Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Vállalkozási szerződés Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2016-07-25. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2016-06-16.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda?

• Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mi az?

Hol?

• Nyugat-Dunántúl › Zala

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2016-06-16	Ajánlati felhívás
2016-07-08	További információk
2016-12-27	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2017-01-03	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2017-04-03	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2019-04-11	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-12-09	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2016-06-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Mérnöki szolgáltatások
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Szolgáltatások
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Mérnöki szolgáltatások 📦
További CPV-kód: Különféle mérnöki szolgáltatások 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Zala 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: Kossuth utca 17–19.
Postai irányítószám: 8900
Postai város: Zalaegerszeg
Kapcsolat
Internetcím: http://www.zalaegerszeg.hu 🌏
E-mail: bauerbori@ph.zalaegerszeg.hu 📧
Telefon: +36 92502100 📞
Fax: +36 92311474 📠
Dokumentumok URL-je: http://kozzetetel.provitalzrt.hu 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-06-16 📅
Benyújtási határidő: 2016-07-25 📅
Közzététel dátuma: 2016-06-18 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 117-207990
HL-S szám: 117
További információk
A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései alapján.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A komplex mérnökszolgáltatás keretében elvégzendő feladatok/szolgáltatások.

Ajánlatkérő a feladatokat az alábbiak szerint csoportosítja, melyek területi, tartalmi és szakmai elhatárolást és egyben összefüggést is jelentenek.

A komplex mérnökszolgáltatás a Beruházás elemeinek különböző fázisaiban (előkészítés, tervezés, megvalósítás,) kell ellátni, különböző tevékenységi formákban, melyek közül a fontosabbak:

1. a tervezés (a teljes Beruházás koncepciótervének, vázlattervének, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, árazott, illetve árazatlan költségvetés készítése):

I. zarándokközpont:

Tervezendő a megadott területen egy olyan multifunkcionális középület minden vonatkozásával, amely egyszerre képes ellátni városi közösségi funkciókat, zarándokcsoportok fogadását és múzeumi-kulturális funkciókat.

Nettó alapterülete kb. 3 800–3 900 m², melyből az állandó kiállítóterek területe 1 300 m², az időszaki kiállítóterek területe 200 m², a többfunkciós rendezvénytér területe 350 m²;

II. Göcseji Múzeum:

Tervezendő a meglévő épület teljes külső homlokzatrekonstrukciója és a belsőben a térkapcsolatok lehetséges racionalizálása, a kiállítási terek felszabadítása, korszerűsítése. Megoldandó a tetőszerkezet vízbiztossága és az épület talajnedvesség elleni szigetelése.

Beavatkozással érintett nettó alapterülete kb. 1 100 m², fűtéskorszerűsítéssel érintett teljes területe 3 750 m².

Tervezendő az épület környezete, belső udvara, burkolatok, zöldfelületek, utcabútorok;

III. a zarándokközpont és a Göcseji Múzeum új és megújuló kiállításainak installációs tervei és az épületek belsőépítészeti tervei:

Tervezendő a XXI. század elvárásainak megfelelő kortárs, interaktív kiállítási installáció a kiállítás-kurátori igényeknek, előírásoknak megfelelően;

IV. parkolóház:

Tervezendő a múzeum és zarándokközpont kiszolgálására 80 fős parkoló, mely a behajtási és kihajtási ponton szükséges számú jegykezelő automatával, rendszámfelismerő rendszerrel, sorompóval rendelkezik;

2. az előkészítés, lebonyolítás-szervezési feladatok (a Beruházás elemeinek egységes menedzseléséhez szükséges egységes informatikai háttér biztosítása és szakmai működtetése, tenderdokumentációk műszaki részének összeállítása, költségmenedzsment, költségoptimalizálás, költségadminisztráció, jelentések és elszámolások előkészítése, stb.);

3. tervezői művezetői feladatok (a tervek alapján történő kivitelezés műszaki megfelelőségének ellenőrzése, kérdéses részletek esetén további részletek kidolgozása a megfelelő kivitelezés érdekében.);

4. műszaki lebonyolítói feladatok (a Beruházás során megvalósuló egyes épületek, építmények tervezésének, megvalósulásának és szervezése, irányítása, hatósági és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, stb.);

5. műszaki ellenőrzési feladatok (helyszíni ellenőrzések, intézkedések, naplóbejegyzések, jelentések, jóváhagyások, stb.).

A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentum (dokumentáció) Műszaki leírás fejezete tartalmazza.

Időtartam: 7 hónap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8–14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatolja a cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számla (számlák) száma,

— a számla (számlák) megnyitásának időpontja,

— a pénzforgalmi számlán (számlákon) a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás.

Sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat kell érteni.

P/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója kiegészítő melléklet nélkül (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (tervezést és műszaki ellenőrzést tartalmazó mérnöki szolgáltatás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a 215 000 000 HUF-ot.

P/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

A Kr. 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelőző három, beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (tervezést és műszaki ellenőrzést tartalmazó mérnöki szolgáltatás) származó nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti évben összesen nem éri el a 215 000 000 HUF-ot.

A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)–(8) bek. foglalt előírások szerint.

Műszaki és szakmai képességek:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a Kr. 22. § (1) bekezdése alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje(év/hó/nap),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a szolgáltatás tárgya,

— mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.

SZ/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéki bejegyzésében. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összességében közbeszerzés tárgya szerinti (tervezést és műszaki ellenőrzést tartalmazó mérnöki szolgáltatás) alábbi referenciáv(k)al:

M/1.1. mindösszesen nettó 25 000 000 HUF összértékű szerződésszerűen teljesített referenciá(k)val, melyek műemléki épülethez és/vagy műemléki környezetben végzett építési beruházáshoz kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkoztak, és melyből egy referencia munka tartalmazott restaurátori felügyeleti munkákat is;

M/1.2. továbbá legalább 1 db, legalább 3 400 m² nettó alapterületű múzeum és/vagy műemlék épület és/vagy zarándokközpont tervezésére (engedélyezési és kiviteli terv) vonatkozó referencia.

