Generálkivitelezői szerződés

Szépművészeti Múzeum

Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2015-06-25. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2015-05-08.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2015-05-08 Ajánlati felhívás
2015-07-15 További információk
2015-11-11 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2017-01-13 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2017-07-05 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2015-05-08)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Mennyiség vagy érték:
A műemléknek minősülő Szépművészeti Múzeum (műemléki törzsszám /azonosító/: 15764 /1226/) Román Csarnokának és további belső tereinek rekonstrukciójára, átalakítására, pincei, mélyföldszinti, földszinti, I. emeleti, II. emeleti helyiségeinek átszervezésére, átalakítására, tetőterének, tetőfelületeinek felújítására, elektromos és gépészeti rendszerek energiatakarékos korszerűsítésére, valamint 6 db új gépészeti felvonó berendezés beépítésére és 2 db meglévő gépészeti felvonó berendezés elbontására készült kiviteli tervek megvalósítása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.Bruttó területek:Alapozás ~1 391 m²Mélyföldszint ~8 946 m²Földszint ~3 198 m²Félemelet ~841 m²1. emelet ~2 510 m²1.2 emelet ~519 m²2. emelet ~1 556 m²Gépház szint ~224 m²A teljes kivitelezés véghatárideje (azaz az I. és a II. ütem időtartama együttesen) a Szerződés részleges hatálybalépésétől számított 21 hónap, azzal, hogy az I. ütemnek be kell fejeződne a szerződéskötést követő 210. naptári napig, és ezen időpontig Vállalkozó által maximálisan felhasználható – az I. ütemre vonatkozó – összeg a tartalékkerettel együtt nettó 1 800 000 000 HUF, azaz nettó egymilliárd-nyolcszázmillió forint. Ezen határidőn belül Vállalkozónak teljesítenie kell az ajánlatában az I. ütemre vállalt munkákat, el kell érnie azon műszaki tartalmat - készültségi szintet, amelynek megvalósítását az I. ütem végére vállalta, azzal, hogy az eddig elkészült tartalom nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot. Az addig elvégzett munkából közvetlen veszélyhelyzet ne keletkezzen az intézményben tartózkodók számára, és az intézmény használatát se akadályozza (például a közlekedő utak biztonságosak legyenek).A kivitelezés teljes körű megvalósításához szükséges II. ütemre vonatkozó ellenszolgáltatást biztosító támogatás megítélése a szerződés II. ütemre vonatkozó részének hatályba lépését felfüggesztő feltétel.A II. ütem – amely a teljes kivitelezés befejezéséhez szükséges fennmaradó feladatok elvégzését foglalja magában - megvalósítására kizárólag akkor kerül sor, ha Megrendelő cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselői a szerződéskötést követő 201. napig jelzik Vállalkozó felé, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben határidőn belül nem nyilatkozik Megrendelő, a Szerződés II. ütemre vonatkozó része nem lép hatályba, a II. ütem nem kerül megvalósításra.A beszerzés tárgya kiterjed a felhívás III.2.3. M1) pontjában szereplő alkalmassági feltételben előírtakra, azaz komplett építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint külső területrendezési munkákat is magába foglal, új akadálymentesítő személyfelvonó és új teherfelvonó létesítését is tartalmazza, térszín alatti épületbővítési munkákat is magába foglal, a munkára az épület - részben- üzemszerű működése közben kerül sor.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Szépművészeti Múzeum
Postacím: Dózsa György út 41.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szepmuveszeti.hu 🌏
E-mail: szilvia.krajcsik@szepmuveszeti.hu 📧
Telefon: +36 14697100 📞
Fax: +36 14697171 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2015-05-08 📅
Benyújtási határidő: 2015-06-25 📅
Közzététel dátuma: 2015-05-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2015/S 092-164613
HL-S szám: 92
További információk
1) A sikeres ajánlattétel lehetőségét szem előtt tartva ajánlatkérő 2.6.2015-án 9:00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás a Múzeum Dózsa György úti bejáratnál. 2) Az ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) és (2) bekezdésének értelmében, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlattevők 6 000 000 HUF, azaz hatmillió forint összegben ajánlati biztosítékot kötelesek nyújtani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő nevében és képviseletében eljáró (Lásd A mellékletet) OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. MKB 10300002-20105358-70073285 sz. bankszámlájára történő befizetéssel; az Ajánlatkérő vagy az eljárást lebonyolító OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. nevére kiállított bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A készpénzbefizetés tényét az ajánlattevő az ajánlatban köteles a befizetési bizonylat másolatával igazolni. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő nevében és képviseletében eljáró szervezet rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték bank vagy biztosító által nyújtott garanciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel történő teljesítését a nevezett dokumentumok eredeti példányának ajánlatba való csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani és az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben kell maradnia. 3) Az ajánlat munkanapokon 8:00–16:00 óra, pénteki munkarend esetében 8:00–12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 8:00–11:00 óra között nyújtható be az ajánlati felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre. 4) Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentációnak az ajánlatkérőtől az ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója, illetőleg ezek írásos meghatalmazottja által történő átvétele vagy megküldésének kérése. A dokumentáció (amely a Műszaki előírást és a szerződéstervezetet is tartalmazza) másra át nem ruházható. A dokumentáció elektronikus formában, személyesen átvehető hétfőtől csütörtökig 8:00–16:00 óra között, pénteken 8:00–14:00 óra között, az ajánlattétel napján 8:00–11:00 óra között az OKFON Zrt. székhelyén vagy az ajánlattevő kérésére megküldésre kerül. A megküldés költsége az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az e-mailen való megküldés terjedelmi okokból nem lehetséges. 5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján lehetővé teszi új gazdasági szereplő bevonását a hiánypótlás teljesítése során, de nem teszi lehetővé ezen új gazdasági szereplővel összefüggésben a hiánypótlást. 6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetve az ajánlatban nyilatkozó alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldány másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak aláírásra feljogosító meghatalmazását is, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírási mintáját is. 7) Amennyiben az ajánlattevő, a nevesített alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. 8) Az ajánlattevő(k)nek és az általa a felhívás III.2.2./P1 pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás III.2.2./P1. pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni a felhívás III.2.2./P1. pont szerinti tartalommal. 9) A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 10) Ajánlatkérő - a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján - előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel ezen dokumentumot eredeti példányban kell az ajánlathoz csatolni. 11) A Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat. 12) A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 13) Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatokat és a dokumentumokat. 14) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte. 15) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál mind a pénzügyi, mind a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket határozott meg. 16) Az ajánlatot 1 eredeti nyomtatott példányban, valamint 1 darab CD-n vagy DVD-n .PDF formátumban kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .PDF fájl) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik. Amennyiben az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltér egymástól, Ajánlatkérő a papír alapú ajánlatot tekinti irányadónak. 