Megbízási szerződés az Ajánlatkérő által megrendelendő vasút építési beruházási munkák lebonyolítását támogató szakértői feladatok (független mérnöki, lebonyolítói, műszaki ellenőri, ellenőrző mérnöki (FIDIC mérnöki), műszaki szakértői, tervellenőri) ellátására, adott esetben a FIDIC rendszer feltételei szerint

Mennyiség vagy érték

Megbízási szerződés az Ajánlatkérő által megrendelendő vasút építési beruházási munkák lebonyolítását támogató szakértői feladatok (független mérnöki, lebonyolítói, műszaki ellenőri, ellenőrző mérnöki (FIDIC mérnöki), műszaki szakértői, tervellenőri) ellátására, adott esetben a FIDIC rendszer feltételei szerint.Ajánlatkérő, mint a 2005. évi CLXXXIII. tv (a vasúti közlekedésről) 44. § (3) szerinti fejlesztési közreműködő lebonyolításában kerülnek megvalósításra a 2014-2020 EU költségvetési időszak egyes vasútfejlesztési projektjei (a 1199/2015 (III.31.) Korm. határozat mellékleteiben szereplő, az Ajánlatkérő által lebonyolított projektek), melyek főbb várható, összesített mennyiségei:Vasúti pálya (nyílt vonali vágányok): 1120 vkmVasúti pálya középállomáson (8 vágányig): 260 vkmKözépállomás átépítése (8 vágányig): 87 dbVasúti pálya nagyállomáson, pályaudvaron (8 vágánytól): 90 vkmNagyállomás, pályaudvar átépítése: 14 dbFelvételi épület középállomáson, megállóhelyen: 62 dbFelvételi épület nagyállomáson, pályaudvaron: 5 dbBiztosító berendezés telepítése nyílt vonalon: 614 vkmBiztosító berendezés telepítése középállomáson: 174 vkmBiztosító berendezés telepítése nagyállomáson: 52 vkmGSM-R rendszer telepítése: 2554 kmEnergiaellátás átépítése, kiépítése nyílt vonalon: 885 vkmEnergiaellátás átépítése, kiépítése középállomáson: 153 vkmEnergiaellátás átépítése, kiépítése nagyállomáson: 61 vkmVillamos alállomás építése, vagy felújítása: 24 dbEngedélyezési tervek készítéseInfrastruktúra (komplex vasúti pálya): 779 vkmBiztosító berendezés: 774 vkmEnergiaellátás: 612 vkmKiviteli terv készítéseInfrastruktúra (komplex vasúti pálya): 1129 vkmBiztosító berendezés: 1056 vkmEnergiaellátás: 945 vkmAjánlatkérő a keretmegállapodás alapján, annak időtartama alatt köt szerződést a fentiekben meghatározott egyes előirányzott feladatok ellátására.

További információk

1. A részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele, a felhívás dokumentációjának – részvételre jelentkezésenként legalább egy részvételi jelentkező vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozója általi – átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9:00–12:00 óra között, a részvételi határidő lejárata napján 9:00-től a részvételi határidő lejártáig az A mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50. § (3) bekezdés megfelelően irányadó.

2. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

3. Jelen közbeszerzés eredményeként megkötendő keretmegállapodás az utoljára aláíró Szerződő Fél aláírásának napjával lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók.

4. Az ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához fogja kötni, amelynek mértéke 5 millió forint.

Az ajánlati biztosítékot ajánlattevő az eljárás ajánlatételi szakaszában egy összegben köteles rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető – az ajánlattevő választása szerint – átutalással az Ajánlatkérőnek 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

A garanciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia:

— Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye,

— garanciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye,

— garanciát/kötelezvény kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megnevezni,

— közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják,

— kifizetési határidő (garancia esetén nem lehet több mint 15 banki nap, kötelezvény esetén nem lehet több, mint 15 munkanap),

— ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben),

— ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor),

— ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja),

— garancia esetén: a pénzintézet/biztosító azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank/biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt.

