Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai

Magyar Állami Operaház

Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2016-11-21. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2016-10-17.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

Kicsoda? Mi az?
Beszerzési előzmények
Dátum Dokumentum
2016-10-17 Ajánlati felhívás
2016-11-21 További információk
2017-10-09 Tájékoztató az eljárás eredményéről
2020-05-13 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-05-22 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-05-22 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2020-05-26 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2021-02-15 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2021-05-17 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2022-02-16 Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
Ajánlati felhívás (2016-10-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
Rövid leírás:
Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.
Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
További CPV-kód: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: hu101 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Versenyképes tárgyalásos eljárást
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő neve: Magyar Állami Operaház
Postacím: Andrássy út 22.
Postai irányítószám: 1061
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.opera.hu 🌏
E-mail: drkissdora@opera.hu 📧
Telefon: +36 18147169 📞
Fax: +36 13318712 📠
Dokumentumok URL-je: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-10-17 📅
Benyújtási határidő: 2016-11-21 📅
Közzététel dátuma: 2016-10-19 📅
Kezdeti időpont: 2017-03-31 📅
Végdátum: 2018-12-31 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 202-364591
HL-S szám: 202
További információk
Az Ár értékelési részszempontnál 50-as súlyszám került meghatározásra, mely az alábbiak szerint kerül értékelésre: Nettó vállalkozási díj (összesen nettó HUF) / Súlyszám: 50.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 9 242 790 000 HUF 💰
Rövid leírás:
A Magyar Állami Operaház korszerűsítése (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés) a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumokban felsorolt ingatlanokon a „Megrendelő Követelményei” szerint; a Generál Jóváhagyási tervdokumentációban ismertetett Beruházás megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési (bontási és építési) feladatok ellátása a „Megrendelő Követelményei”-ben foglaltak szerint, és a 249/2016. (VIII.22.) Korm. rendelet szerint, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával, a Beruházás/Korszerűsítés ütemtervének megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
Többet mutasson
A Korszerűsítéssel érintett ingatlanok:
A Magyar Állami Operaház Andrássy út 22. szám alatti épületének (műemléképület, nettó 24 440,28 m² alapterület, nézőtér 1 256 férőhely) korszerűsítése, azon belül a külső- és belső területek, azon belül a közönségforgalmi- és üzemi területek, felújítása, átalakítása, korszerűsítése, valamint színpad-technológiai korszerűsítése.
Többet mutasson
Hajós utca 11. szám alatti Üzemház felújítása, energetikai korszerűsítése (4 262,76 m²).
Hajós utca 13–15. szám alatti Lakatos műhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (159,1 m²).
Révay utca 22. szám alatti Cipészműhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (92,01 m²).
Hajós utca 13–15. szám alatti Opera Értékesítési Centrum átalakítása (126,5 m²).
A részletes feltételeket a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.
Becsült érték héa nélkül: 9 242 790 000 HUF 💰
További információk:
Az Ár értékelési részszempontnál 50-as súlyszám került meghatározásra, mely az alábbiak szerint kerül értékelésre:
Nettó vállalkozási díj (összesen nettó HUF) / Súlyszám: 50.
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumokban meghatározottak szerint.

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező,alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban,a Kbt. 62. § (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban,valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének a)–d) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt(közös részvételre jelentkezőt),alvállalkozót,alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére a részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta,hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően,az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban,továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban,valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (részvételre jelentkező, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 2–16. § szerint kell igazolnia. A részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a részvételre jelentkező figyelmét,hogy a részvételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el.
Többet mutasson
Gazdasági és pénzügyi helyzet:
P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján részvételre jelentkezőnek(közös részvételre jelentkezőnek) csatolni szükséges valamennyi élő pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot – attól függően, hogy a részvételre jelentkező(közös részvételre jelentkezőnek) mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:- a vezetett pénzforgalmi számla számlaszáma,- a számlavezetés kezdete(mióta vezeti a pénzügyi intézmény az adott pénzforgalmi számlát),- volt-e a számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás (2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti) a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban).
Többet mutasson
P/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1)bekezdés b) pontja alapján a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) részéről csatolandó a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Ha a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető,a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi,a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges. Ha a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a P/2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (generál kivitelezés és tervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Többet mutasson
P/3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételre jelentkező(közös részvételre jelentkező) cégszerű nyilatkozata a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről,valamint a közbeszerzés tárgyából (generál kivitelezés és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően,hogy a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik,mert olyan jogi formában működik,amely tekintetében a közbeszerzés tárgyából származó,illetve teljes árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett a részvételre jelentkező(közös részvételre jelentkező) kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani,hogy olyan jogi formában működik,amely tekintetében a közbeszerzés tárgyából származó, illetve teljes árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek(közös részvételre jelentkezőnek) a részvételi jelentkezésében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételi jelentkezésének benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően,az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a P/1., P/2., P/3. pontokban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre,azok előzetes ellenőrzésére a 321/2015. (X.30.) 2. § (5) bekezdése alapján kéri az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben bármelyik élő pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.
