Megbízási szerződés mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására a „Szombathely – Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése” című projekthez kapcsolódóan

Mennyiség vagy érték

Kiviteli tervezéshez és kivitelezéshez kapcsolódó teljes körű független mérnöki, illetve az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt műszaki ellenőrzési, és a kivitelezéshez szükséges tervekre vonatkozó ellenőrzési feladatok a következő főbb munkák esetében:„Alapcsomag” műszaki tartalom:1. Új villamos felsővezetéki (25 kV 50Hz) rendszer építése Országos Közforgalmú fővonali egyvágányú vasútvonalon 48 km vonalhosszon (oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték, szigetelők cseréje illetve kiépítése).2. Betápláló vonalbontó állomások létesítése 2 helyszínen, Szombathelyen és Zalaszentivánon3. Felsővezetéki energia távvezérlés létesítése 48 km vonalhosszon, üzem alatti bővítése és azt követő üzembe helyezése a soproni központba történő integrálással4. Új optikai kábel kihúzása a felsővezetéki oszlopsorra 52 km hosszon valamint optikai kábelkapcsolat létesítése Vép alállomás és a Porpác – Szombathely vasútvonal között 1,6 km hosszon5. Térvilágítás korszerűsítése 5 db állomáson és 1 db megállóhelyen6. Új számítógép vezérelt villamos váltófűtés kiépítése távvezérelten 5 db állomáson összesen 19 kitérőben7. Normál nyomtávolságú vasúti pálya korszerűsítési munkák elvégzése Országos Közforgalmú fővonali egyvágányú vasútvonalon: teljes vágányátépítés (alépítmény átépítéssel) 1700 vfm; 6 csoport egyszerű kitérő cseréje, (alépítmény átépítéssel).; aljjavítás 19000 furat;8. 7 db útátjáró korszerűsítése9. Sk+ 55cm magas peronok létesítése 1 db állomáson (210m hosszú) 2 db állomáson (160 méter hosszú), 1 db állomáson (150 méter hosszú), valamint hozzá vezető járdák létesítése10. Új kerékpártárolók építése, meglévők lefedése összesen 6 helyszínen11. Vasúti távközlő és biztosítóberendezések villamosítás és állomási vágánykép változások miatt szükséges átalakításainak elvégzése 48 vonalkm-en.12. Nem vasúti hírközlés zavartatásvédelmi munkáinak elvégzése13. Villamos távvezeték-keresztezések szabványosítása, 20kV-os 9 helyszínen, 120 kV-os 2 helyszínenOpcionális műszaki tartalom:A vállalkozói feltételes csomag megrendelése esetén a Mérnök esetében is megrendelésre kerülnek az alábbi munkákra vonatkozó mérnöki és műszaki ellenőrzési szolgáltatások:1. Normál nyomtávolságú vasúti pálya korszerűsítési munkák elvégzése Országos Közforgalmú fővonali egyvágányú vasútvonalon: teljes vágányátépítés (alépítmény átépítéssel) 2100 vfm; 9 csoport egyszerű kitérő cseréje (alépítmény átépítéssel); ágyazatcsere géppel 130 m; ágyazatrostáló géppel végzett rostálás 5700 m;2. 4 db áteresz teljes átépítése, 1 db csőáteresz hosszabbítása3. Sk+ 55cm magas 90m hosszú peronok, valamint hozzá vezető járdák létesítése 5 db megállóhelyen4. Térvilágítás építése, korszerűsítése 4 megállóhelyen5. Új kerékpártárolók építése, meglévők lefedése összesen 2 helyszínen6. Vép vontatási villamos alállomás 2 db vontatási transzformátor csapadékvíz elvezetésének szabványosításatárgyú kivitelezésekhez kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátásaAz előbbiekben leírt kivitelezések során kell a létesítmények megvalósulásához szükséges engedélyezési és kiviteli tervi szintű tervezési