A 1088 Budapest, Puskin u. 9. sz. alatti „E” épület komplex felújítási munkáinak tervezése

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A Magyar Állam tulajdonában és az ELTE kezelésében lévő, az ELTE BTK 1088 Budapest VIII. Puskin u. 9. sz. (36558/5. hrsz.) alatti „E” épület (8 024 m²) komplex felújítási munkáinak tervezése.
1. feladat: megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.
2. feladat: építési engedélyezési tervek és kivitelezési tervek készítése, közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése (amennyiben ajánlatkérő ezeket megrendeli). Ajánlatkérő a 2. feladatot akkor rendeli meg, ha az ajánlatkérő kiválasztja és elfogadja a tanulmánytervet, és az Örökségvédelmi Hivatal a tanulmánytervet jóváhagyja.
3. feladat: tervezői művezetés (amennyiben ajánlatkérő megrendeli).

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017-01-12. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2016-12-05.

Kicsoda?

• Eötvös Loránd Tudományegyetem

Mi az?

Hol?

• Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2016-12-05	Ajánlati felhívás
2017-01-03	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2016-12-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki tervezési szolgáltatások
Rövid leírás:

A Magyar Állam tulajdonában és az ELTE kezelésében lévő, az ELTE BTK 1088 Budapest VIII. Puskin u. 9. sz. (36558/5. hrsz.) alatti „E” épület (8 024 m²) komplex felújítási munkáinak tervezése. 1. feladat: megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. 2. feladat: építési engedélyezési tervek és kivitelezési tervek készítése, közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése (amennyiben ajánlatkérő ezeket megrendeli). Ajánlatkérő a 2. feladatot akkor rendeli meg, ha az ajánlatkérő kiválasztja és elfogadja a tanulmánytervet, és az Örökségvédelmi Hivatal a tanulmánytervet jóváhagyja. 3. feladat: tervezői művezetés (amennyiben ajánlatkérő megrendeli).

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Mérnöki tervezési szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Postacím: Egyetem tér 1–3.
Postai irányítószám: 1053
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.elte.hu/kozbeszerzes 🌏
E-mail: matiszgabi@kozbeszerzes.elte.hu 📧
Telefon: +36 14116720 📞
Fax: +36 14116721 📠
Dokumentumok URL-je: https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=321aeab93e4b914460ee4b366bf02caf 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-12-05 📅
Benyújtási határidő: 2017-01-12 📅
Közzététel dátuma: 2016-12-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 238-433607
HL-S szám: 238
További információk

Az 1. feladatra előírt telj. határidő max. 2 hónap, a szerz-ben fogl. szerint. A 2. feladat telj. ideje a megrendeléstől számított max. 6 hónap. A 3. feladat (tervezői művezetés) telj. megkezdése(amennyiben megrendelésre kerül)az építési beruh. megkezdésével azonos időben történik, de legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra szól. A 4. részszempont (ÁR)az 1.feladat (megval.tanulm) nettó ellenértéke.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

1. feladat: megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

2. feladat: építési engedélyezési tervek és kivitelezési tervek készítése, közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése (amennyiben ajánlatkérő ezeket megrendeli). Ajánlatkérő a 2. feladatot akkor rendeli meg, ha az ajánlatkérő kiválasztja és elfogadja a tanulmánytervet, és az Örökségvédelmi Hivatal a tanulmánytervet jóváhagyja.

3. feladat: tervezői művezetés (amennyiben ajánlatkérő megrendeli).

A Magyar Állam tulajdonában, az ELTE kezelésében lévő, az ELTE BTK 1088 Budapest VIII. Puskin u. 9. sz. (36558/5. hrsz.) alatti „E” épület (8 024 m²) komplex felújítási munkáinak tervezése.

A 2. és 3. feladat megrendelése ajánlatkérő döntésétől függ (Opcionális rész, II.2.11. pont).

Mennyiség: 1 db megvalósíthatósági tanulmány (3 különböző változatban), és opcionális részek.

Időtartam: 60 hónap
A lehetőségek leírása:

2. feladat: építési engedélyezési tervek és kivitelezési tervek készítése, közbeszerzési műszaki dokumentáció elkészítése (amennyiben ajánlatkérő ezeket megrendeli) Ajánlatkérő a 2. feladatot akkor rendeli meg, ha az ajánlatkérő kiválasztja és elfogadja a tanulmánytervet, és az Örökségvédelmi Hivatal a tanulmánytervet jóváhagyja.

3. feladat: tervezői művezetés (amennyiben ajánlatkérő megrendeli).

Mennyiség: ajánlatkérő megrendelése esetén 1 engedélyezési terv és 1 kivitelezési dokumentáció, 1 közbeszerzési műszaki dokumentáció, illetve tervezői művezetés (építész-statikus 10-10 alkalomra, egyéb szakág (gépészet, elektromos szakág) 6-6 alkalomra) (amennyiben ajánlatkérő megrendeli).

További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 1088 Budapest VIII. Puskin u. 9. sz. és a nyertes ajánlattevő székhelye.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében és a 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában foglaltak szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával. Ajánlattevőnek a 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az ajánlattevőnek a Kormányrendelet 8-16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania.

