Vállalkozási szerződés a Bajcsy Zsilinszky út 78., (Eiffel Palace) 7. emeletén kialakítandó exkluzív tér megvalósítására

Magyar Nemzeti Bank

Bajcsy Zsilinszky út 78., (Eiffel Palace) 7. emeletén kialakítandó exkluzív tér megvalósítása.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2015-12-10. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2015-10-29.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2015-10-29 Ajánlati felhívás
2015-11-12 További információk
2016-03-07 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Ajánlati felhívás (2015-10-29)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Többfunkciós épületek kivitelezése
Mennyiség vagy érték:
A Bajcsy Zsilinszky út 78., (Eiffel Palace) 7. emeletén kialakítandó 484 m2 nagyságú exkluzív tér megvalósítása az ajánlatkérő által készített kiviteli tervek alapján, a kivitelezési tervdokumentációban és/vagy a költségvetés kiírásban szereplő kivitelezési, építészeti, belsőépítészeti, gépészeti, épületvillamossági, épület automatikai, tűzjelző, audiovizuális technológiai, tűzvédelmi szerelési, és az ezekhez kapcsolódó valamennyi járulékos munka elvégzése, a terület komplett használatbavételre alkalmas kialakítása. A kivitelezés megkezdéséhez és a munkák műszaki átadásához szükséges engedélyek beszerzése.Kialakítandó területek funkció szerint:Multifunkciós konferenciatér: mobilfalakkal lehatárolható flexibilis terek.A teraszra tájolva kisebb elnöki tárgyaló kerül kialakításra, mely 24 fő befogadására alkalmas.08. multifunkciós tér: A nagy konferenciatérben emelt magasságú pódiumon készül, valamint mobil előadói pulpitus és elnöki asztal 2+2 fő részére.09. multifunkciós tér: A kisebb konferencia tér nagyobb létszámú rendezvények esetén egybenyitható a nagyobb 08. multifunkciós térrel. A terem leválasztott állapotban helyi tárgyalóként használható.Klubkönyvtár: open-space jellegű kisebb közösségi tér az exkluzív kilátást biztosító épületsarok felé pozícionálva.Szuperkönyvtár: részben a klubkönyvtár open-sapce teréhez kapcsolt tér digitális dokumentumok elérésére.Szerverhelyiség.Technikai helyiség.Catering helyiség.Személyzeti vizesblokk.Raktár.A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Többfunkciós épületek kivitelezése 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Magyar Nemzeti Bank
Postacím: Szabadság tér 8–9.
Postai irányítószám: 1054
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://kozbeszerzes.mnb.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu 📧
Telefon: +36 14282600-2073 📞
Fax: +36 14298000 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2015-10-29 📅
Benyújtási határidő: 2015-12-10 📅
Közzététel dátuma: 2015-10-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2015/S 212-384130
HL-S szám: 212
További információk
1. Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától. A dokumentáció – előzetes regisztrációt követően – letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról. A közbeszerzési műszaki leírás mellékletét képező kiviteli terveket személyesen lehet átvenni ajánlatkérő székhelyén a központi expedíción: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat, hétfőtől csütörtökig 8:00–15:00, pénteken 8:00–14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján: a felhívás IV.3.4. pontja szerinti ajánlattételi határidőig. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie/át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. 2. A III.2.2. és a III.2.3. szerinti valamennyi feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb. 3. Ajánlattevő ajánlatába csatolja a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapot, amelyen a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti információk szerepelnek. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza. 4 Ajánlattevő ajánlatához csatolja a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza. 5. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkozzon arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza. 6. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően jelölje meg a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza. 7. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel más szervezet (vagy személy) kapacitására (is) támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza. 8. Ajánlattevő, az ajánlatban megjelölt (nevesített) alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő más szervezet(ek) csatolják a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának, vagy adott esetben (amennyiben cégeljárás során az került benyújtásra) ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolati példányát. 9. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő és/vagy az ajánlatban megjelölt (nevesített) alvállalkozó(k) és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő más szervezet(ek) nevében a közbeszerzési eljárásban kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, akkor csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult személy nevére szóló, a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást. 10. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor az ajánlathoz csatolni kell a vonatkozó (a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott vagy az elektronikus igazolás másolatának csatolásával igazoltan) érkeztetett változásbejegyzési kérelem másolati példányát. 11. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjában, illetve az azt megelőző 12 hónapos időszakban mely számlavezető pénzügyi intézmény(ek)nél vezetett számlát, a számlaszámok megjelölésével. A jelzett időszakban esetleg megszűnt számlákról és számlavezető pénzügyi intézmény(ek)ről is nyilatkozni kell. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza. 12. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell az Ajánlattevők együttműködéséről szóló nyilatkozatot, melyben részletesen rendelkezni kell a képviselet és a feladatok megosztásának kérdéseiről, valamint arról, hogy nyertességük esetén a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni. 13. Közös Ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak és nyertességük esetén a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodásuk tartalmai elemein és a tagok személyén nem változtatnak, kivéve, ha ehhez az Ajánlatkérő (szerződés szerinti megrendelő) előzetesen írásban hozzájárult. 14. Ajánlatkérő – összhangban a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltakkal – előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 15. A szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő (szerződés szerinti Vállalkozó) rendelkezzen a szerződés teljes időtartama alatt érvényes és hatályos, tevékenységi körében általa, munkavállalója, képviselője vagy alvállalkozója által megrendelőnek, illetve harmadik személynek szándékosan vagy gondatlanul okozott, valamint mulasztásából származó káreseményekre kiterjedő, éves szinten legalább 100 000 000 HUF kártérítési összegre vonatkozó felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítást a szerződés időbeli hatálya lejártát követő 30 nap időtartamig folyamatosan fenn kell tartani. Az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó igazolást (biztosítási kötvény másolata), melyből megállapítható a tevékenység, melyre a biztosítás vonatkozik, a káreseményenkénti és az éves maximális kifizetés mértéke, valamint az, hogy a biztosítás milyen káreseményekre terjed ki, vagy a biztosítás megkötésére, vagy adott esetben módosítására vonatkozó szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. 16. Ajánlatkérő – összhangban a Kbt. 67. §-ában foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. 17. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldésének napját követő 11. nap. Amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő második munkanap.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Bajcsy Zsilinszky út 78., (Eiffel Palace) 7. emeletén kialakítandó exkluzív tér megvalósítása.
Mennyiség vagy érték:
A Bajcsy Zsilinszky út 78., (Eiffel Palace) 7. emeletén kialakítandó 484 m2 nagyságú exkluzív tér megvalósítása az ajánlatkérő által készített kiviteli tervek alapján, a kivitelezési tervdokumentációban és/vagy a költségvetés kiírásban szereplő kivitelezési, építészeti, belsőépítészeti, gépészeti, épületvillamossági, épület automatikai, tűzjelző, audiovizuális technológiai, tűzvédelmi szerelési, és az ezekhez kapcsolódó valamennyi járulékos munka elvégzése, a terület komplett használatbavételre alkalmas kialakítása. A kivitelezés megkezdéséhez és a munkák műszaki átadásához szükséges engedélyek beszerzése.
Többet mutasson
Kialakítandó területek funkció szerint:
Multifunkciós konferenciatér: mobilfalakkal lehatárolható flexibilis terek.
A teraszra tájolva kisebb elnöki tárgyaló kerül kialakításra, mely 24 fő befogadására alkalmas.
08. multifunkciós tér: A nagy konferenciatérben emelt magasságú pódiumon készül, valamint mobil előadói pulpitus és elnöki asztal 2+2 fő részére.
09. multifunkciós tér: A kisebb konferencia tér nagyobb létszámú rendezvények esetén egybenyitható a nagyobb 08. multifunkciós térrel. A terem leválasztott állapotban helyi tárgyalóként használható.
Klubkönyvtár: open-space jellegű kisebb közösségi tér az exkluzív kilátást biztosító épületsarok felé pozícionálva.
Szuperkönyvtár: részben a klubkönyvtár open-sapce teréhez kapcsolt tér digitális dokumentumok elérésére.
Szerverhelyiség.
Technikai helyiség.
Catering helyiség.
Személyzeti vizesblokk.
Raktár.
A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.
Időtartam: 5 hónap
Hivatkozási szám: KBE/100/2015; IRA: 132171/2015
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–10. §-ai szerint, a 11. §-ban foglaltakra is figyelemmel kell igazolnia, hogy nem tartozik a jelen pontban előírt kizáró okok hatálya alá.
