A Magyar Állami Operaház korszerűsítésének műszaki ellenőri feladatainak ellátása

Magyar Állami Operaház

A Magyar Állami Operaház korszerűsítésének megvalósítása során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2016-11-17. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2016-10-27.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az? Hol?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2016-10-27 Ajánlati felhívás
2017-02-06 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2020-06-18 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2021-07-02 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-04-13 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2023-01-19 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2016-10-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Műszaki ellenőrző szolgáltatások
Rövid leírás:
A Magyar Állami Operaház korszerűsítésének megvalósítása során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Műszaki ellenőrző szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Magyar Állami Operaház
Postacím: Andrássy út 22.
Postai irányítószám: 1061
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.opera.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@opera.hu 📧
Telefon: +36 18147169 📞
Fax: +36 13318712 📠
Dokumentumok URL-je: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-10-27 📅
Benyújtási határidő: 2016-11-17 📅
Közzététel dátuma: 2016-10-29 📅
Kezdeti időpont: 2017-03-31 📅
Végdátum: 2019-12-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 210-381141
HL-S szám: 210
További információk
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő által megjelölt, a felhívás III.1.3.pont M/2. pontjában meghatározott szakemberek a szerződéskötéskor rendelkezzenek az adott műszaki ellenőrzési szakterület betöltésére előírt 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti feltételekkel: — magasépítési ME-É (vagy azzal egyenértékű) (1 fő), — építménygépészeti ME-G (vagy azzal egyenértékű (1 fő), — építményvillamossági ME-V (vagy azzal egyenértékű).
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 1 HUF 💰
Rövid leírás:
A Magyar Állami Operaház Korszerűsítésének (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés), a Korszerűsítéssel érintett ingatlanokon, a 1452/2016 (VIII.22.) Kormányhatározat alapján, a Beruházás megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása, a Beruházás ütemtervének megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
Többet mutasson
A Korszerűsítéssel érintett ingatlanok:
A Magyar Állami Operaház Andrássy út 22. szám alatti épületének (műemléképület, nettó 24 440,28 m², nézőtér 1 256 férőhely) korszerűsítése, azon belül a külső- és belső területek, azon belül a közönségforgalmi- és üzemi területek, felújítása, átalakítása, korszerűsítése, valamint színpad-technológiai korszerűsítése.
Többet mutasson
Hajós utca 11. szám alatti Üzemház felújítása, energetikai korszerűsítése (nettó 4 262,76 m²).
Hajós utca 13–15. szám alatti Lakatos műhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (nettó 159,1 m²).
Révay utca 22. szám alatti Cipészműhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (nettó 92,01 m²).
Hajós utca 13–15. szám alatti Opera Értékesítési Centrum átalakítása (nettó 126,5 m²).
A részletes feltételeket az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték héa nélkül: 1 HUF 💰
További információk:
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő által megjelölt, a felhívás III.1.3.pont M/2. pontjában meghatározott szakemberek a szerződéskötéskor rendelkezzenek az adott műszaki ellenőrzési szakterület betöltésére előírt 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti feltételekkel:
Többet mutasson
— magasépítési ME-É (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
— építménygépészeti ME-G (vagy azzal egyenértékű (1 fő),
— építményvillamossági ME-V (vagy azzal egyenértékű).
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározottak szerint.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Többet mutasson
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Öntisztázás:
A Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Többet mutasson
Igazolási mód:
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Többet mutasson
Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
Többet mutasson
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 2–8. §, 10. § és 12–16. § szerint kell igazolnia.
Többet mutasson
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Többet mutasson
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 63. § (1) bekezdésében, valamint a 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő.
Többet mutasson
Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el.
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolni szükséges valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan a pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot – attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:
Többet mutasson
— a vezetett pénzforgalmi számla számlaszáma,
— a számlavezetés kezdete (mióta vezeti a pénzügyi intézmény az adott pénzforgalmi számlát),
— volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorbaállítás (2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban).
P/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Ha a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges. Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a P/2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítményhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Többet mutasson
P/3. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes -általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgyából származó, illetve teljes árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzéstárgyából származó, illetve teljes árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Többet mutasson
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1., P/2., P/3. pontokban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Többet mutasson
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „Alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie.
Többet mutasson
Az alkalmassági követelmények tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdései.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania.
Az ismertetett alkalmassági követelmény esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. A minősített ajánlattevőknek a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
Többet mutasson
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik élő pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
Többet mutasson
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolója szerint a mérleg szerinti eredménye több mint egy évben negatív. Nem minősül „negatív”-nak a mérleg szerinti eredmény, amennyiben annak értéke „pozitív” vagy „nulla”.
Többet mutasson
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő (közös ajánlattevő) pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 100 000 000 HUF összeget.
Többet mutasson
P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 160 000 000 HUF-ot,. A közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység) származó árbevételnek való megfelelés igazolása tekintetében Ajánlatkérő irányadónak tekinti a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglaltakat.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 21. § (3) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó a felhívásfeladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap)legjelentősebb,a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység) szerinti szolgáltatásainak ismertetése.
Többet mutasson
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a Rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám),
— a szolgáltatás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható),
— az ellenszolgáltatás összege (nettó értéke),
— a teljesítés helyét,
— a teljesítés idejét (kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban/referencianyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.
Többet mutasson
Irányadó a Rendelet 22. § (5) bekezdése.