M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább:

1. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint É/1 (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal;

2. legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti T (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és szakmai tapasztalattal;

3. legalább 1 fő művészettörténész végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább egy darab kiállítás megrendezésében való szakmai tapasztalattal az elmúlt 3 évben;

4. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-É (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki ellenőri jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és tapasztalattal, valamint a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet szerinti olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel és tapasztalattal, mely beruházás- lebonyolítói tevékenység végzésére teszi alkalmassá.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

SZ/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Mérnöki és/vagy Építész Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bek. foglalt előírások szerint.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 1 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2016-07-25 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 53., E épület III. emelet).
További információk: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdései alapján.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatása
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): A munkavégzés értékelés a szakmai ajánlat illeszkedése az elvárt feladatokhoz
Minőségi kritérium (súlyozás): 25
Minőségi kritérium (név): Mérnöknap díja (nettó HUF/mérnöknap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK16074
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Bauer Barbara
A vevő profiljának címe: http://www.zalaegerszeg.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://kozzetetel.provitalzrt.hu 🌏
Ajánlatkérő neve: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postacím: Alkotás utca 53., E épület III. emelet.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1123
Kapcsolattartó pont: dr. Balog Tímea
Telefon: +36 17961020 📞
E-mail: balog.timea@provitalzrt.hu 📧
Fax: +36 17961001 📠
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://kozzetetel.provitalzrt.hu 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Formai előírások: Az ajánlat formai követelményeire a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.

2) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.

4) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja.

5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. eredetiben, és (4) bek. foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát.

6) A III.1.2) P/1-P/3. a III.1.3) M/1.-M/2. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

7) közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu fül alatt,amit min. egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott átvételi igazolást kitöltve és aláírva megküldeni az Ajánlatkérő nevében eljáró kapcsolattartó részére(felhívás I.3 pont) Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a közbeszerzési dokumentumok letöltéséről (átvételéről) a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolásának megküldésével tájékoztassa Ajánlatkérőt, aki nem vállal felelősséget az átvételi igazolásának meg nem küldéséből és ezáltal pl. a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételének elmulasztásából fakadó, esetlegesen az előforduló hiányosságokért.

8) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet az irányadóak.

9) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

10) A felhívásban előírt biztosítékokról az ajánlatban nyilatkoznia kell.

11) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti a dokumentációban foglaltak szerint. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 2 000 000 HUF.

12) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjára legalább 20 000 0000 HUF/káresemény és legalább 100 000 000 HUF/év limitű tervezési mérnöki és műszaki ellenőri felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását mérnöki és műszaki ellenőri munkákra kiterjeszteni.

13) Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (a Kbt. 65. § (9) bek. szerinti esetekben).

14) Ajánlatkérő a legjobb érték-arány bírálati szempontot alkalmazza a dokumentációban részletezettek szerint.

15) A projekt nem tartalmaz olyan részfeladatokat, amelyeket a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A beszerzés összetettsége, komplexitása levezethető a műszaki tartalomból.

16) A dokumentációban Ajánlatkérő további tájékoztatást nyújt.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó u. 5.
Forrás: OJS 2016/S 117-207990 (2016-06-16)

További információk (2016-07-08)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-07-08 📅
Benyújtási határidő: 2016-07-28 📅
Közzététel dátuma: 2016-07-12 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 132-237776
Hirdetményre hivatkozik: 2016/S 117-207990
HL-S szám: 132
További információk

Ajánlatkérő módosítja – fentiekre figyelemmel – a közbeszerzési dokumentumokban (ajánlattételi dokumentációban) meghatározott feltételeket. II. Az Ajánlat, Illetve Értékelési Szempontok Tartalma, Szerződést Biztosító Mellékkötelezettségek. 2.1 Fizetési feltételek. Műszaki Leírás. Tervezői Művezetési Feladatok. Nyertes ajánlattevő részletes feladatai (2: Feladatok a kivitelezés időszakában). Szerződéstervezet. I. Előzmények. 7) Egyes tervfázisok szerinti feladatok és szükséges példányszámok. IV.B/ Vállalkozó beruházás lebonyolítással kapcsolatos részletes feladatai. V. A Vállalkozási feladatok teljesítése. XXI. Egyéb feltételek. A módosított közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás VI.3.7. pontjában foglaltak szerint elérhetőek valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek.

Forrás: OJS 2016/S 132-237776 (2016-07-08)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2016-12-27)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Vállalkozási szerződés Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására.

A beszerzés teljes értéke: 287 200 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Mérnöki szolgáltatások 📦

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: vasarmarianna@ph.zalaegerszeg.hu 📧
Fax: +36 304483565 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-12-27 📅
Közzététel dátuma: 2016-12-29 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 251-463146
HL-S szám: 251
További információk

Alvállalkozók igénybevétele: TSPC Mérnökiroda Kft. – vezető tag: — épületgépészeti tervezési feladatok, — épületvillamossági tervezési feladatok, — tartószerkezeti tervezési feladatok, — kiállítás tervezéshez szükséges tervezési feladatok, — egyéb szakági tervezési feladatok, — szakági műszaki ellenőri feladatok. Konkrét Stúdió Kft. – tag: — szakági tervezési feladatok.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A komplex mérnökszolgáltatás keretében elvégzendő feladatok/szolgáltatások

1 .a tervezés (a teljes Beruházás koncepciótervének, vázlattervének, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, árazott, illetve árazatlan költségvetés készítése)

I. Zarándokközpont.

Nettó alapterülete kb. 3 800-3 900 m², melyből az állandó kiállítóterek területe 1 300 m², az időszaki kiállítóterek területe 200 m², a többfunkciós rendezvénytér területe 350 m²2.

II. Göcseji Múzeum

Tervezendő az épület környezete, belső udvara, burkolatok, zöldfelületek, utcabútorok.

III. A zarándokközpont és a Göcseji Múzeum új és megújuló kiállításainak installációs tervei és az épületek belsőépítészeti tervei.

Tervezendő a XXI. század elvárásainak megfelelő kortárs, interaktív kiállítási installáció a kiállítás-kurátori igényeknek, előírásoknak megfelelően.

IV. Parkolóház.

2. Az előkészítés, lebonyolítás-szervezési feladatok (a Beruházás elemeinek egységes menedzseléséhez szükséges egységes informatikai háttér biztosítása és szakmai működtetése, tenderdokumentációk műszaki részének összeállítása, költségmenedzsment, költségoptimalizálás, költségadminisztráció, jelentések és elszámolások előkészítése, stb.).