17) Az értékelés módszerei: Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében pedig a pontozás és arányosítás együttes módszere kerül alkalmazásra. A bírálat részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza, így a 2. részszempont esetében az objektív tényezők bemutatását is. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont. 18) Ajánlattevőnek a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 19) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Megrendelő által jóváhagyott feltételekkel teljes körű (all risk), egyedi, kizárólag a kivitelezésre vonatkozó, vagyon- és felelősségbiztosítást tartalmazó építés-szerelés biztosítással, minimum a teljes vállalkozói díj összegének megfelelő biztosítási összeg értékéig, amellyel a teljesítés időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell. A biztosítás tekintetében biztosítottként fel kell tüntetni a Megrendelőt is. Biztosításnak ki kell terjednie az alvállalkozók teljesítésére is. A felelősségbiztosítás esetében az előírt limit: minimum 600 000 000 HUF/év, azaz hatszázmillió forint/év és minimum 200 000 000 HUF, azaz kettőszázmillió forint/ káresemény. (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § szerint). Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a biztosítás megkötésére vonatkozóan. A fentiek szerinti biztosítás másolatának, illetőleg a kapcsolódó bizonylatoknak a nyertes ajánlattevő által a Megrendelő részére történő benyújtása a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele. 20) A közösen ajánlatot tevőknek csatolniuk kell a cégszerűen aláírt együttműködési megállapodásukat, amelynek minimálisan az alábbi információkat kell tartalmaznia: — a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő), — a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár, — a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése tekintetében, — feladatmegosztás ismertetése a tagok között; — az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése (melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót) — kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe. 21) Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 22) Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra az ajánlatban, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását, azaz a Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtása is elfogadott. Az ajánlathoz csatolni kell a fordítás esetében az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az idegen nyelvű dokumentum és a magyar nyelvű fordítás megegyezik. 23) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására. 24) Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújt be, ezért felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdésében foglaltakra, azaz amennyiben a Múzeum az I. ütemhez szükséges összeg hiányzó része esetében a támogatást a Kbt. 65. § (1) és (2) bekezdés szerinti eredményhirdetési határidőig nem, vagy a szükségesnél kisebb összegben kapja meg, úgy Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) bekezdés szerint eredménytelenné nyilvánítani az eljárást, valamint a II. ütem esetén amennyiben a Múzeum a II. ütemhez szükséges támogatást a szerződéskötést követő 201. napig nem, vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, úgy a szerződés II. ütemre vonatkozó része nem lép hatályba, tehát a kivitelezés teljes körű megvalósításához szükséges II. ütemre vonatkozó ellenszolgáltatást biztosító támogatás megítélése a szerződés II. ütemre vonatkozó részének hatályba lépését felfüggesztő feltétel. A II. ütem megvalósítására kizárólag akkor kerül sor, ha Megrendelő cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselői a szerződéskötést követő 201. napig jelzik Vállalkozó felé, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Ajánlattevő az ajánlatát ezen ismeret birtokában teszi meg, ezért sem a szerződéskötés meghiúsulása, sem a II. ütem elmaradása (tehát ha a szerződés II. ütemre vonatkozó része nem lép hatályba) esetén nem jogosult Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen igényt érvényesíteni. 25) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést. 26) A Kbt. 126. § (5) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek a teljesítési, a jótállási és az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell. 27) Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 28) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Mennyiség vagy érték:
A műemléknek minősülő Szépművészeti Múzeum (műemléki törzsszám /azonosító/: 15764 /1226/) Román Csarnokának és további belső tereinek rekonstrukciójára, átalakítására, pincei, mélyföldszinti, földszinti, I. emeleti, II. emeleti helyiségeinek átszervezésére, átalakítására, tetőterének, tetőfelületeinek felújítására, elektromos és gépészeti rendszerek energiatakarékos korszerűsítésére, valamint 6 db új gépészeti felvonó berendezés beépítésére és 2 db meglévő gépészeti felvonó berendezés elbontására készült kiviteli tervek megvalósítása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Többet mutasson
Bruttó területek:
Alapozás ~1 391 m²
Mélyföldszint ~8 946 m²
Földszint ~3 198 m²
Félemelet ~841 m²
1. emelet ~2 510 m²
1.2 emelet ~519 m²
2. emelet ~1 556 m²
Gépház szint ~224 m²
A teljes kivitelezés véghatárideje (azaz az I. és a II. ütem időtartama együttesen) a Szerződés részleges hatálybalépésétől számított 21 hónap, azzal, hogy az I. ütemnek be kell fejeződne a szerződéskötést követő 210. naptári napig, és ezen időpontig Vállalkozó által maximálisan felhasználható – az I. ütemre vonatkozó – összeg a tartalékkerettel együtt nettó 1 800 000 000 HUF, azaz nettó egymilliárd-nyolcszázmillió forint. Ezen határidőn belül Vállalkozónak teljesítenie kell az ajánlatában az I. ütemre vállalt munkákat, el kell érnie azon műszaki tartalmat - készültségi szintet, amelynek megvalósítását az I. ütem végére vállalta, azzal, hogy az eddig elkészült tartalom nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot. Az addig elvégzett munkából közvetlen veszélyhelyzet ne keletkezzen az intézményben tartózkodók számára, és az intézmény használatát se akadályozza (például a közlekedő utak biztonságosak legyenek).
Többet mutasson
A kivitelezés teljes körű megvalósításához szükséges II. ütemre vonatkozó ellenszolgáltatást biztosító támogatás megítélése a szerződés II. ütemre vonatkozó részének hatályba lépését felfüggesztő feltétel.
A II. ütem – amely a teljes kivitelezés befejezéséhez szükséges fennmaradó feladatok elvégzését foglalja magában - megvalósítására kizárólag akkor kerül sor, ha Megrendelő cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselői a szerződéskötést követő 201. napig jelzik Vállalkozó felé, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben határidőn belül nem nyilatkozik Megrendelő, a Szerződés II. ütemre vonatkozó része nem lép hatályba, a II. ütem nem kerül megvalósításra.
Többet mutasson
A beszerzés tárgya kiterjed a felhívás III.2.3. M1) pontjában szereplő alkalmassági feltételben előírtakra, azaz komplett építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint külső területrendezési munkákat is magába foglal, új akadálymentesítő személyfelvonó és új teherfelvonó létesítését is tartalmazza, térszín alatti épületbővítési munkákat is magába foglal, a munkára az épület - részben- üzemszerű működése közben kerül sor.
Többet mutasson
Időtartam: 21 hónap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Szépművészeti Múzeum, Budapest XIV., Dózsa György út 41.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében 57.§ (1) bekezdése a) - d) és f) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fenn áll.
Többet mutasson
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:
Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2–8. és 10–11. §-a szerint kell igazolnia a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdése a)–d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok fenn nem állását:
— A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i), valamint 57.§ (1) bekezdés a)–c) és f) pontjaiban foglaltak fenn nem állását közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell igazolni.
