Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények megvalósításához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások ellátására

Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények megvalósításához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások ellátására.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2015-12-02. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2015-10-22.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.

Mi az?

Hol?

• Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2015-10-22	Ajánlati felhívás
2015-11-18	További információk
2016-02-19	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2016-04-12	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2017-04-10	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2018-12-19	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-12-20	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2015-10-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki szolgáltatások
Mennyiség vagy érték:

A Kormány 1136/2013. (III. 19.) Korm. határozatában döntött arról, hogy a Budapest II. kerület, 13204/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest 1025 Margit körút 85–87. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) közpark létesüljön.A jelen beszerzés tervezési feladatának részeként kiadott tervezési programban egy tervezett intermodális csomópont kialakításának részeként, figyelemmel a Kormányhatározatban is foglaltakra, az alábbi programelemek kerülnek megtervezésre, a tervezési programban meghatározott szinten:I. Park és Mélygarázs területe a kapcsolódó közterületekkel;II. Széna téri lehetséges metró be- és kijárat (továbbiakban: kijárat) területe a kapcsolódó közterületekkel.Jelen beszerzés a fenti Kormányhatározat feladatának 2017. nyarára történő végrehajtása érdekében szükséges mérnöki szolgáltatások beszerzésére irányul az alábbiak szerint:Tervezési feladat:I. Egyesített, valamennyi feladatra, szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek készítése, tervek engedélyeztetésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásban való részvétel, engedély megszerzése.Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a megvalósítási szakaszhoz kapcsolódó építési beruházás megindításához a 306/2011. (XII.23.) az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal műszaki dokumentáció készítése. Amennyiben a teljesítés közben a hivatkozott jogszabály hatályon kívül helyezésre kerül úgy ezen feladat a hatályos jogszabályok alapján hajtandó végre oly módon, hogy a nyertes vállalkozó által elkészített műszaki dokumentáció alapján az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás megindítható legyen.II. Koncepcióterv szinten, (a megvalósításról szóló beruházói döntés meghozatalához szükséges részletezettséggel) vizsgálandó és tervezendő a Széna tér területén a 2. számú metróvonal Széll Kálmán téri állomásának második, Széna téri kijárata és ehhez kapcsolódóan a Széna tér gyalogos kapcsolatainak rendezése.Ajánlatkérő az építési folyamat menedzsmentben a Building Informational Modelling (BIM) vagyis Épületinformációs Modellezés szemléletmódot kívánja alkalmazni, melynek érdekében már a tervezés során nyertes ajánlattevő feladatást képezi a BIM alapú tervezés.Műszaki ellenőri feladat:Építési műszaki ellenőri feladatok ellátása az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartásának elősegítése és ellenőrzése.Beruházásszervezői/lebonyolítói és minőségfelügyeleti feladatok:a) előkészíti a kivitelezést, a Szerződés szerinti részletes feladatokban megfogalmazottak alapján, előzetesen véleményezi a kivitelezés során kötendő vállalkozási szerződést;b) részt vesz a kivitelezés valamennyi cselekményében a munkaterület átadásától az átadás-átvételi eljárás lezárásáig, koordinálja azokat és folyamatos konzultációs kapcsolatot tart a Megrendelővel;c) továbbá részt vesz a garanciális bejárás, utó-felülvizsgálat lefolytatásában annak lezárultáig;d) a kivitelezés során kooperációs értekezleteket kezdeményez és vezet, illetve azokon részt vesz, azokról emlékeztetőt készít;e) kiállítja a teljesítési igazolás(oka)t a kivitelező Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban, ellenőrzi, igazolja a mindenkori eljáráshoz szükséges mellékletek meglétét, rendelkezik beszereztetésükről;f) alaki és tartalmi szempontból ellenőrzi a kivitelező Vállalkozó által a Megrendelő felé benyújtásra kerülő számlákat;g) összehívja és koordinálja a műszaki átadás-átvételi és az utó-felülvizsgálati eljárást;h) a szükséges egyeztetéseket lefolytatja;i) közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében, oly mértékig, amennyiben az a megvalósult műszaki tartalmat érinti;j) felügyeli a szükséges jóváhagyások, hozzájárulások beszerzését, szükség esetén azokban közreműködik;k) döntés előkészítő anyagokat készít Megrendelő részére, szakmai támogatást nyújt a megrendelői döntések meghozatalában;l) az építési naplót ellenőrzi, a szükséges bejegyzéseket megteszi;m) az építés során felmerülő építési akadályok elhárítását koordinálja;n) a Kivitelezővel előkészítteti a pénzügyi aktiváláshoz szükséges dokumentumokat;o) a Beruházás ütem és pénzügyi terv szerinti megvalósításával összefüggő kivitelezői tevékenységeket ellenőrzi;p) ellenőrzi a Beruházás határidőre, szerződés szerinti minőségben és a szerződés szerinti mennyiségben történő megvalósítását;q) a kivitelezés befejezésének időpontjára a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítását koordinálja, felügyeli, a minősítési dokumentációkat felülvizsgálja, javaslatot tesz ezek elfogadására és közreműködik a használatbavételi eljárásban;r) a Beruházás előrehaladásáról havonta jelentéseket állít össze és azokat átadja Megrendelőnek;s) adatszolgáltatást végez a kivitelezés ütemezésének megfelelően, a zárójelentést összeállítja és ezeket átadja a Megrendelőnek;t) ellenőrzi a kivitelezés időbeni megvalósításának tervszerűségét. A kivitelezői vállalkozási szerződés mellékletét képező ütemtervhez mérten esetlegesen bekövetkező lemaradások esetén javaslatot tesz a szükséges kivitelezői és megbízói intézkedések megtételére;u) a rendkívüli sürgősséget igénylő esetekben a Megrendelő kérésére és igénye szerint valamennyi szakágban a havi jelentésen túl az esemény bekövetkeztétől számított 24 órán belül tájékoztatást nyújt.560 000 000