— kötelezvény esetén: Kezes azon kijelentése, mely szerint visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra,hogy amennyiben a Kedvezményezettnek – tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg – a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a lehívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplőbankszámla javára.

— garancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet (biztosító) / Kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati garancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 30 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt Ajánlatkérő Megbízót (Ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes Ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőként megnevezte.

A garancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre és a Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt „eredeti”példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.

A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (7) bekezdése alapján felkéri ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell nyújtania.

A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (59. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

5. Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja szerint értékeli az ajánlatokat. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 – 10.

Ajánlatkérő az alábbi módszert (módszereket) alkalmazza a fenti ponthatárok közötti pontszámok megadásához:

Az 1-2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás.

Az 1-2. részszempontként értékelt ellenszolgáltatás összegeként az ajánlatkérő az alábbi módon képzett összeget hasonlítja össze:

Ajánlattevő által az 1. bírálati részszempontra megajánlott % ban kifejezett ajánlati elem a nettó 15 Mrd Ft egyedi becsült értéket elérő, de 25 Mrd Ft egyedi becsült értéket el nem érő építési beruházásokra érvényes. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a fenti sávtól eltérő egyedi becsült értékű beruházások esetén az alábbi ellenértékre jogosult. A több sávot érintő egyedi ellenszolgáltatásokat ajánlatkérő a szerződés teljesítése során az érintett sávokra eső %-os díjak által meghatározott sávonkénti ellenszolgáltatás összegek összeadásával határozza meg.

— 5 Mrd Ft egyedi becsült értéket el nem érő építési beruházás esetén a %-ban kifejezett ajánlati elem 1,25 szerese

— 5 Mrd Ft egyedi becsült értéket elérő, de 15 Mrd HUF egyedi becsült értéket el nem érő építési beruházás esetén a %-ban kifejezett ajánlati elem 1,1 szerese

— 15 Mrd Ft egyedi becsült értéket elérő, de 25 Mrd HUF egyedi becsült értéket el nem érő építési beruházás esetén a %-ban kifejezett ajánlati elem

— 25 Mrd Ft egyedi becsült értéket elérő, de 40 Mrd HUF egyedi becsült értéket el nem érő építési beruházás esetén a %-ban kifejezett ajánlati elem 0,9 szerese

— 40 Mrd Ft egyedi becsült értéket elérő, de 75 Mrd HUF egyedi becsült értéket el nem érő építési beruházás esetén a %-ban kifejezett ajánlati elem 0,85 szerese

— 75 Mrd Ft egyedi becsült értéket elérő, de 125 Mrd HUF egyedi becsült értéket el nem érő építési beruházás esetén a %-ban kifejezett ajánlati elem 0,7 szerese

— 125 Mrd Ft egyedi becsült értéket elérő, építési beruházás esetén a %-ban kifejezett ajánlati elem 0,65 szerese

A 3. részszempont esetében a sorbarendezés és a Közbeszerzési Hatóság útmutatója „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 1.6.2012) III.A.1.ba) pontja szerinti arányosítás együttes alkalmazása az alábbiak figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint.

A 3. számú részszempontnál a szakmai ajánlatban a következőket kell kidolgozni, mint vizsgálati elemeket az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint:

1. Bemutatott munkamódszer minősége;

2. Szakágankénti munkaerő-megosztás minősége (Projekt team felépítése);

3. A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok elkerülésére és megoldására tett javaslatok minősége;

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.

6. Az eljárás 2. szakaszában, azaz az egyedi szerződések megkötése céljából lefolytatandó eljárásban az értékelés az alábbiak valamelyike szerint történik:

