szakmai gyakorlattal;
Többet mutasson
M2/3 legalább 1 fő mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezető, aki rendelkezik legalább 1 db, minimum 3 500 m² résfal, ahol a résfal gyámolítására talajvíz alatti horgony készült (horgony döféspontja a résfalon a mindenkori építési vízszint (azaz külső víznyomás) alatt van kivitelezése tekintetében szakmai gyakorlattal;
Többet mutasson
M2/4. legalább 1 fő szigetelési szakmérnök, aki rendelkezik legalább 1 db, minimum 5 000 m² összes alapterületű, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület kivitelezése tekintetében szakmai gyakorlattal;
M2/5. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, nemzetközi környezetvédelmi épületminősítési rendszerben akkreditált minősítő (Passzívház vagy BREEAM vagy LEED) szakemberrel, aki minősítőként részt vett legalább 1 db, minimum 5 000 m² összes alapterületű az elmúlt 5 évben megépült épület megvalósítás közbeni minősítésében, amely épület megvalósítás után nemzetközi környezetvédelmi épületminősítést szerzett, és a szakember, illetve az épület szerepel a nyilvántartó szervezet online nyilvántartásában.
Többet mutasson
Egy szakember csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolása céljából mutatható be, illetve vehető figyelembe.
M3) nem rendelkezik az elmúlt három évben évente legalább 50 fő statisztikai állományi létszámmal;
M4) nem rendelkezik tanúsított ISO 14001:2005, vagy azzal a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján egyenértékű környezetvédelmi rendszerrel, vagy a fentiekkel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
Jótállás: a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás befejezésétől számított 10 év.
Késedelmi kötbér: bármely kötbérterhes határidő elmulasztása esetén a nettó Vállalkozói díj 0,1 %/nap, a befejezési határidő elmulasztása esetén a nettó Vállalkozói díj 0,3 % /nap, maximum összesen a nettó Vállalkozói díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó Vállalkozói díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: minden egyes hiba után a hiba bejelentését követő naptól számítottan a nettó Vállalkozói díj 0,01 %-a/ nap, a hiba kijavításának napjáig Amennyiben a hibásan teljesített munkarész értéke meghaladja a 200 000 000 HUF-os értékhatárt, akkor a nettó Vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbér.
Többet mutasson
Teljesítési biztosíték: a teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői igények, különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pont szerinti formában. A teljesítési biztosíték értéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles nyújtani a Megrendelőnek
Többet mutasson
Jótállási biztosíték: a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását megelőzően, a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában. A jótállási biztosíték összege a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a.
Többet mutasson
A szerződés biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 126. § (4)–(5) bekezdésére, valamint arra, hogy a Kbt. 126. § (5) bekezdésnek megfelelően az ajánlattételi szakaszban a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében, a 306/2011. Korm. rendelet 12–14. §-ban, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti. Az ÁFA-t az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.
Többet mutasson
Ajánlatkérő lehetőséget biztosít előleg igénybevételére. Az előleg mértéke a – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás legfeljebb 5 %-a, de legfeljebb 68 000 000 HUF.
A Vállalkozó részére a vállalkozói díj összege teljesítésigazolás alapján kerül elszámolásra és kifizetésre. Megrendelő biztosítja az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelő – a kivitelezés készültségi szintjéhez igazodó – kifizetést, azzal, hogy Vállalkozó az előlegszámlán kívül – beleértve a végszámlát is – összesen maximum 9 alkalommal számlázhat. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatást a teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, az a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Többet mutasson
Az első részszámla legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a számlák ellenértékét átutalással fizeti meg.
A kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A Kbt. 130–131.§-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.
Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatás teljesítése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak szerint történik.
A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