— A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját a dokumentáció tartalmazza.
— A Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltakról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell csatolni.
— Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
Többet mutasson
— A többi kizáró ok fenn nem állását ajánlatkérő ellenőrzi.
— A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja).
Többet mutasson
— Ajánlatkérő a gazdasági szereplő https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html# adatbázisban való szereplését is ellenőrzi.
— A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56 § (1) bekezdésben, illetve ajánlattevő esetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében is, valamint az 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
Többet mutasson
— A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 310/2011. Korm. rendelet előírásai szerint igazolni szükséges a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.
— A Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Többet mutasson
— A 310/2011. Korm. rendelet 7. §-a alapján, amennyiben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, akkor mellékelni kell az ajánlattevő és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító szervezet részéről a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ilyen eljárás, akkor erről szükséges nyilatkozni.
Többet mutasson
— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 1.6.2012.) útmutatókat adott ki.
Többet mutasson
— Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjával kapcsolatban felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalásában foglaltakra is.
— A nyilatkozatok, dokumentumok, igazolások keltezési dátuma az ajánlati felhívás feladását követő kell, hogy legyen.
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
P1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:
Többet mutasson
— az ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik
— számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás.
Ajánlatkérő sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás III.2.2./P1. pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni.
Többet mutasson
P2) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
Többet mutasson
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
Többet mutasson
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
P3) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Többet mutasson
Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat a III.2.2. pontban szereplő valamennyi alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és c) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltakra is, azaz ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által a III.2.2./P1, P2 és P3. pontokban meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a fentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1) bármely pénzforgalmi számláján (beleértve a vizsgált időszakban megszűnt számláit is) 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban,.
P2) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az utolsó három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó - árbevétele nem éri el a 4 000 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
P3) az előző három üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés) árbevétele nem éri el mindösszesen a 6 500 000 000 HUF-ot.
Az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF 6.2.2014-i álláspontjának IX. pontjának megfelelően - azaz az újonnan piacra lépő szervezetek esetében, amelyek azért nem rendelkeznek árbevétellel az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdték meg működésüket - alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 3 000 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján közös ajánlat esetén az P1) és P2) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel, míg a P3) alkalmassági követelmény esetén az előírt követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben végzett legjelentősebb az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerinti kulturális illetve művelődési célú, közhasználatú műemlék épület(ek) felújítására vonatkozó munkáinak ismertetését megadva:
Többet mutasson
— a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét,
— a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét;
— az ellenszolgáltatás nettó összegét;
— az elvégzett munka rövid bemutatását, az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél általa kiadott vagy aláírt referenciaigazolást a referenciabemutatásban előírt tartalommal és arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Többet mutasson
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja figyelmet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére: Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
Többet mutasson
M2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, képzettségük (az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján), szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (a végzettséget igazoló okirat, valamint a felelős műszaki vezetők tekintetében a szakmai gyakorlatot bemutató, névjegyzéki számot tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, valamint a szakember által tett rendelkezésre állási nyilatkozattal).
Többet mutasson
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előírt jogosultságokkal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum – a Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően – az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtása is szükséges.
Többet mutasson
Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját. Ha a más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban a jelentkezés időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges.
Többet mutasson
Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Többet mutasson
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
Többet mutasson
A felelős műszaki vezetői jogosultság tekintetében az adott szakember szakmai jogosultsága bejegyzésének helye szerinti ország joga az irányadó.
M3) A 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kimutatás az eljárást megindító hirdetmény feladási időpontját megelőző három év éves átlagos statisztikai állományi létszámáról, és vezető tisztségviselőinek a létszámáról.
Többet mutasson
M4) A 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja szerint az ajánlattevő ismertesse az előírt környezetvédelmi irányítási rendszerét, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően.
Többet mutasson
Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat a III.2.3. pontban szereplő valamennyi alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésében foglaltakra is, azaz ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által a III.2.3./M1, M2, M3 és M4. pontokban meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a fentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben legalább 1, legfeljebb 2 darab befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerinti kulturális illetve művelődési célú, közhasználatú műemlék épület(ek) felújítására vonatkozó referenciával, amely megfelel az alábbi kritériumoknak:
Többet mutasson
— az ellenszolgáltatás nettó összege a 2 referencia esetében mindösszesen legalább nettó 5 000 000 000 HUF, a műemlékileg védett, felújított épületterület – legalább az egyik referencia esetében – legalább 10 000 m² volt;
— komplett építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint külső területrendezési munkákat is magába foglalt;
— új akadálymentesítő személyfelvonó és új teherfelvonó létesítését is tartalmazta;
— térszín alatti épületbővítési munkákat is magába foglalt;
— a munkára az épület – részben vagy egészben – üzemszerű működése közben került sor.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján jelzi, hogy a fent meghatározott referenciák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolnak.
M2.) nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
A. legalább 1 fő, a helyszíni irányításért felelős, az építész szakág vonatkozásában az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel (MV-É), aki minimum 4 év az adott szakági műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Többet mutasson
(Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet/I. Rész/1. pontjában előírt (MVÉp/A kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.)
Többet mutasson
B. legalább 1 fő, a helyszíni irányításért felelős, a gépész szakág vonatkozásában az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel (MV-ÉG), aki minimum 4 év az adott szakági műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Többet mutasson
(Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet/I. Rész/1. pontjában előírt (MV-Ép/ÉG kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.)
Többet mutasson
C. legalább 1 fő, a helyszíni irányításért felelős, az „elektromos” szakág vonatkozásában az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel (MV-ÉV), aki minimum 4 év az adott szakági műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Többet mutasson
(Abban az esetben, ha az adott szakember már rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet/I. Rész/1. pontjában előírt (MV-Ép/ÉV kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek.)
Többet mutasson
Az A)-B)-C) pontokban előírt szakemberek között átfedés nem lehetséges, egy szakember csak egy pozícióra ajánlható meg.
M3) ha nem rendelkezik az eljárást megindító hirdetmény feladási időpontját megelőző három év átlagában legalább 50 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal és legalább 1 fő vezető tisztségviselővel.
M4) nem rendelkezik tanúsított ISO 14001:2005, vagy azzal a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján egyenértékű környezetvédelmi rendszerrel, vagy a fentiekkel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:
Teljesítési biztosíték: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként – különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából - teljesítési biztosíték nyújtását írja elő a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pont szerinti formában. A teljesítési biztosíték értéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (teljes vállalkozói díj) 5 (öt) százaléka. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles nyújtani a Megrendelőnek. A teljesítési biztosíték a teljesítés időtartamára kell, hogy érvényes és hatályos legyen. A teljesítési biztosíték költsége Vállalkozót terheli.