tevékenységeket, valamint a kivitelezési munkálatok ellenőrzését, felügyeletét,vasútüzemmel történő összehangolását, ütemezés szerinti előrehaladás nyomon követését elvégezni.A munkák főbb tartalmi követelményei:1. Független mérnöki feladatok ellátása.2. Az építőipari kivitelezői tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentációs tartalmáról szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendeletben az építési műszaki ellenőr számára előírt tevékenység elvégzése.3. Szerződéskötést követően 15 napon belül részletes, a Mérnök tevékenységét részletesen szabályozó ún. Lebonyolítási Kézikönyv benyújtása a Megbízó részére, amely részletesen megadja a mérnökszervezet szervezetét, működési rendjét, kommunikációs és levelezési rendet, dokumentum sablonokat, stb.4. Tervezéssel kapcsolatos mérnöki közreműködés, tervek átfogó, részletes véleményezése, tervdokumentációk felülvizsgálata (pl. forgalomkorlátozási, ideiglenes létesítmények, kiviteli, megvalósulási, stb. tervek).5. Engedélyköteles és kiviteli tervekkel nem rendelkező szakágak esetében a vállalkozói kiviteli tervek ellenőrzése során a kiviteli tervek és az azok alapját képező engedélyezési tervek és hatósági határozatok közötti összhang meglétének tételes és részletes ellenőrzése, dokumentálása, számonkérése.6. Az egyes szakági tervek közötti összehangoltság, teljes körűség részletes vizsgálata, tételes számonkérése.7. A részletesen felülvizsgált tervekre, dokumentumokra vonatkozó mérnöki szakági vélemények kialakítása, azok tételes összefoglalása, Megbízó és Üzemeltető részére történő megküldése. Megbízó, Üzemeltető megjegyzéseivel ezek kiegészítése és Vállalkozó részére történő átadása.8. Az átdolgozott dokumentumokban a megjegyzések bedolgozásának tételes, részletes, dokumentált visszaellenőrzése.9. Vállalkozó által jóváhagyásra benyújtott anyagok, gyártmányok ellenőrzése, véleményezése, jogszabályi, szabványossági, szerződéses megfelelőségének vizsgálata, nyilvántartása az Üzemeltető, Megbízó véleményének messzemenő figyelembe vételével.10. A munkaterület-átadási eljárás megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása.11. A tervezési és megvalósítás ütemtervek jóváhagyása és teljesítésének naprakész állapotban történő figyelemmel kísérése.12. Vállalkozó által készített technológiai utasítások (TU), Minőségbiztosítási, Mintavételi Tervek (MMT), Szabványok listájának véleményezése, jóváhagyása.13. Kivitelezési munkák helyszíni irányítása, ellenőrzése, felügyelete (koordináció, kapcsolattartás).14. A projekt megvalósítása során felmerülő problémák a Megbízó felé történő azonnali jelzése, proaktív kezelése, megoldási javaslatok kidolgozása.15. A Projekt során folytatott mindennemű elektronikus, papír alapú levelezés, dokumentum benyújtások, véleményezések naprakész és áttekinthető nyomon követése, elektromos (xls.) formátumú dokumentumregiszterben, melyet heti rendszerességgel megküld a Megbízónak.16. A létesítmények megvalósításában résztvevő Kivitelezők, Üzemeltetők, Szakfelügyeletet ellátó hatóságok, valamint szükség esetén szakértők és a Megbízó részvételével rendszeres Kooperációs megbeszélés szervezése (előzetesen kiküldött meghívóval, napirendi pontokkal) és vezetése. A kooperációs megbeszélésen tárgyalt kérdésekről és intézkedésekről a helyszínen emlékeztetőt és annak