Eljárás
A felhívások elküldésének időpontja: 2015-12-14 📅
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) (60)
2. Mintavételi és minőségbiztosítási eljárások rendje (5)
3. Pincetömb porszárazsági követelmény betarthatósági garanciák, szigetelési hibák javítása (15)
4. Kivitelezési feladatok listájának és kapacitásigényének összeállítása (10)
5. Kivitelezés térbeli organizációja (10)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK20331
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Szimics Ivett
Internetcím: www.ligetbudapest.org 🌏
Név: Okfon Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postacím: Gömb u. 33.
Postai irányítószám: 1139
Kapcsolattartó pont: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461 📞
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu 📧
Fax: +36 14122469 📠
URL további információkért: www.okfon.hu 🌏
Dokumentumok URL-je: www.okfon.hu 🌏
Részvételi URL: www.okfon.hu 🌏
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
További információk
1) A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje / felbontásának időpontja: 30.11.2015., 11:30 óra, helye az OKFON ZRt. (1139 Budapest, Gömb u. 33.) I. emeleti tárgyalója. A részvételi jelentkezések felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti képviselők, személyek lehetnek jelen.
Többet mutasson
2) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Kbt. 89. § (2) bekezdés b) pontja, tekintettel arra, hogy az építési beruházás objektív természete, illetve az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását: hasonló, egyedi rendeltetésű (műkincstárolás és restaurálás) épület, rendkívüli építési körülmények közötti megvalósítására Magyarországon eddig nem volt példa. A teljes szárazságot biztosító, a pára áthatolást is gátló vízhatlan szigetelési rendszer kialakítása olyan műszaki követelmény, ami tárgyi körülmények között speciális tervezési és kivitelezési feladat. A feladat specialitásából adódik, hogy a szakma nem ismer egyetlen üdvözítő megoldást, ezért a szigorú követelmények teljesítésének érdekében, gazdaságosabb és kivitelezés technológiai szempontból kevésbé kockázatos szakmai megoldás szükséges, különös tekintettel az alábbi követelményekre: a szerkezetre ható, a mértékadó talajvízszintből származtatható felhajtóerő ellensúlyozása; a munkatér határolás ideiglenes állékonyságának biztosítása; teljes szárazság biztosítása a pára áthatolást is gátló vízhatlan szigetelési rendszerrel; a munkatér határolás és a belső szerkezet közötti biztonságos kapcsolat kialakítása, a vízszintes erők végleges felvétele. A legelőnyösebb műszaki megoldás kiválasztásához szükséges a piaci szereplők szakmai tapasztalatának figyelembe vétele, melyre a tárgyalás nyújt lehetőséget.
Többet mutasson
3) A részvételi jelentkezések munkanapokon 8:00–16:00 óra, pénteki munkarend esetében 8:00–12:00 óra, a részvételi határidő napján 8:00–11:30 óra között nyújtható be a részvételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre.
4) A dokumentáció átvehető munkanapokon 8-12 óra között, a részvételi határidő lejártának napján pedig 8:00–11:30 óra között az Okfon Zrt. címén. A dokumentációt jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A jelentkezés összeállításának költségét a részvételre jelentkező viseli.
Többet mutasson
5) Az ajánlatkérő a jelentkezések elbírálása során a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján lehetővé teszi új gazdasági szereplő bevonását a hiánypótlás teljesítése során, de nem teszi lehetővé ezen új gazdasági szereplővel összefüggésben a hiánypótlást.
Többet mutasson
6) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, illetve a jelentkezésben nyilatkozó alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldány másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben a részvételre jelentkező, a nevesített alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezéshez csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását is, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírási mintáját is.
Többet mutasson
7) A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint a jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
8) A Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint a jelentkezéshez csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (5) bekezdés szerinti információkat.
9) A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
Többet mutasson
10) Amennyiben a részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatokat és a dokumentumokat.
11) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők közül elegendő valamelyik részvételre jelentkezőnek csatolnia) OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, részvételre jelentkező által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását.
Többet mutasson
12) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők közül elegendő valamelyik részvételre jelentkezőnek csatolnia) ISO 50001:2011 vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált energiagazdálkodási irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, részvételre jelentkező által működtetett energiagazdálkodási irányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását.
Többet mutasson
13) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
Többet mutasson
14) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál mind a pénzügyi, mind a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket határozott meg.