Többet mutasson
P/2. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló számviteli jogszabályok szerinti beszámolója szerint a mérleg szerinti eredménye több mint egy évben negatív. Nem minősül „negatív”-nak a mérleg szerinti eredmény, amennyiben annak értéke „pozitív” vagy „nulla”.
Többet mutasson
Az Ajánlatkérő köteles részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (generál kivitelezés és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az 5 000 000 000 HUF összeget.
Többet mutasson
P/3. Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 7 000 000 000 HUF-ot, valamint a közbeszerzés tárgyából (generál kivitelezés és tervezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az 5 000 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
Műszaki és szakmai képességek:
M/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pont alapján részvételre jelentkező részéről csatolandó a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 8 év (96 hónap) legjelentősebb a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (generál kivitelezés és tervezés) szerinti az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,befejezett (sikeres műszaki átadását vétellel lezárt) építési beruházásainak ismertetése. Az M/1.alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni. A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:-a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
Többet mutasson
— a referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám),
— az építési beruházás tárgyát és rövid leírását (minden olyan adatot, amely alapján az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés megállapítható),
— az ellenszolgáltatás összege (nettó értéke),
— a teljesítés helyét,
— a teljesítés idejét (kezdési és befejezési határidő (tól-ig), év/hónap/nap bontásban),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített részösszeget/mennyiségi adatot.
Többet mutasson
Amennyiben a nyertes közös részvételre jelentkezőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes részvételre jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett részvételre jelentkező részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Többet mutasson
M/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azon szakembereknek a megnevezése,képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket részvételre jelentkező be kíván vonni a teljesítésbe. A részvételi jelentkezéshez csatolandó:
Többet mutasson
— részvételre jelentkező nyilatkozata,hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani,
— a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz,amely tartalmazza az adott szakember képzettségére, szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat (A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakmai tapasztalatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szakmai tevékenység alatt ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a tapasztalat alapjául hivatkozott építési beruházás megnevezését is),
Többet mutasson
— a szakember képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
— a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata,hogy a részvételre jelentkező nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
M/3.A Kbt.65. § (1) bekezdés c) pontja alapján és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezéshez csatolni szükséges részvételre jelentkező cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a részvételre jelentkező az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel.
Többet mutasson
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c)pontja, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezéshez csatolnia kell annak igazolását,hogy részvételre jelentkező szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Többet mutasson
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.1. Alábbi referenciák:
a) legalább 1 db olyan referenciamunka, amely műemlékvédelem alatt álló, legalább nettó 5 000 m2 alapterületű épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy átalakítására vonatkozik, és amely referenciaértéke eléri vagy meghaladja a nettó 4 500 000 000 HUF-ot,és
Többet mutasson
b) legalább 1 db olyan referenciamunka, amely tartalmazta legalább 700 fő befogadó képességű, színházi funkciójú (Színház alatt Ajánlatkérő olyan prózai, zenés, táncos színpadi művek előadásával foglalkozó előadó-művészeti zárt kőszínházat ért, amelyik tartalmaz színpadot, zenekariárkot, és nézőteret a továbbiakban: színház) épület felújítását és/vagy rekonstrukcióját és/vagy átalakítását,és amely referenciaértéke eléri vagy meghaladja a nettó 2 000 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
M/1.2. Alábbi referenciák:
a) legalább 1 db olyan referenciamunka, amely műemlékvédelem alatt álló, legalább 1 db nettó 5 000 m2 alapterületű épületfelújítására és/vagy rekonstrukciójára és/vagy átalakítására vonatkozik, és amely referencia értéke eléri vagy meghaladja a nettó 175 000 000 HUF-ot és
Többet mutasson
b) legalább 1 db olyan referenciamunka, amely tartalmazta legalább 700 fő befogadó képességű színházi funkciójú épület felújítását és/vagy rekonstrukcióját és/vagy átalakítását, és amely referenciaértéke eléri vagy meghaladja a nettó 175 000 000 HUF-ot.
Többet mutasson
Az M/1.1.és M/1.2. ponton belül egy referencia több referencia előírást is igazolhat.
Az M/1.1. és M/1.2.ponton belül az a) és b) pontokban előírt alkalmassági minimum követelmény teljesítésére alpontonként külön-külön legfeljebb 2 db referenciaigazolás nyújtható be.