mellékleteként felelősökkel, határidőkkel ellátott teendők listáját kell készíteni és azt a Megbízó részére is meg kell küldeni.17. Minden, a projekttel kapcsolatos egyéb megbeszélésről, koordinációról, helyszíni, hatósági egyeztetésről, stb., a emlékeztetők készítése.18. Minden elkészített jegyzőkönyv, emlékeztető megbízói, vállalkozói véleményeztetése a projektindító megbeszélésen meghatározott sorrendben és struktúrában, a végleges jegyzőkönyvek, emlékeztetők aláíratása, terjesztése.19. Általános műszaki ellenőrzési és műszaki szakértői feladatok ellátása.20. A műszaki előrehaladás, kivitelezés részletes, rendszerezett, áttekinthető fotódokumentációja és annak legalább havonta történő átadása a Megbízó felé.21. Minőségi, műszaki, és környezeti felügyelet.22. A Megbízó által meghatározott munkarészek, beépítésre kerülő anyagok és eszközök minőségének ellenőrzése, dokumentált jóváhagyása.23. Szerelési és üzembe helyezési munkák összehangolása, ütemezése, szervezése.24. A létesítmény megvalósítása során folyamatos együttműködés a leendő üzemeltetővel, a szakfelügyeletet biztosító hatóságokkal, a megvalósítással érintett üzemeltetőkkel, kezelőkkel közreműködés a lebonyolításban.25. A Vállalkozó által kezdeményezett tervmódosítások, ésszerűsítési javaslatok véleményezése.26. A kivitelezés során esetlegesen felmerülő vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és véleményezése.27. A vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése, igazolása, nyilvántartása.28. A Vállalkozó részére előírt jelentések véleményezése.29. Havonként előrehaladási jelentés, a kivitelezési munkák lezárása után zárójelentés készítése.30. A vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése, igazolása, nyilvántartása, vállalkozói előrehaladások indikátor szintű nyomonkövetése.31. Közreműködés a próbaüzem lebonyolításának előkészítésében és lebonyolításában, nyilatkozat tétel az eredményességről.32. Projektzárással kapcsolatos feladatok, átadás-átvételi eljárások lebonyolítás, zárójelentés készítés a Mérnök feladatinak teljesítéséről és Közreműködés a pénzügyi lezárás munkáiban.33. Hatósági használatbavételi eljárások kezdeményezése, az ahhoz szükséges dokumentáció összeállítása, az engedélyezési határozatokban előírtak tételes betartatása, az eljárás sikeressége érdekében valamennyi szükséges intézkedés megtétele.34. Utómunkálatok műszaki felügyelete.35. A műszaki átadástól számított 1. év végén utólagos, garanciális műszaki felülvizsgálatok megszervezése, lebonyolítása, dokumentálása. A jótállási időszak 1. évében felmerülő garanciális javítási munkák elrendelése, műszaki ellenőrzése, dokumentálása.36. Közreműködés, a Vállalkozó és Megbízó segítése a 30/2010 (XII. 23.) NFM rendelet szerinti átjárhatósági tanúsítási eljárás során.37. Közreműködés adatszolgáltatással a Projekt megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, lebonyolításában. A Megbízott köteles a Projekt ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyarország Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre a Projekt adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Megbízót az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles.38. A Mérnök által rendszerezett, készített teljes projektdokumentáció 2 elektronikus és 2 db nyomtatott másolatának leszállítása Megbízó részére.