3. Tervezői művezetői feladatok (a tervek alapján történő kivitelezés műszaki megfelelőségének ellenőrzése, kérdéses részletek esetén további részletek kidolgozása a megfelelő kivitelezés érdekében.).

4. Műszaki lebonyolítói feladatok (a Beruházás során megvalósuló egyes épületek, építmények tervezésének, megvalósulásának és szervezése, irányítása, hatósági és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, stb.).

5. Műszaki ellenőrzési feladatok (helyszíni ellenőrzések, intézkedések, naplóbejegyzések, jelentések, jóváhagyások, stb.).

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2016-10-15 📅

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Vásár Marianna

Hivatkozás
További információk

Alvállalkozók igénybevétele:

TSPC Mérnökiroda Kft. – vezető tag:

— épületgépészeti tervezési feladatok,

— épületvillamossági tervezési feladatok,

— tartószerkezeti tervezési feladatok,

— kiállítás tervezéshez szükséges tervezési feladatok,

— egyéb szakági tervezési feladatok,

— szakági műszaki ellenőri feladatok.

Konkrét Stúdió Kft. – tag:

— szakági tervezési feladatok.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Postacím: Riadó u. 5.
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottság@kt.hu 📧
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. §-a szerint.
Forrás: OJS 2016/S 251-463146 (2016-12-27)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-01-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 287 200 000 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-01-03 📅
Közzététel dátuma: 2017-01-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 002-002293
Hirdetményre hivatkozik: 2016/S 251-463146
HL-S szám: 2

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására
A rész száma: 1
Rövid leírás:

1. a tervezés (a teljes Beruházás koncepciótervének, vázlattervének, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, árazott, illetve árazatlan költségvetés készítése)

Nettó alapterülete kb. 38 003 900 m², melyből az állandó kiállítóterek területe 1 300 m², az időszaki kiállítóterek területe 200 m², a többfunkciós rendezvénytér területe 350 m².

II. Göcseji Múzeum.

Tervezendő a XXI. század elvárásainak megfelelő kortárs, interaktív kiállítási installáció a kiállításkurátori igényeknek, előírásoknak megfelelően.

2. az előkészítés, lebonyolításszervezési. feladatok (a Beruházás elemeinek egységes menedzseléséhez szükséges egységes informatikai háttér biztosítása és szakmai működtetése, tenderdokumentációk műszaki részének összeállítása, költségmenedzsment, költségoptimalizálás, költségadminisztráció, jelentések és elszámolások előkészítése, stb.);

Forrás: OJS 2017/S 002-002293 (2017-01-03)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-04-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 287 200 000 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-04-03 📅
Közzététel dátuma: 2017-04-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 066-124782
HL-S szám: 66
További információk

(vii) A kiviteli tervkészítés folyamatában Vállalkozó a tervek készre jelentését megelőző egyeztetésre a pontosított tervek bemutatására és a felmerülő kérdések tisztázására alkalmas bírálati tervet készít és a bírálati terv példányokat elektronikus és nyomtatott formában juttatja el Megrendelőnek az adott kivitelezési szakaszhoz tartozó kiviteli terv szállítási határidő előtt 10 munkanappal. Megrendelő a bírálati példányokat 5 munkanapon belül áttekinti és az észrevételeit írásban jelzi Vállalkozó felé. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő észrevételeit, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a tervdokumentációban javítja. (viii) A fenti Megrendelőt megillető 5 munkanapos időtartam alatt a Tervellenőr jóváhagyása is meg kell, hogy történjen. (ix) A részletes kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó Vállalkozói szolgáltatás akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha Vállalkozó a kivitelezési tervszállításhoz tartozó részletes kiviteli tervek körébe tartozó minden egyes tervet (tervlapot), az összes szakágban hiánytalanul átad a Megrendelőnek jóváhagyásra, legkésőbb a teljesítési határidőre.d) Kivitelezési tervdokumentáció Mindszenty Zarándokközpont és Göcseji Múzeum (iii) A fenti Megrendelőt megillető 5 munkanapos időtartam alatt a Tervellenőr jóváhagyása is meg kell, hogy történjen. (iv) A Megrendelő, illetve az általa megbízott Tervellenőr jóváhagyását követően kerülhet a kiviteli terv átadásra a Kivitelezőnek. (v) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a részletes kiviteli tervek elkészítése során Vállalkozó a Megrendelő, továbbá az építési hatóságok vagy szakhatóságok által tett észrevételek, változtatási kérések tervdokumentációban – a teljesítési határidőn belül – történő átvezetésére vonatkozó, a fenti pontban rögzített rendelkezések a kiviteli tervdokumentáció elkészítése során is értelemszerűen irányadóak. A részletes kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó Vállalkozói szolgáltatás akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha Vállalkozó a kivitelezési tervszállításhoz tartozó részletes kiviteli tervek körébe tartozó minden egyes tervet (tervlapot), az összes szakágban hiánytalanul átad a Megrendelőnek jóváhagyásra, legkésőbb a teljesítési határidőre. (vi) Vállalkozó a kiviteli tervdokumentációt a Megrendelő által elfogadott engedélyes alapján olyan tartalommal és formátumban készíti el, amely a kivitelezés lefolytatásához szükséges, valamint megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 1997. évi LXXVIII. törvény, 312/2012 (XI.8) Korm. rendelet, valamint a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet követelményeinek, valamint a területre vonatkozó minden szabályozási rendelkezéseire. Vállalkozó a kiviteli tervdokumentációt a Megrendelő által elfogadott engedélyes alapján olyan tartalommal és formátumban készíti el, amely a kivitelezés lefolytatásához szükséges, valamint megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 1997. évi LXXVIII. törvény, 312/2012 (XI.8) Korm. rendelet, valamint a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet követelményeinek, valamint a területre vonatkozó minden szabályozási rendelkezéseire. XIX.(…)3. Megrendelő a Kbt. 138.§ (1) és (5) bekezdésében foglaltakra- és arra, hogy a tárgyi szerződés tárgya szolgáltatás megrendelés- az alvállalkozói teljesítés összesített aránya tekintetében korlátozást nem tesz. Az I. számú melléklet (Ártáblázat) Projektelemek 3. sora az alábbiak szerint módosult: A múzeumokhoz (1. és 2.) kapcsolódó felszíni parkoló kialakítása.