M/2. A Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő (közös ajánlattevő) be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlathoz csatolandó:
— a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az adott szakember képzettségére, szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni a munkahelye(ke)t és a szakmai tapasztalatot, legalább év/hónap (tól-ig) bontásban,
Többet mutasson
— a szakember képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata,
— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
M/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz csatolni szükséges ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 1996. évi LVIII. törvény 1. § (5) bekezdésében előírt kamarai nyilvántartással rendelkeznek. Ajánlatkérő fenntartja a nyilatkozatban foglaltak ellenőrzésének jogát. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamaranyilvántartásában. Ajánlattevőnek a fenti feltételel fogadásáról cégszerűen nyilatkozni a szükséges ajánlatában (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése).
Többet mutasson
A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Többet mutasson
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Rendelet 2. §( 5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV.része „Alfa” szakaszának kitöltésével kell megtennie.
Többet mutasson
Az alkalmassági követelményeknek történ megfelelés tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell be nyújtania.
Az alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése szerint szükséges.
A minősített ajánlattevőkre irányadó a Rendelet 24. § (1) bekezdése.
Irányadó Kbt. 47. §( 2) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, építési beruházás műszaki ellenőrzésére vonatkozó, műszaki átadás-átvétellel lezárt alábbi referenciákkal:
Többet mutasson
M.1.1 legalább 1 db olyan épületre vonatkozó műszaki ellenőri szolgáltatás tárgyú referencia, ahol az épület tartalmazott legalább nettó 18 000 m² alap területű színházi funkciót (színház alatt ajánlatkérő olyan prózai és/vagy zenés, és/vagy táncos színpadi művek előadásával foglalkozó előadó-művészeti zárt létesítménytért, amelyik tartalmaz színpadot, zenekariárkot, nézőteret és alsó és felsőszínpad gépészetet -továbbiakban: Színház) és a nézőszám meghaladtaa 700 főt és a beruházás legalább kiterjedt a színpadtechnológia (alsó-és felsőgépészet és AV technológia) nézőtérépítésére, és/vagy felújítására.
Többet mutasson
M.1.2. legalább 1 db, legalább nettó 1 000 000 000 HUF értékben megvalósult, műemléki védettség alatt álló épület (műemléki törzsszámmal rendelkező vagy az adott ország műemléki védettséget jelentő regisztrációval rendelkező) felújítási és/vagy rekonstrukciós és/vagy átalakítási munkáira vonatkozó műszaki ellenőri szolgáltatás tárgyú referencia, ahol a beruházás műszaki ellenőrzésére vonatkozó ellen szolgáltatás összege meghaladta a nettó 20 000 000 HUF értéket.
Többet mutasson
Az M/1. ponton belül 1 referencia több referencia előírást is igazolhat, de az előírt alkalmassági minimumkövetelmények teljesítésére alpontonként külön-külön legfeljebb 2 db referencia nyújtható be.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik:
Szakági műszaki ellenőrök: Valamennyi szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
-képzettség: felsőfokú műszaki végzettség,
-szakmai gyakorlat: az adott szakterületen legalább 36 hónap tapasztalat műszaki ellenőrként.
a) legalább 1 fő magasépítési szakterületi műszaki ellenőrrel, aki rendelkezik:
— szakági felsőfokú műszaki végzettséggel (okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök, építőmérnök, építészmérnök), és
— legalább 36 hónap szakirányú szakmai tapasztalattal (általános építmények építésére és/vagy átalakítására, és/vagy felújítására és/vagy helyreállítására, és/vagy korszerűsítésére és/vagy lebontására, irányuló építési munkák építési műszaki ellenőrzése)
Többet mutasson
b) legalább 1 fő építmény gépészeti szakterületi műszaki ellenőrrel,aki rendelkezik:
— szakági felsőfokú műszaki végzettséggel (okleveles gépészmérnök épület gépészszakirány, létesítménymérnök gépészmérnöki épületgépészeti szakirány) és
— legalább 36 hónap szakirányú szakmai tapasztalattal (építmények fűtés és/vagy szellőzési és/vagy vízellátási és csatornázási és/vagy gázhálózatszerelési munkáinak műszaki ellenőrzése);
c) legalább 1 főépítmény villamossági szakterületi műszaki ellenőrrel, aki rendelkezik:
— szakági felsőfokú műszaki végzettséggel (okleveles villamosmérnök, villamosmérnök vagy ezekkel egyenértékű) és
— legalább 36 hónap szakirányú szakmai tapasztalattal (építmények közép-és kis feszültségű rendszerei: kül-és beltéri világítás és/vagy villámvédelem és/vagy folyamatirányítás és/vagy építményautomatika és/vagy távközlési és informatikai hálózat és/vagy villamosenergia ellátó rendszerek) szerelési munkáinak műszaki ellenőrzése);
Többet mutasson
d) legalább 1 fő színpadtechnológiai ismeretekkel (színpad gépészeti berendezések tervezése és/vagy telepítésének műszaki vezetése és/vagy műszaki ellenőrzése) rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik:
— szakági felsőfokú műszaki végzettséggel (okleveles gépészmérnök),és
— legalább 36 hónap szakirányú szakmai tapasztalattal (színpadgépészeti berendezések tervezése és/vagy telepítésének műszaki vezetése és/vagy műszaki ellenőrzése).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
Az a)-c) pontban felsorolt szakág műszaki ellenőrök közül legalább:
— 1 főnek rendelkeznie kell színház (lásd: M.1.2.1.) funkciót is magábafoglaló épület megvalósítása és/vagy felújítása és/vagy átalakítása során szerzett műszaki ellenőri tapasztalattal,
— 1 főnek rendelkeznie kell műemléki védettség alatt álló épület felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó műszaki ellenőri tapasztalattal.