További információk

VI.3.1) Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártáig tájékoztatja ajánlattevőket az eljárás eredményéről írásbeli összegezés megküldésével.

VI.3.3) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A dokumentáció, a felhívás megjelenésétől kezdődően beszerezhető.

A dokumentáció átvételének feltétele az írásos igénylés személyes leadása, vagy telefaxon vagy e-mailen megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megkérni a dokumentációt, úgy az eredeti okmányt az ajánlatkérő nevében eljáró postacímére is meg kell küldeni.

Az igénylés tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét a kapcsolattartó nevét, telefonszámát,faxszámát, email címét és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként a dokumentációt megküldheti. A dokumentáció átvehető az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon 09:00-14:00, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09:00-10:00 óráig az I.1. pontban meghatározott címen (1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B.).

VI.3.4) Egyéb információk:

1) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek összegszerűen meghatározott mértéke 500 000 HUF, azaz ötszázezer forint. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei: az ajánlati biztosíték teljesíthető az MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20102362-00003285 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz-átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „Szombathely- Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése – Mérnök ajánlati biztosíték”. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlatevő figyelmét, hogy az ajánlati biztosíték átutalással történő teljesítése esetén a biztosíték összegének az ajánlattételi határidő lejártakor az Ajánlatkérő bankszámláján rendelkezésre kell állnia. Az ajánlati biztosítékbank vagy biztosító által vállalt garanciával is teljesíthető. A garancia kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megjelölni, továbbá fel kell tüntetni jelen közbeszerzési eljárás tárgyát. A garanciának az ajánlati kötöttség időtartamáig érvényben kell lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosíték teljesíthető továbbá biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);

— bankgarancia vagy biztosító által vállalt garancia szerződéssel való teljesítés esetén a garanciaszerződéssel;

— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénnyel.

A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancia levelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni.

Bankgarancia nyújtás esetén a bankgarancia szövegezésének a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerinti mindkét fordulatát tartalmaznia kell.

Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 59.§ (4) bek.) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

Ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja értelmében érvénytelenné nyilvánítja.

Az ajánlati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé nem válhat.

2) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött megállapodást,amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről, továbbá nyilatkozniuk kell arról, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

3) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. (III.2.2 P/1, P/2;;III.2.3 M/1, M2)

4) Ajánlattevő csatolja be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját. Amennyiben az ajánlatban megjelölt, Ajánlattevő nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá, elegendő, ha ajánlattevő az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Ajánlattevő, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni köteles a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárás tekintetében a nemleges nyilatkozat is csatolandó!

5) A közbeszerzési eljárás során előírt és benyújtandó dokumentum, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében előírja az ajánlattevő általi felelős fordítás csatolását is. Kivételt képez az eredendően kétnyelvűen készült igazolás, nyilatkozat, melynek kizárólag magyar nyelvű tartalmát vizsgálja az ajánlatkérő.

6) Az ajánlatkérő konzultációt nem kíván tartani, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően, figyelemmel a Kbt. 45. § (3) bekezdésére az ajánlatkérő nevében eljárón keresztülkérhet.

7) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 55. § (5) bekezdésére (nemleges nyilatkozat esetén is).

8) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Átszámítás esetén az ajánlattevőknek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.

9) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével kapcsolatban, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén – amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöl az összegezésben az ajánlatkérő -, úgy a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő minősített szervezettel köti meg a szerződést.

10) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja

11) Ajánlattevők a felhívás III.2.2) és III.2.3) pont alkalmassági előírás kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlatkészítés során: Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik csatolandó a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti igazolás(ok) és nyilatkozat is.

12) Ajánlatok benyújtása a Kbt. 60. § (1) bekezdésének megfelelően: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívásA III. mellékletben megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 2 példányban, melyből 1 példány papíralapú és 1 példány elektronikus másolat. A papíralapon benyújtott és az elektronikus példány közötti esetleges ellentmondás esetén a papír alapú példány tartalma irányadó az értékelés folyamán. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát egy példányban szkennelve, elektronikus formában CD vagy DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni. A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „AJÁNLAT – Mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátása a »Szombathely – Zalaszentiván vasútvonal korszerűsítése« című projekthez – Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!”

13) A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megbízó területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására.