További információk

(vii) A kiviteli tervkészítés folyamatában Vállalkozó a tervek készre jelentését megelőző egyeztetésre a pontosított tervek bemutatására és a felmerülő kérdések tisztázására alkalmas bírálati tervet készít és a bírálati terv példányokat elektronikus és nyomtatott formában juttatja el Megrendelőnek az adott kivitelezési szakaszhoz tartozó kiviteli terv szállítási határidő előtt 10 munkanappal. Megrendelő a bírálati példányokat 5 munkanapon belül áttekinti és az észrevételeit írásban jelzi Vállalkozó felé. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő észrevételeit, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a tervdokumentációban javítja.

(viii) A fenti Megrendelőt megillető 5 munkanapos időtartam alatt a Tervellenőr jóváhagyása is meg kell, hogy történjen.

(ix) A részletes kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó Vállalkozói szolgáltatás akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha Vállalkozó a kivitelezési tervszállításhoz tartozó részletes kiviteli tervek körébe tartozó minden egyes tervet (tervlapot), az összes szakágban hiánytalanul átad a Megrendelőnek jóváhagyásra, legkésőbb a teljesítési határidőre.d) Kivitelezési tervdokumentáció Mindszenty Zarándokközpont és Göcseji Múzeum (iii) A fenti Megrendelőt megillető 5 munkanapos időtartam alatt a Tervellenőr jóváhagyása is meg kell, hogy történjen. (iv) A Megrendelő, illetve az általa megbízott Tervellenőr jóváhagyását követően kerülhet a kiviteli terv átadásra a Kivitelezőnek. (v) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a részletes kiviteli tervek elkészítése során Vállalkozó a Megrendelő, továbbá az építési hatóságok vagy szakhatóságok által tett észrevételek, változtatási kérések tervdokumentációban – a teljesítési határidőn belül – történő átvezetésére vonatkozó, a fenti pontban rögzített rendelkezések a kiviteli tervdokumentáció elkészítése során is értelemszerűen irányadóak. A részletes kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó Vállalkozói szolgáltatás akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha Vállalkozó a kivitelezési tervszállításhoz tartozó részletes kiviteli tervek körébe tartozó minden egyes tervet (tervlapot), az összes szakágban hiánytalanul átad a Megrendelőnek jóváhagyásra, legkésőbb a teljesítési határidőre. (vi) Vállalkozó a kiviteli tervdokumentációt a Megrendelő által elfogadott engedélyes alapján olyan tartalommal és formátumban készíti el, amely a kivitelezés lefolytatásához szükséges, valamint megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 1997. évi LXXVIII. törvény, 312/2012 (XI.8) Korm. rendelet, valamint a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet követelményeinek, valamint a területre vonatkozó minden szabályozási rendelkezéseire. Vállalkozó a kiviteli tervdokumentációt a Megrendelő által elfogadott engedélyes alapján olyan tartalommal és formátumban készíti el, amely a kivitelezés lefolytatásához szükséges, valamint megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 1997. évi LXXVIII. törvény, 312/2012 (XI.8) Korm. rendelet, valamint a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet követelményeinek, valamint a területre vonatkozó minden szabályozási rendelkezéseire.

XIX.(…)3. Megrendelő a Kbt. 138.§ (1) és (5) bekezdésében foglaltakra- és arra, hogy a tárgyi szerződés tárgya szolgáltatás megrendelés- az alvállalkozói teljesítés összesített aránya tekintetében korlátozást nem tesz. Az I. számú melléklet (Ártáblázat) Projektelemek 3. sora az alábbiak szerint módosult: A múzeumokhoz (1. és 2.) kapcsolódó felszíni parkoló kialakítása.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására.
Rövid leírás:

I. Zarándokközpont

Nettó alapterülete kb. 3 800-3 900 m2, melyből az állandó kiállítóterek területe 1 300 m2, az időszaki kiállítóterek területe 200 m2, a többfunkciós rendezvénytér területe 350 m2.

Beavatkozással érintett nettó alapterülete kb. 1 100 m2, fűtéskorszerűsítéssel érintett teljes területe 3 750 m2.

III. A zarándokközpont és a Göcseji Múzeum új és megújuló kiállításainak installációs tervei és az épületek belsőépítészeti tervei

IV. Parkolóház

5. műszaki ellenőrzési feladatok (helyszíni ellenőrzések, intézkedések, naplóbejegyzések, jelentések, jóváhagyások, stb.)

Hivatkozás
További információk

(viii) A fenti Megrendelőt megillető 5 munkanapos időtartam alatt a Tervellenőr jóváhagyása is meg kell, hogy történjen.

(ix) A részletes kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó Vállalkozói szolgáltatás akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha Vállalkozó a kivitelezési tervszállításhoz tartozó részletes kiviteli tervek körébe tartozó minden egyes tervet (tervlapot), az összes szakágban hiánytalanul átad a Megrendelőnek jóváhagyásra, legkésőbb a teljesítési határidőre.d) Kivitelezési tervdokumentáció Mindszenty Zarándokközpont és Göcseji Múzeum (iii) A fenti Megrendelőt megillető 5 munkanapos időtartam alatt a Tervellenőr jóváhagyása is meg kell, hogy történjen. (iv) A Megrendelő, illetve az általa megbízott Tervellenőr jóváhagyását követően kerülhet a kiviteli terv átadásra a Kivitelezőnek. (v) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a részletes kiviteli tervek elkészítése során Vállalkozó a Megrendelő, továbbá az építési hatóságok vagy szakhatóságok által tett észrevételek, változtatási kérések tervdokumentációban – a teljesítési határidőn belül – történő átvezetésére vonatkozó, a fenti pontban rögzített rendelkezések a kiviteli tervdokumentáció elkészítése során is értelemszerűen irányadóak. A részletes kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó Vállalkozói szolgáltatás akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha Vállalkozó a kivitelezési tervszállításhoz tartozó részletes kiviteli tervek körébe tartozó minden egyes tervet (tervlapot), az összes szakágban hiánytalanul átad a Megrendelőnek jóváhagyásra, legkésőbb a teljesítési határidőre. (vi) Vállalkozó a kiviteli tervdokumentációt a Megrendelő által elfogadott engedélyes alapján olyan tartalommal és formátumban készíti el, amely a kivitelezés lefolytatásához szükséges, valamint megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 1997. évi LXXVIII. törvény, 312/2012 (XI.8) Korm. rendelet, valamint a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet követelményeinek, valamint a területre vonatkozó minden szabályozási rendelkezéseire. Vállalkozó a kiviteli tervdokumentációt a Megrendelő által elfogadott engedélyes alapján olyan tartalommal és formátumban készíti el, amely a kivitelezés lefolytatásához szükséges, valamint megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 1997. évi LXXVIII. törvény, 312/2012 (XI.8) Korm. rendelet, valamint a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet követelményeinek, valamint a területre vonatkozó minden szabályozási rendelkezéseire.