1 szakember 1 pozícióba jelölhető (azaz átfedés nem megengedett a szakemberek között).
Információk egy adott szakmáról: Services
A vonatkozó jogszabályi vagy szabályozási rendelkezésekre való hivatkozás:
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet.
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet.
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet.
A Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 35/1997. (XII.5.) MKM rendelet.
MSZE 24205-1 előadó-művészeti létesítmények szabvány.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizető eszközár folyamához. Teljesítés igazolás kiállítása: a Kbt. 135. § (1) bekezdésalapján.
A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 135. § (5)–(6) bekezdései szerint. Ajánlattevő a pénzügyi ütemtervben meghatározottak szerint nyújthat be részszámlákat. A kifizetés pontos részletezését a szerződés tervezet és mellékletei tartalmazzák. A kifizetések során irányadó a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §.
Többet mutasson
Késedelmes fizetés esetén ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra jogosult. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (2) alapján, mértéke a nettó megbízási díj 5 %-a. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint kell biztosítani.
Késedelmi kötbér: napi összege késedelmes naponként a nettó megbízási díj 0,25 %-a, max. 15 késedelmes nap.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó megbízási díj 15 %-a.

Eljárás
Gyorsított eljárás:
A 1452/2016. (VIII.22.) Korm. határozat alapján az Operaháznak 24.5.2018-ig átadásra kell kerülnie. A Projektmegvalósításához a projekt során megvalósításra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítéséhez Ajánlatkérő megfelelő szakértelemmel rendelkező műszaki ellenőri szakértelemmel nem rendelkezik. A Projekt sikeres és a Korm. határozatban foglaltak szerinti megvalósításához szükséges a megfelelő szakértelemmel rendelkező műszaki ellenőr igénybevétele különösen a projekt kivitelezésének előkészítéséhez kötődő feladatok, kiemelten a tervezési feladatok során felmerülő szakmai egyeztetések, a tervezés és az engedélyezési folyamatok szakmai kontrollját. A Korm. határozat megjelenésének dátuma, valamint a Projekt befejezésének határidejére tekintettel a kivitelezésre vonatkozó eljárások előkészítését a lehetőleg rövidebb időn belül meg kell kezdeni, ellenkező esetben a Projekt a Korm. határozatban megjelölt idő pontig nem fejeződhet be. A Projekt határidejére tekintettel tehát szükséges és elengedhetetlen, továbbá kivételesen indokolt és sürgős a gyorsított eljárás alkalmazása.
Többet mutasson
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2016-11-17 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: Juratio Zrt., 1031 Budapest, Monostori út 34.
További információk: Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): A teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma
Minőségi kritérium (súlyozás): 25
Minőségi kritérium (név): A műszaki ellenőri szolgáltatás teljesítésére vonatkozó módszer (módszertan, szervezeti diagram)
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK16368
Más típusú ajánlatkérő: költségvetési szerv
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Kiss Dóra
A vevő profiljának címe: http://www.opera.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok 🌏
Ajánlatkérő neve: Juratio Zrt.
Postacím: Monostori út 34.
Postai irányítószám: 1031
Kapcsolattartó pont: Dani Sándor
Telefon: +36 12880707 📞
E-mail: sdani@juratio.hu 📧
Fax: +36 12880708 📠
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.juratio.hu 🌏

Hivatkozás
További információk
1.) Ajánlatkérő az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációt elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítés mentesen biztosítja/elérhetővé teszi a http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok menü pont alatt. A dokumentáció igény esetén papíralapon személyesen átvehető a Juratio Zrt. irodájában (1031Budapest, Monostori út 34.) hétfőtől-csütörtökig 9:00–16:00 óráig, pénteken 9:00–14:00 óráig, az ajánlattétel napján 9:00–10:00 óráig.
Többet mutasson
A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie vagy papíralapon át kell vennie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2.) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő annak beérkezését követően ésszerű határidőn belül, a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerint válaszolja meg. Kiegészítőtájékoztatás benyújtása a felhívás I.3) pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton.
Többet mutasson
3.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb minősítési feltételek (P/1.-P/3.pontok)és(M/1.-M/3. pontok).
4.) Az ajánlatok értékelési szempontja:
1. ajánlati ár (nettó HUF), súlyszám 50;
2. a teljesítésbe bevont szakemberek átlagos lét száma (fő), súlyszám 25,
3. műszaki ellenőrzés szervezettsége és munkamódszer bemutatása, súlyszám 25.
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10.
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. az ajánlati ár esetében ajánlatkérő a relatív értékelés módszere szerint, a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
2. a teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma értékelési szempont esetében ajánlatkérő a relatív értékelés módszere szerint, az egyenesarányosítás módszerét alkalmazza;
3. műszaki ellenőrzés szervezettsége és munkamódszer bemutatása értékelési szempont esetében ajánlatkérő a pontozás módszerét alkalmazza a dokumentációban meghatározottak szerint.
Az értékelési módszerek részletes kifejtését és a pont számítás módját a dokumentáció tartalmazza.
5.) Ajánlatkérő a hiányok pótlását,és felvilágosítás megadását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg azzal, hogy az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem rendel el.
6.) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § értelmében az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlattevők 1 500 000 HUF,azaz egymillió-ötszázezer forint összegben ajánlati biztosítékot kötelesek nyújtani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10032000-01714593-00000000 számú bankszámlájára történő befizetéssel; az Ajánlatkérő nevére kiállított pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt bankgaranciával vagy kézfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított- készfizető kezesség vállalást tartalmazó-kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani és az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben kell maradnia.