14) Az ajánlatnak tartalmazni kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan becsatolta a felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy Ajánlattevői nyilatkozat. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, Ajánlattevő külön nyilatkozatban sorolja fel, ezen bankszámláit. Amennyiben Ajánlattevő nem tud a felhívásnak megfelelő nyilatkozatot csatolni a letéti, technikai-átvezetési, deviza, lakástakarék-pénztári (takarékossági) és egyéb speciális számlák tekintetében, úgy külön nyilatkozni kell a számlaszámok megjelölésével, hogy az adott számlaszámok ebbe a körbe tartoznak, vagy e számlák tekintetében csatolja a bank nyilatkozatát (a számlaszám és a típus megadásával), miszerint e számlák specifikuma miatt nem lehet az adott bankinformációt kiadni.

15) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket az ajánlatkérési dokumentáció előír. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A megbízási díjnak tartalmaznia kell minden költséget, mely a felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges.

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlatkérési dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.

16) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát, a nyilatkozatnak az eredeti papír alapú ajánlati példányban eredeti aláírt nyilatkozatnak kell lennie (Kbt. 36.§ (3) bekezdés) Az ajánlatban Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy hogy nem tartozik a törvény hatálya alá.

17) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján, hogy a teljesítési, jóteljesítési és az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőre az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.

18) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat esetén is).

19) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a jelen felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1) pontjában megjelölt szakemberek rendelkezzenek a következő jogosultságokkal:

— vasútvillamossági műszaki ellenőr pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ-VV kategóriás építési műszaki ellenőri jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, mint építési műszaki ellenőr szerepeljen.

— vasútépítési műszaki ellenőr pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletszerinti ME-KÉ kategóriás építési műszaki ellenőri jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamaranévjegyzékében, mint építési műszaki ellenőr szerepeljen.

— vasúti biztosító berendezési műszaki ellenőr pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-KÉ vagy ME-KÉ-VV kategóriás építési műszaki ellenőri jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, mint építési műszaki ellenőr szerepeljen.

1. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelessége.

2. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani (A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása összefoglaló táblázata).

3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a szerződés megkötéséig a megajánlott szakemberek (kivéve III.2.3. 2. a) és f) pontja szerinti szakemberek) érvényes építési műszaki ellenőri jogosultsággal fognak rendelkezni és szerepelni fognak a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében. A felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek megfelelt és a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megküldött Összegezés 11.a) pontjában – Ajánlatkérő által – megjelölt szakemberek vonatkozásában a felelős műszaki ellenőri jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a szakember a Szerződés megkötéséig a megfelelő jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.

4. Amennyiben megállapítható, hogy felhívásban előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek az előírt jogosultsággal nem rendelkeznek, és nem szerepelnek a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, úgy Ajánlatkérő azt a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti és jogosulttá válik arra,hogy a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevővel szerződést kössön, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte. A jogosultság megszerzésére az építési műszaki ellenőri szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII.1.) Korm. rendelet és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

20.) Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib)., valamint 4. § fc) pontjára tekintettel nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében, arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szólótörvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani

A pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja:

r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendőkedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

21.) Ajánlattevő a Kbt. 54. § (1) bekezdésével összhangban tájékozódni köteles a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződésteljesítése során meg kell felelni.

22.) Nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amennyiben nem rendelkezik egy, a megkötésre kerülő szerződés tárgya szerinti tevékenységre vonatkozó, minimum 20 000 000 HUF/kár, valamint 50 000 000 HUF/év összegű felelősségbiztosítási szerződéssel.

23.) Az opcionális munkák lehívásának időpontja: a szerződéskötést követő 90 napon belül. Az opcionális munkák megrendelésének feltétele a kapcsolódó kivitelezés Feltételes részben foglalt feladatainak lehívása, és a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása. Kérjük e tekintetben figyelembe venni a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdéseit.

24.) A szerződés befejezésének időpontja – amennyiben az a jelen felhívás II.3. pontjában rögzítetten túlnyúlik- a kapcsolódó tervezés-kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételének lezárása + 1 év rendelkezésre állás.

25.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés hatályba lépésének feltétele a kapcsolódó kivitelezés vállalkozási szerződésének felek általi aláírása.