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a beszerzés tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, illetve nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés).

Igazolási mód: Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek be kell nyújtania az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26.§ (1) bek. b) pontja és (3) bekezdése szerint).

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P1) Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek csatolnia kell saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatás részét, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ez esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges! Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát az árbevételről szóló nyilatkozattal igazolja, cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatoljon (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 19. § (1) bek. b) pontja és (2) és (3) bekezdései szerint).

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt.65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye 1 évnél több évben volt negatív.

Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épülettervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő alkalmasnak tekinti az ajánlattevőt, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele elérte a nettó 31 000 000 HUF-t.

Műszaki és szakmai képességek:

Ajánlattevőnek be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.

Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek:

M1)-M2) be kell mutatnia az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásait.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdési és befejezési idő, év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 21. § (3) bek. a) pontja és a 22. § (1), (2) és (5) bekezdései szerint);

M3)-M5) meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelményre való hivatkozással, csatolni a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható, és a végzettséget igazoló oklevél másolatát. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, elegendő a tervezői névjegyzéki/kamarai számot megadni az önéletrajzban, oklevél csatolása nem szükséges.

A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.)

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik az adott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről – amennyiben az az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik -, és arra vonatkozóan is, hogy ennek elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti visszalépésnek minősül (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M1) a jelen felhívás feladásától visszafelé számított három évben, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, 1 db, legalább nettó 20 000 000 HUF ellenértékű, összesen legalább 2 000 m², középület, készített felújítási terv referenciával, amelyek esetében a megtervezett és kivitelezett felújítási munka kivitelezési értéke építészet esetében minimum nettó 600 000 000 HUF volt, és gépészet esetében minimum nettó 100 000 000 HUF és/vagy villamosság esetében minimum nettó 60 000 000 HUF volt;

M2) a jelen felhívás feladásától visszafelé számított három évben, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, 1 db, legalább nettó 5 000 000 HUF ellenértékű műemléki védettség alatt álló épületre készített felújítási terv referenciával.

Az M1) és az M2) feltétel egy referenciával is igazolható, amennyiben az mindegyik alkalmassági feltételnek megfelel;

M3) 1 fő építész tervezői (É-tervezői) vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, és ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartamát követően legalább további 3 éves tervezői gyakorlati idővel;

M4) 1 fő gépész tervezői (G-tervezői) vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, és ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartamát követően legalább további 3 éves tervezői gyakorlati idővel;

M5) 1 fő villamos tervezői (V-tervezői) vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel, és ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartamát követően legalább további 3 éves tervezői gyakorlati idővel

Egy szakember nem jelölhető több pozícióra.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A nyertes ajánlattevő 3 számlát nyújthat be, az egyes feladatok szerződésszerű teljesítését követően. Az ellenértéket az ajánlatkérő a cégszerűen aláírt számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint, alvállalkozó igénybevétele esetében a 135. § (3) bekezdése szerint.

A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának rendelkezései is irányadóak. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 09:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2017-01-12 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 09:00
Hely: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 53., MOM Park Iroda, C Torony, 3. emelet, nagytárgyaló.
További információk:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontásra irányadók a Kbt. 68. § (1)-(2) és (4) és (6) bekezdései is.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A 2. feladat (építési engedélyezési tervek, kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési műszaki dokumentáció,) és a 3. feladat (tervezői művezetés) együttes nettó ellenértéke (HUF)
Minőségi kritérium (súlyozás): 40
Minőségi kritérium (név): Az alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakemberek alkalmassági követelményen felüli tervezői szakmai gyakorlata hónapjainak száma, összesen (hónap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 25
Minőségi kritérium (név): A 2. feladat teljesítésére vállalt napi késedelmi kötbér mértéke (az ellenérték %-ában, %)
Az ár súlyozása: 10

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK02128
Más típusú ajánlatkérő: Egyetem
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Matisz Gabriella
A vevő profiljának címe: http://www.elte.hu/kozbeszerzes 🌏
Dokumentumok URL címe: https://electool.com/sourcingtool/public.html?wId=321aeab93e4b914460ee4b366bf02caf 🌏
Ajánlatkérő neve: Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
Postacím: Alkotás u. 53., C Torony
Postai irányítószám: 1123
Kapcsolattartó pont: Szabó Balázs
Telefon: +36 303228766 📞
E-mail: szabo.balazs@electool.com 📧
Fax: +36 12399896 📠
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.electool.com 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.electool.com 🌏
Postacím: Alkotás u. 53., C Torony, 3. emelet, recepció

Hivatkozás
További információk

1) A tervezői feladatok egymásra épülnek, sem szakmai, sem műszaki, sem pedig gazdasági szempontból nem lenne ésszerű a feladatok részekre osztása. Ez a telj. minőségét is befolyásolná. Az a tervező képes a legjobban elvégezni a tervezői művezetést, aki a terveket készítette, és az a tervező képes a legjobb min-ben elkészíteni az engedélyezési és kiviteli terveket, aki a megval. tanulmányt készítette és közben részt vett az Örökségvédelmi Hivatallal az egyeztetéseken.