Többet mutasson
Jótállási biztosíték: A Vállalkozó köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítása céljából, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását megelőzően, saját költségén, a Megrendelő javára kiállított jótállási biztosítékot nyújtani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában (jótállási biztosíték). A jótállási biztosíték összege a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 (öt) százalékával egyezik meg. A jótállási biztosítéknak érvényesnek és hatályosnak kell maradnia mindaddig, amíg a jótállási időszak le nem telik. A jótállási idő meghosszabbítása esetén a jótállási biztosíték meghosszabbításra kerül addig, ameddig a jótállási kötelezettség a kivitelezés valamennyi részére nézve megszűnik. Amennyiben a jótállás már nem valamennyi elvégzett munkára terjed ki, a jótállási biztosíték vetítési alapja a jótállással érintett rész(ek) értéke.
Többet mutasson
Előleg-visszafizetési biztosíték: Az előleg visszafizetési biztosíték mértéke az igénybe venni kívánt előleg összegével azonos. A Vállalkozó az előleg visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egyidejűleg köteles a Megrendelő részére benyújtani. Az előleg visszafizetési biztosíték nyújtása a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pont szerinti módok bármelyikén lehetséges, így Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az előleg visszafizetési biztosítékot mindaddig folyamatosan érvényben és hatályban kell tartani, amíg a Megrendelő által fizetett előleg tekintetében a Felek között a szerződés szerinti elszámolás teljes egészében meg nem történt, de a biztosíték összege a részszámlákban már elszámolt összegekkel csökkenthető.
Többet mutasson
A Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a biztosítékok nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér).
Késedelmi kötbér: A Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a 6.1.2 pontban meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 0,5 (öt tized) %-ának megfelelő összeg minden egyes késedelmes nap után, de maximum a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 15 %-a.
Többet mutasson
Ha Vállalkozó a munkákat, illetve azok bármelyik részét a Szerződésben 6.1.2 pontjában meghatározott határidőre nem fejezi be, és késedelme meghaladja a 15 napot súlyos szerződésszegésnek minősül, és Megrendelő gyakorolhatja a Szerződés 13.3 pontjában foglalt jogokat (elállás, felmondás).
Többet mutasson
A Vállalkozó a befejezés határidejével késedelembe esik akkor is, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a befejezés határidejéig megkezdődik, azonban a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésére előírt határidőben a Megrendelő a munkák átvételét - azok rendeltetésszerű használatot gátló hibáira, illetve hiányosságára tekintettel - elutasítja.
Többet mutasson
Amennyiben a II. ütem megvalósítására nem kerül sor, és Vállalkozó a szerződéskötést követő 210. napi határidőt teljesíti késedelmesen, a késedelmi kötbér vetítési alapja nem a teljes vállalkozói díj, hanem az I. ütemre vonatkozó vállalkozói díj.
A késedelmi kötbér a kötelezettségre irányadó teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő első naptól jár.
A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.
Meghiúsulási kötbér: A teljesítés elmaradása esetén (így különösen, ha Vállalkozó a teljesítést megtagadja vagy Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt Megrendelő a Szerződést felmondja/eláll a Szerződéstől vagy a teljesítés lehetetlenné válásáért Vállalkozó felelős) Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult, a meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret és áfa nélküli vállalkozói díj 30 %-a, esedékessége a meghiúsulás tényének bekövetkezését követő nap.
Többet mutasson
A meghiúsulási kötbér összegébe a meghiúsulásig terjedő időre fizetendő késedelmi és/vagy hibás teljesítés miatti kötbér összege beszámít.
Közbenső szerződésszegési kötbér, ha
a) a Műszaki Ütemterv, Pénzügyi Ütemterv, Organizációs Terv, Minőségügyi Terv, Munkabiztonsági Terv, Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Terv a Szerződés által előírt határidőben nem kerül benyújtásra vagy aktualizálásra, vagy
b) Vállalkozó nem vagy nem megfelelő képviselettel vesz részt a kooperációs értekezleten vagy az azt megelőző helyszíni bejáráson,
c) Vállalkozó bármely teljesítésben közreműködő személy vonatkozásában nem tesz eleget a Szerződés 5.10.7 és 5.10.8 pontjaiban foglalt lejelentési kötelezettségének
A kötbér mértéke szerződésszegésenként 100 000,- Ft, amely az a) esetben dokumentumonként és naponta, b) esetben alkalmanként, c) esetben személyenként és naponta fizetendő. Esedékességük a kötelezettségre irányadó határidő eredménytelen elteltét követő nap.
Többet mutasson
Az a) pontban foglalt esetben kötelezettségre irányadó határidő alatt Megrendelő által biztosított póthatáridő értendő. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő első írásbeli felhívására a Megrendelő által meghatározott határidőn belül orvosolja mulasztását, nem terheli kötbérfizetési kötelezettség.
Többet mutasson
Hibás teljesítés miatti kötbér: Vállalkozó hibásan teljesít, ha a Vállalkozó által végzett tevékenység nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályban, szabványban, műszaki leírásban vagy a Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek.
Többet mutasson
A Megrendelő a hibás teljesítésből eredő kára megtérítését követelheti, kivéve, ha Vállalkozó a hibás teljesítést kimenti.
A Vállalkozó hibás teljesítése esetén – amennyiben a hiba a végleges átadás időpontjában is fennáll, illetve a hiba nem javítható - a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső tartalékkeret és áfa nélküli vállalkozói díj 20 %-ának (húsz százalékának) megfelelő összegű hibás teljesítés miatti kötbért köteles fizetni. Esedékessége a hiba, hiányosság megszüntetésére megállapított határidő eredménytelen lejártát követő nap.
Többet mutasson
Jótállás: Vállalkozót az általa elvégzett munkára, szerződés teljesítése során létrehozott szerkezetekre és elemekre, felhasznált, beépített anyagokra, eszközökre, berendezésekre stb. 48 hónap jótállási, valamint jogszabály szerinti szavatossági (kötelező alkalmassági) kötelezettség terheli, azzal, hogy csere vagy javítás esetén a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részre az elévülés újból kezdődik. Amennyiben valamely felhasznált, beépített anyagra, eszközre, berendezésre a gyártó hosszabb jótállást vállal, Vállalkozó köteles ezt átruházni Megrendelőre. Amennyiben jelen Szerződés mellékleteiben foglalt műszaki előírások a jogszabály által előírtnál hosszabb kötelező alkalmassági időt írnak elő, akkor ezen hosszabb határidőn belül érvényesítheti jogait Megrendelő.
Többet mutasson
A szerződés biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében, a 306/2011. Korm. rendelet 12–14. §-ban, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti. Az ÁFA-t az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.
Többet mutasson
Ajánlatkérő lehetőséget biztosít előleg igénybevételére. Az előleg mértéke a – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás legfeljebb 5 %-a, de legfeljebb 68 000 000 HUF.