Alvállalkozó(k) és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) vonatkozásában ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Többet mutasson
A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok vonatkozásában ajánlattevő választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
Többet mutasson
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát – a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett – valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Többet mutasson
A nyilatkozatokra vonatkozó ajánlott mintát az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
P.1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevővel kapcsolatban álló valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 1 évre (12 hónap) vonatkozóan valamennyi (mind az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjában fennálló, mind a felhívás feladását megelőző 2 éves időszakban esetleg megszűnt) számla vonatkozásában kiállított nyilatkozata arról, hogy:
Többet mutasson
— mióta vezeti az ajánlattevő számláját – a számlaszámok megjelölésével,
— ajánlattevő fizetési számláin az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 1 évben (12 hónap) fordult-e elő, ha igen hány alkalommal és mennyi ideig tartó sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Amennyiben a nyilatkozat a fenti időszakban megszűnt számláról szól, a fentieken túl a megszűnés tényének kifejezett megjelölése és a megszűnés időpontjának feltüntetése.
Ajánlatkérő „sorban állás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P.2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolói mérleg és eredménykimutatás részeinek, továbbá a független könyvvizsgálói záradékának egyszerű másolatát (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Többet mutasson
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi (figyelemmel a Kbt. 36. § (5) bekezdésében foglaltakra), a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, azonban ennek tényéről nyilatkoznia kell.
Többet mutasson
Amennyiben a könyvvizsgálat nem kötelező, ajánlattevő kifejezett nyilatkozata erről, valamint arról, hogy a beszámoló a számviteli jogszabályoknak megfelel-e.
Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, Ajánlattevő nyilatkozzon a mérleg szerinti eredményére az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év tekintetében, évenkénti bontásban.
P.3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, valamint ugyanezen időszakban a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (építési beruházás kivitelezése) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Amennyiben ajánlattevő az előző bekezdés szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Többet mutasson
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdése szerint is igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 1 évben (12 hónapban) 30 napot meghaladó sorban állás volt.
Többet mutasson
P.2. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív volt.
Ha ajánlattevő azért nem rendelkezik a fenti irattal az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor ezen pont szerinti alkalmasságát a működési ideje alatti, jelen közbeszerzés tárgyából (jegybanki, bank felügyeleti vagy kereskedelmi banki statisztikai riporting vagy hitelintézeti kockázatkezelési adatfeldolgozó rendszer tervezése és fejlesztése vagy továbbfejlesztése, valamint támogatási szolgáltatás nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ez esetben ajánlatkérő köteles az ajánlattevő alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (jegybanki, bank felügyeleti vagy kereskedelmi banki statisztikai riporting vagy hitelintézeti kockázatkezelési adatfeldolgozó rendszer tervezése és fejlesztése vagy továbbfejlesztése, valamint támogatási szolgáltatás nyújtása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 300 000 000 HUF-t.
Többet mutasson
P.3. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
— a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év összesen nem érte el az 300 000 000 HUF-ot, valamint
— a jelen közbeszerzés tárgyából (építési beruházás kivitelezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év mindegyikében az 50 000 000 HUF-ot.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint is megfelelhetnek.
Műszaki és szakmai képességek:
M.1. A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontjának és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafele számított 5 (öt) év legjelentősebb építés-beruházásainak ismertetése, az alkalmasság egyes minimumkövetelményeit kielégítő munkák referenciaként történő bemutatása a dokumentációban található nyilatkozatminta kitöltésével, és a szerződést kötő másik fél által adott igazolással cégszerű aláírásával és becsatolásával. A referenciák igazolása körében a 310/2011. Korm. r. 16. § (2) és (3) bekezdés előírásait is figyelembe kell venni.
Többet mutasson
Fentiek igazolása – a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással, ha a szerződést kötő másik fél az előzőekben foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával történhet.
Többet mutasson
M.2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdés c) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (az alkalmassági minimumkövetelmények fennállásának megállapítására alkalmas részletességű szakmai önéletrajz kitöltésével és benyújtásával (a legjelentősebb feladatok megjelenítésével, nyelvismeret megjelölésével), a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatának és a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolásával.
Többet mutasson
A benyújtandó nyilatkozat, valamint szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat ajánlott mintáját a Dokumentáció tartalmazza.