— Ajánlatkérő megadja, hogy az adott egyedi szerződésben az ajánlattevő tevékenységével érintett építési beruházás becsült értéke melyik, a keretmegállapodás 8.1. pontja szerinti sáv alá esik, továbbá, hogy a megkötendő egyedi szerződés teljesítése során milyen számú szakértői nap mennyiségben kívánja igénybe venni az egyes, a keretmegállapodás 8.2. pontban megjelölt kategóriák szerint szakembereket. A keretmegállapodásban részes, ajánlattételre felhívott ajánlattevőknek az adott egyedi szerződésben a megbízott tevékenységével érintett építési beruházás nettó becsült értékének százalékában kifejezett értéket (átalány díjrész), valamint a mennyiségekhez kategóriák szerint egységárakat (Átalánydíj felett elszámolandó munkaelemek szerinti díjak) kell megajánlani. A megajánlott százalékos érték, valamint munkaelem egységár nem lehet magasabb, mint a keretmegállapodásban megadott, adott beruházási értékre konkretizált, átalánydíj százalékos érték, valamint az adott kategóriára rögzített egységár, figyelemmel ugyanakkor a keretmegállapodás 9. pontban rögzítettekre. Az ajánlatkérő a százalékos értékben megadott ajánlat alapulvételével a keretmegállapodás 8.1. pontjának szabályai szerint kalkulált átalánydíj összeg, valamint a mennyiségek és az egységárak szorzata és összegezése révén kiszámított összesített ellenszolgáltatás alapján, továbbá a szakmai ajánlat minősége alapján bírálja el az ajánlatokat.

— A keretmegállapodásos eljárás második részében, a verseny újranyitása során az ajánlatkérő az első résztől eltérő értékelési szempontot alkalmazhat, mely a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a konkrét egyedi szerződés szerinti feladatok elvégzésére. Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont esetén ajánlatkérő megadja, hogy az adott egyedi szerződésben az ajánlattevő tevékenységével érintett építési beruházás becsült értéke melyik, a keretmegállapodás 8.1. pontja szerinti sáv alá esik. A keretmegállapodásban részes, ajánlattételre felhívott ajánlattevőknek az adott egyedi szerződésben a megbízott tevékenységével érintett építési beruházás nettó becsült értékének százalékában kifejezett értéket (átalánydíj) kell megajánlani. A megajánlott százalékos érték nem lehet magasabb, mint a keretmegállapodásban megadott, adott beruházási értékre konkretizált átalánydíj százalékos érték. Az ajánlatkérő a százalékos értékben megadott ajánlat alapulvételével a keretmegállapodás 8.1. pontjának szabályai szerint kalkulált átalánydíj összeg alapján bírálja el az ajánlatokat.

7. A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (5) bekezdése szerinti összes adatot.

8. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.

9. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy a részvételre jelentkező tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.

10. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a képviselő közös részvételre jelentkezőt meg kell jelölni, és a közös részvételre jelentkezőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges kötelezettséget kell vállalniuk.

11. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiak szerint:

részvételi felhívás III.2.2. G1)-G3) pontok, III.2.3. M1)-M2) pontok.

12. A részvételi jelentkezés részeként csatolni kell a részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, illetve a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a cégbírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében a részvételre jelentkezéshez csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. Cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k), aláíró(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a részvételi jelentkezés, illetőleg az abban csatol nyilatkozat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. Részvételre jelentkezőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is.

13. Amennyiben a részvételre jelentkező, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a részvételi jelentkezésben – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

14. A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. A Dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és a részvételre jelentkezők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.

Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti részvételre jelentkezői felelős fordítást is. Amennyiben részvételre jelentkező által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, részvételre jelentkezőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak.

Amennyiben részvételre jelentkező az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv., valamint a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendelet az irányadó.

Ajánlatkérő – az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumok hiteles magyar nyelvű fordításának benyújtása esetén – minden esetben csak a fordítást vizsgálja az értékelés során és e vizsgálat alapján hozza meg a közbeszerzési eljárást érintő döntéseit. Részvételre jelentkező köteles e feltételre tekintettel lenni részvétel jelentkezésének elkészítése és benyújtása során.

15. A részvételi jelentkezést 1 db papír alapú példányban, írásban és zártan, a részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani a részvételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő előírja, hogy a részvételre jelentkezők kötelesek részvételre jelentkezésüket a papír alapú példánnyal mindenben megegyező három db elektronikus példányban, három db elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes részvételi jelentkezést elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .JPEG, vagy .PDF) kell tartalmaznia egy vagy több fájl-ban. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések papír alapú példányát ellenőrzi, amennyiben a papír alapon benyújtott és az elektronikus adathordozón beadott részvételi jelentkezés között eltérés van, úgy a részvételi jelentkezés a papír alapú példány szerint kerül értékelésre, Ajánlatkérő azt tekinti irányadónak.