Többet mutasson
7.) Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján -legkésőbb a szerződés kötés időpontjára- a teljes megbízási szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, minimum 80 000 000 HUF/kár és minimum 100 000 000 HUF/év kártérítési limitű, műszakiellenőrzésrevonatkozószakmaifelelősségbiztosítással.Ajánlattevőknekerreavállalásravonatkozóancégszerűnyilatkozatotkell csatolniuk ajánlatukhoz.
Többet mutasson
8.) A jelen felhívás II.2.7) pontja alapján a szerződés időtartama: ajánlattevő feladatait a szerződés hatályba lépésétől (tervezetten: 31.3.2017.) 31.12.2018-ig,valamint a Projekt lezárásától (sikeres műszaki átadás-átvétel) számított 1 éven belül esedékes utó -felülvizsgálati eljárás lezárásáig, azaz tervezetten 31.12.2019-ig. A szerződéskötés dátuma a jelen közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében módosulhat.
Többet mutasson
9.) Az eljárásban részt vevő FAKSZ: Dani Sándor (lajstromszám:00053)
10.) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen kívánja lefolytatni, figyelemmel a 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozatban foglaltak teljesülésére. Amennyiben az EMMI és a MÁO között a Támogatási Szerződés nem jön létre, úgy a közbeszerzési eljárás eredménytelen vagy az eredményeként megkötött szerződés nem lép hatályba.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828594 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
Többet mutasson
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2016/S 210-381141 (2016-10-27)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2017-02-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 225 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-02-06 📅
Közzététel dátuma: 2017-02-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 027-047995
Hirdetményre hivatkozik: 2016/S 210-381141
HL-S szám: 27
További információk
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest, Váci út 140. Adószám:12037984-2-41. Alvállalkozó: CONSULTANT Mérnöki Iroda Kft. 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. — műszaki ellenőrzés, — műszaki szakértői feladatok.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A Magyar Állami Operaház Korszerűsítésének (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés), a Korszerűsítéssel érintett ingatlanokon, a 1452/2016. (VIII. 22) Kormányhatározat alapján, a Beruházás megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása, a Beruházás ütemtervének megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
Többet mutasson
Hajós utca 13-15. szám alatti Lakatos műhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (nettó 159,1 m²).
Hajós utca 13-15. szám alatti Opera Értékesítési Centrum átalakítása (nettó 126,5 m²).

Eljárás
Gyorsított eljárás:
A 1452/2016. (VIII.22.) Korm. határozat alapján az Operaháznak 24.5.2018-ig átadásra kell kerülnie. A Projekt megvalósításához a projekt során megvalósításra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítéséhez Ajánlatkérő megfelelő szakértelemmel rendelkező műszaki ellenőri szakértelemmel nem rendelkezik. A Projekt sikeres és a Korm. határozatban foglaltak szerinti megvalósításához szükséges a megfelelő szakértelemmel rendelkező műszaki ellenőr igénybevétele különösen a projekt kivitelezésének előkészítéséhez kötődő feladatok, kiemelten a tervezési feladatok során felmerülő szakmai egyeztetések, a tervezés és az engedélyezési folyamatok szakmai kontrollját. A Korm. határozat megjelenésének dátuma, valamint a Projekt befejezésének határidejére tekintettel a kivitelezésre vonatkozó eljárások előkészítését a lehetőleg rövidebb időn belül meg kell kezdeni, ellenkező esetben a Projekt a Korm. határozatban megjelölt időpontig nem fejeződhet be. A Projekt határidejére tekintettel tehát szükséges és elengedhetetlen, továbbá kivételesen indokolt és sürgős a gyorsított eljárás alkalmazása.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2017-01-30 📅

Hivatkozás
További információk
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest, Váci út 140.
Adószám:12037984-2-41.
Alvállalkozó:
CONSULTANT Mérnöki Iroda Kft.
1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
— műszaki ellenőrzés,
— műszaki szakértői feladatok.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2017/S 027-047995 (2017-02-06)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-06-18)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 225 000 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Dózsa György út 41.