A Vállalkozó részére a vállalkozói díj összege teljesítésigazolás alapján kerül elszámolásra és kifizetésre. Megrendelő biztosítja az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelő - a kivitelezés készültségi szintjéhez igazodó - kifizetést, azzal, hogy Vállalkozó az előlegszámlán kívül - mind az I., mind a II. ütemben - beleértve a végszámlát is - összesen maximum 6-6 alkalommal számlázhat. Amennyiben a II. ütem nem kerül megvalósításra, az I. ütem megvalósításának végén végszámlát kell benyújtani, amennyiben a II. ütem megvalósításra kerül, az I. ütem befejezését követően benyújtandó számla részszámla lesz. Az I. ütemben - az előlegszámlán kívül - maximum 5 darab részszámla és 1 darab, a kivitelezés folytatásának függvényében rész- vagy végszámla, a II. ütemben maximum 5 darab részszámla és 1 darab végszámla benyújtására van lehetőség. Az egyes részszámlák összege maximum a nettó vállalkozói díj 15 %-a lehet. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatást a teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, az a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Az I. ütemben kiszámlázható összeg - ide nem értve az I. ütemre eső tartalékkeretet - a nyertes ajánlattevő ajánlatában feltűntetett I. ütemre vonatkozó vállalkozói díj, amely maximum nettó 1 714 285 714 HUF, azaz nettó egymilliárd-hétszáztizennégymillió-kettőszáznyolcvanötezer-hétszáztizennégy forint lehet.
Többet mutasson
A végszámla összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozói díj 15 (tizenöt) %-a, figyelemmel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 13. §-ban foglaltakra is. A végszámla alapját képező teljesítésigazolás akkor kerülhet kiállításra, ha:
— a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, a Megrendelő a teljesítést elfogadó nyilatkozatot tett, a műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyv aláírásra került;
— a Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró jegyzőkönyvben rögzített hibajavítási kötelezettségét teljes körűen teljesítette és a végleges átadás megtörtént;
— a jótállási biztosíték a Megrendelő részére átadásra került;
— a teljes kivitelezés megvalósulása esetén a jogerős használatbavételi engedély kiadásra került.
Ajánlatkérő a számlák ellenértékét átutalással fizeti meg.
A kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A Kbt. 130-131.§-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg.
Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatás teljesítése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak szerint történik.
A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.

Eljárás
Az ajánlat érvényességi időtartama: 60 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2015-06-25 📅
A bontás helye: OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.
Hely: OKFON Zrt. 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról:
A bontási eljárás a Kbt. 62. § rendelkezései szerint történik.
A bontáson az ajánlatkérő és ajánlattevők képviselői, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.
A nem elektronikusan beadott ajánlatok elbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.
Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) (80)
2. Organizáció és műszaki ütemterv minősége (20)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK15593
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Krajcsik Szilvia
Internetcím: www.szepmuveszeti.hu 🌏
Név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postacím: Gömb u. 33.
Postai irányítószám: 1139
Kapcsolattartó pont: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461 📞
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu 📧
Fax: +36 14122469 📠
URL további információkért: www.okfon.hu 🌏
Dokumentumok URL-je: www.okfon.hu 🌏
Részvételi URL: www.okfon.hu 🌏
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
További információk
1) A sikeres ajánlattétel lehetőségét szem előtt tartva ajánlatkérő 2.6.2015-án 9:00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás a Múzeum Dózsa György úti bejáratnál.
2) Az ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) és (2) bekezdésének értelmében, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlattevők 6 000 000 HUF, azaz hatmillió forint összegben ajánlati biztosítékot kötelesek nyújtani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő nevében és képviseletében eljáró (Lásd A mellékletet) OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. MKB 10300002-20105358-70073285 sz. bankszámlájára történő befizetéssel; az Ajánlatkérő vagy az eljárást lebonyolító OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. nevére kiállított bankgaranciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A készpénzbefizetés tényét az ajánlattevő az ajánlatban köteles a befizetési bizonylat másolatával igazolni. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő nevében és képviseletében eljáró szervezet rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték bank vagy biztosító által nyújtott garanciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel történő teljesítését a nevezett dokumentumok eredeti példányának ajánlatba való csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani és az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben kell maradnia.
Többet mutasson
3) Az ajánlat munkanapokon 8:00–16:00 óra, pénteki munkarend esetében 8:00–12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 8:00–11:00 óra között nyújtható be az ajánlati felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre.
4) Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentációnak az ajánlatkérőtől az ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója, illetőleg ezek írásos meghatalmazottja által történő átvétele vagy megküldésének kérése. A dokumentáció (amely a Műszaki előírást és a szerződéstervezetet is tartalmazza) másra át nem ruházható. A dokumentáció elektronikus formában, személyesen átvehető hétfőtől csütörtökig 8:00–16:00 óra között, pénteken 8:00–14:00 óra között, az ajánlattétel napján 8:00–11:00 óra között az OKFON Zrt. székhelyén vagy az ajánlattevő kérésére megküldésre kerül. A megküldés költsége az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az e-mailen való megküldés terjedelmi okokból nem lehetséges.
Többet mutasson
5) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 67. § (5) bekezdése alapján lehetővé teszi új gazdasági szereplő bevonását a hiánypótlás teljesítése során, de nem teszi lehetővé ezen új gazdasági szereplővel összefüggésben a hiánypótlást.
Többet mutasson
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetve az ajánlatban nyilatkozó alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldány másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak aláírásra feljogosító meghatalmazását is, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírási mintáját is.
Többet mutasson
7) Amennyiben az ajánlattevő, a nevesített alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.
Többet mutasson
8) Az ajánlattevő(k)nek és az általa a felhívás III.2.2./P1 pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzügyi intézmény(ek)nél vezet számlát, illetve az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt-e meg számlája. Amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az általa a felhívás III.2.2./P1. pont szerinti alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni a felhívás III.2.2./P1. pont szerinti tartalommal.
Többet mutasson
9) A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
10) Ajánlatkérő - a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján - előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel ezen dokumentumot eredeti példányban kell az ajánlathoz csatolni.
Többet mutasson
11) A Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
12) A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
Többet mutasson
13) Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatokat és a dokumentumokat.
14) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
Többet mutasson
15) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál mind a pénzügyi, mind a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket határozott meg.
16) Az ajánlatot 1 eredeti nyomtatott példányban, valamint 1 darab CD-n vagy DVD-n .PDF formátumban kell elkészítenie és benyújtania. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .PDF fájl) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik. Amennyiben az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltér egymástól, Ajánlatkérő a papír alapú ajánlatot tekinti irányadónak.
Többet mutasson
17) Az értékelés módszerei: Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében pedig a pontozás és arányosítás együttes módszere kerül alkalmazásra. A bírálat részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza, így a 2. részszempont esetében az objektív tényezők bemutatását is. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont.
