Vállalkozási szerződés (FIDIC alapú) a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz – Őrmezői felszíni rendezés – Vasúti pálya és tartozékai bontása és átalakítása Kelenföld vasútállomás XXI-XXVIII. vágányainak helyén létesítendő felszíni P+R parkoló megvalósításához

Mennyiség vagy érték

Kelenföld állomás XXI-XXVIII. vágányai és a hozzá csatlakozó kitérők, továbbá az érintett felsővezetéki hálózat, távközlési berendezés és biztosítóberendezés bontása, átalakítása, valamint az ezekhez tartozó útépítési, közműépítési és kábelkiváltási munkák megvalósítása az alábbi becsült mennyiségekkel:— 8 db vágányszakasz és ágyazat bontás 4890 m, kitérő és ágyazat bontás 20 csop., ágyazat és vágányépítés 214 m,— Felsővezetéki oszlop bontása 17 db, portálgerenda bontása 450m, hosszlánc és megkerülő vezeték bontása 8 500 m, optikai kábel áthelyezése 1 500 m, acél oszlop létesítés 11 db, feszítőmű felszerelés 2 db, felsővezeték átszerelés 180 m, szabályozás 1 400 m,— Szivárgó rendszer bontása 2 210 m,— Csapadékvíz-elvezetés építése 718 m,— Hangosítási oszlop bontása 27 db, távközlési kábel bontása 2 560 m,— Biztosítóberendezés részleges bontása, átalakítása: 22 db váltó, 28 db jelző és 54 db sínáramköri csatlakozás elbontása, 1 db fényjelző telepítése. Kezelőkészülék átalakítása. Biztosítóberendezési kábel bontása 700 m, kábel áthelyezése 120 m.— Tűzoltó út építése 717 m— Tűzivíz hálózat átalakítása, építés 680 m.Az átalakítás üzem alatt történik.A fenti mennyiségek kizárólag tájékoztató jelleggel kerültek megadásra, a közbeszerzési eljárás lezárásaképpen egyösszegű, átalányáras szerződés kerül megkötésre. Az elvégzendő feladatok részletes kifejtése az Ajánlatkérési dokumentációban szerepel.

További információk

1. Az Ajánlatkérési dokumentáció átvétele: Az ajánlat benyújtásának feltétele az Ajánlatkérési dokumentáció átvétele. Az Ajánlatkérési dokumentáció átvehető munkanapokon 9:00–12:00, valamint 13:00–14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8:00–10:00 óra között a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság hivatalos helyiségében (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., III. em. 324.). Az Ajánlatkérési dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Ha az ajánlattevő az Ajánlatkérési dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó.

2. Helyszíni bejárás és konzultáció időpontja: 14.5.2015 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 Helyszín: Őrmező autóbusz-végállomás (találkozó a felszínen, a liftnél)

3. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az Ajánlati felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 3 db elektronikus másolati példány benyújtását. Amennyiben a felbontott papír alapú ajánlat és az ajánlat elektronikus másolati példányai között bármilyen eltérés van, akkor az ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsát ki az ajánlattevőnek 1 munkanapos határidővel. Amennyiben a hiánypótlás során csatolt elektronikus formájú, ajánlati másolati példányok még mindig nem egyeznek meg maradéktalanul a papír alapú példánnyal, vagy ajánlattevő a hiánypótlás során nem csatolja az ajánlat elektronikus másolati példányát, úgy ajánlatkérő az ajánlat bírálatát kizárólag a papír alapú példány alapján végzi el, mely bírálat során az ajánlatkérő nem veszi figyelembe a papír alapú ajánlati példányban nem fellelhető, kizárólag az ajánlat elektronikus másolati példányában található dokumentumot, információt.

4. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő címre: (BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. III. em. 324.). A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

5. Ajánlati Biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként – az ajánlata benyújtásával egyidejűleg – Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 3 000 000 HUF, azaz hárommillió forint.

Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11707024-20451178 számú számlájára. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti bankgaranciát, illetve biztosítói garanciát, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell.

Átutalás esetén a biztosítéknak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie az ajánlatkérő bankszámlájára.

Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.

Az ajánlat beadásával egyidejűleg nyújtott Ajánlati Biztosítéknak legalább a IV.3.6) pontban megadott ideig kell érvényben maradnia. Mindazonáltal az ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőknek, hogy az ajánlattételi határidőtől számítottan 150 napig érvényben lévő ajánlati biztosítékot nyújtsanak be ajánlatuk beadásával egyidejűleg figyelemmel a Kbt. 83. § (7) bekezdésére, továbbá a 65. § (2) bekezdésére és ezzel összefüggésben az 59. § (7) bekezdésére, valamint a 124. § (5) bekezdésére.

A Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.

Az ajánlati biztosíték nem válik az eljárást lezáró szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.

Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérőt illeti meg.

6. Az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra. A Kbt. 36. § (3) bekezdése értelmében az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírást tartalmazó példányát kell tartalmaznia.

7. A Kbt. 26. §-a értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

8. A Kbt. 40. § (1) bekezdése a) és b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek majd. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, ha nem kíván a Kbt. 40. § (1) bekezdése a) vagy b) pontja alapján alvállalkozót igénybe venni.

9. Az ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (1) bekezdése értelmében előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, továbbá a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

10. Hiánypótlás szabályai: Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-nak és az alábbi szabályoknak megfelelően biztosít hiánypótlást:

Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdés második mondatára figyelemmel felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal, egy munkanapos határidővel fog újabb hiánypótlást elrendelni.

11. Határidők: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben (Ajánlati felhívásban) megjelölt határidők a hirdetmény (Ajánlati felhívás) feladását követő napon kezdődnek.

12. Irányadó idő: A teljes Ajánlati felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.

13. Fordítás: Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.

14. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásba részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlathoz csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Amennyiben az ajánlattevő, vagy bármely közös ajánlattevő, vagy bármely az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő tekintetében nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről.

Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében a cég nyilvántartására illetékes cégbíróság, vagy hatáskörrel rendelkező intézmény, szervezet által kibocsátott, az ajánlattételi határidő lejártának időpontját megelőző 60 napnál nem régebbi kivonat vagy igazolás egyszerű másolati példányát kell csatolni.

Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó.

Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek csatolniuk kell a nevükben kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatban lévő bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási mintájának egyszerű másolati példányát.

15. Amennyiben az ajánlattevő, a közös ajánlattevők bármelyike, az alvállalkozó(k), vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődjük bármely adatát fel kívánják használni, úgy az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, valamint a cégbírósági végzés(eke)t.

16. A „III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” b) pontja szerinti alkalmassági követelmény teljesítése érdekében felmutatott, a helyszíni építési munkákat közvetlenül irányító, szakirányú végzettséggel rendelkező szakági építésvezetőknek szerződéskötéskor a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „felelős műszaki vezetői tevékenység” szerinti jogosultsággal kell rendelkezniük az alább részletezettek szerint:

b1) Projektvezető: MV-KÉ;

b2) Építésvezető I: MV-VV;

b3) Építésvezető II.: MV-KÉ;

A szakembereknek a szerződéskötéskor a részükre előírt jogosultságok tekintetében az illetékes szakmai szervezet/kamara nyilvántartásában érvényes és aktív jogosultsággal kell rendelkezniük. A fent hivatkozott jogosultságokkal való rendelkezés követelményét a korábban hatályos jogszabályok alapján szerzett, egyenértékű és az ajánlattételi határidőben még érvényben lévő, aktív jogosultsággal is teljesíteni lehet.

A szerződéskötéskor a megkövetelt jogosultságok fennállását az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet/kamara által vezetett nyilvántartásban. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot ajánlattevő megadhatja.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megajánlott valamennyi szakembere az előírt jogosultságokkal a szerződéskötéskor nem rendelkezik, akkor ez úgy tekintendő, hogy az ajánlati kötöttség alatt, a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsult meg, azaz a nyertes ajánlattevő visszalépett a szerződés megkötésétől. Ebben az esetben a nyertes ajánlattevő által nyújtott, 3 000 000 HUF, azaz hárommillió forint összegű Ajánlati Biztosíték – a Kbt. 59. § (4) bekezdése szerint - az ajánlatkérőt illeti meg, továbbá az ajánlatkérő – a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

17. Az ajánlatok bontása: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés – a Kbt. 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított – becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Ha az ajánlatok bontásán egy – ott jelen lévő, a fenti 2. bekezdés szerinti – személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.

Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül küld meg az összes ajánlattevőnek.

18. Az ajánlatok értékelése: Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján (Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont) bírálja el.

19. Jogfenntartás hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetleges lefolytatására: Az ajánlatkérő a 289/2011 (XII. 22.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 11. § (4) bekezdésére tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat a Kelenföld állomáson vasúti pálya, vasúti felsővezeték, vasúti biztosítóberendezés és távközlési berendezés bontásával, kapcsolatban végzendő további építési munka beszerzése tárgyában.