M/2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, hanem rendelkezik:
a) legalább 1 fő műemléki rész szakterületen felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik:
— MV-É-M szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és
— legalább 36 hónap műemléki építési szakterületen szerzetts zakmai tapasztalattal;
b) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik:
— MV-ÉG szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és
— legalább 36 hónap építmény gépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;
c) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik:
— MV-ÉV szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és
— legalább 36 hónap építményvillamossági szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;
d) legalább 1 fő felelős építésztervezővel,aki rendelkezik:
— É-1 szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és
— legalább 36 hónap építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal és
— műemléki védettségű (műemléki törzsszámmal rendelkező vagy az adott ország műemléki védettséget jelentő regisztrációval rendelkező) épületfelújításának és/vagy átalakításának és/vagy rekonstrukciójában szerzett szakmai tapasztalattal;
e) legalább 1 fő tartószerkezeti tervezővel, aki rendelkezik:
— tartószerkezeti tervezési szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és
— legalább 36 hónap építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal;
f) legalább 1 fő építmény gépész tervezővel, aki rendelkezik:
— építmények gépészeti tervezési szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és
g) legalább 1 főépítmény villamossági tervezővel, aki rendelkezik:
— építményvillamossági tervezési szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel és
h) legalább 1 fő fa szobrász restaurátorművésszel, aki rendelkezik:
— szakirányú szakképzettséggel (mester fokozattal rendelkező restaurátorművész vagy okleveles restaurátorművész),
— legalább 36 hónap szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal és
— szerepel a Magyar Restaurátori Kamara nyilvántartásában;
i) legalább 1 fő festő restaurátor művésszel, aki rendelkezik:
— szakirányú szakképzettséggel (mester fokozattal rendelkező restaurátor művész vagy okleveles restaurátorművész),
— legalább 36 hónap szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal és
— szerepel a Magyar Restaurátori Kamara nyilvántartásában.
Egy szakember több pozícióba is jelölhető (azaz átfedés megengedett a szakemberek között).
M/3.1. Alkalmatlan részvételre jelentkező, hanem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
M/3.2. Alkalmatlan részvételre jelentkező, hanem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:
A Kbt. 135. § (7) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)–(3) bekezdése szerint a nyertes részvételre jelentkező a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított – vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 000 000 HUF előlegként történő kifizetését kérheti. Amennyiben részvételre jelentkező kéri az előleg kifizetését, úgy azt Ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
Többet mutasson
A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)–(3) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései szerint.
Többet mutasson

Eljárás
A jelöltek tervezett száma: 5
A korlátozott számú jelölt kiválasztásának objektív kritériumai:
A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben (96 hónapban) a részvételi felhívás III.2.3) M/1.1. a) pontjában előírtaknak megfelelő, bemutatott referenciák közül a legnagyobb nettó alapterületű beruházás referencia. Amennyiben jelentkező több referenciát nyújt be, úgy csak a legnagyobb referencia kerül elbírálásra. Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján 2 vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő ranghely alakulna ki, úgy Ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a rangsorolási szempont szerinti referenciáiban megjelölt épület beruházási értéke nagyobb. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek. Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első 5 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küldi meg. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 82. § (5) bekezdése alapján a rangsorolásra vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) 22. § (1) bekezdése szerinti igazolást kéri benyújtani. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján a meghatározott keretszámot meghaladó részvételi jelentkezés benyújtása esetén az Ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani.
Többet mutasson
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
A felhívások elküldésének időpontja: 2016-12-30 📅
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): 2. Szakmai ajánlat
Minőségi kritérium (súlyozás): 45
Minőségi kritérium (név): 2.1. Tervezésben részt vevő szakemberek és a Tervezés Módszertana
Minőségi kritérium (súlyozás): 5
Minőségi kritérium (név): 2.2. Megajánlott anyagok, technológiák és rendszerek
Minőségi kritérium (súlyozás): 25
Minőségi kritérium (név): 2.3. Organizációs Fázistervek és Leírás, Műszaki Ütemterv
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): 3. Jótállás vállalt többletidőtartama (60 hónapon felül) (legalább 1 hónap, legfeljebb 60 hónap)
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK16368
Más típusú ajánlatkérő: költségvetési szerv
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Kiss Dóra
A vevő profiljának címe: http://www.opera.hu 🌏
Dokumentumok URL címe: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok 🌏
Ajánlatkérő neve: Juratio Zrt.
Postacím: Monostori út 34.
Postai irányítószám: 1031
Kapcsolattartó pont: dr. Stráhl Tamás
Telefon: +36 12880707 📞
E-mail: tstrahl@juratio.hu 📧
Fax: +36 12880708 📠
Ország: hu101 🏙️
Internetcím: http://www.juratio.hu 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.juratio.hu 🌏

Hivatkozás
További információk
1) A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja: Juratio Zrt. 1031 Budapest, Monostori út 34., 21.11.2016. 11:00 óra.