2) Ajtevőnek nyíl. kell a Kbt. 66.§(2)és(4) bek.-ben foglaltakra, illetve adott esetben be kell nyújtania a Kbt. 66.§(6)és a 65.§(7) bek. szerinti nyilatkozatot.

3) Folyamatban lévő váltjegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott váltbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

4) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának egyszerű másolatát, meghatalmazott esetében a meghatalmazást is.

5) Ajkérő előírja, hogy a Kbt.66. §(6) bek.-ben foglaltak szerinti nyilatkozatot meg kell tenni az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban.

6) Ajkérő a Közbesz. Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi, és a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását.

7) A nyertes ajtevő az 1. feladat tekintetében a szerződés hatályba lépésekor, a 2. feladat megrendelése esetén pedig a 2. feladat teljesítési időtartamának kezdő napjáig köteles az ajkérő rendelkezésére bocsátani a szerz. szerinti feladatok teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként az adott feladat nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot.

A nyertes ajtevő a 2. feladat vonatkozásában, annak teljesítésekor, de legkésőbb a telj. igazolás kiállításának időpontjáig köteles rendelkezésre bocsátani a 2. feladat hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a feladat nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési biztosítékot.

Késedelmi kötbér: az 1. feladat késedelme esetén naponta az 1. feladat nettó szerződéses ellenértékének 1 %-a, a 2. feladat késedelme esetén naponta az ajánlatban vállaltak szerint.

A nyertes ajtevő 20 napot meghaladó késedelme esetén ajkérő súlyos szerződésszegési okként jogosult a szerződéstől elállni illetve azt felmondani.

Meghiúsulási kötbér: a szerződés felmondása illetve attól való elállás esetén a szerződés teljes időtartamára járó teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-a.

Ajkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.

8) Közbesz. dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele.

9) Ajkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajtevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajtevőként tesznek ajánlatot.

10) A kiosztásra kerülő pontok ponthatárai: 1-15.

A pontkiosztás módszere: 1.részszempont és a 4. (Ár) részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében pontozás, a 3. részszempont esetében egyenes arányosítás A 2. részszempont esetében minden évre 1 pontot kap az ajánlattevő. Amennyiben az ajánlattevő nem ajánl meg évet, azaz a felolvasólapra nullát ír, az ajánlata érvénytelen.

11) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Hubai Ágnes. Lajstromszáma: 00177.

12) A nyertes ajtevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a szerződés tárgyára (1088 Budapest, Puskin u.9. sz. alatti „E” épület komplex felújítási munkáinak tervezése) nevesített, teljes körű felbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A kártérítési összege káreseményenként és évenként 6 000 000 HUF. Igazolás: kötvénnyel és fedezetigazolással.

13) Ajkérő a 2. részszempontra tett ajánlatot szakmai ajánlatnak tekinti. Az értékelés során összesen max. 60 hónap vehető figyelembe szakemberenként az alkalmassági feltételként előírt, 3 év további tervezői gyak. időn felül. A Felolvasólapon a 3 szakember 36 hónapon felüli összes gyak. idejét kell (összeadva) megadni, összesen(hónap).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2016/S 238-433607 (2016-12-05)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2017-01-03)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-01-03 📅
Közzététel dátuma: 2017-01-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 002-002205
Hirdetményre hivatkozik: 2016/S 238-433607
HL-S szám: 2
További információk

Az 1. feladatra előírt telj. határidő max. 2 hónap, a szerz-ben fogl. szerint. A 2. feladat telj. ideje a megrendeléstől számított max.6 hónap. A 3. feladat (tervezői művezetés) telj. megkezdése(amennyiben megrendelésre kerül)az építési beruh. megkezdésével azonos időben történik, de legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra szól. A 4. részszempont (ÁR) az 1.feladat (megval. tanulm) nettó ellenértéke.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A lehetőségek leírása: 3. feladat: tervezői művezetés (amennyiben ajánlatkérő megrendeli)
További információk:

Az 1. feladatra előírt telj. határidő max. 2 hónap, a szerz-ben fogl. szerint.

A 2. feladat telj. ideje a megrendeléstől számított max.6 hónap.

A 3. feladat (tervezői művezetés) telj. megkezdése(amennyiben megrendelésre kerül)az építési beruh. megkezdésével azonos időben történik, de legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra szól.

A 4. részszempont (ÁR) az 1.feladat (megval. tanulm) nettó ellenértéke.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A 2. feladat (építési engedélyezési tervek, kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési műszaki dokumentáció,) és a 3. feladat (tervezői művezetés) együttes nettó ellenértéke (Ft)

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Más típusú ajánlatkérő: egyetem

Hivatkozás
További információk

Ajánlatkérő jelen hirdetmény feladásával a TED 2016/S 238-433607 számú ajánlati felhívását visszavonja Kbt. 53. § (1) bekezdése szerint.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2017/S 002-002205 (2017-01-03)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (19 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (12)

Mérnöki tervezési szolgáltatások (9)