További információk

XIX.(…)3. Megrendelő a Kbt. 138.§ (1) és (5) bekezdésében foglaltakra- és arra, hogy a tárgyi szerződés tárgya szolgáltatás megrendelés- az alvállalkozói teljesítés összesített aránya tekintetében korlátozást nem tesz. Az I. számú melléklet (Ártáblázat) Projektelemek 3. sora az alábbiak szerint módosult: A múzeumokhoz (1. és 2.) kapcsolódó felszíni parkoló kialakítása.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148.§-a szerint.
Forrás: OJS 2017/S 066-124782 (2017-04-03)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2019-04-11)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 287 200 000 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2019-04-11 📅
Közzététel dátuma: 2019-04-16 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2019/S 075-179226
HL-S szám: 75
További információk

I. Előzmények: 1.1. Felek rögzítik, hogy a Megr. közbeszerzésekről szóló 2015.éviCXLIII. törvényben foglalt kötelezettsége alapján Kbt.81.§ szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított a «Vállalkozási szerződés Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására» szolgáltatás tárgyában. Az eljárást megindító felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 18.6.2016. napján 2016/S 117207990 iktatószámon jelent meg. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesének Vállalkozót jelölte meg az ajánlattevőknek 15.9.2016. napján megküldött írásbeli összegben. 1.2. Felek a Kbt.131.§-a értelmében a törvényes határidőn belül megkötött szerződést módosítják a Kbt.141.§(4)bekezdésc) pontja alapján. II. Indoklás A megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően Megbízott a kiviteli tervek tekintetében belsőépítészeti kiviteli tervek és installációk elkészítésére is köteles, mely kötelezettségének azonban csak a Megbízó által biztosított — grafikus, művészettörténész, valamint történész — szakemberek feladatainak ellátását követően, velük való egyeztetéseket követően tud eleget tenni. Megbízó e szakemberek beszerzését, a Miniszterelnökség 2016. évi költségvetési támogatásából kívánta finanszírozni, azonban a Támogatói Okirat csak 23.12.2016.-ai dátummal került aláírásra a másik szerződő fél részéről. Megbízó mind a művészettörténész, mind a történész, mind pedig a grafikus szakemberek beszerzésére vonatkozó eljárást 2016 decemberében megindította, azonban az aláírt Támogatói Okirat tartalmát csak később, 6.1.2017. napján ismerte meg (vette kézhez), amelyből utóbb nyilvánvalóvá vált, hogy e szakemberekre vonatkozó költségek a tervezett összegeknél alacsonyabban kerültek megállapításra. Megbízó haladéktalanul benyújtotta az átcsoportosítási kérelmét a fentiekre tekintettel a Miniszterelnökséghez, azonban a megbízási szerződések megkötésére csupán a kérelem elbírálását, és a fedezet rendelkezésére bocsátását követően nyílt lehetőség, melyre sor került 2017 márciusában. Tehát tekintettel arra, hogy a Megbízott általi belsőépítészeti kiviteli tervek és installációk elkészítését a fent meghatározott szakemberekkel együttműködve, egymás munkájára támaszkodva szükséges elvégezni, és e szakemberekre vonatkozó feladatok ellátásának eredetileg prognosztizált teljesítési határidői változtak a szerződések hatálybalépéséhez igazodva, így tárgyi szerződés tekintetében is szükségessé vált a módosítás, mivel az abban meghatározott részteljesítési határidők így tarthatatlanná váltak. Ezen szerződések tárgyi szerződést érinti részfeladatai: — grafikus szerződés érintett részhatárideje: — részhatáridő: 30.10.2017. 1.a kiállítási tartalmak és tervezendő felületek ismeretében a kiállítások végleges arculati kézikönyvének elkészítése 2.a szöveges, képi anyagok, végleges kiviteli tervek és végleges belsőépítészeti pozíciótervek, falnézetek alapján a végleges grafikai és telepítési tervek elkészítése méretezett falnézetekkel — történész szerződés érintett részhatárideje: — részhatáridő: 30.10.2017. 1. A kiállítási témák és résztémák levéltári kutatásokon, az eredeti források feltárásán alapuló feldolgozása, az elkészült kutatási dokumentációból a kiállításokba betervezett multimédiás eszközökre szakszövegek megírása és az illusztrációként használt képek katalógusának összeállítása 2. Az elkészült kutatási dokumentációból — a zalaegerszegi Mindszenty József Emlékközpont és Múzeum által kiadott kötetbe történeti szakmai tanulmány megírása 3. A katalógus, prospektus szakszövegeinek elkészítése — művészettörténész szerződés érintett részhatárideje: — részteljesítési határidő: 31.8.2017.: 1. A kiállításokba betervezett multimédiás eszközökre levéltári kutatásokon alapuló szakszövegek megírása és az ill.ként használt képek összeállítása 2. A nyomtatott kiadvány, katalógus, prosp.egyes szakszöv.elkész.

További információk

I. Előzmények:

1.1. Felek rögzítik, hogy a Megr. közbeszerzésekről szóló 2015.éviCXLIII. törvényben foglalt kötelezettsége alapján Kbt.81.§ szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított a «Vállalkozási szerződés Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására» szolgáltatás tárgyában. Az eljárást megindító felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 18.6.2016. napján 2016/S 117207990 iktatószámon jelent meg. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesének Vállalkozót jelölte meg az ajánlattevőknek 15.9.2016. napján megküldött írásbeli összegben.