20. Árfolyamok: Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat alpontjában szereplő alkalmassági követelmény esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az adott tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Egyéb esetekben az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az Ajánlati felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az Ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.

21. A jelen Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. Törvény előírásai szerint kell eljárni.

22. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

23. Az alkalmazott szerződéses feltételek alapjául a FIDIC „Építési munkák szerződéses feltételei Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, 2005. évi magyar nyelvű kiadás” (Piros Könyv) szolgál.

Az Ajánlatkérési dokumentáció 1. kötetében lévő Ajánlati Nyilatkozat Függelékében hivatkozott, FIDIC Általános Feltételek 1.1.3.3 alpontja és az Ajánlatkérési dokumentáció 2. kötetét képező szerződésnek, a FIDIC Általános Feltételek „8.2 Megvalósítási Időtartama” Alcikkelye szerinti Megvalósítás időtartama 120 nap.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Létesítmény megvalósításának legvégső határideje 31.12.2015.

Amennyiben a tényleges Kezdési Időponttól számítva 31.12.2015-ig nincs hátra a fent említett 120 nap, úgy a Létesítményt nem 120 nap alatt, hanem 31.12.2015-ig kell megvalósítani.

24. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű általános felelősségbiztosításra. [306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §] A Vállalkozó általános szakmai felelősségbiztosításának kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 150 000 000 HUF káreseményenként és 900 000 000 HUF évente.

Az ajánlattevőként szerződő fél, mint biztosító fél köteles a Megrendelő által jóváhagyott biztosítási programnak megfelelő biztosítások megkötéséről és legalább a Hiba Bejelentési Időszak lejártáig való fenntartásáról saját költségére gondoskodni.

25. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – egy olyan általános sávos ütemtervet készíteni, mely világosan feltünteti a munkák időbeni logikai kapcsolatait azaz a kritikus utat, vagy utakat és amely egyértelműen jelöli az összes korlátozást és függőséget.

Az ajánlattevő az általános ütemtervében megfelelően részletezze az organizáció, a tervezés és a kivitelezés összes tevékenységét; egy tevékenység átfutási ideje maximálisan egy hónap lehet.

Az ajánlattevő általános ütemtervének összhangban kell lennie az építési munkák javasolt módszerével és sorrendjével, illetve pontosan meg kell egyeznie az Ajánlatkérési dokumentáció 1. kötetében található „Ajánlati nyilatkozat 1. Jegyzék Kötbérterhes határidők és késedelmi kötbérek” című, valamint az „Ajánlati nyilatkozat 2. Jegyzék Munkaterület rendelkezésre állása” című jegyzékekben szerepeltetett időpontokkal. A Kötbérterhes Határidők és a Munkaterület Rendelkezésre állásának véghatárideje mindig az ajánlattevő által, a fent említett jegyzékekben (1, 2) megadott Szerződéses Hetek vasárnapját jelenti. A Munkaterület Rendelkezésre állásának kezdő időpontja mindig az ajánlattevő által, a fent említett jegyzékben (1) megadott Szerződéses Hetek hétfőjét jelenti.

Az ütemterv nem megfelelő betartása esetén a FIDIC alapú szerződés Különös Feltételekkel módosított „8.3 Ütemterv” című Cikkelyében foglaltak szerint kell eljárni.

26. A minősített ajánlattevőknek a 310/2011 Korm. 20. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.

27. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy átlátható szervezetnek minősül a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1) pontja alapján.

28. A jelen közbeszerzési eljárás megindításához a Kormány az 1158/2015. (III. 17.) Korm. határozatával hozzájárult, ezért az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdését.

Rövid leírás

Budapesti 4. sz. metróvonal – Kapcsolódó beruházások – Kelenföld vasútállomás XXI-XXVIII. vágányaihoz kapcsolódó vasúti pálya, vasúti felsővezeték, vasúti biztosítóberendezés és távközlési berendezés bontása, átalakítása, valamint az ezekhez tartozó útépítési, közműépítési és kábelkiváltási munkák megvalósítása.

A dokumentumok kifizetésének módja

A Kbt. 52. § (2) bekezdése értelmében az Ajánlatkérési dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezet köteles megfizetni. Az ajánlatkérő részére az ÁFÁ-val növelt összeget a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti szervezet átutalással fizetheti meg a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11707024-20451178 számú számlájára. (Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét [„Kelenföld vasútállomás vasúti pályabontás – Ajánlatkérési dokumentáció ellenértéke”] fel kell tüntetni.) A befizetett tételekről ajánlatkérő számlát állít ki, és azt megküldi a díjat átutaló szervezet címére.