Postai irányítószám: 1146
Kapcsolat
Internetcím: https://ligetbudapest.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu 📧
Telefon: +36 13743130 📞
Fax: +36 14801169 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-06-18 📅
Közzététel dátuma: 2020-06-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 119-290239
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 027-047995
HL-S szám: 119
További információk
A szerződés módosítás jogalapjai: 4.1. Felek megállapítják továbbá, hogy a Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontja a jelen módosítás 1.6(i) alpontjában meghatározott egyes, az 1. számú mellékletben részletezett tartalmú módosítások, illetőleg ezekkel összefüggésben a megbízási díj és a Pénzügyi ütemterv módosulása tekintetében megalapozza jelen módosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel az eredeti szerződő féltől olyan további szolgáltatás beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból és az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával jár. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. Az 1. számú mellékletben meghatározott módosítások egyes tételei tekintetében a mellékletben indokolásra került az, hogy az adott munka Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontjában foglalt konjunktív feltételeknek megfelel. 4.2. A jelen Módosítás 2.2-2.3, valamint 2.6 és 2.9 pontjában meghatározottak nem tekintendők lényeges módosításoknak, nem határoznak meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét és illeszkednek a Szerződés jellegéhez, valamint nem változtatják meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Megbízott javára, így a szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2020. június 8. napja VII.2. pont folytatása: 1.4. A Magyar Állami Operaház a Szerződésben és a Vállalkozási Szerződésben fennálló megbízói, illetve megrendelői pozícióját a Magyar Állami Operaház és a Megbízó között a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 2019. június 19. napján létrejött szerződésátruházási megállapodással a Megbízóra átruházta (a továbbiakban: Szerződésátruházás). Ennek megfelelően a Szerződés jelenleg a Megbízó és a Megbízott, a Vállalkozási Szerződés pedig a Megbízó és a Vállalkozó között áll fenn. 1.5. A Megbízó és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést 2019. június 27. napján és 2019. szeptember 16. napján, majd 2020. április 20. napján ismételten módosították (a továbbiakban: 4. sz. Szerződésmódosítás). A 4. sz. Szerződésmódosítás eredményeként a Vállalkozási Szerződés szerinti, a Vállalkozó által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Vállalkozási Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2021. december 31. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2022. december 31. 1.6. A Szerződés teljesítése során a Vállalkozási Szerződés 4. sz. Szerződésmódosítására tekintettel a Szerződés szerint ellátandó feladatok szerződésmódosítás útján történő kiegészítése, illetve módosítása vált szükségessé. A feladatok változtatása (a továbbiakban: Módosított Feladatok) a Szerződésben foglaltakhoz képest új feladatok beszerzését és így az elvégzendő bővülését jelenti. 1.7. A Szerződésátruházásra, valamint a Vállalkozási Szerződés szerinti végteljesítési határidő változására tekintettel szükségessé vált továbbá Szerződés egyes nem lényeges feltételeinek módosítása, illetve a Szerződésben a Vállalkozási Szerződés szerinti határidőkre történő utalások javítása, a Kbt. 141. § (6) bekezdésével összhangban.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: A Magyar Állami Operaház korszerűsítésének műszaki ellenőri feladatainak ellátása
Rövid leírás:
A Magyar Állami Operaház Andrássy út 22. szám alatti épületének (műemléképület, nettó 24 440,28 m
Hajós utca 11. szám alatti Üzemház felújítása, energetikai korszerűsítése (nettó 4 262,76 m
Hajós utca 13-15. szám alatti Lakatos műhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (nettó 159,1 m
Révay utca 22. szám alatti Cipészműhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (nettó 92,01 m
Hajós utca 13-15. szám alatti Opera Értékesítési Centrum átalakítása (nettó 126,5 m
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintetttovábbi ingatlanok az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározottak szerint.

A szerződés odaítélése
Név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Postacím: Váci út 140.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 13415500 📞
E-mail: ajanlat@fober.hu 📧
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 225 000 000 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK27338
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Urbán Mariann
A vevő profiljának címe: https://ligetbudapest.hu 🌏

Hivatkozás
További információk
A szerződés módosítás jogalapjai:
4.1. Felek megállapítják továbbá, hogy a Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontja a jelen módosítás 1.6(i) alpontjában meghatározott egyes, az 1. számú mellékletben részletezett tartalmú módosítások, illetőleg ezekkel összefüggésben a megbízási díj és a Pénzügyi ütemterv módosulása tekintetében megalapozza jelen módosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel az eredeti szerződő féltől olyan további szolgáltatás beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból és az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával jár. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. Az 1. számú mellékletben meghatározott módosítások egyes tételei tekintetében a mellékletben indokolásra került az, hogy az adott munka Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontjában foglalt konjunktív feltételeknek megfelel.
Többet mutasson
4.2. A jelen Módosítás 2.2-2.3, valamint 2.6 és 2.9 pontjában meghatározottak nem tekintendők lényeges módosításoknak, nem határoznak meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét és illeszkednek a Szerződés jellegéhez, valamint nem változtatják meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Megbízott javára, így a szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
Többet mutasson
A szerződés módosítás aláírásának dátuma: 2020. június 8. napja
VII.2. pont folytatása:
1.4. A Magyar Állami Operaház a Szerződésben és a Vállalkozási Szerződésben fennálló megbízói, illetve megrendelői pozícióját a Magyar Állami Operaház és a Megbízó között a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 2019. június 19. napján létrejött szerződésátruházási megállapodással a Megbízóra átruházta (a továbbiakban: Szerződésátruházás). Ennek megfelelően a Szerződés jelenleg a Megbízó és a Megbízott, a Vállalkozási Szerződés pedig a Megbízó és a Vállalkozó között áll fenn.
Többet mutasson
1.5. A Megbízó és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést 2019. június 27. napján és 2019. szeptember 16. napján, majd 2020. április 20. napján ismételten módosították (a továbbiakban: 4. sz. Szerződésmódosítás). A 4. sz. Szerződésmódosítás eredményeként a Vállalkozási Szerződés szerinti, a Vállalkozó által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Vállalkozási Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2021. december 31. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2022. december 31.
Többet mutasson
1.6. A Szerződés teljesítése során a Vállalkozási Szerződés 4. sz. Szerződésmódosítására tekintettel a Szerződés szerint ellátandó feladatok szerződésmódosítás útján történő kiegészítése, illetve módosítása vált szükségessé. A feladatok változtatása (a továbbiakban: Módosított Feladatok) a Szerződésben foglaltakhoz képest új feladatok beszerzését és így az elvégzendő bővülését jelenti.
Többet mutasson
1.7. A Szerződésátruházásra, valamint a Vállalkozási Szerződés szerinti végteljesítési határidő változására tekintettel szükségessé vált továbbá Szerződés egyes nem lényeges feltételeinek módosítása, illetve a Szerződésben a Vállalkozási Szerződés szerinti határidőkre történő utalások javítása, a Kbt. 141. § (6) bekezdésével összhangban.