A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért, vagy külföldön megszerzett felsőfokú végzettség esetén ezzel egyenértékűen honosított végzettséget igazoló okiratot ért.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Többet mutasson
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. § (5)–(6) bekezdése szerint is igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. Nem tud bemutatni a közbeszerzési eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év során teljesített, az alábbi előírásoknak megfelelő:
M.1.1. legalább 1 db referenciamunkát, amely legalább 250 m2 exkluzív irodaterület komplett kialakításának bemutatása, belsőépítészettel és épületgépészettel, studiotechnikával és informatikával együtt;
M.1.2. legalább 1 db referenciamunkát, amely legalább 20 fős felsővezetői szintű videokonferencia terem kialakításának részletes bemutatása;
M.1.3. legalább 1 db referenciamunkát, amely legalább 100 fő kiszolgálására alkalmas audio-vizuális információs központ kialakításának részletes bemutatása.
A 306/2011 (XII.23.) Korm.r. 10. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az előírt referenciák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolják.
M.2. A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni:
M.2.1. legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő projektvezetőt, aki államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik, anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul, legalább 60 hónap építés-beruházási területen szerzett projektvezetői tapasztalattal, és felelős műszaki vezetői végzettséggel rendelkezik, és tagja a Magyar építészkamarának és/vagy a Magyar mérnökkamarának.
Többet mutasson
M.2.2. legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő építészmérnököt, aki államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és aktív kamarai tagsággal rendelkezik, anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul, és legalább 60 hónap építés-beruházási területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.
Többet mutasson
M.2.3. legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő gépészmérnököt, aki államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és aktív kamarai tagsággal rendelkezik, anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul, és legalább 60 hónap építés-beruházási területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.
Többet mutasson
M.2.4. legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő villamosmérnököt, aki államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és aktív kamarai tagsággal rendelkezik, anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul, és legalább 60 hónap építés-beruházási területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.
Többet mutasson
M.2.5. legalább 1 fő, a teljesítésben részt vevő informatikust, aki államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, anyanyelvi szinten vagy felsőfokon beszél magyarul, és legalább 60 hónapos, legalább 100 főt kiszolgáló informatikai rendszerek kiépítésében szerzett tapasztalattal rendelkezik.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:
1. Előleg igénylése esetén az előleg visszafizetésének biztosítékaként Vállalkozónak kell rendelkezésre bocsátani az előleg teljes összegével megegyező biztosítékot.
2. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan naponta a teljes kivitelezési díj 1 % -át köteles kötbér jogcímén megfizetni a megrendelő részére. A kötbér maximuma: 20 %.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése miatt meghiúsul, Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.
Többet mutasson
Megrendelő a kötbért meghaladó igazolt közvetlen kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. A Vállalkozó elfogadja, hogy a Megrendelő a kötbért jogosult a Vállalkozó vállalkozói díjába beszámítani és annak összegével a vállalkozói díjat csökkenteni.
Többet mutasson
3. A megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (teljesítési biztosíték) a szerződés 4.1.1. pontja szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt (5) százalékának megfelelő összegű biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell a megrendelő rendelkezésére bocsátani, a jelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott teljesítési határidőtől számított 3 (három)/hónap időtartamra.
Többet mutasson
4. A megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés 4.1.1. pontja szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt (5) százalékának megfelelő összegű biztosítékot köt ki. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, a jelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott teljesítési határidőtől számított 3 (három) hónap időtartamra.
Többet mutasson
5. A 9.2.1. és a 9.2.3. és a 9.2.4. pontban írt biztosítékok a hivatkozott pontokban írt határidőkig a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelően nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek a megrendelő jelen szerződés fejlécében meghatározott fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Többet mutasson
A biztosítékok rendelkezésre bocsátásának igazolása bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a terhelési értesítő (átutalási igazolás) másolati példányának, bank vagy biztosító által vállalt garancia esetén a garancialevél eredeti vagy hiteles másolati példányának, banki készfizető kezesség esetén a kezességvállalást tartalmazó dokumentum eredeti vagy hiteles másolati példányának, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetében a biztosítási kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának a megrendelő részére történő átadásával történik.