Mennyiség vagy érték

A beszerzés teljes értéke: 560 000 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki szolgáltatások 📦

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Postacím: Lövőház u. 30.
Postai irányítószám: 1024
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.szellkapu.hu 🌏
E-mail: halmai.zoltan@szellkapu.hu 📧
Telefon: +36 309424178 📞
Fax: +36 17002423 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2015-10-22 📅
Benyújtási határidő: 2015-12-02 📅
Közzététel dátuma: 2015-10-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2015/S 208-377962
HL-S szám: 208
További információk

1) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. 2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk, a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentációt elérését Ajánlatkérő elektronikus úton teszi lehetővé, elérhető az alábbi címről: www.szellkapu.hu. A letöltést megelőzően Ajánlattevőnek regisztrációs adatlapot kell a honlapon kitöltenie, melyről a rendszer visszaigazolást küld és lehetővé teszi a Dokumentációt letöltését. Az érvényes ajánlattétel feltétele a Dokumentáció letöltés útján történő átvétele (elektronikus úton történő elérése), amelynek igazolására szolgál a regisztrációt visszaigazoló e-mail nyomtatott példánya, melyet az ajánlat részeként be kell nyújtani. 3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10. 4) Az értékelés módszertana: — az 1. részszempont esetében az értékarányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap; — a 2. részszempont esetében: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról III.B fejezet 1. pontja szerinti „Pontozás” módszerével történik; — 3. részszempont esetében: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról III.A fejezet 2. pontja szerinti „Sorbarendezés” módszerével történik. A módszertan részletesen a dokumentációban kerül kifejtésre. 5) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 6) A III.2.2) P1), P2) és a III.2.3) M1) és alpontjai, M2), M3) és alpontjai szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése és a 17. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást elfogadja a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében és a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett, azonban az Ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 7) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 67. § (5) bek. második mondata szerinti, újabb hiánypótlásra vonatkozó korlátozást nem ír elő. 8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjai (nemleges válasz esetén is), valamint a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát, valamint a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. A 60. § (3) bekezdése alapján benyújtott nyilatkozatnak a 36. § (3) bekezdése értelmében az ajánlat papír alapon benyújtott példányában eredeti, aláírt formában kell szerepelnie. 9) Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 (egy) nyomtatott példányban, valamint 2 (két) elektronikus példányban (CD-n vagy DVD-n) kéri benyújtani közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. (Az egyes példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példányt tekinti Ajánlatkérő irányadónak.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejáratát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: „Mérnök szolgáltatások.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig”. 10) Az ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az Ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 11) Ajánlattevőknek be kell nyújtani egy nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az ajánlatában megnevezett pénzügyi intézményeken túl, más pénzügyi intézménynél nem vezet bankszámlát. 12) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az Ajánlattevő nevét és székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A Kbt. 60. § (6) bekezdése értelmében a bontási eljárás során a Felolvasólap azonnal megtekinthető. 13) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegét ajánlattevő ajánlatkérő számlájára „Mérnök szolgáltatások ajánlati biztosíték” megjelöléssel köteles befizetni vagy az ajánlati kötöttség lejártig biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A bankgarancia és biztosítási kötvény érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) illetőleg (7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátani. A befizetést, átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancia levelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt ajánlattevő – befűzés nélkül – köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek is irányadóak. Ajánlattevők legyenek figyelemmel továbbá a Kbt. 59. § (4) bekezdésében és a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésekre is. Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 HUF, azaz kettőmillió forint. Ajánlatkérő számlaszáma: 10032000-00334136-00000017 Magyar Államkincstár). 14) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. 15) A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4 § meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban – felelős magyar fordításban – kell benyújtani. 16) Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell vagy azok hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 17) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ára figyelemmel kell eljárni. A közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt kell megjelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 18) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, valamint az ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadóak. 19) Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen beszerzést támogatásból valósítja meg és amennyiben a támogatási szerződés megkötésére az eredményhirdetés (összegezés) megküldése időpontjáig nem kerül sor, úgy jelen eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. 20) Irányadó idő: A teljes Ajánlati Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

További információk

1) A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.

2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk, a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

A dokumentációt elérését Ajánlatkérő elektronikus úton teszi lehetővé, elérhető az alábbi címről: www.szellkapu.hu. A letöltést megelőzően Ajánlattevőnek regisztrációs adatlapot kell a honlapon kitöltenie, melyről a rendszer visszaigazolást küld és lehetővé teszi a Dokumentációt letöltését.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a Dokumentáció letöltés útján történő átvétele (elektronikus úton történő elérése), amelynek igazolására szolgál a regisztrációt visszaigazoló e-mail nyomtatott példánya, melyet az ajánlat részeként be kell nyújtani.

