A kecskeméti Campus beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében

Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A kecskeméti Campus beruházáshoz kapcsolódó kivitelezés dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2016-11-28. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2016-10-11.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2016-10-11 Ajánlati felhívás
2016-11-23 További információk
2016-12-07 További információk
2016-12-15 További információk
2017-03-06 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2017-04-05 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2017-09-18 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2017-11-23 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2018-08-21 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-07-30 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-09-16 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2016-10-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Magasépítési munka
Rövid leírás:
A kecskeméti Campus beruházáshoz kapcsolódó kivitelezés dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Magasépítési munka 📦
További CPV-kód: Magasépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Bács-Kiskun 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Döbrentei utca 2.
Postai irányítószám: 1013
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.kedozrt.hu 🌏
E-mail: titkarsag@kedozrt.hu 📧
Telefon: +36 302592793 📞
Fax: +36 76516306 📠
Dokumentumok URL-je: http://kozzetetel.mkbt.eu/ 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-10-11 📅
Benyújtási határidő: 2016-11-28 📅
Közzététel dátuma: 2016-10-13 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 198-356372
HL-S szám: 198
További információk
Ak kizárja a részajt.-t, indok: beszerzés tárgyi jellege (tervezés és kivitelezés), szerz.-hez kapcs. körülmények, versenysemlegesség, költséghatékonyság (beruházás mérete/jellege), tervező és kivitelező esetleges jogvitái megelőzése, a létesítmény műszaki-funkcionális egységessége. A kivitelezés és tervezés összekapcsolódnak, egymásra épülnek, nincs önálló egységként kezelhető részfeladatuk.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A Kecskeméti Campus beruházás c. projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció készítése, kapcsolódó tervezői feladatok ellátása a jelen felhívásban és mellékleteiben (továbbiakban: ajánlati dokumentáció) foglaltak szerint, továbbá a Kecskeméti Campus Oktatási épületének kivitelezése, az Adminisztrációs épület alapozása a födém lezárása, a terepszint alatti Gépészeti épület megvalósítása és a jogerős használatba vételi engedélyhez szükséges közműhálózatok, úthálózatok és a környezet rendezése.
Többet mutasson
A beruházás célja a Kecskeméti Campus beruházás teljes kiviteli tervezése, továbbá, hogy az Oktatási épületben elindulhasson a gazdálkodási karnak helyt adó oktatás. A megvalósult beruházás önállóan is működőképes oktatási épületet eredményez.
Főbb kivitelezési feladatok:
— oktatási épület teljes kivitelezése,
— adminisztrációs és oktatási épületek pinceszintjeinek kivitelezése,
— gépészeti földalatti épület kivitelezése,
— közműhálózatok, úthálózat kialakítása és környezetrendezés.
Főbb munkanemek és mennyiségek (alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes leírását ld. a dokumentáció műszaki fejezetében):
— kiviteli dokumentáció elkészítése,
— a Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213. hrsz. vonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés,
— általános Előkészítő munkák:
—– munkaterület előkésztés,
—– felvonulási létesítmények telepítése,
—– kivitelezést előkésztő munkák,
—– ideiglenes közművek telepítése,
—– tereprendezés,
—– gyártmánytervek készítése,
— oktatási épület (15 267 m²) és Terepszint alatti Gépészeti terület (477 m²):
—– előkészítő munkák,
—– szerkezetépítés,
—– építészeti szakipari munkák (szigetelés, homlokzati és belső munkák, belsőépítészet),
—– épületgépészet,
— fűtési-hűtési energiaellátás,
— vízellátás, csatornázás,
— szellőzés,
— égéstermék elvezetés,
— beépített oltó rendszer-sprinklerek,
— épületfelügyelet:
—– épületvillamosság,
— energiaellátás,
— elektromos hálózatok,
— világítás,
— egyéb elektromos munkák:
—– gyengeáramú rendszerek,
—– akadálymentesítés,
—– tűzvédelem,
—– zöldtető mérete: 904 m²,
—– oktatási épületben 500 fős előadóterem,
— adminisztrációs épület: 2 000 m²,
—– előkészítő munkák,
—– építészeti szakipari munkák,
— külső munkák:
—– közmű hálózatok,
—– úthálózat,
—– környezetrendezés.
A kiviteli terveket papír alapon 5 példányban (4 pld. Ajánlatkérő, 1 pld. tervvéleményező) és 1 pld. elektronikus formában (szöveges tartalom pdf, tiff, tervek és műszaki dokumentáció szerkeszthető dwg, dwf formátumban) nyertes ajánlattevő szakaszos tervszolgáltatás szerint átadja. A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik Ajánlatkérő által meghatározott ütemezésben, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. A kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek a 322/2015. (X.30.) Kr. és a 191/2009. (IX.15.) Kr. 1. sz. melléklete előírásainak.
Többet mutasson
Amennyiben a dokumentáció adott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat vagy -ajánlást határoz meg, az csak a tárgyjelleg egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad.
Többet mutasson
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel az ajánlati dokumentációban (különösen az árazatlan költségvetésben) megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
Többet mutasson
Az engedélyezési tervdokumentáció az ajánlati dokumentációban átadásra kerül.
A További információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttér információkat az ajánlati dokumentáció részletezi.
Időtartam: 410 nap
További információk:
Ak kizárja a részajt.-t, indok: beszerzés tárgyi jellege (tervezés és kivitelezés), szerz.-hez kapcs. körülmények, versenysemlegesség, költséghatékonyság (beruházás mérete/jellege), tervező és kivitelező esetleges jogvitái megelőzése, a létesítmény műszaki-funkcionális egységessége. A kivitelezés és tervezés összekapcsolódnak, egymásra épülnek, nincs önálló egységként kezelhető részfeladatuk.
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (10212. hrsz.) ingatlan területe.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Kr. (Kr.) 1. § (1) alapján ajánlattevő ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban a közbeszerzési dokumentumokkal rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával előzetesen, a Kbt. 69. § (4)–(6) alapján igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő a Kr. 8–14. § és 16. § szerint, a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az EEKD benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok hiányát. A bírálat során a Kbt. 69. § (4)–(7) az irányadó.
Többet mutasson
Alkalmasságot nem igazoló alvállalkozók tekintetében a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Kizáró ok-igazolás keltezése nem lehet korábbi jelen felhívás feladásának napjánál.
Alkalmassági feltételek:
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az EEKD benyújtásával előzetesen igazolja, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek (Kr. 1. § (1)).
SZ.1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvt.-ában, vagy rendelkezniük kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Többet mutasson
A nyilvt-ban szereplés tényét – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvt.-okban az adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvt. kivonatának, a nyilvt.-t vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvt.-ban szereplés tényét igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtásával igazolandó.
Többet mutasson
SZ.2. A Kbt. 65. § (1) c) és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
SZ.1. alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek;
Többet mutasson
SZ.2. alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Magyar Mérnöki Kamara, ill. területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Többet mutasson
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)).
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7)).
A Kbt. 65. § (1) c) szerinti követelmény igazolására annak a szervezetnek a kapacitása vehető igénybe, amely által megvalósított feladatra fennáll a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége. A Kbt. 65. § (7) szerint csatolandó kötelezettségvállalással ez támasztandó alá.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (Kr.) 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
Többet mutasson
A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. a Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján – ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét – csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás feladását megelőző 3 (három) – számviteli beszámolóval – lezárt üzleti év vonatkozásában.
Többet mutasson
Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző 3 lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.
Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és mélyépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az általános forgalmi adó nélkül számított, működési ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban meghatározott értéket;
Többet mutasson
P.2. a Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési és mélyépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Többet mutasson
Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Többet mutasson
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (6)–(7) bekezdései szerinti esetekre az igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P.1.1. a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző 3 számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt;
P.1.2. a saját tőke összege az utolsó lezárt üzleti évben nem érte el a 2 000 000 000 HUF-ot.
Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő P.1.1. és/vagy P.1.2. pontok szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és mélyépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el legalább a 8 000 000 000 HUF-ot;
Többet mutasson
P.2. jelen felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (magasépítési és mélyépítési kivitelezési tevékenység és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el legalább a 8 000 000 000 HUF összeget.
Többet mutasson
Az a gazdasági szereplő, amely rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti években összesen a tárgyi közbeszerzési eljárás becsült értékét elérő teljes árbevétellel alkalmasnak minősül.
A Kbt. 65. § (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1.1. és P.1.2. pont szerinti követelmények).
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65. § (7) alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) alapján az ajánlattevő (Ajtevő) a Kbt. II. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatában a közbeszerzési dok.-okkal rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) kell előzetesen igazolnia (321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) alapján), hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek, azonban az ig.-ok benyújtására felhívott (Kbt. 69. § (4)–(7)) Ajtevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia:
Többet mutasson
M.1. Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) alapján a felhívás feladását megelőző 96 hónap befejezett, a szerz.-nek és előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése Ajtevő, ill. az alk. igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyil.-ával és a Kr. 22. § (3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott ig.-al
Többet mutasson
Az ig./nyil. tartalmazza min. a teljesítés idejét (év/hónap/nap), helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, ellenszolgáltatás összegét (nettó HUF), nyil.-ot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A cégszerű nyil.-ban és az igazolás(ok)ban meg kell adni az alk.-i minimumköv.-ben szereplő adatokat, mely igazolására vonatkozik a bemutatott munka.
Többet mutasson
A referenciákból az előírt alk.-i köv.-eknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. A cégszerűen aláírt nyil.-ban jelölendő, hogy a ref.ig.-okban és nyil.-okban bemutatott ref.-k mely alk.-i minimumköv. igazolására vonatkoznak
Befejezett a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapban került sor
Amennyiben az Ajtevő a ref.-t közös ajtevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, az Ajtevő a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összegét; Ajánlatkérő (AK) csak a ref.munka Ajtevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-nek való megfelelés vizsgálatakor
Többet mutasson
A 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) alapján cégszerű nyil. csatolása azon szakemberek/szervezetek (különösen a minőségellenőrzésért felelősök) megnevezésével, végzettségük/képzettségük/szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az adott szakemberrel igazolni kívánt alk.-i köv. megj.-ével, akiket az Ajtevő be kíván vonni a teljesítésbe
Többet mutasson
Az előírt végzettség az isk.-i okl. egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat s.k. aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek s.k. aláírt rendelkezésre állási nyil.-a.
Ha az M.2.a)–M.2.f) pontokra ajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvt. szerint a felhívás adott pontjában előírt jog.sággal rendelkezik, akkor a jog.ságszerző végzettség/gyakorlat egyéb dok. nélkül is az érvényes jog.sággal igazolt. Az ajánlatban feltüntetendő az elektronikus elérési út az adott jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez.
Többet mutasson
Ha a jog.ságot – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvt-okban a von. adatok/tények ingyenes ell.-ére nincs mód – a jog.ság megszerzéséhez szükséges végzettséget/gyakorlatot az Ajtevő más módon nem igazolta, a jog.ság érvényességét igazoló dok.-kat kell egyszerű másolatban benyújtani. A szakember vonatkozásában előírt jog.sághoz nem kapcsolódó további szakmai tapasztalat az M.2. pontban részletezettek szerint igazolandó.
Többet mutasson
Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható.
M.3. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) f) alapján a felhívás feladásának napját megelőző utolsó évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létsz.áról és a vezető tisztségviselőinek létsz.áról készült kimutatás bemutatása cégszerűen aláírt nyilatkozattal
Többet mutasson
AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65. § (6)–(7) és (9), 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1)–(2) bek.re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben (96 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi ref.ákkal:
Többet mutasson
A) legalább 1 db, legalább nettó 2 700 000 000 HUF értékű, közhasználatú építmény kiviteli tervdokumentációja készítésére és kivitelezési és/vagy felújítási munkáira vonatkozó referencia, melyből a kiviteli terv készítésének ellenértéke elérte legalább a nettó 40 000 000 HUF-ot;
Többet mutasson
B) legalább 1 db, legalább nettó 2 200 000 000 HUF értékű, legalább 10 000 m² nettó alapterületen megvalósult oktatási létesítmény kivitelezési munkáira vonatkozó referencia, amely tartalmazott mélyalapozási, monolit vasbeton tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági és felvonó szerelési, valamint legalább 350 m² zöldtető kivitelezési munkarészeket is;
Többet mutasson
C) legalább 1 db, legalább 250 fő befogadó képességű, legalább két épületszint belső magasságú előadóteremmel, vagy konferenciateremmel, vagy színházteremmel rendelkező épület kivitelezési és/vagy felújítási munkáira vonatkozó referencia, amely magában foglalt színház-technológiai építési és/vagy korszerűsítési munkát is;
Többet mutasson
Az M/1. pontban felsorolt (A-C pontok) köv.eknek megfelelés több szerződésből teljesíthető, de az előírt A–C pontok szerinti egyes minimumköv.ek értékei nem adódhatnak össze több szerződésből, azok pontonként egy szerződésből igazolandók! 1 referenciával több alk.-i köv. is igazolható.
Többet mutasson
Közhasználatú építmény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv 2. § 9. szerinti építmény vagy egyéb nem lakóépületnek minősülő építmény.
Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 23. § (1)–(2) alapján jár el.
M.2. Alkalmatlan az Ajtevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. 1. melléklet (Kr-1.m.) IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal és aki részt vett legalább 1 db, sikeres átadás-átvétellel lezárt, legalább 10 000 m² nettó alapterületű közhasználatú építmény magasépítési beruházás kivitelezésének helyszíni irányításában;
Többet mutasson
b) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
c) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-1.m. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
d) min. 1 fő minőségmenedzsment/minőségügyi mérnök vagy szakmérnök végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések helyszíni minőségirányításának vezetésében legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
Többet mutasson
e) min. 1 fő munkavédelemért felelős felsőfokú végzettségű, a munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 354/2009. (XII.30.) Kr. szerinti, az ajánlattétel időpontjában érvényes engedéllyel rendelkező szakemberrel, aki a jogosultság megszerzésétől számított legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik az építőipari munkavédelmi koordináció területen;
Többet mutasson
f) min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 2. pontja szerinti (É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
1 szakember csak 1 követelményt igazolhat.
M.3. Alkalmatlan az Ajtevő (közös Ajtevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó egy évben legalább 50 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal és min. 1 fő vezető tisztségviselővel.
Többet mutasson
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít!
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)–(2), Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(7) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30–32. § szerint a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kifizetésre kötelezett általi kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Többet mutasson
13 db részszámla és 1 végszámla benyújtható a dokumentációban részletezettek szerint.
Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ár 5 %-a.
Jótállási biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ár 5 %-a.
Jótállás: 60 hónap. (részletezve ld. a szerz.terv.-ben).
Előleg-visszafizetési biztosíték: mértéke megegyezik az igényelt előlegnek a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-án felüli részével (Kbt. 135. § (7)).
Előleg: teljes nettó ellenszolgáltatás max. 30 %-a.
Von.főbb jogszab.:
— 2015. évi CXLIII. tv,
— 2013. évi V. tv,
— 2003. évi XCII. tv 36/A §.
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2016-11-28 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Alkotás utca 53. E épület III. emelet.