Többet mutasson

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2020/S 119-290239 (2020-06-18)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-07-02)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 225 000 000 HUF 💰
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: kozbeszerzes.opera@ligetbudapest.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-07-02 📅
Közzététel dátuma: 2021-07-07 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 129-343647
HL-S szám: 129
További információk
1.2. A Magyar Állami Operaház a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a Beruházás kivitelezése tárgyban, amely eredményeként a Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a West Hungária Bau Kft., az ÉPKAR Zrt. és a LAKI Épületszobrász Zrt., mint vállalkozók (a továbbiakban: Generálkivitelező) között 2017. szeptember 25. napján kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés) jött létre. A Magyar Állami Operaház és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést közös megegyezéssel 2018. december 20. napján módosították. 1.3. A Magyar Állami Operaház a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének színpadtechnológiai (színpadgépészeti) tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési feladatai” tárgyban, amely eredményeként a Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft., a Színpad- és Emelőgéptechnikai Gyártó és Szolgáltató Kft. és a „HIDROMATIC” Ipari Berendezéseket Tervező és Elektronikai Berendezéseket Gyártó Kft., mint vállalkozók (a továbbiakban: Vállalakozó) között 2017. december 6. napján kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) jött létre. A Magyar Állami Operaház és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel 2018. február 16. napján és 2019. április 24. napján módosították. 1.4. A Magyar Állami Operaház a Szerződésben, a Generálkivitelezési Szerződésben és a Vállalkozási Szerződésben fennálló megbízói, illetve megrendelői pozícióját a Magyar Állami Operaház és a Megbízó között a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 2019. június 19. napján létrejött szerződésátruházási megállapodással a Megbízóra átruházta (a továbbiakban: Szerződésátruházás). Ennek megfelelően a Szerződés jelenleg a Megbízó És a Megbízott, a Generálkivitelezési Szerződés a Generálivitelező és a Megbíző, a Vállalkozási Szerződés pedig a Megbízó és a Vállalkozó között áll fenn. 1.5. A Megbízó és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést 2019. június 27. napján, 2019. szeptember 16. napján, 2020. április 20. napján, majd 2020. november 20. napján (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés 5. sz. módosítása) és 2021. április 23. napján (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés 6. sz. módosítása, a Generálkivitelezési Szerződés 5. sz. módosításával együttesen a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés Módosításai) ismételten módosították. A Generálkivitelezési Szerződés Módosításai eredményeként a Generálkivitelezési Szerződés szerinti, a Generálkivitelező által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Generálkivitelezési Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. február 15. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2023. február 15. napja. 1.6. A Megbízó és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést 2020. március 18. napján, majd 2021. április 22. napján (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés 4. sz. módosítása, a Generálkivitelezési Szerződés Módosításaival együttesen a továbbiakban: Szerződésmódosítások) ismételten módosították. A Vállalkozási Szerződés 4. sz. módosítása eredményeként a Vállalkozási Szerződés szerinti, a Vállalkozó által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Vállalkozási Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2021. december 31. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2022. december 31. napja. Szerződésmódosítás napja 2021. május 13.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Szolomájer Anita

Hivatkozás
További információk
1.2. A Magyar Állami Operaház a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a Beruházás kivitelezése tárgyban, amely eredményeként a Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a West Hungária Bau Kft., az ÉPKAR Zrt. és a LAKI Épületszobrász Zrt., mint vállalkozók (a továbbiakban: Generálkivitelező) között 2017. szeptember 25. napján kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés) jött létre. A Magyar Állami Operaház és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést közös megegyezéssel 2018. december 20. napján módosították.
Többet mutasson
1.3. A Magyar Állami Operaház a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének színpadtechnológiai (színpadgépészeti) tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési feladatai” tárgyban, amely eredményeként a Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft., a Színpad- és Emelőgéptechnikai Gyártó és Szolgáltató Kft. és a „HIDROMATIC” Ipari Berendezéseket Tervező és Elektronikai Berendezéseket Gyártó Kft., mint vállalkozók (a továbbiakban: Vállalakozó) között 2017. december 6. napján kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) jött létre. A Magyar Állami Operaház és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel 2018. február 16. napján és 2019. április 24. napján módosították.
Többet mutasson
1.4. A Magyar Állami Operaház a Szerződésben, a Generálkivitelezési Szerződésben és a Vállalkozási Szerződésben fennálló megbízói, illetve megrendelői pozícióját a Magyar Állami Operaház és a Megbízó között a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 2019. június 19. napján létrejött szerződésátruházási megállapodással a Megbízóra átruházta (a továbbiakban: Szerződésátruházás). Ennek megfelelően a Szerződés jelenleg a Megbízó
Többet mutasson
És a Megbízott, a Generálkivitelezési Szerződés a Generálivitelező és a Megbíző, a Vállalkozási Szerződés pedig a Megbízó és a Vállalkozó között áll fenn.
1.5. A Megbízó és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést 2019. június 27. napján, 2019. szeptember 16. napján, 2020. április 20. napján, majd 2020. november 20. napján (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés 5. sz. módosítása) és 2021. április 23. napján (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés 6. sz. módosítása, a Generálkivitelezési Szerződés 5. sz. módosításával együttesen a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés Módosításai) ismételten módosították. A Generálkivitelezési Szerződés Módosításai eredményeként a Generálkivitelezési Szerződés szerinti, a Generálkivitelező által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Generálkivitelezési Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. február 15. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2023. február 15. napja.