3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10.

4) Az értékelés módszertana:

— az 1. részszempont esetében az értékarányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap;

— a 2. részszempont esetében: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról III.B fejezet 1. pontja szerinti „Pontozás” módszerével történik;

— 3. részszempont esetében: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról III.A fejezet 2. pontja szerinti „Sorbarendezés” módszerével történik.

A módszertan részletesen a dokumentációban kerül kifejtésre.

5) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

6) A III.2.2) P1), P2) és a III.2.3) M1) és alpontjai, M2), M3) és alpontjai szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése és a 17. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást elfogadja a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében és a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett, azonban az Ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.

7) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 67. § (5) bek. második mondata szerinti, újabb hiánypótlásra vonatkozó korlátozást nem ír elő.

8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjai (nemleges válasz esetén is), valamint a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát, valamint a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. A 60. § (3) bekezdése alapján benyújtott nyilatkozatnak a 36. § (3) bekezdése értelmében az ajánlat papír alapon benyújtott példányában eredeti, aláírt formában kell szerepelnie.

9) Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 (egy) nyomtatott példányban, valamint 2 (két) elektronikus példányban (CD-n vagy DVD-n) kéri benyújtani közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. (Az egyes példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példányt tekinti Ajánlatkérő irányadónak.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejáratát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: „Mérnök szolgáltatások.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig”.

10) Az ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az Ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.

11) Ajánlattevőknek be kell nyújtani egy nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az ajánlatában megnevezett pénzügyi intézményeken túl, más pénzügyi intézménynél nem vezet bankszámlát.

12) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az Ajánlattevő nevét és székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A Kbt. 60. § (6) bekezdése értelmében a bontási eljárás során a Felolvasólap azonnal megtekinthető.

13) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegét ajánlattevő ajánlatkérő számlájára „Mérnök szolgáltatások ajánlati biztosíték” megjelöléssel köteles befizetni vagy az ajánlati kötöttség lejártig biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A bankgarancia és biztosítási kötvény érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) illetőleg (7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátani. A befizetést, átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancia levelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt ajánlattevő – befűzés nélkül – köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek is irányadóak. Ajánlattevők legyenek figyelemmel továbbá a Kbt. 59. § (4) bekezdésében és a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésekre is. Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 HUF, azaz kettőmillió forint. Ajánlatkérő számlaszáma: 10032000-00334136-00000017 Magyar Államkincstár).

14) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

15) A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4 § meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban – felelős magyar fordításban – kell benyújtani.

16) Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell vagy azok hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

17) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ára figyelemmel kell eljárni. A közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt kell megjelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

18) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, valamint az ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadóak.

19) Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen beszerzést támogatásból valósítja meg és amennyiben a támogatási szerződés megkötésére az eredményhirdetés (összegezés) megküldése időpontjáig nem kerül sor, úgy jelen eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

20) Irányadó idő: A teljes Ajánlati Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Mennyiség vagy érték:

A jelen beszerzés tervezési feladatának részeként kiadott tervezési programban egy tervezett intermodális csomópont kialakításának részeként, figyelemmel a Kormányhatározatban is foglaltakra, az alábbi programelemek kerülnek megtervezésre, a tervezési programban meghatározott szinten:

I. Park és Mélygarázs területe a kapcsolódó közterületekkel;

II. Széna téri lehetséges metró be- és kijárat (továbbiakban: kijárat) területe a kapcsolódó közterületekkel.

Jelen beszerzés a fenti Kormányhatározat feladatának 2017. nyarára történő végrehajtása érdekében szükséges mérnöki szolgáltatások beszerzésére irányul az alábbiak szerint:

Tervezési feladat:

I. Egyesített, valamennyi feladatra, szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek készítése, tervek engedélyeztetésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásban való részvétel, engedély megszerzése.

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a megvalósítási szakaszhoz kapcsolódó építési beruházás megindításához a 306/2011. (XII.23.) az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal műszaki dokumentáció készítése. Amennyiben a teljesítés közben a hivatkozott jogszabály hatályon kívül helyezésre kerül úgy ezen feladat a hatályos jogszabályok alapján hajtandó végre oly módon, hogy a nyertes vállalkozó által elkészített műszaki dokumentáció alapján az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás megindítható legyen.

II. Koncepcióterv szinten, (a megvalósításról szóló beruházói döntés meghozatalához szükséges részletezettséggel) vizsgálandó és tervezendő a Széna tér területén a 2. számú metróvonal Széll Kálmán téri állomásának második, Széna téri kijárata és ehhez kapcsolódóan a Széna tér gyalogos kapcsolatainak rendezése.

Ajánlatkérő az építési folyamat menedzsmentben a Building Informational Modelling (BIM) vagyis Épületinformációs Modellezés szemléletmódot kívánja alkalmazni, melynek érdekében már a tervezés során nyertes ajánlattevő feladatást képezi a BIM alapú tervezés.

Műszaki ellenőri feladat:

Építési műszaki ellenőri feladatok ellátása az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartásának elősegítése és ellenőrzése.