További információk: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései alapján.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 3. Teljesítési véghatáridő csökkentésének mértéke (nap) (az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartamhoz képest)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): 2. Projektterv szakmai kidolgozottsága (Szakmai ajánlat)
Minőségi kritérium (súlyozás): 40
Minőségi kritérium (név): 2.1. Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv
2.2. Kiemelt kockázatok kezelésének terve
2.3. Organizációs terv
2.4. Megvalósítási ütemterv
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK23981
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Tarnóy Anna
Dokumentumok URL címe: http://kozzetetel.mkbt.eu/ 🌏
Ajánlatkérő neve: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Postacím: Alkotás utca 53., E épület III. emelet
Postai irányítószám: 1123
Kapcsolattartó pont: dr. Varga Krisztián (FAKSZ – lajstromszám: 00087)
Telefon: +36 17961009 📞
E-mail: drvarga@mkbt.eu 📧
Fax: +36 17961001 📠
Ország: Budapest 🏙️

Hivatkozás
További információk
1. Ajtevő, alvállal., alk. ig.-ában résztvevő csatolja: ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát/2006. évi V.tv .§(1) szerinti aláírásmintáját/külföldi illetőségű Ajtevő ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől ajánlat aláírására vonatkozó (aláírja meghatalmazó és megh.ott) írásos meghatalmazást
Többet mutasson
2. Ajtevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégb.-hoz benyújtott vált.bejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégb. megküldte ig.-t csatolja (nemlegesség esetén nyil.-t erről)
3. Ajánlat tartalmazza:
— Kbt. 66. § (6) a)–b) szerinti nyil.,
— Kbt. 66. § (2) szerinti eredeti nyil.,
— Kbt. 66. § (4) szerinti nyil.,
— Kbt. 66. § (5) alapján felolvasólap.
4. AK a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a h.pótl. lehetőségét. AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti.
5. Kötbér: szerződés olyan okú késedelmes/hibás teljesítése/meghiúsulása esetén, melyért nyertes felelős.
6. értékelés során 1–100 pont adható:
1) értékelési rszp. (Egyösszegű ajánlati ár) esetében a KBH útmutatója szerinti fordított arányosítás. Az értékelés alapja a nettó ajánlati ár;
2) ért.i rszp. (Projektterv szakmai kidolgozottsága) vonatkozásában az ajánlatokat a sorba rendezés és a fordított arányosítás módszerek együttes alkalmazásával értékeli AK a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint;
3) értékelési rszp esetén az értékelés egyenes arányosítással történik. A Kbt. 77. § (1) alapján 30 napnál kedvezőbb (magasabb) vállalás esetén is a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad AK. 0 napos vállalás is tehető. 0 napos vállalás 1 pontot ér.
Többet mutasson
A pontszámok, adott ért.i rszp. súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek
AK a számításnál 2 tizedesjegyig kerekít.
7. P.1.-2. és M.1.-3. pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített Ajtevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
8. AK a jelen eljárásban részvételt 25 000 000 HUF ajánlati biztosíték adásához köti: az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Ajtevő választása szerint teljesíthető a dokumentációban meghatározott módokon.
Többet mutasson
A biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dok.-t befűzés nélkül kell az ajánlathoz zárt borítékban csatolni.
9. Ajtevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot és árazott költségvetést csatolni dokumentáció szerint.
10. Kbt. 35. § (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
11. Nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítása is csatolandó.
12. Közös ajánlattételnél csatolni kell közös Ajtevők cégszerűen aláírt közös ajtevői megállapodását.
13. Nyertesnek a dokumentációban előírt felelősségbiztosítással kell rendelkeznie legkésőbb a szerz.kötés időpontjára, erre vonatkozóan nyilatkozni kell.
14. Előírt biztosítékok határidőre rendelkezésre bocsátásáról Ajtevő ajánlatában nyilatkozik.
15. Ajtevő nyertessége esetén III.1.3 M2 pontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell megjelölt érvényes jogosultsággal.
16. Ajánlati kötöttség: Jelen felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot kell érteni.
17. AK helyszíni bejárást tart jelen ajánlati felhívás TED-en történő közzétételét követő 10. munkanapon cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám, ld. közbesz.dok.
18. Kbt. 98. § (3)-ra tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazható az alapprojekttel összefüggő új építési beruházásra. Lehetséges további építési beruházások: K1- K2 Kollégiumi épületek, Adminisztrációs, Multifunkcionális és Tudástár épületek, Kilátó, gyalogos közlekedő, melyek beszerzési (szerződéses és pénzügyi) feltételei azonosak a jelen közbeszerzési eljárás beszerzési feltételeivel.
Többet mutasson
19. A II.2.7) pontban meghatározott időtartam napban értendő.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2016/S 198-356372 (2016-10-11)
További információk (2016-11-23)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-11-23 📅
Benyújtási határidő: 2016-12-12 📅
Közzététel dátuma: 2016-11-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 228-414818
Hirdetményre hivatkozik: 2016/S 198-356372
HL-S szám: 228
További információk
Az ajánlati határidő meghosszabbításáról szóló hirdetményt Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok egyéb pontjai változatlan formában hatályban maradnak.
Forrás: OJS 2016/S 228-414818 (2016-11-23)
További információk (2016-12-07)
Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-12-07 📅
Benyújtási határidő: 2016-12-20 📅
Közzététel dátuma: 2016-12-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 238-433114
HL-S szám: 238
További információk
Az ajánlati határidő meghosszabbításáról szóló hirdetményt Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok egyéb pontjai változatlan formában hatályban maradnak. Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 25.11.2016. napján 2016/S 228-414818 számon megjelent I. sz. korrigendummal az eredeti ajánlati határidőt már egyszer módosította 12.12.2016. 11:00 óra időpontra.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2016/S 238-433114 (2016-12-07)
További információk (2016-12-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A kecskeméti CAMPUS beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-12-15 📅
Benyújtási határidő: 2017-01-05 📅
Közzététel dátuma: 2016-12-17 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 244-445070
HL-S szám: 244
További információk
Az ajánlati határidő meghosszabbításáról és a módosításról szóló hirdetményt, valamint a módosított ajánlati dokumentációt Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok egyéb, módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak. Módosításra kerül a vállalkozási szerződés tervezete, az ajánlati dokumentáció és az árazatlan költségvetés. Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 25.11.2016. napján 2016/S 228-414818 számon megjelent I. sz. korrigendummal az eredeti ajánlati határidőt 12.12.2016. 11:00 óra időpontra módosította. Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 9.12.2016. napján 2016/S 238-433114 számon megjelent II. sz. korrigendummal az eredeti ajánlati határidőt 20.12.2016. 11:00 óra időpontra módosította.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2016/S 244-445070 (2016-12-15)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2017-03-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A kecskeméti CAMPUS beruházáshoz kapcsolódó kivitelezés dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
A beszerzés teljes értéke: 11 999 161 790 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése 📦

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-03-06 📅
Közzététel dátuma: 2017-03-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 047-085728
HL-S szám: 47
További információk
Értékelési szempontok: 1. Egyösszegű ajánlati ár: 50; 2.1. Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv 10; 2.2. Kiemelt kockázatok kezelésének terve 10; 2.3. Organizációs terv 10; 2.4. Megvalósítási ütemterv 10. 3. Teljesítési véghatáridő csökkentésének mértéke (nap) (az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartamhoz képest) 10.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A Kecskeméti CAMPUS beruházás c. projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció készítése, kapcsolódó tervezői feladatok ellátása a jelen felhívásban és mellékleteiben (továbbiakban: ajánlati dokumentáció) foglaltak szerint, továbbá a Kecskeméti CAMPUS Oktatási épületének kivitelezése, az Adminisztrációs épület alapozása a födém lezárása, a terepszint alatti Gépészeti épület megvalósítása és a jogerős használatba vételi engedélyhez szükséges közműhálózatok, úthálózatok és a környezet rendezése.
Többet mutasson
A beruházás célja a Kecskeméti CAMPUS beruházás teljes kiviteli tervezése, továbbá, hogy az Oktatási épületben elindulhasson a gazdálkodási karnak helyt adó oktatás. A megvalósult beruházás önállóan is működőképes oktatási épületet eredményez.