16. A részvételre jelentkezések felbontásának feltételei: Dátum: 30.11.2015.; Időpont: 10:00 óra; Helyszín: 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” III. emeleti tárgyaló.

17. Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni, azzal, hogy az árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamot, míg a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni.

18. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Amennyiben részvételre jelentkező a hiánypótlás keretében – akár önkéntes hiánypótlás teljesítésével, akár ajánlatkérői hiánypótlási felhívásnak eleget téve – új gazdasági szereplőt von be a közbeszerzési eljárásba, úgy köteles az új gazdasági szereplő vonatkozásában a gazdasági szereplővel igazolni kívánt alkalmassági követelmény igazolására jelen felhívásban előírt valamennyi dokumentumot a felhívásban előírt tartalommal csatolni.

Ajánlatkérő nem biztosít újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

A részvételi jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a részvételre jelentkezőt terheli.

19. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

20. Nyertes Ajánlattevő a 2. szakaszban elnyert egyedi szerződések teljesítéséhez az 1. (részvételi) szakaszban bemutatott szakembereinek számát bővítheti.

21. Tekintve a keretszerződés sajátosságait, mely szerint több ajánlattevő lehet nyertes, egy természetes személy kizárólag egy pályázatban lehet megnevezve, nem lehet több helyen alkalmasságot igazolóként megnevezni, nem állhat rendelkezésre több ajánlatban azonos természetes személy. A rendelkezésre állási nyilatkozat kizárólag egy ajánlattevőhöz kötődhet.

22. Ajánlatkérő a Kbt. 109.§ (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve megjelöli, hogy a Kbt. 109.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást folytat le a Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzés megvalósításával. Ajánlatkérő az eljárás eredményeként összesen legfeljebb 3 ajánlattevővel kíván keretmegállapodást kötni.

23. Az eljárás során a magyar jog rendelkezései az irányadóak.

24. Nyertes ajánlattevő a szolgáltatási feladatokat az ajánlatkérő által biztosított keretösszeg erejéig és terhére köteles elvégezni, az egyedi szerződésekben meghatározottak szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 109. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján az előirányzott feladatok tekintetében meghatározott 15 000 000 000 HUF keretösszeg 50 %-áig vállal kötelezettséget közbeszerzés megvalósítására.

Rövid leírás

Megbízási szerződés az Ajánlatkérő által megrendelendő vasút építési beruházási munkák lebonyolítását támogató szakértői feladatok (független mérnöki, lebonyolítói, műszaki ellenőri, ellenőrző mérnöki (FIDIC mérnöki), műszaki szakértői, tervellenőri) ellátására, adott esetben a FIDIC rendszer feltételei szerint.

A négy évnél hosszabb keretmegállapodás indoklása

A beszerzés a NIF Zrt, mint ajánlatkérő által a 2014-2020 Integrált Közlekedési Operatív Program keretében lebonyolított vasútfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódik. A tervezett beruházások átfutási ideje, a garanciális időszakkal együtt – mely alatt a beszerezni kívánt lebonyolító mérnök, műszaki ellenőr feladatokat lát el – meghaladja a 4 évet.