Beruházásszervezői/lebonyolítói és minőségfelügyeleti feladatok:

a) előkészíti a kivitelezést, a Szerződés szerinti részletes feladatokban megfogalmazottak alapján, előzetesen véleményezi a kivitelezés során kötendő vállalkozási szerződést;

b) részt vesz a kivitelezés valamennyi cselekményében a munkaterület átadásától az átadás-átvételi eljárás lezárásáig, koordinálja azokat és folyamatos konzultációs kapcsolatot tart a Megrendelővel;

c) továbbá részt vesz a garanciális bejárás, utó-felülvizsgálat lefolytatásában annak lezárultáig;

d) a kivitelezés során kooperációs értekezleteket kezdeményez és vezet, illetve azokon részt vesz, azokról emlékeztetőt készít;

e) kiállítja a teljesítési igazolás(oka)t a kivitelező Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban, ellenőrzi, igazolja a mindenkori eljáráshoz szükséges mellékletek meglétét, rendelkezik beszereztetésükről;

f) alaki és tartalmi szempontból ellenőrzi a kivitelező Vállalkozó által a Megrendelő felé benyújtásra kerülő számlákat;

g) összehívja és koordinálja a műszaki átadás-átvételi és az utó-felülvizsgálati eljárást;

h) a szükséges egyeztetéseket lefolytatja;

i) közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében, oly mértékig, amennyiben az a megvalósult műszaki tartalmat érinti;

j) felügyeli a szükséges jóváhagyások, hozzájárulások beszerzését, szükség esetén azokban közreműködik;

k) döntés előkészítő anyagokat készít Megrendelő részére, szakmai támogatást nyújt a megrendelői döntések meghozatalában;

l) az építési naplót ellenőrzi, a szükséges bejegyzéseket megteszi;

m) az építés során felmerülő építési akadályok elhárítását koordinálja;

n) a Kivitelezővel előkészítteti a pénzügyi aktiváláshoz szükséges dokumentumokat;

o) a Beruházás ütem és pénzügyi terv szerinti megvalósításával összefüggő kivitelezői tevékenységeket ellenőrzi;

p) ellenőrzi a Beruházás határidőre, szerződés szerinti minőségben és a szerződés szerinti mennyiségben történő megvalósítását;

q) a kivitelezés befejezésének időpontjára a műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítását koordinálja, felügyeli, a minősítési dokumentációkat felülvizsgálja, javaslatot tesz ezek elfogadására és közreműködik a használatbavételi eljárásban;

r) a Beruházás előrehaladásáról havonta jelentéseket állít össze és azokat átadja Megrendelőnek;

s) adatszolgáltatást végez a kivitelezés ütemezésének megfelelően, a zárójelentést összeállítja és ezeket átadja a Megrendelőnek;

t) ellenőrzi a kivitelezés időbeni megvalósításának tervszerűségét. A kivitelezői vállalkozási szerződés mellékletét képező ütemtervhez mérten esetlegesen bekövetkező lemaradások esetén javaslatot tesz a szükséges kivitelezői és megbízói intézkedések megtételére;

u) a rendkívüli sürgősséget igénylő esetekben a Megrendelő kérésére és igénye szerint valamennyi szakágban a havi jelentésen túl az esemény bekövetkeztétől számított 24 órán belül tájékoztatást nyújt.

Időtartam: 24 hónap
Az uniós finanszírozású projekt vagy program neve: IKOP.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Ajánlatkérő székhelye.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, valamint nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–k) pontjainak hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontokban meghatározott kizáró okok fennállnak vagy részéről a kizáró okok [56–57. §] az eljárás során következnek be.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya tartozik.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2–8. § és a 10–11. §- ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)–k) pontjaiban, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlattevő az ajánlatban köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint arról, hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. (Kbt. 58. § (3) bekezdés).

Az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozást a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 10. § szerint kell igazolni az ajánlattevő választása szerint ajánlattevő saját nyilatkozatával vagy az alvállalkozó illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet saját nyilatkozatával.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság kizáró okok igazolásával kapcsolatos útmutatóira:

1.) A Közbeszerzési Hatóság útmutatója A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbe-szerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám; 16.5.2014.)

2.) A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 1.6.2012.).

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumánál nem régebbinek kell lennie.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Korm. rendelet 7. §), mely nyilatkozatot nemleges esetben is be kell nyújtani.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének az ajánlati felhívás feladásának napjánál (ajánlati felhívás VI.5. pont) nem régebben kiállított nyilatkozatát – attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi minimális tartalommal:

— számlaszámok felsorolása;

— a számláin előfordult-e 15 napot meghaladó sorban állás az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónap során.

Sorban állás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolójának részét képező mérleget és eredmény-kimutatást, ha a gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az adott ország nem írja elő a közzétételt, az igazolási mód az ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző 3 lezárt mérleg szerinti eredményéről.

A Kbt. 36. § (5) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatkérő által kért adatok a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló kért adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, és a fentiek szerint kért dokumentum(ok) csatolása az ajánlatban nem szükséges.

A megjelölt időpontnál később létrejött gazdasági szereplőknél Ajánlatkérő – a 310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 14. § (2) bekezdése alapján – az annak létrejöttétől számított időszakban vizsgálja a közbeszerzés tárgyából származó árbevétel mértékét, melyet ez esetben nyilatkozat formában kell igazolni.