— a Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213 hrsz vonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés,
— általános előkészítő munkák,
—– felvonulási létesítmények telepítése,
—– kivitelezést előkésztő munkák,
—– ideiglenes közművek telepítése,
—– gyártmánytervek készítése,
— oktatási épület (15 267 m
—– szerkezetépítés,
—– építészeti szakipari munkák (szigetelés, homlokzati és belső munkák, belsőépítészet),
—– épületgépészet,
— épületfelügyelet,
— – épületvillamosság,
— egyéb elektromos munkák,
—– akadálymentesítés,
—– tűzvédelem,
—– zöldtető mérete: 904 m
—– oktatási épületben 500 fős előadóterem,
— adminisztrációs épület: 2 000 m
—– építészeti szakipari munkák,
— külső munkák,
—– közmű hálózatok,
—– úthálózat,
—– környezetrendezés.
A kiviteli terveket papír alapon 5 példányban (4 pld. Ajánlatkérő, 1 pld. tervvéleményező) és 1 pld. elektronikus formában (szöveges tartalom pdf, tiff, tervek és műszaki dokumentáció szerkeszthető dwg, dwf formátumban) nyertes ajánlattevő szakaszos tervszolgáltatás szerint átadja. A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik Ajánlatkérő által meghatározott ütemezésben, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. A kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek a 322/2015. (X. 30.) Kr. és a 191/2009. (IX.15.) Kr. 1. sz. melléklete előírásainak.
Többet mutasson
Amennyiben a dokumentáció adott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat vagy – ajánlást határoz meg, az csak a tárgyjelleg egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad.
Többet mutasson
A További információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel k.
További információk:
Értékelési szempontok:
1. Egyösszegű ajánlati ár: 50;
2.1. Környezetvédelmi-fenntarthatósági terv 10;
2.2. Kiemelt kockázatok kezelésének terve 10;
2.3. Organizációs terv 10;
2.4. Megvalósítási ütemterv 10.
3. Teljesítési véghatáridő csökkentésének mértéke (nap) (az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában meghatározott időtartamhoz képest) 10.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
A teljesítés helyszíne: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (10212. hrsz.) ingatlan területe.

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Teljesítési véghatáridő csökkentésének mértéke (nap)
Projektterv szakmai kidolgozottsága (Szakmai ajánlat)

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2017-02-24 📅

Hivatkozás
További információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értéke vagy aránya nem ismert.
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Tervezési feladat; Felvonulási létesítmények részfeladat; Víztelenítési munka részfeladat; Zsaluzás és állványozás részfeladat; Irtás, föld és sziklamunka részfeladat; Síkalapozás részfeladat; Mélyalapozás részfeladat; Helyszíni beton és vasbeton munkák részfeladat; Falazás és egyéb kőműves munkák részfeladat; Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése részfeladat; Vakolás és rabicolás részfeladat; Szárazépítési munkák részfeladat; Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése részfeladat; Bádogozás részfeladat; Asztalosszerkezetek elhelyezése részfeladat; Lakatosszerkezetek elhelyezése részfeladat; Felületképzés részfeladat; Szigetelés részfeladat; Felvonó gyártása és beépítése részfeladat; Színpadtechnika részfeladat; Oktatástechnológia részfeladat; Konyhatechnológiai berendezések részfeladat; Közmű munkák részfeladat; Útépítési munkák részfeladat; Kert- és parképítési munkák részfeladat; Épületgépészeti munkák részfeladat; Elektromos munkák részfeladat; Munkabiztonsági szakértői tevékenység.
Többet mutasson
Ajánlattevők:
1. sz. ajánlat.
Ajánlattevő neve ZÁÉV Építőipari Zrt.
Ajánlattevő székhelye 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.
Magyarország.
Adószám: 10738885-2-20.
2. sz. ajánlat.
Ajánlattevő neve ZERON Zrt.
Ajánlattevő székhelye 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1. em. 3.
Adószám: 23077355-2-05.
3. sz. ajánlat.
Közös Ajánlattevő: W-É-P CAMPUS KONZORCIUM.
Közös Ajánlattevő neve (konzoriumvezető) West Hungária Bau Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Adószám: 11469830-2-44.
Közös Ajánlattevő neve (konzoriumi tag) ÉPKAR Zrt.
Közös Ajánlattevő székhelye 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.
Adószám: 11266101-2-43.
Közös Ajánlattevő neve (konzoriumi tag) PBE Kft.
Adószám: 14094565-2-13.
Az eljárás során Ajánlatkérő értékelési szempontként figyelembe vett környezetvédelmi szempontokat.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § előírásai szerint.
Forrás: OJS 2017/S 047-085728 (2017-03-06)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-04-05)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 999 161 790 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-04-05 📅
Közzététel dátuma: 2017-04-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 069-129889
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 047-085728
HL-S szám: 69
További információk
A szerződés módosításának időpontja: 2017. március 21. VII.2.1) A módosítások ismertetése – Folytatás 1/2. 4) A szerződés 11.1.2. pontja az alábbiak helyett: „Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.” a következők szerint módosul (vastagítással kiemelve):„Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint történik az alábbiak szerint: 32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. Folytatás: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: A kecskeméti CAMPUS beruházáshoz kapcsolódó kivitelezés dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
Rövid leírás:
— Oktatási épület teljes kivitelezése;
— Adminisztrációs és Oktatási épületek pinceszintjeinek kivitelezése;
— Gépészeti földalatti épület kivitelezése;
— Közműhálózatok, úthálózat kialakítása és környezetrendezés.
— Kiviteli dokumentáció elkészítése;
— A Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213 hrsz vonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés;
— Általános Előkészítő munkák:
o Munkaterület előkészítés,
o Felvonulási létesítmények telepítése,
o Kivitelezést előkészítő munkák,
o Ideiglenes közművek telepítése,
o Tereprendezés,
o Gyártmánytervek készítése,
— Oktatási épület (15 267 m2) és Terepszint alatti Gépészeti terület (477 m2):
o Előkészítő munkák,
o Szerkezetépítés,
o Építészeti szakipari munkák (szigetelés, homlokzati és belső munkák, belsőépítészet),
o Épületgépészet,
— Fűtési-Hűtési energiaellátás;
— Vízellátás, csatornázás;
— Szellőzés;
— Égéstermék elvezetés;
— Beépített oltó rendszer-sprinklerek;
— Épületfelügyelet:
o Épületvillamosság,
— Energiaellátás;
— Elektromos hálózatok;
— Világítás;
— Egyéb elektromos munkák:
o Gyengeáramú rendszerek,
o Akadálymentesítés,
o Tűzvédelem,
o Zöldtető mérete: 904 m2,
o Oktatási épületben 500 fős előadóterem:
— Adminisztrációs épület: 2 000 m2 (csak pinceszint),
o Építészeti szakipari munkák,
— Külső munkák:
o Közmű hálózatok,
o Úthálózat,
o Környezetrendezés.
Időtartam: 549 nap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
A teljesítés helyszíne: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (Hrsz: 10212) ingatlan területe.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2017-02-13 📅

Hivatkozás
További információk
A szerződés módosításának időpontja: 2017. március 21.
VII.2.1) A módosítások ismertetése – Folytatás 1/2.
4)
A szerződés 11.1.2. pontja az alábbiak helyett: „Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.”
Többet mutasson
a következők szerint módosul (vastagítással kiemelve):„Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a szerint történik az alábbiak szerint:
Többet mutasson
32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
Többet mutasson
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
Többet mutasson
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
Többet mutasson
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
Többet mutasson
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);
Többet mutasson
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
Többet mutasson
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.
Többet mutasson
Folytatás: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VII.2.1) A módosítások ismertetése – Folytatás 2/2.
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.
(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.
Többet mutasson
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni.”
5)
A szerződés 11.3.6. pontja az alábbiak helyett: „Megrendelő a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (3)-(4) bekezdésekben foglaltakra tekintettel felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy Megrendelő jelen szerződés ellenértékének megfizetésére nem alkalmazza a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, miszerint az általános forgalmi adót az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában a szolgáltatás igénybevevője fizeti tekintettel arra a tényre, hogy Megrendelő adómentes adóalany, azaz tőle adó fizetése nem követelhető. fentiek alapján az ÁFA megfizetése normál elszámolási rendben történik.”