1.2. Felek a Kbt.131.§-a értelmében a törvényes határidőn belül megkötött szerződést módosítják a Kbt.141.§(4)bekezdésc) pontja alapján.

II. Indoklás

A megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően Megbízott a kiviteli tervek tekintetében belsőépítészeti kiviteli tervek és installációk elkészítésére is köteles, mely kötelezettségének azonban csak a Megbízó által biztosított — grafikus, művészettörténész, valamint történész — szakemberek feladatainak ellátását követően, velük való egyeztetéseket követően tud eleget tenni.

Megbízó e szakemberek beszerzését, a Miniszterelnökség 2016. évi költségvetési támogatásából kívánta finanszírozni, azonban a Támogatói Okirat csak 23.12.2016.-ai dátummal került aláírásra a másik szerződő fél részéről.

Megbízó mind a művészettörténész, mind a történész, mind pedig a grafikus szakemberek beszerzésére vonatkozó eljárást 2016 decemberében megindította, azonban az aláírt Támogatói Okirat tartalmát csak később, 6.1.2017. napján ismerte meg (vette kézhez), amelyből utóbb nyilvánvalóvá vált, hogy e szakemberekre vonatkozó költségek a tervezett összegeknél alacsonyabban kerültek megállapításra.

Megbízó haladéktalanul benyújtotta az átcsoportosítási kérelmét a fentiekre tekintettel a Miniszterelnökséghez, azonban a megbízási szerződések megkötésére csupán a kérelem elbírálását, és a fedezet rendelkezésére bocsátását követően nyílt lehetőség, melyre sor került 2017 márciusában.

Tehát tekintettel arra, hogy a Megbízott általi belsőépítészeti kiviteli tervek és installációk elkészítését a fent meghatározott szakemberekkel együttműködve, egymás munkájára támaszkodva szükséges elvégezni, és e szakemberekre vonatkozó feladatok ellátásának eredetileg prognosztizált teljesítési határidői változtak a szerződések hatálybalépéséhez igazodva, így tárgyi szerződés tekintetében is szükségessé vált a módosítás, mivel az abban meghatározott részteljesítési határidők így tarthatatlanná váltak.

Ezen szerződések tárgyi szerződést érinti részfeladatai:

— grafikus szerződés érintett részhatárideje:

— részhatáridő: 30.10.2017.

1.a kiállítási tartalmak és tervezendő felületek ismeretében a kiállítások végleges arculati kézikönyvének elkészítése

2.a szöveges, képi anyagok, végleges kiviteli tervek és végleges belsőépítészeti pozíciótervek, falnézetek alapján a végleges grafikai és telepítési tervek elkészítése méretezett falnézetekkel

— történész szerződés érintett részhatárideje:

— részhatáridő: 30.10.2017.

1. A kiállítási témák és résztémák levéltári kutatásokon, az eredeti források feltárásán alapuló feldolgozása, az elkészült kutatási dokumentációból a kiállításokba betervezett multimédiás eszközökre szakszövegek megírása és az illusztrációként használt képek katalógusának összeállítása

2. Az elkészült kutatási dokumentációból — a zalaegerszegi Mindszenty József Emlékközpont és Múzeum által kiadott kötetbe történeti szakmai tanulmány megírása

3. A katalógus, prospektus szakszövegeinek elkészítése

— művészettörténész szerződés érintett részhatárideje:

— részteljesítési határidő: 31.8.2017.:

1. A kiállításokba betervezett multimédiás eszközökre levéltári kutatásokon alapuló szakszövegek megírása és az ill.ként használt képek összeállítása

2. A nyomtatott kiadvány, katalógus, prosp.egyes szakszöv.elkész.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

A komplex mérnökszolgáltatás keretében elvégzendő

Feladatok/szolgáltatások

Ajánlatkérő a feladatokat az alábbiak szerint csoportosítja, melyek területi, tartalmi és szakmai elhatárolást és egyben összefüggést is

Jelentenek.

A komplex mérnökszolgáltatás a Beruházás elemeinek különböző fázisaiban (előkészítés, tervezés, megvalósítás,) kell ellátni, különböző

Tevékenységi formákban, melyek közül a fontosabbak:

1 .a tervezés (a teljes Beruházás koncepciótervének, vázlattervének, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, árazott, illetve

Árazatlan költségvetés készítése)

Tervezendő a megadott területen egy olyan multifunkcionális középület minden vonatkozásával, amely egyszerre képes ellátni városi

Közösségi funkciókat, zarándokcsoportok fogadását és múzeumikulturális

Funkciókat.

Nettó alapterülete kb. 38 003 900 m

Többfunkciós rendezvénytér területe 350 m

Tervezendő a meglévő épület teljes külső homlokzatrekonstrukciója és a belsőben a térkapcsolatok lehetséges racionalizálása, a kiállítási

Terek felszabadítása, korszerűsítése. Megoldandó a tetőszerkezet vízbiztossága és az épület talajnedvesség elleni szigetelése.

Beavatkozással érintett nettó alapterülete kb. 1 100 m

Tervezendő a XXI. század elvárásainak megfelelő kortárs, interaktív kiállítási installáció a kiállításkurátori

Igényeknek, előírásoknak megfelelően.

Tervezendő a múzeum és zarándokközpont kiszolgálására 80 fős parkoló, mely a behajtási és kihajtási ponton szükséges számú

Jegykezelő automatával, rendszámfelismerő rendszerrel, sorompóval rendelkezik.

2. az előkészítés, lebonyolításszervezési

Feladatok (a Beruházás elemeinek egységes menedzseléséhez szükséges egységes informatikai

Háttér biztosítása és szakmai működtetése, tenderdokumentációk műszaki részének összeállítása, költségmenedzsment,

Költségoptimalizálás, költségadminisztráció, jelentések és elszámolások előkészítése, stb.)

3. tervezői művezetői feladatok (a tervek alapján történő kivitelezés műszaki megfelelőségének ellenőrzése, kérdéses részletek esetén

További részletek kidolgozása a megfelelő kivitelezés érdekében.)

4. műszaki lebonyolítói feladatok (a Beruházás során megvalósuló egyes épületek, építmények tervezésének, megvalósulásának és

Szervezése, irányítása, hatósági és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, stb.)