Többet mutasson
1.6. A Megbízó és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést 2020. március 18. napján, majd 2021. április 22. napján (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés 4. sz. módosítása, a Generálkivitelezési Szerződés Módosításaival együttesen a továbbiakban: Szerződésmódosítások) ismételten módosították. A Vállalkozási Szerződés 4. sz. módosítása eredményeként a Vállalkozási Szerződés szerinti, a Vállalkozó által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Vállalkozási Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2021. december 31. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2022. december 31. napja.
Többet mutasson
Szerződésmódosítás napja 2021. május 13.
Forrás: OJS 2021/S 129-343647 (2021-07-02)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-04-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 225 000 000 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-04-13 📅
Közzététel dátuma: 2022-04-15 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 075-204772
HL-S szám: 75
További információk
1.2. A Magyar Állami Operaház a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a Beruházás kivitelezése tárgyban, amely eredményeként a Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a West Hungária Bau Kft., az ÉPKAR Zrt. és a LAKI Épületszobrász Zrt., mint vállalkozók (a továbbiakban: Generálkivitelező) között 2017. szeptember 25. napján kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés) jött létre. A Magyar Állami Operaház és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést közös megegyezéssel 2018. december 20. napján módosították. 1.3. A Magyar Állami Operaház a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének színpadtechnológiai (színpadgépészeti) tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési feladatai” tárgyban, amely eredményeként a Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft., a Színpad- és Emelőgéptechnikai Gyártó és Szolgáltató Kft. és a „HIDROMATIC” Ipari Berendezéseket Tervező és Elektronikai Berendezéseket Gyártó Kft., mint vállalkozók (a továbbiakban: Vállalakozó) között 2017. december 6. napján kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) jött létre. A Magyar Állami Operaház és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel 2018. február 16. napján és 2019. április 24. napján módosították. 1.4. A Magyar Állami Operaház a Szerződésben, a Generálkivitelezési Szerződésben és a Vállalkozási Szerződésben fennálló megbízói, illetve megrendelői pozícióját a Magyar Állami Operaház és a Megbízó között a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 2019. június 19. napján létrejött szerződésátruházási megállapodással a Megbízóra átruházta (a továbbiakban: Szerződésátruházás). Ennek megfelelően a Szerződés jelenleg a Megbízó és a Megbízott, a Generálkivitelezési Szerződés a Generálivitelező és a Megbíző, a Vállalkozási Szerződés pedig a Megbízó és a Vállalkozó között áll fenn. 1.5. A Megbízó és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést több alkalommal végöl 2021. december 7. napján ismételten módosították. A Generálkivitelezési Szerződés 7. módosítása eredményeként a Generálkivitelezési Szerződés szerinti, a Generálkivitelező által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Generálkivitelezési Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. március 10. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2023. március 10. napja. 1.6. A Megbízó és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést több alkalommal, végül 2021. november 2. napján (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés 5. sz. módosítása, a Generálkivitelezési Szerződés Módosításaival együttesen a továbbiakban: Szerződésmódosítások) ismételten módosították. A Vállalkozási Szerződés 5. sz. módosítása eredményeként a Vállalkozási Szerződés szerinti, a Vállalkozó által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Vállalkozási Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. február 28. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2023. február 28. napja. Szerződésmódosítás napja 2022. február 15.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
Ország: Budapest 🏙️

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Márkus Csaba

Hivatkozás
További információk
1.4. A Magyar Állami Operaház a Szerződésben, a Generálkivitelezési Szerződésben és a Vállalkozási Szerződésben fennálló megbízói, illetve megrendelői pozícióját a Magyar Állami Operaház és a Megbízó között a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 2019. június 19. napján létrejött szerződésátruházási megállapodással a Megbízóra átruházta (a továbbiakban: Szerződésátruházás). Ennek megfelelően a Szerződés jelenleg a Megbízó és a Megbízott, a Generálkivitelezési Szerződés a Generálivitelező és a Megbíző, a Vállalkozási Szerződés pedig a Megbízó és a Vállalkozó között áll fenn.
Többet mutasson
1.5. A Megbízó és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést több alkalommal végöl 2021. december 7. napján ismételten módosították. A Generálkivitelezési Szerződés 7. módosítása eredményeként a Generálkivitelezési Szerződés szerinti, a Generálkivitelező által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Generálkivitelezési Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. március 10. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2023. március 10. napja.
Többet mutasson
1.6. A Megbízó és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést több alkalommal, végül 2021. november 2. napján (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés 5. sz. módosítása, a Generálkivitelezési Szerződés Módosításaival együttesen a továbbiakban: Szerződésmódosítások) ismételten módosították. A Vállalkozási Szerződés 5. sz. módosítása eredményeként a Vállalkozási Szerződés szerinti, a Vállalkozó által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Vállalkozási Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. február 28. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2023. február 28. napja.