Többet mutasson
a következők szerint módosul (vastagítással kiemelve): „Megrendelő a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (3)-(4) bekezdésekben foglaltakra tekintettel felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy Megrendelő jelen szerződés ellenértékének megfizetésére alkalmazza a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, miszerint az általános forgalmi adót az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában a szolgáltatás igénybevevője fizeti tekintettel arra a tényre, hogy Megrendelő adómentes adóalany, azaz tőle adó fizetése nem követelhető. fentiek alapján az ÁFA megfizetése normál elszámolási rendben történik”.
Többet mutasson
6)
A szerződés alábbi, 13.3.6. pontjában foglaltakat Felek törölték a szerződés rendelkezései közül: „a Biztosíték szövege kifejezett kizárási nyilatkozatot kell tartalmazzon a garancia kibocsátója (a garantőr) részéről arra, hogy a kifizetést a Ptk. 6:436. § (2) bekezdés b) pontjára hivatkozással megtagadja, a hivatkozott 6:436. § (2) bekezdésében felsorolt körülmények bármelyikét a garancia lehívása esetében a kifizetés feltételeként vizsgálja”.
Többet mutasson
VII.2.2) A módosítás okai – Folytatás.
...és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét..."
Továbbá a vállalkozói szerződés 11.3.6. pontja módosulásának indoka, hogy a KEDO Zrt. az adóhatóság adatbázisa szerint 1.1.2017-től az ÁFA tekintetében a korábbi alanyi mentesség helyett átjelentkezett az általános szabályok alá, továbbá az Áfa tv. 86. § (1) bek. l) pontja, 88. § (4) bek. alapján a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan [ingatlanrész] bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységére adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta (és hasonlóképp járt el az ingatlanértékesítési tevékenység kapcsán is).
Többet mutasson
A vállalkozói szerződés 13.3.6. pontja törlésének indoka, hogy a PTK 6:436 § (2) bekezdés kimondottan a visszaélésszerű vagy rosszhiszemű fizetési felszólítást taglalja, melyre vonatkozóan az általános gyakorlat szerint a prudens módon eljáró biztosító társaságok ennek kizárási nyilatkozattal történő eliminálást nem tudják beépíteni a kötelezvényeik szövegezésébe.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2017/S 069-129889 (2017-04-05)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-09-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 999 161 790 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-09-18 📅
Közzététel dátuma: 2017-09-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 180-368053
HL-S szám: 180
További információk
A szerződés módosításának időpontja: 6.9.2017. VII.2.1) A módosítások ismertetése – FOLYTATÁS 1/2. 4.2. A Megrendelőnek és az általa kijelölt tervvéleményező részére a Multifunkcionális épületet is tartalmazó kiviteli tervdokumentáció átadásának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított max. 285. naptári nap. A jelen 4.2. szakasz keretében átadandó kiviteli tervdokumentáció tartalmazza: o Felső közlekedő és híd alapozási tervek kizárólag a Multifunkcionális épületet érintő módosításai, o Vízjogi engedélyes tervek (beadható) kizárólag a Multifunkcionális épületet érintő módosításai, o Közműtervek komplett (genplan) kizárólag a Multifunkcionális épületet érintő módosításai, o Felvonulási út alapterv (végleges nyomvonalon) kizárólag a Multifunkcionális épületet érintő módosításai, o Multifunkcionális épület alapozás, vasalási, zsaluzási tervek, o Multifunkcionális épület komplett kiviteli tervek összes szakág, o Felső közlekedő és híd tervek (komplett) kizárólag a Multifunkcionális épületet érintő módosításai, o Tájépítészeti tervezés (komplett) kizárólag a Multifunkcionális épületet érintő módosításai, o Multifunkcionális épület komplett belsőépítészet. 8. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés 11.1.2. pontjának 18-23. bekezdései helyébe az alábbi új rendelkezések lépnek: „A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel (műszaki előrehaladással) értékarányosan kerül sor. Vállalkozó – a végszámlát is ide értve – 15 db részszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel (műszaki előrehaladással) értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások) az alábbi ütemezésben nyújthatóak be: A teljesítés során összesen 14 db részszámla (5 db részszámla a kivitelezési tervdokumentáció készítési szakaszok során, a kivitelezési tervdokumentáció készítési tevékenység vonatkozásában, míg 9 db részszámla a kivitelezési szakaszok során a kivitelezési tevékenység vonatkozásában) és 1 db végszámla (a kivitelezési tevékenységre eső nettó vállalkozási díj 10 %-a összeggel) benyújtására van lehetőség. Tervezési részszámlák: 1. tervezési részszámla mértéke és benyújtásának időpontja: a teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítésének ellenértékeként meghatározott nettó vállalkozási díj 15 %-a. Az 1. tervezési részszámla benyújtására Vállalkozónak akkor van lehetősége, amikor a jelen Szerződés 10.1.2.1.) pontjában részletesen meghatározott alapozási kiviteli tervdokumentáció részéről elkészítésre, és Megrendelőnek és az általa kijelölt tervvéleményező részére átadásra kerül. 2. tervezési részszámla mértéke és benyújtásának időpontja: a teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítésének ellenértékeként meghatározott nettó vállalkozási díj 20 %-a. A 2. tervezési részszámla benyújtására Vállalkozónak akkor van lehetősége, amikor a jelen Szerződés 10.1.2.2.) pontjában részletesen meghatározott vasbeton- és acélszerkezetek kiviteli tervdokumentáció részéről elkészítésre, és Megrendelőnek és az általa kijelölt tervvéleményező részére átadásra kerül. 3. tervezési részszámla mértéke és benyújtásának időpontja: a teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítésének ellenértékeként meghatározott nettó vállalkozási díj 15 %-a. A 3. tervezési részszámla benyújtására Vállalkozónak akkor van lehetősége, amikor a jelen Szerződés 10.1.2.3.) pontjában részletesen meghatározott Adminisztrációs épület és a K1 és K2 Kollégiumi épületek alapozási és ezen épületek vasbeton- és acélszerkezeti kiviteli tervdokumentáció részéről elkészítésre, és Megrendelőnek és az általa kijelölt tervvéleményező részére átadásra kerül. FOLYTATÁS: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
— Kiviteli dokumentáció elkészítése.
— A Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213 hrsz vonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés.
o Munkaterület előkésztés,
o Kivitelezést előkésztő munkák,
— Fűtési-Hűtési energiaellátás,
— Vízellátás, csatornázás,
— Szellőzés,
— Égéstermék elvezetés,
— Beépített oltó rendszer-sprinklerek,
— Energiaellátás,
— Elektromos hálózatok,
— Világítás,
o Akadálymentesíték,
o Oktatási épületben 500 fős előadóterem,
— Adminisztrációs épület: 2 000 m2 (csak pinceszint):
o Szerkezetépítés,:

Hivatkozás
További információk
A szerződés módosításának időpontja: 6.9.2017.
VII.2.1) A módosítások ismertetése – FOLYTATÁS 1/2.
4.2. A Megrendelőnek és az általa kijelölt tervvéleményező részére a Multifunkcionális épületet is tartalmazó kiviteli tervdokumentáció átadásának határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított max. 285. naptári nap.
A jelen 4.2. szakasz keretében átadandó kiviteli tervdokumentáció tartalmazza:
o Felső közlekedő és híd alapozási tervek kizárólag a Multifunkcionális épületet érintő módosításai,
o Vízjogi engedélyes tervek (beadható) kizárólag a Multifunkcionális épületet érintő módosításai,
o Közműtervek komplett (genplan) kizárólag a Multifunkcionális épületet érintő módosításai,
o Felvonulási út alapterv (végleges nyomvonalon) kizárólag a Multifunkcionális épületet érintő módosításai,
o Multifunkcionális épület alapozás, vasalási, zsaluzási tervek,
o Multifunkcionális épület komplett kiviteli tervek összes szakág,
o Felső közlekedő és híd tervek (komplett) kizárólag a Multifunkcionális épületet érintő módosításai,
o Tájépítészeti tervezés (komplett) kizárólag a Multifunkcionális épületet érintő módosításai,
o Multifunkcionális épület komplett belsőépítészet.
8. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés 11.1.2. pontjának 18-23. bekezdései helyébe az alábbi új rendelkezések lépnek:
„A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel (műszaki előrehaladással) értékarányosan kerül sor. Vállalkozó – a végszámlát is ide értve – 15 db részszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel (műszaki előrehaladással) értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások) az alábbi ütemezésben nyújthatóak be:
Többet mutasson
A teljesítés során összesen 14 db részszámla (5 db részszámla a kivitelezési tervdokumentáció készítési szakaszok során, a kivitelezési tervdokumentáció készítési tevékenység vonatkozásában, míg 9 db részszámla a kivitelezési szakaszok során a kivitelezési tevékenység vonatkozásában) és 1 db végszámla (a kivitelezési tevékenységre eső nettó vállalkozási díj 10 %-a összeggel) benyújtására van lehetőség.
Többet mutasson
Tervezési részszámlák:
1. tervezési részszámla mértéke és benyújtásának időpontja: a teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítésének ellenértékeként meghatározott nettó vállalkozási díj 15 %-a. Az 1. tervezési részszámla benyújtására Vállalkozónak akkor van lehetősége, amikor a jelen Szerződés 10.1.2.1.) pontjában részletesen meghatározott alapozási kiviteli tervdokumentáció részéről elkészítésre, és Megrendelőnek és az általa kijelölt tervvéleményező részére átadásra kerül.
Többet mutasson
2. tervezési részszámla mértéke és benyújtásának időpontja: a teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítésének ellenértékeként meghatározott nettó vállalkozási díj 20 %-a. A 2. tervezési részszámla benyújtására Vállalkozónak akkor van lehetősége, amikor a jelen Szerződés 10.1.2.2.) pontjában részletesen meghatározott vasbeton- és acélszerkezetek kiviteli tervdokumentáció részéről elkészítésre, és Megrendelőnek és az általa kijelölt tervvéleményező részére átadásra kerül.
Többet mutasson
3. tervezési részszámla mértéke és benyújtásának időpontja: a teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítésének ellenértékeként meghatározott nettó vállalkozási díj 15 %-a. A 3. tervezési részszámla benyújtására Vállalkozónak akkor van lehetősége, amikor a jelen Szerződés 10.1.2.3.) pontjában részletesen meghatározott Adminisztrációs épület és a K1 és K2 Kollégiumi épületek alapozási és ezen épületek vasbeton- és acélszerkezeti kiviteli tervdokumentáció részéről elkészítésre, és Megrendelőnek és az általa kijelölt tervvéleményező részére átadásra kerül.
Többet mutasson
FOLYTATÁS: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
VII.2.1) A módosítások ismertetése – FOLYTATÁS 2/2
4. tervezési részszámla mértéke és benyújtásának időpontja: nettó 371 305 000 HUF. A 4. tervezési részszámla benyújtására Vállalkozónak akkor van lehetősége, amikor a jelen Szerződés 10.1.2.4.1.) pontjában részletesen meghatározott teljes körű kiviteli tervdokumentáció részéről elkészítésre, és Megrendelőnek és az általa kijelölt tervvéleményező részére átadásra kerül.
Többet mutasson
5. tervezési részszámla mértéke és benyújtásának időpontja: nettó 60 445 000 HUF. Az 5. tervezési részszámla benyújtására Vállalkozónak akkor van lehetősége, amikor a jelen Szerződés 10.1.2.4.2.) pontjában részletesen meghatározott a Multifunkcionális épületre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció részéről elkészítésre, és Megrendelőnek és az általa kijelölt tervvéleményező részére átadásra kerül.”
Többet mutasson
9. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés 15.1. pontjának 5. bekezdése helyébe az alábbi új rendelkezés lép:
„A késedelmi kötbér alapja a részhatáridők közül az 1., 2., 3. és 4.1-4.2, valamint a 9. (az első, második, harmadik és négy-egy, négy-kettő számú, valamint a kilencedik) részhatáridő esetében a teljes nettó szerződéses ellenérték.”
VII.2.2) A módosítás okai – FOLYTATÁS.
4. Felek azt is rögzítik, hogy a teljes kivitelezési dokumentáció elkészítésének részeként Vállalkozó feladata – többek között – a Multifunkcionális épületre vonatkozó tervdokumentáció elkészítése. A Multifunkcionális épület minél hatékonyabb hasznosítása, illetve üzemeltetése Megrendelő kiemelt jelentőségű érdeke, figyelemmel arra, hogy ezen épület hasznosításából származó bevétel képezi majd Megrendelő bevételének legnagyobb részét. Erre tekintettel Megrendelő a szerződéskötéskori ismeretei alapján határozta meg a tervezése során eredetileg figyelembe veendő üzemeltetési koncepciót.
Többet mutasson
Ugyanakkor a szerződéskötést követően a Multifunkcionális épület hasznosításával érintett piacon előre nem látható jelentős változás ment végbe, melyről Megrendelő először a 23.2.2017-án a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökségnél tett látogatása során szerzett tudomást. E változások alapján a Multifunkcionális épület még hatékonyabb üzemeltetésének lehetősége merült fel, melyre figyelemmel Megrendelő 6.4.2017-án utasította Vállalkozót a Multifunkcionális épület tervezésének felfüggesztésére. Megrendelő a felfüggesztést követően versenyeztetési eljárás lefolytatása után átdolgozott üzemeltetési koncepciót készíttetett a Multifunkcionális épület tekintetében. Ennek elkészültét követően Megrendelő 6.7.2017-án utasította Vállalkozót a Multifunkcionális épület tervezésének – az átdolgozott üzemeltetési koncepciót is figyelembe vevő – folytatására.