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe

A szerződés odaítélése
Név: TSPC Mérnökiroda Kft.
Postacím: Ezerjó utca 10.
Postai város: Győr
Postai irányítószám: 9011
Ország: Magyarország 🇭🇺
E-mail: info@tspc.hu 📧
Ország: Győr-Moson-Sopron 🏙️
Név: Konkrét Stúdió Kft.
Postacím: Böszörményi út 19/A. fszt. 12.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Budapest 🏙️
A beszerzés teljes értéke: 287 200 000 HUF 💰

Hivatkozás
További információk

I. Előzmények:

1.1. Felek rögzítik, hogy a Megr. közbeszerzésekről szóló 2015.éviCXLIII. törvényben foglalt kötelezettsége alapján Kbt.81.§ szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított a «Vállalkozási szerződés Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építéséhez, Göcseji Múzeum felújításához, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkolóház kialakításához kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására» szolgáltatás tárgyában. Az eljárást megindító felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 18.6.2016. napján 2016/S 117207990 iktatószámon jelent meg. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesének Vállalkozót jelölte meg az ajánlattevőknek 15.9.2016. napján megküldött írásbeli összegben.

1.2. Felek a Kbt.131.§-a értelmében a törvényes határidőn belül megkötött szerződést módosítják a Kbt.141.§(4)bekezdésc) pontja alapján.

II. Indoklás

A megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően Megbízott a kiviteli tervek tekintetében belsőépítészeti kiviteli tervek és installációk elkészítésére is köteles, mely kötelezettségének azonban csak a Megbízó által biztosított — grafikus, művészettörténész, valamint történész — szakemberek feladatainak ellátását követően, velük való egyeztetéseket követően tud eleget tenni.

Megbízó e szakemberek beszerzését, a Miniszterelnökség 2016. évi költségvetési támogatásából kívánta finanszírozni, azonban a Támogatói Okirat csak 23.12.2016.-ai dátummal került aláírásra a másik szerződő fél részéről.

Megbízó mind a művészettörténész, mind a történész, mind pedig a grafikus szakemberek beszerzésére vonatkozó eljárást 2016 decemberében megindította, azonban az aláírt Támogatói Okirat tartalmát csak később, 6.1.2017. napján ismerte meg (vette kézhez), amelyből utóbb nyilvánvalóvá vált, hogy e szakemberekre vonatkozó költségek a tervezett összegeknél alacsonyabban kerültek megállapításra.

Megbízó haladéktalanul benyújtotta az átcsoportosítási kérelmét a fentiekre tekintettel a Miniszterelnökséghez, azonban a megbízási szerződések megkötésére csupán a kérelem elbírálását, és a fedezet rendelkezésére bocsátását követően nyílt lehetőség, melyre sor került 2017 márciusában.

Tehát tekintettel arra, hogy a Megbízott általi belsőépítészeti kiviteli tervek és installációk elkészítését a fent meghatározott szakemberekkel együttműködve, egymás munkájára támaszkodva szükséges elvégezni, és e szakemberekre vonatkozó feladatok ellátásának eredetileg prognosztizált teljesítési határidői változtak a szerződések hatálybalépéséhez igazodva, így tárgyi szerződés tekintetében is szükségessé vált a módosítás, mivel az abban meghatározott részteljesítési határidők így tarthatatlanná váltak.

Ezen szerződések tárgyi szerződést érinti részfeladatai:

— grafikus szerződés érintett részhatárideje:

— részhatáridő: 30.10.2017.

1.a kiállítási tartalmak és tervezendő felületek ismeretében a kiállítások végleges arculati kézikönyvének elkészítése

2.a szöveges, képi anyagok, végleges kiviteli tervek és végleges belsőépítészeti pozíciótervek, falnézetek alapján a végleges grafikai és telepítési tervek elkészítése méretezett falnézetekkel

— történész szerződés érintett részhatárideje:

1. A kiállítási témák és résztémák levéltári kutatásokon, az eredeti források feltárásán alapuló feldolgozása, az elkészült kutatási dokumentációból a kiállításokba betervezett multimédiás eszközökre szakszövegek megírása és az illusztrációként használt képek katalógusának összeállítása

2. Az elkészült kutatási dokumentációból — a zalaegerszegi Mindszenty József Emlékközpont és Múzeum által kiadott kötetbe történeti szakmai tanulmány megírása

3. A katalógus, prospektus szakszövegeinek elkészítése

— művészettörténész szerződés érintett részhatárideje:

— részteljesítési határidő: 31.8.2017.:

1. A kiállításokba betervezett multimédiás eszközökre levéltári kutatásokon alapuló szakszövegek megírása és az ill.ként használt képek összeállítása

2. A nyomtatott kiadvány, katalógus, prosp.egyes szakszöv.elkész.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§a szerint

Forrás: OJS 2019/S 075-179226 (2019-04-11)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-12-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 287 200 000 HUF 💰
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások 📦

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Postacím: Kossuth utca 17-19.
Kapcsolat
Telefon: +36 92500208 📞
Fax: +36 92510177 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-12-09 📅
Közzététel dátuma: 2020-12-14 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 243-602713
HL-S szám: 243
További információk

VII.2.1. pont folytatása: 3.1.5. Az Alapszerződés – a III. sz. módosítással kiegészített rendelkezésekkel – IX.1. pontja a következő rendelkezésekkel egészül ki: „Megrendelő a Szerződés teljesítésével kapcsolatban előleget nem fizet. Megbízott az alábbiak alapján jogosult a részszámlák, valamint a végszámla benyújtására: A részszámlák és a végszámla benyújtásának feltételeit a mellékelt pénzügyi ütemterv tartalmazza. Megbízott a három projektelemhez – Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építése, Göcseji Múzeum felújítása, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkoló kialakítása – külön-külön kapcsolódó műszaki ellenőrzés díj, valamint a beruházás lebonyolító díj tekintetében külön-külön, a tárgyi szerződés módosítás részét képező pénzügyi ütemterv szerint jogosult részszámlát benyújtani. A pince szinti kiállítótér belsőépítészeti terveinek elkészültét követően további egy darab külön részszámla benyújtására jogosult a Megbízott. Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben kizárólag a pénzügyi ütemterv pontosítására kerül sor, az nem vonja maga után további szerződésmódosítás igényét, kivéve, ha a Kbt. 141.§ -ban foglalt további feltételek is fennállnak, és azt indokolják.” Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben kizárólag a pénzügyi ütemterv pontosítására kerül sor, az nem vonja maga után további szerződésmódosítás igényét, kivéve, ha a Kbt. 141.§ -ban foglalt további feltételek is fennállnak, és azt indokolják.” Szerződésmódosítás dátuma: 2020. november 24.