P3) a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatot az előző három üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított

a) teljes árbevételéről; és

b) a közbeszerzés tárgya szerinti (mérnöki szolgáltatás és/vagy tervezés és/vagy műszaki ellenőrzés és/vagy beruházás szervezés) árbevételéről; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kbt. 129. § (7) bekezdése értelmében, amennyiben a referencia teljesítés projekttársaság által történt annak teljesítését az alkalmasság igazolására árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében és a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében foglaltakra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

P1) bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt;

P2) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív volt.

Nem minősül negatívnak az üzleti tevékenység eredménye, annak „pozitív” vagy „nulla” értéke esetén.

Ha ajánlattevő a vizsgált időszak (felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 üzleti év) kezdete után kezdte meg működését, abban az esetben akkor minősül alkalmatlannak, ha a közbeszerzés tárgyából (mérnöki szolgáltatás és/vagy tervezés és/vagy műszaki ellenőrzés és/vagy beruházás szervezés) származó árbevétele nem érte el összesen a 200 000 000 HUF-ot.

P3) az előző 3 üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított

a) teljes árbevétele nem érte el összesen a 600 000 000 HUF összeget; és

b) közbeszerzés tárgya (mérnöki szolgáltatás és/vagy tervezés és/vagy műszaki ellenőrzés és/vagy beruházás szervezés) szerinti árbevétele nem éri el összesen a 400 000 000 HUF összeget;

c) és műtárgy tervezési szolgáltatásból 75 000 000 HUF összeget

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (III.2.2. pont P3. feltétel) illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg (ajánlati felhívás III.2.2. P1–P2. feltétel). (Kbt. 55. (4) bekezdés; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja).

Műszaki és szakmai képességek:

M1) a Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), a szolgáltatás tárgya – elvégzett munkák nevesítése az alkalmassági minimum követelményeknek és a felhívás alkalmassági minimum feltételek szóhasználatának megfelelően – továbbá az ellenszolgáltatás összege megjelölésével, valamint arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e), a Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti módon igazolva

A Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdése alapján a csatolt nyilatkozatból, illetve referenciaigazolásokból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények, amelyek az előírt alkalmasság megállapításához szükségesek.

A Kbt. 129. § (7) bekezdése értelmében, amennyiben a referencia teljesítés projekttársaság által történt annak teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.

M2) a Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés c) pontja alapján mutassa be az előző 3 év (2012, 2013, 2014) éves átlagos statisztikai állományi létszámát és vezető tisztségviselőinek létszámát és kimutatással támassza alá.

M3) a Kbt. 55. § (1) bek. a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján:

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségének, képzettségének az ismertetését, valamint

— az ismertetett szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumo(ka)t, valamint

— a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatát, illetve végzettségét, képzettségét ismertető szakmai önéletrajzát és

— az ismertetett szakember nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén az ajánlattevő rendelkezésére áll és közreműködik a teljesítésben.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. vonatkozó rendelkezései.

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése alapján, a Kbt. 55. § (5) bekezdése alkalmazásakor adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet arról is köteles nyilatkozni, hogy az általa bemutatott erőforrások az Ajánlattevő a Hatóság által vezetett minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplésének teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Ajánlattevő rendelkezzen az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban az alábbi referenciákkal:

M.1.1. legalább 1 db olyan referencia, mely legalább 200 férőhelyes mélygarázs tervezése, mely tartalmazta a mélygarázs és a felette lévő térre nyíló gyalogos közlekedési kapcsolatok felépítményeinek tervezését is és a mértékadó talajvízszint alatti víznyomásra méretezett kapu-, felúszás elleni lehorgonyzás, illetve munkagödör megtámasztás tervezési feladatait is;

M.1.2. legalább 1 db olyan referencia, mely a legalább 3 ezer m2 tér közösségi hasznosítási lehetőségeinek megtervezésére vonatkozott;

M.1.3. legalább 1 db műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 5 000 000 000 HUF-ot elérő értékű építési beruházáshoz kapcsolódó minden szakágra kiterjedő műszaki ellenőri, minőségfelügyeleti tevékenységet is tartalmazó szolgáltatás, mely legalább 10 000 m2 egybefüggő területet érintett és feladat a közműkiváltásra is kiterjedt és a műszaki ellenőri szolgáltatás legalább 100 000 000 HUF értékű volt;

M.1.4. legalább 1 db városi környezetben tervezett műtárgy engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítési referenciával, mely tervezési díja elérte a 75 000 000 HUF-ot;

M1.5. legalább 1 db városi környezetben végzett közműtervezési szolgáltatás, mely legalább DN 1000 átmérőjű ivóvíz és/vagy szennyvíz és/vagy csapadékvíz csatorna vízjogi létesítési engedélyét is tartalmazta.

Egy szerződés több, a fentiekben felsorolt referenciaigényt is igazolhat:

M2) a vizsgált három év (2012, 2013, 2014) valamelyikében legalább 20 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal és 1 fő vezető tisztségviselővel.