Objektív kiválasztási kritériumok

A) A részvételi jelentkező által bemutatott – a felhívás III.2.3. M1) pontjában szereplő alkalmassági feltételt teljesítő – referenciák szerinti ellenszolgáltatások összege, amelyek országos közforgalmi vasút üzem alatti átépítési és/vagy átalakítási és/vagy felújítási munkákra vonatkozó, legalább 50 000,- vm vágány és 50 000,- m villamos felsővezeték átépítési és/vagy átalakítási és/vagy felújítási munkákat és legalább 1 db közút vasút alatti külön szintű átvezetést és gyalogos vasút alatti aluljárót tartalmazó beruházásban független mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátásra vonatkoztak / Súlyszám: 30; B) A felhívás III.2.3. M2.1) – M2.6) pontjában meghatározott alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolására bemutatott azon szakemberek száma, akik a felhívás III.2.3. M1) pontjában szereplő alkalmassági feltételt igazoló referencia teljesítésében részt vettek. / Súlyszám: 40; C) A részvételre jelentkező(k) által a teljesítésbe bevonni kívánt a felhívás III.2.3. M2.1) – M2.6) pontjaiban definiált elvárásoknak megfelelő szakembereknek az adott pontban [M2.1)-M2.6)] előírt (vagy a hatályos átsorolás előtti egyenértékű) és alkalmasnak ítélt, azok jogosultságuk megszerzését követően megszerzett, az adott pontban [M2.1) – M2.6)] előírt tapasztalat összesített mértéke hónapok számában / Súlyszám: 30; Az egyes szempontok szerint a legmagasabb értéket elérő jelentkező az adott szempontra 10 pontot kap, a többi részvételre jelentkező az alábbi képlet alkalmazásával arányosan kevesebbet. [Rangsorolandó részvételre jelentkezés adott szempontjára számított pontszám = (Rangsorolandó részvételre jelentkezés adott szempontjára számított érték osztva az adott szempont szerinti legmagasabb érték) szorozva 10]. Ajánlatkérő 2 tizedesjegyig számol a matematikai kerekítés szabályai szerint. A rangsorolás alapját az így kialakult pontszámok súlyozott összege jelenti. Ajánlattételre maximálisan az első öt legnagyobb pontszámmal rendelkező részvételre jelentkező kerül felkérésre. Ha az ötödik és a hatodik helyezett jelentkező azonos pontszámot ér el, akkor a B) szempontban elért pontszám a döntő.

További információk

Ajánlattevők:

1. ajánlattevő: Főber Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., adószám: 12037984-2-41);

2. közös ajánlattevők:

— Transinvest-Budapest Kft. (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b., adószám: 10322837-2-42),

— Utiber Kft. (székhely: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13., adószám: 10554885-2-43),

— Oviber Kft. (székhely: 1054 Budapest, Nagysándor József u. 6., adószám: 10832972-2-41),

— Magyar Mérnök Céh Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 35., adószám: 24702971-2-18);

3. közös ajánlattevők:

— ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1126 Budapest, Királyhágó tér 8–9., adószám: 13878959-2-43),

— Vasút-Híd-Út Kft. (székhely: 1115 Budapest, Tóberek u. 3. B105, adószám: 14580574-2-43).

További információk

A 4500011685 számú szerződés 1. számú módosítása aláírásának dátuma 2020. augusztus 24.

A közbeszerzési eljárás tárgya: Megbízási szerződés az „Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) vonalszakasz pályaépítés, biztosító berendezés, Ebes vontatási alállomás tervezési és kivitelezési munkái, Debrecen állomás korszerűsítése" vasút építési beruházási munkák lebonyolítását támogató szakértői feladatok (független mérnöki, lebonyolítói, műszaki ellenőri, ellenőrző mérnöki (FIDIC mérnöki), műszaki szakértői, tervellenőri) ellátására a „Megbízási szerződés az Ajánlatkérő által megrendelendő vasút építési beruházási munkák lebonyolítását támogató szakértői feladatok (független mérnöki, lebonyolítói, műszaki ellenőri, ellenőrző mérnöki (FIDIC mérnöki), műszaki szakértői, tervellenőri) ellátására, adott esetben a FIDIC rendszer feltételei szerint” tárgyú keretmegállapodás keretében

Rövid leírás

Megbízási szerződés az Ajánlatkérő által megrendelendő vasút építési beruházási munkák lebonyolítását támogató szakértői feladatok (független mérnöki, lebonyolítói, műszaki ellenőri, ellenőrző mérnöki (FIDICmérnöki), műszaki szakértői, tervellenőri) ellátására, adott esetben a FIDIC rendszer feltételei szerint.