15) A jelentkezést 1 eredeti nyomtatott példányban, valamint 1 darab CD-n vagy DVD-n .pdf formátumban kell elkészítenie és benyújtania. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a jelentkezés elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.
Többet mutasson
16) Az értékelés módszerei: Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2–5. részszempontok esetében pedig a sorbarendezés és fordított arányosítás együttes módszere kerül alkalmazásra. A bírálat részletes szabályait – így a 2–5. részszempont esetében az objektív tényezők és vizsgálati elemek bemutatását, az azok értékelésével kapcsolatos kedvező és kevésbé kedvező megítélések ismertetését – az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont.
Többet mutasson
17) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell legalább 350 000 000 HUF/káresemény és legalább 3,5 Mrd HUF/év összegű teljes körű tervezői felelősségbiztosítással, amelyet a szerződés hatálya alatt – melybe beleértendő a jótállás időtartama is – fenn kell tartania és amit valamennyi, a szerződés alapján kiállított számlájának az ajánlatkérő felé történő benyújtásával egyidejűleg igazolni köteles. A biztosítási kötvény bemutatásának elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül.
Többet mutasson
18) A jelentkezéshez csatolni kell a közös részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodását a dokumentációban szereplő tartalommal.
19) Az alkalmasság igazolása keretében csatolt dokumentumok esetében, amennyiben az ellenszolgáltatás összege nem magyar forint volt, a referenciák esetében azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvényes árfolyamot, egyéb adatok esetében a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az ajánlatkérő. A jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
Többet mutasson
20) Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra a jelentkezésben, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását, azaz a Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően a részvételre jelentkező általi felelős fordítás benyújtása is elfogadott. A jelentkezéshez csatolni kell a fordítás esetében a részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy az idegen nyelvű dokumentum és a magyar nyelvű fordítás megegyezik.
Többet mutasson
21) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.
22) A felhívás II.3. pontja szerinti kezdés időpontja a szerződés aláírásának napja.
23) A jelentkezőnek a jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az egyes szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
Többet mutasson
24) Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
25) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2015/S 212-384119 (2015-10-28)
További információk (2015-11-16)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2015-11-16 📅
Benyújtási határidő: 2015-12-01 📅
Közzététel dátuma: 2015-11-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2015/S 225-408731
Hirdetményre hivatkozik: 2015/S 212-384119
HL-S szám: 225
Forrás: OJS 2015/S 225-408731 (2015-11-16)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2016-06-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. Műszaki alapadatok (kerekítve): Az új „A” és „B” jelű épület nettó alapterületei a következők: — 4. szint: 5 565 m², (raktár, gépészet), — 3. szint: 5 476 m², (raktár, gépészet), — 2. szint: 2 550 m², (raktár, gépészet), — 1. szint: 5 482 m², (raktár, gépészet, + mélygarázs -1 szint 2 831 m²), — földszint: 4 415 m², (műhely és raktár), — 1. emelet: 2 758 m², (irodák, műtermek), — 2. emelet: 2 706 m², (irodák, műtermek), — tetőszint: 43,45 m², (lépcsőházi és lift felépítményei). A tervezett új épület összes nettó alapterülete: 31 902,45 m² lesz.
Többet mutasson
A beszerzés teljes értéke: 4 119 965 007 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Szerkezetek építése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Versenyképes tárgyalásos eljárást
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Dózsa György út 41.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-06-01 📅
Közzététel dátuma: 2016-06-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 106-188279
HL-S szám: 106
További információk
A nyertes ajánlattevő Kkv. szerinti minősítése: nem Kkv. Ajánlattevők neve, címe: — Épkar Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) és a West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u.1.) közös ajánlattevő, — Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár utca 53.) és a Bohn Mélyépítő Kft. (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 11., 1. em.) közös ajánlattevő, — Strabag-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.).
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Műszaki alapadatok (kerekítve):
Az új „A” és „B” jelű épület nettó alapterületei a következők:
— 4. szint: 5 565 m², (raktár, gépészet),
— 3. szint: 5 476 m², (raktár, gépészet),
— 2. szint: 2 550 m², (raktár, gépészet),
— 1. szint: 5 482 m², (raktár, gépészet, + mélygarázs -1 szint 2 831 m²),
— földszint: 4 415 m², (műhely és raktár),
— 1. emelet: 2 758 m², (irodák, műtermek),
— 2. emelet: 2 706 m², (irodák, műtermek),
— tetőszint: 43,45 m², (lépcsőházi és lift felépítményei).
A tervezett új épület összes nettó alapterülete: 31 902,45 m² lesz.
— 4. szint: 5 565 m² , (raktár, gépészet),
tetőszint: 43,45 m², (lépcsőházi és lift felépítményei).