M3) az Ajánlattevő rendelkezzen az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.3.1. legalább 1 fő, aki államilag elismert felsőfokú intézményben szerzett műszaki (okleveles építő, vagy építészmérnök) szakember, vagy ezekkel egyenértékű) végzettséggel rendelkezik és részt vett legalább 1 db legalább mélygarázs építési tárgyú projekt tervezésében, és rendelkezik beruházás szervezői és/vagy beruházás bonyolítói tapasztalattal;

M.3.2. legalább 2 fő, akik államilag elismert felsőfokú intézményben szerzett műszaki (közlekedésmérnök vagy építőmérnök) szakember, vagy ezekkel egyenértékű) végzettséggel rendelkeznek, akik legalább 5 éves városi környezetben tervezett közlekedéstervezéssel érintett létesítmény tervezésében szerzett tapasztalattal rendelkeznek;

M.3.3. legalább 2 fő, akik államilag elismert felsőfokú intézményben szerzett műszaki (közlekedésmérnök vagy építőmérnök) szakember, vagy ezekkel egyenértékű) végzettséggel rendelkeznek, akik;

legalább 3 éves forgalomtechnikai tervezésben szerzett tapasztalattal rendelkeznek.

M.3.4. legalább 2 fő, akik államilag elismert felsőfokú intézményben szerzett műszaki (okleveles villamosmérnök) vagy ezekkel egyenértékű) végzettséggel rendelkeznek, akik, legalább 5 éves építmény, – és épület villamossági szakterületen szerzett tervezői tapasztalattal rendelkeznek;

M.3.5. legalább 1 fő, aki államilag elismert felsőfokú intézményben szerzett közlekedésmérnöki diplomát és aki részt vett legalább 1 olyan projektben műszaki ellenőri, minőségfelügyeleti feladatkörben, mely projektnek az értéke elérte az 5 000 000 000 és melynek keretében legalább 250 férőhelyes mélygarázs épült és legalább 10 000 m2-t érintett a beruházás;

M.3.6. legalább 1 fő, aki államilag elismert felsőfokú intézményben szerzett gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű diplomát és aki részt vett legalább 1 olyan projektben műszaki ellenőri, minőségfelügyeleti feladatkörben, mely projektnek az értéke elérte az 5 000 000 000 és melynek keretében legalább 200 férőhelyes mélygarázs épült és legalább 10 000 m2-t érintett a beruházás;

Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.

Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát, hogy az M.3.1–M.3.6. pontban szereplő szakemberek közül mely szakember látja el a…

… projektvezetői feladatokat ajánlattevő nyertessége esetén. A projektvezető szakembernek rendelkeznie kell 5 éves projektvezetői tapasztalattal, amely feltételnek a szakember szakmai önéletrajza tartalma alapján megállapíthatónak kell lennie.

… projektvezető-helyettesi feladatokat ajánlattevő nyertessége esetén. A projektvezető-helyettes szakembernek rendelkeznie kell 3 éves projektvezető és/vagy projektvezető-helyettesi tapasztalattal, amely feltételnek a szakember szakmai önéletrajza tartalma alapján megállapíthatónak kell lennie.

Ugyanazon szakember nem töltheti be egyszerre a projektvezető és a projektvezető-helyettesi feladatköröket.

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A szerződés teljesítése
Kauciók és garanciák:

Ajánlattevő (nyertes Vállalkozó) kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít (késedelmi kötbér), vagy nem teljesít (meghiúsulási kötbér). A kötbérfizetési kötelezettség kezdő napja a Megrendelő által a szerződés mellékletét képező teljesítési rész-, illetőleg véghatáridőt határidőt követő nap.

Késedelmi kötbér (mértéke: a tervezési feladat esetében a késedelemmel érintett munkarész (részszámlákhoz igazodóan) áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a/naptári nap, míg az egyéb a mérnöki szolgáltatás körébe tartozó feladatok tekintetében az egy havi díj 3 %/naptári nap). A késedelmi kötbér maximuma mindkét kötbér esetében 15 %.

Ha Ajánlattevő (nyertes Vállalkozó) késedelme az engedélyes tervek Megrendelőnek történő benyújtására vállalt határidő vonatkozásában a 15 naptári napot meghaladja, úgy az Ajánlatkérő (Megrendelő) súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződést felmondhatja és a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül a tényleges és igazolt kárainak és felmerült költségeinek megtérítését is követelheti.

Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles az Ajánlattevő (nyertes Vállalkozó) a teljes nettó ellenszolgáltatás 20 %-a mértékéig, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, melyért a Vállalkozó tehető felelőssé. Ajánlatkérő meghiúsulásnak tekintik azt is, amennyiben Ajánlattevő (nyertes Vállalkozó) mindkét feladat tekintetében 15 naptári napon túli késedelembe esik.

A főbb finanszírozási feltételek és fizetési szabályok és/vagy hivatkozás az ezeket szabályozó vonatkozó rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.

Vállalkozó teljesítés során a tervezési feladat körében 4 db részszámla benyújtására jogosult az alábbiak figyelembevételével az általa az ajánlat részeként benyújtott és Megrendelő által elfogadott ütemezés szerint, míg az egyéb feladatok tekintetében havonta jogosult számlát benyújtani.