Többet mutasson
18) Ajánlattevőnek a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Többet mutasson
19) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a Megrendelő által jóváhagyott feltételekkel teljes körű (all risk), egyedi, kizárólag a kivitelezésre vonatkozó, vagyon- és felelősségbiztosítást tartalmazó építés-szerelés biztosítással, minimum a teljes vállalkozói díj összegének megfelelő biztosítási összeg értékéig, amellyel a teljesítés időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell.
Többet mutasson
A biztosítás tekintetében biztosítottként fel kell tüntetni a Megrendelőt is. Biztosításnak ki kell terjednie az alvállalkozók teljesítésére is.
A felelősségbiztosítás esetében az előírt limit: minimum 600 000 000 HUF/év, azaz hatszázmillió forint/év és minimum 200 000 000 HUF, azaz kettőszázmillió forint/ káresemény. (306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § szerint). Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a biztosítás megkötésére vonatkozóan. A fentiek szerinti biztosítás másolatának, illetőleg a kapcsolódó bizonylatoknak a nyertes ajánlattevő által a Megrendelő részére történő benyújtása a vállalkozási szerződés megkötésének feltétele.
Többet mutasson
20) A közösen ajánlatot tevőknek csatolniuk kell a cégszerűen aláírt együttműködési megállapodásukat, amelynek minimálisan az alábbi információkat kell tartalmaznia:
— a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám, képviselő),
— a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár,
— a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés teljesítése tekintetében,
— feladatmegosztás ismertetése a tagok között;
— az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése (melyik tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót)
— kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe.
21) Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
Többet mutasson
22) Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra az ajánlatban, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását, azaz a Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlattevő általi felelős fordítás benyújtása is elfogadott. Az ajánlathoz csatolni kell a fordítás esetében az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az idegen nyelvű dokumentum és a magyar nyelvű fordítás megegyezik.
Többet mutasson
23) Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.
24) Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújt be, ezért felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § (3)–(4) bekezdésében foglaltakra, azaz amennyiben a Múzeum az I. ütemhez szükséges összeg hiányzó része esetében a támogatást a Kbt. 65. § (1) és (2) bekezdés szerinti eredményhirdetési határidőig nem, vagy a szükségesnél kisebb összegben kapja meg, úgy Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) bekezdés szerint eredménytelenné nyilvánítani az eljárást, valamint a II. ütem esetén amennyiben a Múzeum a II. ütemhez szükséges támogatást a szerződéskötést követő 201. napig nem, vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, úgy a szerződés II. ütemre vonatkozó része nem lép hatályba, tehát a kivitelezés teljes körű megvalósításához szükséges II. ütemre vonatkozó ellenszolgáltatást biztosító támogatás megítélése a szerződés II. ütemre vonatkozó részének hatályba lépését felfüggesztő feltétel. A II. ütem megvalósítására kizárólag akkor kerül sor, ha Megrendelő cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselői a szerződéskötést követő 201. napig jelzik Vállalkozó felé, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Ajánlattevő az ajánlatát ezen ismeret birtokában teszi meg, ezért sem a szerződéskötés meghiúsulása, sem a II. ütem elmaradása (tehát ha a szerződés II. ütemre vonatkozó része nem lép hatályba) esetén nem jogosult Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen igényt érvényesíteni.
Többet mutasson
25) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést.
Többet mutasson
26) A Kbt. 126. § (5) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek a teljesítési, a jótállási és az előleg visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell.
27) Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
28) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 137. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2015/S 092-164613 (2015-05-08)
További információk (2015-07-15)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2015-07-15 📅
Benyújtási határidő: 2015-08-07 📅
Közzététel dátuma: 2015-07-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2015/S 137-251441
Hirdetményre hivatkozik: 2015/S 92-164613
HL-S szám: 137
Forrás: OJS 2015/S 137-251441 (2015-07-15)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2015-11-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 6 078 489 194 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Telefon: +36 14697163 📞

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2015-11-11 📅
Közzététel dátuma: 2015-11-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2015/S 221-402178
HL-S szám: 221
További információk
1. A Magyar Építő Zrt. Kkv. szerinti minősítése: középvállalkozás. 2. Ajánlattevők neve, címe: — Magyar Építő Zrt., 1149 Budapest, Pillangó u. 28., — Laki Épületszobrász Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59., — Kész Építő és Szerelő Zrt., 6722 Szeged, Gutenberg u. 25–27., — Kipszer Fővállalkozási és Tervező Zrt., 1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2015-10-09 📅
Név: Magyar Építő Zrt.
Postacím: Pillangó u. 28.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 4

Hivatkozás
Azonosítók
A Hivatalos Lapban megjelent közlemény száma S: 2015/S 137-251441

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137. § szerint.
Forrás: OJS 2015/S 221-402178 (2015-11-11)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-01-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 6 078 489 194 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Felújítás 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-01-13 📅
Közzététel dátuma: 2017-01-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 011-015778
Hirdetményre hivatkozik: 2015/S 221-402178
HL-S szám: 11

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója
Rövid leírás:
Szépművészeti Múzeum által kezdeményezett „Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás.
A műemléknek minősülő Szépművészeti Múzeum (műemléki törzsszám /azonosító/: 15764 /1226/) Román Csarnokának és további belső tereinek rekonstrukciójára, átalakítására, pincei, mélyföldszinti, földszinti, I. emeleti, II. emeleti helyiségeinek átszervezésére, átalakítására, tetőterének, tetőfelületeinek felújítására, elektromos és gépészeti rendszerek energiatakarékos korszerűsítésére, valamint 6 db új gépészeti felvonó berendezés beépítésére és 3 db meglévő gépészeti felvonó berendezés elbontására készült kiviteli tervek megvalósítása az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
Többet mutasson
Bruttó területek:
Alapozás ~1 391 m².
Mélyföldszint ~8 946 m².
Földszint ~3 198 m².
Félemelet ~841 m².
1. emelet ~2 510 m².
1.2 emelet ~519 m².
2. emelet ~1 556 m².
Gépház szint ~224 m².
A teljes kivitelezés véghatárideje (azaz az I. és a II. ütem időtartama együttesen) a Szerződés részleges hatálybalépésétől számított 20 hónap, azzal, hogy az I. ütemnek be kell fejeződne a szerződéskötést követő 151. naptári napig, és ezen időpontig Vállalkozó által maximálisan felhasználható – az I. ütemre vonatkozó – összeg a tartalékkerettel együtt nettó 1 800 000 000, HUF, azaz nettó egymilliárd-nyolcszázmillió forint. Ezen határidőn belül Vállalkozónak teljesítenie kell az ajánlatában az I. ütemre vállalt munkákat, el kell érnie azon műszaki tartalmat – készültségi szintet, amelynek megvalósítását az I. ütem végére vállalta, azzal, hogy az eddig elkészült tartalom nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot. Az addig elvégzett munkából közvetlen veszélyhelyzet ne keletkezzen az intézményben tartózkodók számára, és az intézmény használatát se akadályozza (például a közlekedő utak biztonságosak legyenek).