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Mintavételi és minőségbiztosítási eljárások rendje
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): Pincetömb porszárazsági követelmény betarthatósági garanciák, szigetelési hibák javítása
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): Kivitelezési feladatok listájának és kapacitásigényének összeállítása
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Kivitelezés térbeli organizációja
Az ár súlyozása: 60

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2016-05-09 📅

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
A vevő profiljának címe: http://www.ligetbudapest.org 🌏

Hivatkozás
További információk
A nyertes ajánlattevő Kkv. szerinti minősítése: nem Kkv.
Ajánlattevők neve, címe:
— Épkar Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) és a West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u.1.) közös ajánlattevő,
— Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár utca 53.) és a Bohn Mélyépítő Kft. (1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 11., 1. em.) közös ajánlattevő,
— Strabag-MML Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A 2011. évi CVIII. törvény 137. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Forrás: OJS 2016/S 106-188279 (2016-06-01)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2016-11-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 4 119 965 007 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: office@ligetbudapest.org 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-11-03 📅
Közzététel dátuma: 2016-11-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 213-387604
HL-S szám: 213

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése
Rövid leírás: — 1. szint: 5 482 m², (raktár, gépészet, + mélygarázs - 1 szint 2 831 m²),
Időtartam: 280 hónap

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2016-04-21 📅

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Pálmai Erzsébet

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137. § alapján.
A közvetítési eljárásokért felelős szerv
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2016/S 213-387604 (2016-11-03)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2016-11-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 4 119 965 007 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-11-10 📅
Közzététel dátuma: 2016-11-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 219-398687
Hirdetményre hivatkozik: 2016/S 106-188279
HL-S szám: 219

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
— 4. szint: 5 565 m², (raktár, gépészet),
— 3. szint: 5 476 m², (raktár, gépészet),
— 2. szint: 2 550 m², (raktár, gépészet),
— 1. szint: 5 482 m², (raktár, gépészet, + mélygarázs -1 szint 2 831 m²),
— földszint: 4 415 m², (műhely és raktár),
— 1. emelet: 2 758 m², (irodák, műtermek),
— 2. emelet: 2 706 m², (irodák, műtermek),
— tetőszint: 43,45 m², (lépcsőházi és lift felépítményei).
A tervezett új épület összes nettó alapterülete: 31 902,45 m² lesz.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2016/S 219-398687 (2016-11-10)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-05-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 4 119 965 007 HUF 💰
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével 📦

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-05-26 📅
Közzététel dátuma: 2017-05-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 101-200499
HL-S szám: 101

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ
(OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése az ajánlati dokumentációban
részletezettek szerint.
4.
szint: 5 565,00m2, (raktár, gépészet)
3.
szint: 5 476,00m2, (raktár, gépészet)
2.
szint: 2 550,00m2, (raktár, gépészet)
1.
szint: 5 482,00m2, (raktár, gépészet, + mélygarázs 1
szint 2 831,00m2)
földszint: 4 415,00m2, (műhely és raktár)
1. emelet: 2 758,00m2, (irodák, műtermek)
2. emelet: 2 706,00m2, (irodák, műtermek)
tetőszint: 43,45m2, (lépcsőházi és lift felépítményei)
A tervezett új épület összes nettó alapterülete: 31902,45m2 lesz.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2016-04-25 📅

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137.§ alapján.
Forrás: OJS 2017/S 101-200499 (2017-05-26)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2018-06-01)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 4 119 965 007 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Szabályozás: Nem alkalmazható
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő típusa: Nem alkalmazható
Kapcsolat
E-mail: office@ligetbudapest.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-06-01 📅
Közzététel dátuma: 2018-06-06 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 106-241223
További információk
Szerz. mód: 2017.06.23.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
4. szint: 5565,00 m², (raktár, gépészet).
3. szint: 5476,00 m², (raktár, gépészet).
2. szint: 2550,00 m², (raktár, gépészet).
1. szint: 5482,00 m², (raktár, gépészet, + mélygarázs 1. szint 2831,00 m²).
Földszint: 4415,00 m², (műhely és raktár).
1. emelet: 2758,00 m², (irodák, műtermek)
2. emelet: 2706,00 m², (irodák, műtermek)
Tetőszint: 43,45 m², (lépcsőházi és lift felépítményei).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt 148 § alapján.
Forrás: OJS 2018/S 106-241223 (2018-06-01)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Szállítók:
STRABAG-MML Kft. Strabag-MML Magas-és Mérnöki Létesítmény... STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény... STRABAGMML Magasés Mérnöki Létesítmény Építő Kft.
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Mérnöki és építési munkák Hidak, alagutak, aknák és aluljárók... Alagutak, aknák és aluljárók építése Mélyépítési munkák alagút, akna és... Szerkezetek építése