Többet mutasson
Szerződésmódosítás napja 2022. február 15.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2022/S 075-204772 (2022-04-13)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2023-01-19)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 225 000 000 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2023-01-19 📅
Közzététel dátuma: 2023-01-24 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2023/S 017-047240
HL-S szám: 17
További információk
A Magyar Állami Operaház a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le…
… a Beruházás kivitelezése tárgyban, amely eredményeként a Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a West Hungária Bau Kft., az ÉPKAR Zrt. és a LAKI Épületszobrász Zrt., mint vállalkozók (a továbbiakban: Generálkivitelező) között 2017. szeptember 25. napján kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés) jött létre. A Magyar Állami Operaház és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést közös megegyezéssel 2018. december 20. napján módosították. A Magyar Állami Operaház a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének színpadtechnológiai (színpadgépészeti) tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési feladatai” tárgyban, amely eredményeként a Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft., a Színpad- és Emelőgéptechnikai Gyártó és Szolgáltató Kft. és a „HIDROMATIC” Ipari Berendezéseket Tervező és Elektronikai Berendezéseket Gyártó Kft., mint vállalkozók (a továbbiakban: Vállalakozó) között 2017. december 6. napján kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) jött létre. A Magyar Állami Operaház és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel 2018. február 16. napján és 2019. április 24. napján módosították. A Magyar Állami Operaház a Szerződésben, a Generálkivitelezési Szerződésben és a Vállalkozási Szerződésben fennálló megbízói, illetve megrendelői pozícióját a Magyar Állami Operaház és a Megbízó között a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 2019. június 19. napján létrejött szerződésátruházási megállapodással a Megbízóra átruházta (a továbbiakban: Szerződésátruházás). Ennek megfelelően a Szerződés jelenleg a Megbízó és a Megbízott, a Generálkivitelezési Szerződés a Generálivitelező és a Megbíző, a Vállalkozási Szerződés pedig a Megbízó és a Vállalkozó között áll fenn.A Megbízó és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést több alkalommal, végül 2021. december 7. napján ismételten módosították (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés 7. sz. módosítása). A Generálkivitelezési Szerződés 7. sz. módosítása eredményeként a Generálkivitelezési Szerződés szerinti, a Generálkivitelező által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Generálkivitelezési Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. március 10. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2023. március 10. napja. A Megbízó és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést több alkalommal, végül 2021. november 2. napján ismételten módosították (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés 5. sz. módosítása). A Vállalkozási Szerződés 5. sz. módosítása eredményeként a Vállalkozási Szerződés szerinti, a Vállalkozó által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Vállalkozási Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. február 28. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2023. február 28. napja. A Megbízó és Arterior Komplex Kft, mint Eladó 2021. május 13. napján Adásvételi Szerződést kötött a nézőtéri székek szállítására vonatkozóan, melyet 2021. december 16. napján (a továbbiakban: Adásvételi Szerződés 1. sz. módosítása) és 2022. augusztus 01. napján (a továbbiakban: Adávételi Szerződés 2. sz. módosítása) módosították. Az Adásvételi Szerződés Módosításainak eredményeként a szállítás terjedelme kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel az Adásvételi Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. aug 21 Módosítás 2022.10.24
… a Beruházás kivitelezése tárgyban, amely eredményeként a Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a West Hungária Bau Kft., az ÉPKAR Zrt. és a LAKI Épületszobrász Zrt., mint vállalkozók (a továbbiakban: Generálkivitelező) között 2017. szeptember 25. napján kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés) jött létre. A Magyar Állami Operaház és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést közös megegyezéssel 2018. december 20. napján módosították.
… „Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének színpadtechnológiai (színpadgépészeti) tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési feladatai” tárgyban, amely eredményeként a Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft., a Színpad- és Emelőgéptechnikai Gyártó és Szolgáltató Kft. és a „HIDROMATIC” Ipari Berendezéseket Tervező és Elektronikai Berendezéseket Gyártó Kft., mint vállalkozók (a továbbiakban: Vállalakozó) között 2017. december 6. napján kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) jött létre. A Magyar Állami Operaház és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel 2018. február 16. napján és 2019. április 24. napján módosították.
A Magyar Állami Operaház a Szerződésben, a Generálkivitelezési Szerződésben és a Vállalkozási Szerződésben fennálló megbízói, illetve megrendelői pozícióját a Magyar Állami Operaház és a Megbízó között a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 2019. június 19. napján létrejött szerződésátruházási megállapodással a Megbízóra átruházta (a továbbiakban: Szerződésátruházás). Ennek megfelelően a Szerződés jelenleg a Megbízó és a Megbízott, a Generálkivitelezési Szerződés a Generálivitelező és a Megbíző, a Vállalkozási Szerződés pedig a Megbízó és a Vállalkozó között áll fenn.A Megbízó és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést több alkalommal, végül 2021. december 7. napján ismételten módosították (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés 7. sz. módosítása). A Generálkivitelezési Szerződés 7. sz. módosítása eredményeként a Generálkivitelezési Szerződés szerinti, a Generálkivitelező által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Generálkivitelezési Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. március 10. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2023. március 10. napja.
Többet mutasson
A Megbízó és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést több alkalommal, végül 2021. november 2. napján ismételten módosították (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés 5. sz. módosítása). A Vállalkozási Szerződés 5. sz. módosítása eredményeként a Vállalkozási Szerződés szerinti, a Vállalkozó által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Vállalkozási Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. február 28. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2023. február 28. napja.
Többet mutasson
A Megbízó és Arterior Komplex Kft, mint Eladó 2021. május 13. napján Adásvételi Szerződést kötött a nézőtéri székek szállítására vonatkozóan, melyet 2021. december 16. napján (a továbbiakban: Adásvételi Szerződés 1. sz. módosítása) és 2022. augusztus 01. napján (a továbbiakban: Adávételi Szerződés 2. sz. módosítása) módosították. Az Adásvételi Szerződés Módosításainak eredményeként a szállítás terjedelme kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel az Adásvételi Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. aug 21
Többet mutasson
Módosítás 2022.10.24

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2023/S 017-047240 (2023-01-19)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Termékek/szolgáltatások:
Építészeti, építési, mérnöki és... Mérnöki szolgáltatások Gépészettel kapcsolatos tudományos és... Műszaki szolgáltatások Műszaki ellenőrző szolgáltatások