További információk

VII.2.1. pont folytatása:

3.1.5. Az Alapszerződés – a III. sz. módosítással kiegészített rendelkezésekkel – IX.1. pontja a következő rendelkezésekkel egészül ki:

„Megrendelő a Szerződés teljesítésével kapcsolatban előleget nem fizet.

Megbízott az alábbiak alapján jogosult a részszámlák, valamint a végszámla benyújtására:

A részszámlák és a végszámla benyújtásának feltételeit a mellékelt pénzügyi ütemterv tartalmazza.

Megbízott a három projektelemhez – Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építése, Göcseji Múzeum felújítása, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkoló kialakítása – külön-külön kapcsolódó műszaki ellenőrzés díj, valamint a beruházás lebonyolító díj tekintetében külön-külön, a tárgyi szerződés módosítás részét képező pénzügyi ütemterv szerint jogosult részszámlát benyújtani.

A pince szinti kiállítótér belsőépítészeti terveinek elkészültét követően további egy darab külön részszámla benyújtására jogosult a Megbízott.

Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben kizárólag a pénzügyi ütemterv pontosítására kerül sor, az nem vonja maga után további szerződésmódosítás igényét, kivéve, ha a Kbt. 141.§ -ban foglalt további feltételek is fennállnak, és azt indokolják.”

Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben kizárólag a pénzügyi ütemterv pontosítására kerül sor, az nem vonja maga után további szerződésmódosítás igényét, kivéve, ha a Kbt. 141.§ -ban foglalt további feltételek is fennállnak, és azt indokolják.”

Szerződésmódosítás dátuma: 2020. november 24.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Ajánlatkérő a feladatoka t az alábbiak szerint csoportosítja, melyek területi, tartalmi és szakmai elhatárolást és egyben

Összefüggést is

A komplex mérnökszolgáltatás a Beruházás elemeinek különböző fázisaiban (előkészítés, tervezés, megvalósítás,) kell ellátni,

Különböző

Tevékenysé gi formákban, melyek közül a fontosabbak:

1 .a tervezés (a teljes Beruházás koncepciótervének, v ázlattervének, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, árazott,

Illetve

Árazat lan költségvetés készítése)

Tervezendő a megad ott területen egy olyan multifunkcionális középület minden vonatkozásával, amely egyszerre képes ellátni

Városi

Közöss égi funkciókat, zarándokcsoportok fogadását és múzeumikulturális

Nettó alapt erülete kb. 38003900 m2, melyből az állandó kiállítóterek területe 1300 m2, az időszaki kiállítóterek területe 200 m2,

Tö bbfunkciós rendezvénytér területe 350 m2.

Tervezendő a meglé vő épület teljes külső homlokzatrekonstrukciója és a belsőben a térkapcsolatok lehetséges racionalizálása, a

Kiállítási

Terek fel szabadítása, korszerűsítése. Megoldandó a tetőszerkezet vízbiztossága és az épület talajnedvesség elleni szigetelése.

Beavatkozással érintett nettó alapterülete kb. 1100 m2, fűtéskorszerűsítéssel érintett teljes területe 3750 m2.

III. A zarándokközpont és a Göcseji Múzeum új és megújuló kiállításainak installációs te rvei és az épületek belsőépítészeti tervei

Tervezendő a m úzeum és zarándokközpont kiszolgálására 80 fős parkoló, mely a behajtási és kihajtási ponton szükséges számú

Feladatok (a Beruházás elemeinek egysé ges menedzseléséhez szükséges egységes informatikai

Háttér biztosítása és szakmai működtetése, tenderdokumentációk műszaki részének összeállítás a, költségmenedzsment,

3. tervezői művezetői feladatok (a tervek alapján történő kivitelezés műszaki megfelelőség ének ellenőrzése, kérdéses részletek

Esetén

Tovább i részletek kidolgozása a megfelelő kivitelezés érdekében.)

4. műszaki lebonyolítói feladatok (a Beruházás során megvalósuló egyes épületek, építmények tervezésének, megvalósulásának

És

Sze rvezése, irányítása, hatósági és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, stb.)

5. műszaki ellenőrzési feladatok (helyszíni ellenőrzések, intézkedések, naplóbejegyzés ek, jelentések, jóváhagyások, stb.)

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe

A szerződés odaítélése
A beszerzés teljes értéke: 287 200 000 HUF 💰

Hivatkozás
További információk

VII.2.1. pont folytatása:

3.1.5. Az Alapszerződés – a III. sz. módosítással kiegészített rendelkezésekkel – IX.1. pontja a következő rendelkezésekkel egészül ki:

„Megrendelő a Szerződés teljesítésével kapcsolatban előleget nem fizet.

Megbízott az alábbiak alapján jogosult a részszámlák, valamint a végszámla benyújtására:

A részszámlák és a végszámla benyújtásának feltételeit a mellékelt pénzügyi ütemterv tartalmazza.

Megbízott a három projektelemhez – Mindszenty József Zarándokközpont és Múzeum építése, Göcseji Múzeum felújítása, valamint a múzeumokhoz kapcsolódó parkoló kialakítása – külön-külön kapcsolódó műszaki ellenőrzés díj, valamint a beruházás lebonyolító díj tekintetében külön-külön, a tárgyi szerződés módosítás részét képező pénzügyi ütemterv szerint jogosult részszámlát benyújtani.

A pince szinti kiállítótér belsőépítészeti terveinek elkészültét követően további egy darab külön részszámla benyújtására jogosult a Megbízott.

Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben kizárólag a pénzügyi ütemterv pontosítására kerül sor, az nem vonja maga után további szerződésmódosítás igényét, kivéve, ha a Kbt. 141.§ -ban foglalt további feltételek is fennállnak, és azt indokolják.”

Szerződésmódosítás dátuma: 2020. november 24.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148.§ a szerint
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Postacím: Riadó utca 5.
Forrás: OJS 2020/S 243-602713 (2020-12-09)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások (>20 új beszerzések)

Mérnöki szolgáltatások (17)