Többet mutasson
6. A Vállalkozó a fentiekben említett egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A megrendelő a szerződésben meghatározott tevékenységek során felmerülő rendkívüli és műszaki szükségességből adódó pótmunkákra [A Kbt. 125. § (9) bekezdése szerint, amennyiben az építési beruházás megvalósítására irányuló szerződésben a felek tartalékkeret kötnek ki, annak értéke nem haladhatja meg a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10 %-át.]tartalékkeretet különít el. A tartalékkeret csak indokolt esetben a műszaki ellenőr javaslata és a megrendelővel történt egyeztetés alapján kerülhet felhasználásra. A felhasználásra nem kerülő tartalékkeret, mint Vállalkozói díj a Vállalkozót nem illeti meg.
Többet mutasson
A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:
Ajánlattevő a szerződésszerű teljesítés esetén az alábbiak szerint jogosult a számla benyújtására:
— 1 db előlegszámla a Kbt. 131. § (1)–(2) bekezdése alapján
— 1 db résszámla – az ajánlat mellékleteként benyújtott pénzügyi ütemterv szerint minimum 40 %-os készültségi fok megléte esetén, a megrendelő által a 40 %-os teljesítést követő 15 napon belül kiállított rész-teljesítési igazolás alapján, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti, a számla keltétől számított 30 napos határidőben köteles megfizetni a Vállalkozó részére a 4.3.1. pont szerinti előlegszámla értékével csökkentett összegben,
Többet mutasson
1 db végszámla a Vállalkozó által – a munka teljes körű, kifogásmentes átadás-átvételét (teljesítést) követően, a megrendelő kapcsolattartója által a teljesítés átadás-átvételét igazoló jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírását, és a jogerős használatbavételi engedély kézhezvételét követő 15 napon belül aláírt teljesítési igazolás alapján – a Vállalkozó által kiállított számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti, a számla keltétől számított 30 napos határidőben köteles megfizetni a Vállalkozó részére, a Vállalkozó jelen szerződés fejlécében megjelölt bankszámlájára történő banki átutalás útján. A Vállalkozó a kifogásmentes átadás-átvételt és a teljesítési igazolás átadását követő legkésőbb öt (5) napon belül köteles a számlát kiállítani és megküldeni a megrendelő részére.
Többet mutasson
A számlabenyújtás előfeltétele, hogy ajánlattevő a szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést az ajánlatkérő erre felhatalmazott képviselője igazolja.
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kiállításától számított 15 napon belül átutalással teljesíti figyelemmel a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdéseiben, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12–14. §-aiban, a Ptk. 6:130. §-ában, valamint adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint, a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően, figyelemmel a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra is.
Többet mutasson
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:
Ajánlatkérő lehetővé teszi, de nem követeli meg nyertes ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását a szerződés teljesítése érdekében.
Azt ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében létrehozott gazdálkodó szervezettel (projekttársaság) szemben ajánlatkérő követelményeket nem határoz meg.

Eljárás
Az ajánlat érvényességi időtartama: 30 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2015-12-10 📅
A bontás helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9., II. emelet 201. tárgyaló.
Hely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9., II. emelet 201. tárgyaló.
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket arról, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5–10 percet vehet igénybe.
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK04799
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Cseh Katalin
Név: Magyar Nemzeti Bank Expedíció
Postacím: Szabadság tér 8–9. – Kiss Ernő utcai bejár.
Kapcsolattartó pont: Központi Expedíció
Telefon: +36 14282600-2736 📞
Fax: +36 14282900 📠

Hivatkozás
Azonosítók
Az ajánlatkérő által megadott hivatkozási szám: KBE/100/2015; IRA: 132171/2015
További információk
1. Ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a dokumentációt az ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától.
A dokumentáció – előzetes regisztrációt követően – letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról.
A közbeszerzési műszaki leírás mellékletét képező kiviteli terveket személyesen lehet átvenni ajánlatkérő székhelyén a központi expedíción: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat, hétfőtől csütörtökig 8:00–15:00, pénteken 8:00–14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján: a felhívás IV.3.4. pontja szerinti ajánlattételi határidőig.
Többet mutasson
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie/át kell vennie.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.
2. A III.2.2. és a III.2.3. szerinti valamennyi feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
3. Ajánlattevő ajánlatába csatolja a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapot, amelyen a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti információk szerepelnek. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza.