A tervezési feladat körében az 1. részszámla vázlatterv elfogadásakor a tervezési díj 10 %-ról; a 2. részszámla

az engedélyes tervek Megrendelőnek történő benyújtását és azok Megrendelő általi elfogadását követően esedékes.

A 3. részszámla a nem jogerős engedély megszerzését, míg a 4. részszámla a teljes kiviteli terv Megrendelő általi elfogadását követően esedékes.

A jelen beszerzés szerinti mérnöki szolgáltatás további feladatai elvégzéséért járó ellenérték megfizetése a nyertes pénzügyi ütemezése szerint, havonta történik.

Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a teljesítés elismerését követően, számla ellenében átutalással történik a Kbt. 130. § (1), illetve (5) és (6) bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben,

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a Vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A gazdasági szereplők azon csoportjának jogi formája, amelynek a szerződést oda kell ítélni:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő számára a projekttársaság alapítását (sem az önálló, sem a közös ajánlattevők tekintetében).

Egyéb különleges feltételek:

Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során rendelkezzen – a szerződés teljes időtartama alatt érvényes – a beszerzés tárgyához kapcsolódó (mérnöki szolgáltatás és/vagy tervezés és/vagy műszaki ellenőrzés és/vagy beruházás szervezés) tevékenységre vonatkozó ISO 9001 jelű szabvány szerinti, vagy az ezzel egyenértékű, érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésének írásbeli igazolásával. Ajánlatkérő a teljesítés során a jelen bekezdésben foglalt vállalás betartását helyszíni ellenőrzés keretében jogosult ellenőrizni.

Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződéskötés időpontjára nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt érvényes mérnöki szolgáltatás és/vagy tervezés és/vagy műszaki ellenőrzés és/vagy beruházás szervezés vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással legalább 50 000 000 HUF/káresemény és 150 000 000 HUF/év kártérítési összeghatárig. A felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell mutatnia nyertes Ajánlattevőnek.

Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem igazolja hitelt érdemlően, hogy rendelkezik a fentiek szerinti tanúsítvánnyal (vagy azzal egyenértékű egyéb igazolással), illetőleg felelősségbiztosítással, az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

A személyzet neve és szakképesítése ✅

Eljárás
Az ajánlat érvényességi időtartama: 30 nap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2015-12-02 📅
A bontás helye: Ajánlatkérő székhelye – 1024 Budapest, Lövőház utca 30. Tárgyaló
Hely: Ajánlatkérő székhelye – 1024 Budapest, Lövőház utca 30. Tárgyaló
Adatok a felhatalmazott személyekről és a bontási eljárásról:

A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt a bontási eljáráson. A bontási eljárás szabályai a Kbt. 62. § (1), (3), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint zajlanak.

Díjazási kritériumok
Kritérium: 1. Ajánlati ár mindösszesen (70)
2. Építészeti -műszaki tervezés és mérnök tevékenység szakmai minősége keretében kidolgozott menedzsment és minőség terv (10)
3. Építészeti minőség biztosítása – tervezett építmény jellemzői (20)
Nyelvek
Nyelv: magyar 🗣️

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK22675
Más típusú ajánlatkérő: Other
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Halmai Zoltán
Internetcím: www.szellkapu.hu 🌏
Név: Laczkó Ügyvédi Iroda
Postacím: Váci út 19.
Postai irányítószám: 1139
Kapcsolattartó pont: dr. Laczkó Katalin
Telefon: +36 18009171 📞
E-mail: laczko.katalin@lkdr.hu 📧
Fax: +36 18009170 📠
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧

Hivatkozás
További információk

2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk, a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

A dokumentációt elérését Ajánlatkérő elektronikus úton teszi lehetővé, elérhető az alábbi címről: www.szellkapu.hu. A letöltést megelőzően Ajánlattevőnek regisztrációs adatlapot kell a honlapon kitöltenie, melyről a rendszer visszaigazolást küld és lehetővé teszi a Dokumentációt letöltését.

Az érvényes ajánlattétel feltétele a Dokumentáció letöltés útján történő átvétele (elektronikus úton történő elérése), amelynek igazolására szolgál a regisztrációt visszaigazoló e-mail nyomtatott példánya, melyet az ajánlat részeként be kell nyújtani.

3) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10.

4) Az értékelés módszertana:

— az 1. részszempont esetében az értékarányosítás elvével végzi az ajánlatkérő, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap;

— a 2. részszempont esetében: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról III.B fejezet 1. pontja szerinti „Pontozás” módszerével történik;

— 3. részszempont esetében: Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról III.A fejezet 2. pontja szerinti „Sorbarendezés” módszerével történik.

A módszertan részletesen a dokumentációban kerül kifejtésre.

5) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

6) A III.2.2) P1), P2) és a III.2.3) M1) és alpontjai, M2), M3) és alpontjai szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése és a 17. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást elfogadja a Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében és a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett, azonban az Ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.

7) Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 67. § (5) bek. második mondata szerinti, újabb hiánypótlásra vonatkozó korlátozást nem ír elő.

8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjai (nemleges válasz esetén is), valamint a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát, valamint a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e. A 60. § (3) bekezdése alapján benyújtott nyilatkozatnak a 36. § (3) bekezdése értelmében az ajánlat papír alapon benyújtott példányában eredeti, aláírt formában kell szerepelnie.

9) Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 (egy) nyomtatott példányban, valamint 2 (két) elektronikus példányban (CD-n vagy DVD-n) kéri benyújtani közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. (Az egyes példányok közötti eltérés esetén a papír alapú példányt tekinti Ajánlatkérő irányadónak.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejáratát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes érkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A külső csomagoláson fel kell tüntetni a következő szöveget: „Mérnök szolgáltatások.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig”.

10) Az ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához az Ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet/személy esetében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, csatolni kell a meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.

11) Ajánlattevőknek be kell nyújtani egy nyilatkozatot, melyben kijelenti, hogy az ajánlatában megnevezett pénzügyi intézményeken túl, más pénzügyi intézménynél nem vezet bankszámlát.

12) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az Ajánlattevő nevét és székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A Kbt. 60. § (6) bekezdése értelmében a bontási eljárás során a Felolvasólap azonnal megtekinthető.

13) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összegét ajánlattevő ajánlatkérő számlájára „Mérnök szolgáltatások ajánlati biztosíték” megjelöléssel köteles befizetni vagy az ajánlati kötöttség lejártig biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A bankgarancia és biztosítási kötvény érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) illetőleg (7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosítékot az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátani. A befizetést, átutalást igazoló dokumentumot, bankgarancia levelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt ajánlattevő – befűzés nélkül – köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 25. § (5) bekezdésében rögzítettek is irányadóak. Ajánlattevők legyenek figyelemmel továbbá a Kbt. 59. § (4) bekezdésében és a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezésekre is. Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2 000 000 HUF, azaz kettőmillió forint. Ajánlatkérő számlaszáma: 10032000-00334136-00000017 Magyar Államkincstár).

14) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az ajánlati felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.

15) A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4 § meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban – felelős magyar fordításban – kell benyújtani.

16) Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell vagy azok hiteles magyar nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

17) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ára figyelemmel kell eljárni. A közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt kell megjelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

18) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, valamint az ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadóak.

19) Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen beszerzést támogatásból valósítja meg és amennyiben a támogatási szerződés megkötésére az eredményhirdetés (összegezés) megküldése időpontjáig nem kerül sor, úgy jelen eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

20) Irányadó idő: A teljes Ajánlati Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Telefon: +36 18828594 📞
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137. §.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2015/S 208-377962 (2015-10-22)

További információk (2015-11-18)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2015-11-18 📅
Benyújtási határidő: 2015-12-08 📅
Közzététel dátuma: 2015-11-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2015/S 226-411414
Hirdetményre hivatkozik: 2015/S 208-377962
HL-S szám: 226
Forrás: OJS 2015/S 226-411414 (2015-11-18)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2016-02-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 558 000 000 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Lövőház utca 30.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-02-19 📅
Közzététel dátuma: 2016-02-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 038-062464
HL-S szám: 38
További információk
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 20 % tervezési feladatok.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Kritérium: 2. Építészeti- műszaki tervezés és mérnök tevékenység szakmai minősége keretében kidolgozott menedzsment és minőség terv (10)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2016-01-28 📅
Név: TSPC Mérnökiroda Kft. és FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. közös ajánlattevők
Postacím: Ezerjó utca 10.
Postai város: Győr
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország 🇭🇺
Tájékoztatás a pályázatokról
A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó utca 5.
Telefon: +36 18828592 📞
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu 🌏
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § alapján.

Forrás: OJS 2016/S 038-062464 (2016-02-19)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2016-04-12)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 558 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-04-12 📅
Közzététel dátuma: 2016-04-15 📅
Kezdeti időpont: 2016-02-08 📅
Végdátum: 2018-09-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 074-128454
Hirdetményre hivatkozik: 2016/S 038-062464
HL-S szám: 74

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszín alatti létesítmények megvalósításához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások ellátására.
A rész száma: 1

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2016-02-08 📅

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
A vevő profiljának címe: http://www.szellkapu.hu 🌏

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó utca 5.
Internetcím: http://www.kozbeszerzes.hu 🌏
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 137. § alapján.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Forrás: OJS 2016/S 074-128454 (2016-04-12)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-04-10)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 558 000 000 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-04-10 📅
Közzététel dátuma: 2017-04-12 📅
Végdátum: 2017-09-30 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 072-137779
HL-S szám: 72

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Vállalkozási szerződés a Millenáris területén megvalósítandó közpark, közösségi tér, felszíni és felszíni alatti létesítmények megvalósításához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások ellátására.
Forrás: OJS 2017/S 072-137779 (2017-04-10)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2018-12-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 558 000 000 HUF 💰
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-12-19 📅
Közzététel dátuma: 2018-12-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 247-570964
HL-S szám: 247

Objektum
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Ajánlatkérő székhelye

A szerződés odaítélése
Név: TSPC Mérnökiroda Kft.
Ország: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Postacím: Váci út 140.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 558 000 000 HUF 💰

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Forrás: OJS 2018/S 247-570964 (2018-12-19)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-12-20)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 558 000 000 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-12-20 📅
Közzététel dátuma: 2019-12-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 248-616136
HL-S szám: 248
További információk
Módosítás dátuma: 4.12.2019

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 558 000 000 HUF 💰
Forrás: OJS 2019/S 248-616136 (2019-12-20)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (18 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (11)