Többet mutasson
A Multifunkcionális épület tervezési munkáinak felfüggesztésére figyelemmel a Felek egyetértenek abban, hogy a Multifunkcionális épület tervdokumentációjának elkészítése tekintetében a részteljesítési határidőt és ezzel kapcsolatban a fizetési ütemezést módosítani szükséges.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2017/S 180-368053 (2017-09-18)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-11-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 999 161 790 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-11-23 📅
Közzététel dátuma: 2017-11-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 227-472460
HL-S szám: 227
További információk
A szerződés módosításának időpontja: 10.11.2017. VII.2.2) A módosítás okai – folytatás: Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott engedélyezési tervdokumentációt nem Megrendelő, hanem a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány készíttette. A Megrendelő az engedélyezési tervdokumentáció teljes körű felhasználási jogait külön megállapodással szerezte meg, így az engedélyezési tervdokumentáció tartalma adottság volt Megrendelő számára, annak tartalmára hatással nem lehetett. A kivitelezési dokumentáció elkészítése során ugyanakkor Megrendelő az oktatási épület 3. szint feletti záró födémének irodai részén az engedélyes tervektől eltérően födémáttörést és AL-07 jelű felülvilágító szerkezet építését kérte. Vállalkozó a teljesen zárt zárófödémjére vonatkozó műszaki megoldásához képest magasabb használati értékkel bíró műszaki megoldásra tett javaslatot, mely alapján a zárófödém nyitott lenne és így az irodaépületekben található több szintű folyósok természetes bevilágításhoz juthatnának. Megrendelő a javaslatot elfogadva, annak megfelelő tartalommal hagyta jóvá a kivitelezési dokumentációt. Vállalkozó ugyanakkor azt is jelezte, hogy a javasolt műszaki megoldás kivitelezése némileg hosszabb időt vesz igénybe, mint az engedélyezési tervdokumentációban szereplő zárt megoldás megvalósítása, mely alapján a vonatkozó részteljesítési határidő a közbeszerzési eljárásban rögzítésre került. Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a javasolt új műszaki megoldás megvalósítása a teljesítési véghatáridőt – és így az épület tényleges használatba vehetőségének időpontját – nem érintené és Vállalkozó az új műszaki megoldás megvalósításával kapcsolatban többlet vállalkozói díjra vonatkozó igényt nem támasztott, Megrendelő úgy döntött, hogy a jóváhagyott kivitelezési dokumentáció szerinti műszaki megoldás megvalósítását kéri Vállalkozótól. Erre tekintettel ugyanakkor a szerkezetépítési munkálatokra vonatkozó részteljesítési határidő módosítandó. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés fentiek szerinti módosítása nem ütközik a Kbt. 141. §-ába, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a vállalkozói díj nem növekszik, és – mivel az előző pontban foglaltak szerint – a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott és az ajánlatadás alapját képező engedélyezési tervdokumentáció tartalmának kialakítására Megrendelő hatással nem lehetett, így nem volt előre látható Megrendelő számára, hogy a zárófödém tekintetében az engedélyezési tervdokumentációhoz képest magasabb használati értékkel bíró műszaki megoldás is kivitelezhető a végteljesítési határidő és a vállalkozási díj változatlanul hagyása mellett. Felek azt is rögzítik, hogy megítélésük szerint a módosítás nem tekinthető lényegesnek sem, tekintettel arra, hogy a módosított műszaki megoldás és az ahhoz kapcsolódó módosított részteljesítési határidő nem befolyásolta volna a gazdasági szereplők azon szándékát, hogy a közbeszerzési eljárásban kívánnak-e ajánlatot benyújtani, illetve az ajánlattevők sorrendjére sem lett volna hatással. Emellett a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát sem változtatja meg Vállalkozó javára, figyelemmel arra, hogy a vállalkozói díj nem módosul. Továbbá az új műszaki megoldás megvalósítása sem minősül jelentős új ajánlattevői kötelezettségnek, tekintettel arra, hogy az ajánlatadás alapját képező engedélyezési tervdokumentációban foglalt műszaki megoldással egyenértékű – sőt kifejezetten magasabb használati értéket eredményező – műszaki megoldás kerül megvalósításra a módosítás eredményeként.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
o Gyártmánytervek készítése;
o Épületgépészet;
— Épületfelügyelet,
— Egyéb elektromos munkák,
— Külső munkák,

Hivatkozás
További információk
A szerződés módosításának időpontja: 10.11.2017.
VII.2.2) A módosítás okai – folytatás:
Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott engedélyezési tervdokumentációt nem Megrendelő, hanem a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány készíttette. A Megrendelő az engedélyezési tervdokumentáció teljes körű felhasználási jogait külön megállapodással szerezte meg, így az engedélyezési tervdokumentáció tartalma adottság volt Megrendelő számára, annak tartalmára hatással nem lehetett.
Többet mutasson
A kivitelezési dokumentáció elkészítése során ugyanakkor Megrendelő az oktatási épület 3. szint feletti záró födémének irodai részén az engedélyes tervektől eltérően födémáttörést és AL-07 jelű felülvilágító szerkezet építését kérte. Vállalkozó a teljesen zárt zárófödémjére vonatkozó műszaki megoldásához képest magasabb használati értékkel bíró műszaki megoldásra tett javaslatot, mely alapján a zárófödém nyitott lenne és így az irodaépületekben található több szintű folyósok természetes bevilágításhoz juthatnának. Megrendelő a javaslatot elfogadva, annak megfelelő tartalommal hagyta jóvá a kivitelezési dokumentációt. Vállalkozó ugyanakkor azt is jelezte, hogy a javasolt műszaki megoldás kivitelezése némileg hosszabb időt vesz igénybe, mint az engedélyezési tervdokumentációban szereplő zárt megoldás megvalósítása, mely alapján a vonatkozó részteljesítési határidő a közbeszerzési eljárásban rögzítésre került.
Többet mutasson
Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a javasolt új műszaki megoldás megvalósítása a teljesítési véghatáridőt – és így az épület tényleges használatba vehetőségének időpontját – nem érintené és Vállalkozó az új műszaki megoldás megvalósításával kapcsolatban többlet vállalkozói díjra vonatkozó igényt nem támasztott, Megrendelő úgy döntött, hogy a jóváhagyott kivitelezési dokumentáció szerinti műszaki megoldás megvalósítását kéri Vállalkozótól.
Többet mutasson
Erre tekintettel ugyanakkor a szerkezetépítési munkálatokra vonatkozó részteljesítési határidő módosítandó.
Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés fentiek szerinti módosítása nem ütközik a Kbt. 141. §-ába, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a vállalkozói díj nem növekszik, és – mivel az előző pontban foglaltak szerint – a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott és az ajánlatadás alapját képező engedélyezési tervdokumentáció tartalmának kialakítására Megrendelő hatással nem lehetett, így nem volt előre látható Megrendelő számára, hogy a zárófödém tekintetében az engedélyezési tervdokumentációhoz képest magasabb használati értékkel bíró műszaki megoldás is kivitelezhető a végteljesítési határidő és a vállalkozási díj változatlanul hagyása mellett.
Többet mutasson
Felek azt is rögzítik, hogy megítélésük szerint a módosítás nem tekinthető lényegesnek sem, tekintettel arra, hogy a módosított műszaki megoldás és az ahhoz kapcsolódó módosított részteljesítési határidő nem befolyásolta volna a gazdasági szereplők azon szándékát, hogy a közbeszerzési eljárásban kívánnak-e ajánlatot benyújtani, illetve az ajánlattevők sorrendjére sem lett volna hatással. Emellett a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát sem változtatja meg Vállalkozó javára, figyelemmel arra, hogy a vállalkozói díj nem módosul. Továbbá az új műszaki megoldás megvalósítása sem minősül jelentős új ajánlattevői kötelezettségnek, tekintettel arra, hogy az ajánlatadás alapját képező engedélyezési tervdokumentációban foglalt műszaki megoldással egyenértékű – sőt kifejezetten magasabb használati értéket eredményező – műszaki megoldás kerül megvalósításra a módosítás eredményeként.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2017/S 227-472460 (2017-11-23)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2018-08-21)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 999 161 790 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-08-21 📅
Közzététel dátuma: 2018-08-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 161-367884
HL-S szám: 161
További információk
A szerződés módosításának időpontja: 8.8.2018. Folytatás innen: VII.2.2) A módosítás okai Felek a teljesség kedvéért rögzítik azt is, hogy korábban a Megrendelő a kivitelezési munkálatokat 5.12.2017 napján a földszintről az I. emeletre felvezető lépcsőt és környezetét, valamint a kapcsolódó szerkezeteket illetően felfüggesztette, melyre tekintettel Vállalkozó akadályozva volt a kivitelezési munkák teljesítésében. A felek megállapítják, hogy a vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidők egymásra épülő határidők, a műszaki szükségesség és a technológiai folyamatok jellege, azok egymáshoz kapcsolódása miatt ez az akadály is gátolta az egyes kivitelezési (rész)határidőkre való teljesítést. A tárgyalás eredményeképpen Megrendelő a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében rögzített műszaki tartalommódosítással kéri a beruházást kivitelezni, mely a kivitelezéshez szükséges fedvénytervek módosítását is igényli. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés fentiek szerinti módosítása nem ütközik a Kbt. 141. §-ába, figyelemmel arra, hogy a vállalkozási díj növekedése nem éri el a Kbt. 141. §-ának (2) bekezdésében foglalt értékhatárok egyikét sem. Emellett a kivitelezési (rész)teljesítési határidők módosítása összefügg a vállalkozási díj növekedésével, tekintettel arra, hogy a megrendelői többletigények kivitelezése több időt vesz igénybe, illetve a kivitelezéshez szükséges fedvénytervek elkészítésének is van időszükséglete. A módosított (rész)teljesítési határidők – a projektmenedzser, illetve műszaki ellenőr szervezetek által is igazoltan – az elvégzendő többletfeladatok időigényével összhangban kerülnek megállapításra. A felek azt is rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, figyelemmel arra, hogy Vállalkozó továbbra is a Campus-beruházáshoz szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására köteles. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében rögzített műszaki tartalommódosítás során eszközölt egyes kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem minősülnek jelentős módosításnak, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban nem került részletesen meghatározásra a beépítendő termékek köre, így e módosítás szerinti feltételek nem befolyásolhatták a gazdasági szereplők közbeszerzési eljárásban való részvételi szándékát, illetve a közbeszerzési eljárás eredményét. Emellett e módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát sem változtatja meg a Vállalkozó javára, figyelemmel arra, hogy a kiváltott termékek műszaki szempontból egyenértékűek és hasonló piaci árfekvésűek a végül beépítendő termékekkel. E kiváltások lényeges új ajánlattevői kötelezettségre sem terjesztik ki a Szerződés tárgyát, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó a Campus beruházás kivitelezési dokumentációjának elkészítésére és kivitelezésére vállalt kötelezettséget, mely kötelezettséget a kiváltások nem érintették.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: A kecskeméti Campus-beruházáshoz kapcsolódó kivitelezés dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
Rövid leírás:
A Kecskeméti Campus-beruházás c. projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció készítése, kapcsolódó tervezői feladatok ellátása a jelen felhívásban és mellékleteiben (továbbiakban: ajánlati dokumentáció) foglaltak szerint, továbbá a Kecskeméti Campus Oktatási épületének kivitelezése, az Adminisztrációs épület alapozása a födém lezárása, a terepszint alatti Gépészeti épület megvalósítása és a jogerős használatba vételi engedélyhez szükséges közműhálózatok, úthálózatok és a környezet rendezése.