4 Ajánlattevő ajánlatához csatolja a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
5. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkozzon arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
6. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően jelölje meg
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
7. Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel más szervezet (vagy személy) kapacitására (is) támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
8. Ajánlattevő, az ajánlatban megjelölt (nevesített) alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő más szervezet(ek) csatolják a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának, vagy adott esetben (amennyiben cégeljárás során az került benyújtásra) ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolati példányát.
Többet mutasson
9. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő és/vagy az ajánlatban megjelölt (nevesített) alvállalkozó(k) és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő más szervezet(ek) nevében a közbeszerzési eljárásban kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, akkor csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult személy nevére szóló, a kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást.
Többet mutasson
10. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor az ajánlathoz csatolni kell a vonatkozó (a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott vagy az elektronikus igazolás másolatának csatolásával igazoltan) érkeztetett változásbejegyzési kérelem másolati példányát.
Többet mutasson
11. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjában, illetve az azt megelőző 12 hónapos időszakban mely számlavezető pénzügyi intézmény(ek)nél vezetett számlát, a számlaszámok megjelölésével. A jelzett időszakban esetleg megszűnt számlákról és számlavezető pénzügyi intézmény(ek)ről is nyilatkozni kell. A nyilatkozat ajánlott mintáját a dokumentáció tartalmazza.
Többet mutasson
12. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell az Ajánlattevők együttműködéséről szóló nyilatkozatot, melyben részletesen rendelkezni kell a képviselet és a feladatok megosztásának kérdéseiről, valamint arról, hogy nyertességük esetén a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni.
Többet mutasson
13. Közös Ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak és nyertességük esetén a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodásuk tartalmai elemein és a tagok személyén nem változtatnak, kivéve, ha ehhez az Ajánlatkérő (szerződés szerinti megrendelő) előzetesen írásban hozzájárult.
Többet mutasson
14. Ajánlatkérő – összhangban a Kbt. 54. § (1) bekezdésében foglaltakkal – előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Többet mutasson
15. A szerződéskötés feltétele, hogy ajánlattevő (szerződés szerinti Vállalkozó) rendelkezzen a szerződés teljes időtartama alatt érvényes és hatályos, tevékenységi körében általa, munkavállalója, képviselője vagy alvállalkozója által megrendelőnek, illetve harmadik személynek szándékosan vagy gondatlanul okozott, valamint mulasztásából származó káreseményekre kiterjedő, éves szinten legalább 100 000 000 HUF kártérítési összegre vonatkozó felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosítást a szerződés időbeli hatálya lejártát követő 30 nap időtartamig folyamatosan fenn kell tartani.
Többet mutasson
Az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó igazolást (biztosítási kötvény másolata), melyből megállapítható a tevékenység, melyre a biztosítás vonatkozik, a káreseményenkénti és az éves maximális kifizetés mértéke, valamint az, hogy a biztosítás milyen káreseményekre terjed ki, vagy a biztosítás megkötésére, vagy adott esetben módosítására vonatkozó szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
Többet mutasson
16. Ajánlatkérő – összhangban a Kbt. 67. §-ában foglaltakkal – a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
17. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegezés megküldésének napját követő 11. nap. Amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő második munkanap.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 137. §-a szerint.
Forrás: OJS 2015/S 212-384130 (2015-10-29)
További információk (2015-11-12)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2015-11-12 📅
Közzététel dátuma: 2015-11-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2015/S 222-403795
Hirdetményre hivatkozik: 2015/S 212-384130
HL-S szám: 222
Forrás: OJS 2015/S 222-403795 (2015-11-12)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2016-03-07)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 411 724 837 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-03-07 📅
Közzététel dátuma: 2016-03-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 051-084269
HL-S szám: 51
További információk
A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint középvállalkozásnak minősül. Az ajánlattevők neve, címe: D.V.M. Construction Fővállalkozó Kft. (1054 Budapest, Szemere u. 17.)

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Hivatkozási szám: KBE/100/2015
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Magyarország, 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2016-02-09 📅
Név: D.V.M. Construction Fővállalkozó Kft.
Postacím: Szemere u. 17.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 1

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Kiegészítő információk
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Telefon: +36 18828594 📞
Fax: +36 18828593 📠
Forrás: OJS 2016/S 051-084269 (2016-03-07)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése Lakóházak építése Többfunkciós épületek kivitelezése Szabadidő, sport, kultúra, szállás és... Művészeti és kulturális épületek kivitelezése Könyvtár építése Multimédiás könyvtár építése