Többet mutasson
A kivitelezés teljes körű megvalósításához szükséges II. ütemre vonatkozó ellenszolgáltatást biztosító támogatás megítélése a szerződés II. ütemre vonatkozó részének hatályba lépését felfüggesztő feltétel.
A II. ütem – amely a teljes kivitelezés befejezéséhez szükséges fennmaradó feladatok elvégzését foglalja magában – megvalósítására kizárólag akkor kerül sor, ha Megrendelő cégszerű aláírási joggal rendelkező képviselői a szerződéskötést követő 123. napig jelzik Vállalkozó felé, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben határidőn belül nem nyilatkozik Megrendelő, a Szerződés II. ütemre vonatkozó része nem lép hatályba, a II. ütem nem kerül megvalósításra.
Többet mutasson
A beszerzés tárgya kiterjed a felhívás III.2.3. M1) pontjában szereplő alkalmassági feltételben előírtakra, azaz komplett építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint külső területrendezési munkákat is magába foglal, új akadálymentesítő személyfelvonó és új teherfelvonó létesítését is tartalmazza, térszín alatti épületbővítési munkákat is magába foglal, a munkára az épület – részben- üzemszerű működése közben kerül sor.
Többet mutasson
Időtartam: 20 hónap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Szépművészeti Múzeum, Budapest XIV. Dózsa György út 41.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2015-10-26 📅

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Krajcsik Szilvia
A vevő profiljának címe: http://www.szepmuveszeti.hu 🌏

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148.§ szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Forrás: OJS 2017/S 011-015778 (2017-01-13)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-07-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 6 078 489 194 HUF 💰
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-07-05 📅
Közzététel dátuma: 2017-07-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 128-260336
HL-S szám: 128
További információk
, „A beszerzés végleges összértéke” részben megadott nettó 6 078 489 194 HUF a szerződés aláírásakor érvényes teljes szerződéses érték, a 20.12.2016-án aláírt I. számú szerződés módosítást követően a szerződéses összeg nettó 8 031 942 157 HUF-ra módosult. <folytatás a „VII.2.2) A módosítás okai” pontból> A„Román Csarnok és kapcs. tereinek rekonstrukciója”projekt részeként a Román csarnok,Michelangelo terem, Michelangelo terem feletti I. em.-i többcélú terem képzőműv.-i restaurátori feladatainak előzetes tervezésére,előkészítésére 2015 évben ker. sor.A restaurátori dok. készítésének időpontjában a Román cs. múzeumi raktárként működött,egész területén a falak mentén és a terem belső terében is többsoros tároló állványokkal,az állványokon és a padozaton rakt. műtárgyakkal.Ilyen körülmények között az előkészítő,állapotszondázó restaurátori kutatásokat a főhajóban csak két ponton tudták a tervező restaurátorok elvégezni,ahol a vizsgálathoz szükséges állványépítés lehetséges volt.A terem falfelületeinek teljes magasságában, teljes felületen történő állapotvizsgálatára nem v. lehetőség, így csak a részl. feltárási eredmények és levéltári kutatások alapján készülhetett el a rest. munkák el. dokumentációja.Az előzetes dok. állapotrögzítése tart. a hosszú évtizedek óta tört. beázások okozta károsodásokat a cs. főhajójának oldalfalain,azonban azok valós mértéke és a tényl. elvégzendő restaurálási munkák meghat. a telj. felületet érintő feltárások hiányában nem volt lehetőség. A részl. kutatások,feltárások,felület tisztítások elvégzésére csak a Román csarnok telj. kiürítését követően,a szerkezet-megerősítési-,térszint-süllyesztési munkák elkészülte után,a munkavégzéshez szükséges állványozás megépültével kerülhetett sor.Az állványról már lehetővé vált a teljes munkaterület,benne a leginkább károsodott főhajó oldalfalain és mennyezetein a festéket hordozó vakolatréteg,valamint a festékrétegek állapotának részletes vizsgálata és ennek alapján a szükséges konzerválási-,restaurálási-,és rekonstrukciós feladatok meghatározása. Ez azért kiemelten fontos,mert,mint kiderült,a Román cs. vakolatainak állapota jóval rosszabb,mint azt előzetesen prognosztizálni lehetett.A vakolatok egyes helyeken teljesen elváltak a falaktól(ez helyenként több m2-nyi összefüggő felületeket is jelent),valamint a sóterhelés is lény.kedvezőtlenebb, mint az az el. kutatások alk. tapasztalható volt. Hasonlóképpen a Freibergi-kapu elfalazott falfülkéinek kibontását is csak a csarnok teljes kiürítését köv. lehetett elvégezni a cs-ban tárolt műtárgyak véd. érdekében,a bontással járó por és egyéb szennyező anyagok ugyanis azok visszafordíthatatlan károsodását okozhatták volna. Tek. arra, h.a szük.feladatok elvégz.szüks. (ezt a restaurátori munkák zsűrije támogatja), a jelenleg folyó építési-szerelési és restaurátori munkák kiegészítéseként az előre nem látható és szüksége műszaki tartalom elvégzése érdekében a szerződést Ajánlatkérő módosítani kívánja. A szerz.mód. megf. a 2015. évi CXLIII. törv. szer.mód. von.141.§(4)bek.b) előírásainak,mivel — a Vállalkozó személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel,szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; — és a Vállalkozó személyének változása a Megrendelő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna, — és az ellenérték növekedésének nettó értéke (az I.számú szerződésmódosítással egybeszámítva nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50 %-át. A szerződésmódosítás továbbá megfelel a 2015.évi CXLIII. törvény szerződésmódosításra von. 141. § (4) bek.c) előírásainak, mivel — a módosítást olyan körülmények tették szüks., amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láth. előre, — a mód. nem változtatja meg a szerz. ált. jellegét, és az ellenérték növekedésének nettó ért. (az I. számú szerzmóddal egybesz)nem haladja meg az er. szerz.érték 50 %-át.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A műemléknek minősülő Szépművészeti Múzeum (műemléki törzsszám /azonosító/: 15764 /1226/)
Román Csarnokának és további belső tereinek rekonstrukciójára, átalakítására, pincei,
mélyföldszinti, földszinti, I. emeleti, II. emeleti helyiségeinek átszervezésére, átalakítására,
tetőterének, tetőfelületeinek felújítására, elektromos és gépészeti rendszerek energiatakarékos
korszerűsítésére, valamint 6 db új gépészeti felvonó berendezés beépítésére és 3 db meglévő
gépészeti felvonó berendezés elbontására készült kiviteli tervek megvalósítása az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerint.