Többet mutasson
— Oktatási épület teljes kivitelezése,
— Adminisztrációs és Oktatási épületek pinceszintjeinek kivitelezése,
— Gépészeti földalatti épület kivitelezése,
— Kiviteli dokumentáció elkészítése
— A Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213 hrsz vonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés,
— Általános Előkészítő munkák
– Munkaterület előkészítés
– Felvonulási létesítmények telepítése
– Kivitelezést előkészítő munkák
– Ideiglenes közművek telepítése
– Tereprendezés
– Gyártmánytervek készítése
— Oktatási épület (15 267 m
– Előkészítő munkák
– Szerkezetépítés
– Építészeti szakipari munkák (szigetelés, homlokzati és belső munkák, belsőépítészet)
– Épületgépészet
— Fűtési-Hűtési energiaellátás
— Vízellátás, csatornázás
— Szellőzés
— Égéstermék elvezetés
— Beépített oltó rendszer-sprinklerek
— Épületfelügyelet
– Épületvillamosság
— Energiaellátás
— Elektromos hálózatok
— Világítás
— Egyéb elektromos munkák
– Gyengeáramú rendszerek
– Akadálymentesítés
– Tűzvédelem
– Zöldtető mérete: 904 m
– Oktatási épületben 500 fős előadóterem
— Adminisztrációs épület: 2 000 m
– Építészeti szakipari munkák
— Külső munkák
– Közműhálózatok
– Úthálózat
– Környezetrendezés
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
A teljesítés helyszíne: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (Hrsz: 10212) ingatlan területe

A szerződés odaítélése
Név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Millennium köz 1.
Postai város: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország 🇭🇺
Zala 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 11 999 161 790 HUF 💰

Hivatkozás
További információk
A szerződés módosításának időpontja: 8.8.2018.
Folytatás innen: VII.2.2) A módosítás okai
Felek a teljesség kedvéért rögzítik azt is, hogy korábban a Megrendelő a kivitelezési munkálatokat 5.12.2017 napján a földszintről az I. emeletre felvezető lépcsőt és környezetét, valamint a kapcsolódó szerkezeteket illetően felfüggesztette, melyre tekintettel Vállalkozó akadályozva volt a kivitelezési munkák teljesítésében. A felek megállapítják, hogy a vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidők egymásra épülő határidők, a műszaki szükségesség és a technológiai folyamatok jellege, azok egymáshoz kapcsolódása miatt ez az akadály is gátolta az egyes kivitelezési (rész)határidőkre való teljesítést.
Többet mutasson
A tárgyalás eredményeképpen Megrendelő a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében rögzített műszaki tartalommódosítással kéri a beruházást kivitelezni, mely a kivitelezéshez szükséges fedvénytervek módosítását is igényli.
Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés fentiek szerinti módosítása nem ütközik a Kbt. 141. §-ába, figyelemmel arra, hogy a vállalkozási díj növekedése nem éri el a Kbt. 141. §-ának (2) bekezdésében foglalt értékhatárok egyikét sem. Emellett a kivitelezési (rész)teljesítési határidők módosítása összefügg a vállalkozási díj növekedésével, tekintettel arra, hogy a megrendelői többletigények kivitelezése több időt vesz igénybe, illetve a kivitelezéshez szükséges fedvénytervek elkészítésének is van időszükséglete. A módosított (rész)teljesítési határidők – a projektmenedzser, illetve műszaki ellenőr szervezetek által is igazoltan – az elvégzendő többletfeladatok időigényével összhangban kerülnek megállapításra. A felek azt is rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, figyelemmel arra, hogy Vállalkozó továbbra is a Campus-beruházáshoz szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására köteles.
Többet mutasson
Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében rögzített műszaki tartalommódosítás során eszközölt egyes kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem minősülnek jelentős módosításnak, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban nem került részletesen meghatározásra a beépítendő termékek köre, így e módosítás szerinti feltételek nem befolyásolhatták a gazdasági szereplők közbeszerzési eljárásban való részvételi szándékát, illetve a közbeszerzési eljárás eredményét. Emellett e módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát sem változtatja meg a Vállalkozó javára, figyelemmel arra, hogy a kiváltott termékek műszaki szempontból egyenértékűek és hasonló piaci árfekvésűek a végül beépítendő termékekkel. E kiváltások lényeges új ajánlattevői kötelezettségre sem terjesztik ki a Szerződés tárgyát, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó a Campus beruházás kivitelezési dokumentációjának elkészítésére és kivitelezésére vállalt kötelezettséget, mely kötelezettséget a kiváltások nem érintették.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2018/S 161-367884 (2018-08-21)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-07-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 999 161 790 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-07-30 📅
Közzététel dátuma: 2019-08-02 📅
Kezdeti időpont: 2017-02-24 📅
Végdátum: 2019-08-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 148-363524
HL-S szám: 148
További információk
Az V.2.1) pontban szereplő dátum összhangban van az eredménytájékoztatóban feltüntetett időponttal.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás: – Közmű hálózatok

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 11 999 161 790 HUF 💰
Forrás: OJS 2019/S 148-363524 (2019-07-30)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-09-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 11 999 161 790 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-09-16 📅
Közzététel dátuma: 2019-09-20 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 182-442382
HL-S szám: 182
További információk
Az V.2.1) pontban szereplő dátum összhangban van az eredménytájékoztatóban feltüntetett időponttal. A módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bek. és Kbt. 141. § (6) bek.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
Főbb munkanemek és mennyiségek (alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes
Leírását ld. a dokumentáció műszaki fejezetében):
— A Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213 hrsz vonatkozásában elkészült
Engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés;
Amennyiben a dokumentáció adott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
Védjegyre hivatkozik, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat vagy -ajánlást határoz meg, az csak a tárgyjelleg egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad.
A További információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttér információkat az
Ajánlati dokumentáció részletezi.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. szám alatti (Hrsz: 10212) ingatlan területe

Hivatkozás
További információk
A módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bek. és Kbt. 141. § (6) bek.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó utca 5.
Forrás: OJS 2019/S 182-442382 (2019-09-16)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Régió:
Magyarország Budapest Alföld és Észak Dél-Alföld Bács-Kiskun
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Terep-előkészítő munkák Épületbontás és bontási munka, földmunka Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka Terep-előkészítési és eltakarítási munka Közmű-előkészítési munka Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka Oktatással és kutatással kapcsolatos... Csővezeték, hírközlési és villamos...