Alapozás ~1 391 m2
Mélyföldszint ~8 946 m2
Földszint ~3 198 m2
Félemelet ~841 m2
1. emelet ~2 510 m2
1.2 emelet ~519 m2
2. emelet ~1 556 m2
Gépház szint ~224 m2
A teljes kivitelezés véghatárideje (azaz az I. és a II. ütem időtartama együttesen) a Szerződés
részleges hatálybalépésétől számított 20 hónap, azzal, hogy az I. ütemnek be kell fejeződne a
szerződéskötést követő 151. naptári napig, és ezen időpontig Vállalkozó által maximálisan
felhasználható – az I. ütemre vonatkozó – összeg a tartalékkerettel együtt nettó 1 800 000 000,- Ft,
azaz nettó egymilliárd-nyolcszázmillió forint. Ezen határidőn belül Vállalkozónak teljesítenie kell az
ajánlatában az I. ütemre vállalt munkákat, el kell érnie azon műszaki tartalmat – készültségi szintet,
amelynek megvalósítását az I. ütem végére vállalta, azzal, hogy az eddig elkészült tartalom nem
veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot. Az addig elvégzett munkából közvetlen
veszélyhelyzet ne keletkezzen az intézményben tartózkodók számára, és az intézmény használatát
se akadályozza (például a közlekedő utak biztonságosak legyenek).
A kivitelezés teljes körű megvalósításához szükséges II. ütemre vonatkozó ellenszolgáltatást
biztosító támogatás megítélése a szerződés II. ütemre vonatkozó részének hatályba lépését felfüggesztő feltétel.
A II. ütem – amely a teljes kivitelezés befejezéséhez szükséges fennmaradó feladatok elvégzését
foglalja magában – megvalósítására kizárólag akkor kerül sor, ha Megrendelő cégszerű aláírási
joggal rendelkező képviselői a szerződéskötést követő 123. napig jelzik Vállalkozó felé, hogy a
szükséges fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben határidőn belül nem nyilatkozik Megrendelő, a
Szerződés II. ütemre vonatkozó része nem lép hatályba, a II. ütem nem kerül megvalósításra.
A beszerzés tárgya kiterjed a felhívás III.2.3. M1) pontjában szereplő alkalmassági feltételben
előírtakra, azaz komplett építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági, valamint külső
területrendezési munkákat is magába foglal, új akadálymentesítő személyfelvonó és új
teherfelvonó létesítését is tartalmazza, térszín alatti épületbővítési munkákat is magába foglal, a
munkára az épület – részben- üzemszerű működése közben kerül sor.

Hivatkozás
További információk
, „A beszerzés végleges összértéke” részben megadott nettó 6 078 489 194 HUF a szerződés aláírásakor érvényes teljes szerződéses érték, a 20.12.2016-án aláírt I. számú szerződés módosítást követően a szerződéses összeg nettó 8 031 942 157 HUF-ra módosult.
Többet mutasson
<folytatás a „VII.2.2) A módosítás okai” pontból>
A„Román Csarnok és kapcs. tereinek rekonstrukciója”projekt részeként a Román csarnok,Michelangelo terem, Michelangelo terem feletti I. em.-i többcélú terem képzőműv.-i restaurátori feladatainak előzetes tervezésére,előkészítésére 2015 évben ker. sor.A restaurátori dok. készítésének időpontjában a Román cs. múzeumi raktárként működött,egész területén a falak mentén és a terem belső terében is többsoros tároló állványokkal,az állványokon és a padozaton rakt. műtárgyakkal.Ilyen körülmények között az előkészítő,állapotszondázó restaurátori kutatásokat a főhajóban csak két ponton tudták a tervező restaurátorok elvégezni,ahol a vizsgálathoz szükséges állványépítés lehetséges volt.A terem falfelületeinek teljes magasságában, teljes felületen történő állapotvizsgálatára nem v. lehetőség, így csak a részl. feltárási eredmények és levéltári kutatások alapján készülhetett el a rest. munkák el. dokumentációja.Az előzetes dok. állapotrögzítése tart. a hosszú évtizedek óta tört. beázások okozta károsodásokat a cs. főhajójának oldalfalain,azonban azok valós mértéke és a tényl. elvégzendő restaurálási munkák meghat. a telj. felületet érintő feltárások hiányában nem volt lehetőség.
Többet mutasson
A részl. kutatások,feltárások,felület tisztítások elvégzésére csak a Román csarnok telj. kiürítését követően,a szerkezet-megerősítési-,térszint-süllyesztési munkák elkészülte után,a munkavégzéshez szükséges állványozás megépültével kerülhetett sor.Az állványról már lehetővé vált a teljes munkaterület,benne a leginkább károsodott főhajó oldalfalain és mennyezetein a festéket hordozó vakolatréteg,valamint a festékrétegek állapotának részletes vizsgálata és ennek alapján a szükséges konzerválási-,restaurálási-,és rekonstrukciós feladatok meghatározása. Ez azért kiemelten fontos,mert,mint kiderült,a Román cs. vakolatainak állapota jóval rosszabb,mint azt előzetesen prognosztizálni lehetett.A vakolatok egyes helyeken teljesen elváltak a falaktól(ez helyenként több m2-nyi összefüggő felületeket is jelent),valamint a sóterhelés is lény.kedvezőtlenebb, mint az az el. kutatások alk. tapasztalható volt.
Többet mutasson
Hasonlóképpen a Freibergi-kapu elfalazott falfülkéinek kibontását is csak a csarnok teljes kiürítését köv. lehetett elvégezni a cs-ban tárolt műtárgyak véd. érdekében,a bontással járó por és egyéb szennyező anyagok ugyanis azok visszafordíthatatlan károsodását okozhatták volna.
Többet mutasson
Tek. arra, h.a szük.feladatok elvégz.szüks. (ezt a restaurátori munkák zsűrije támogatja), a jelenleg folyó építési-szerelési és restaurátori munkák kiegészítéseként az előre nem látható és szüksége műszaki tartalom elvégzése érdekében a szerződést Ajánlatkérő módosítani kívánja.
Többet mutasson
A szerz.mód. megf. a 2015. évi CXLIII. törv. szer.mód. von.141.§(4)bek.b) előírásainak,mivel
— a Vállalkozó személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel,szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt;
— és a Vállalkozó személyének változása a Megrendelő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna,
— és az ellenérték növekedésének nettó értéke (az I.számú szerződésmódosítással egybeszámítva nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50 %-át.
A szerződésmódosítás továbbá megfelel a 2015.évi CXLIII. törvény szerződésmódosításra von. 141. § (4) bek.c) előírásainak, mivel
— a módosítást olyan körülmények tették szüks., amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láth. előre,
— a mód. nem változtatja meg a szerz. ált. jellegét, és az ellenérték növekedésének nettó ért. (az I. számú szerzmóddal egybesz)nem haladja meg az er. szerz.érték 50 %-át.
Forrás: OJS 2017/S 128-260336 (2017-07-05)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Épületbefejezési munka Egyéb épületbefejezési munka Nagyjavítás és felújítás Felújítás