A bontás a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése szerint történik.
2) A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel a részvételi felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a részvételre jelentkező írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal válaszolja meg. Kiegészítő tájékoztatást részvételre jelentkező a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint kérhet a részvételi felhívás I.3) pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton.
Többet mutasson
3) Az részvételi jelentkezés – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a felolvasólap szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: részvételre jelentkező nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), telefon és faxszámát. A felolvasólap mintáját a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.
Többet mutasson
4) Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § értelmében, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlattevők 15 000 000 HUF, azaz tizenötmillió forint összegben ajánlati biztosítékot kötelesek nyújtani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10032000-01714593-00000000 számú bankszámlájára történő befizetéssel; az Ajánlatkérő nevére kiállított pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt bankgaranciával vagy kézfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Többet mutasson
5) A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, tekintettel arra, hogy a jelen építési beruházás egy egységet képez, mind szakmailag, mind időben az alábbi indokok alapján:
A Magyar Állami Operaház korszerűsítésének megvalósításához kapcsolódó generál tervezési és kivitelezési feladatainak részét képezi az egyes ingatlanokban történő kivitelezési munkák időbeli és térbeli organizációja, mely során több szakágat, helyszíni munkaterület átadás-átvételt kell összehangolni. Az Operaház korszerűsítésének megvalósításához kapcsolódó időbeli és térbeli organizációs feladatok során is indokolt az Operaház, az Üzemház és az egyéb kapcsolódó ingatlanok együttes vállalkozásba adása.
Többet mutasson
6) Ajánlatkérő 26.10.2016. 10:00 órakor – nem konzultációs jelleggel – biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozási hely: Opera Hajós utcai bejárat.
7) Az értékelési módszerek: 1. értékelési részszempont: „fordított arányosítás”; 2. értékelési részszempont (2.1.-2.3. alszempontok): „pontozás”, 3. értékelési részszempont: „egyenes arányosítás”.
Az értékelés során adható pontszám alsó határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 1 pont; felső határa: 10 pont.
8) A jelen részvételi felhívás II.2.7) pontja alapján a szerződés időtartama: részvételre jelentkező feladatait a szerződés hatálybalépésétől (tervezetten: 31.3.2017.) 31.12.2018-ig, valamint a Projekt lezárásától (sikeres műszaki átadás-átvétel) számított 1 éven belül esedékes egyéves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig köteles ellátni, azaz tervezetten 31.12.2019-ig. A szerződéskötés dátuma a jelen közbeszerzési eljárás lezárásának függvényében módosulhat.
Többet mutasson
9) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen kívánja lefolytatni, figyelemmel a 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozatban foglaltak teljesülésére. Amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Állami Operaház között a Támogatási Szerződés nem jön létre, úgy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés nem lép hatályba.
Többet mutasson
10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a részvételi határidő lejártát a http://www.pontosido.com/ weboldal „Pontos idő Budapest” adatai alapján állapítja meg.
11) Faksz: dr. Stráhl Tamás (l.sz: 00383).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
Többet mutasson
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2016/S 202-364591 (2016-10-17)
További információk (2016-11-21)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-11-21 📅
Benyújtási határidő: 2016-12-06 📅
Közzététel dátuma: 2016-11-23 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 226-411323
Hirdetményre hivatkozik: 2016/S 202-364591
HL-S szám: 226
További információk
I. Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplőt, hogy jelen helyesbítő hirdetményt az ajánlat elkészítésekor oly módon kell értelmezni és figyelembe venni, hogy a hirdetményben megjelölt szakasz száma a felhívás hivatkozott pontja, azaz pl. a III.1.3) szakasz szám a hirdetmény III.1.3) pontját jelöli. Tekintettel arra, hogy a hirdetményminta az egyes szakaszok vonatkozásában karakterszám korlátozást tartalmaz, így az adott szakasz „Helyesen” oszlopában megjelenített szöveg az adott szakasz esetében nem módosított tartalommal együttesen, valamint folytatólagosan értelmezendő valamennyi szakasz vonatkozásában külön-külön. II. Módosítás keretében módosulnak a részvételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2016/S 226-411323 (2016-11-21)
Tájékoztató az eljárás eredményéről (2017-10-09)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 14 199 038 935 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Többfunkciós épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Fax: +36 18147492 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-10-09 📅
Közzététel dátuma: 2017-10-11 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 195-399830
HL-S szám: 195
További információk
Közös ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft. Közös ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1. Közös ajánlattevő adószáma: 11469830-2-44. Közös ajánlattevő neve: ÉPKAR Zrt. Közös ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi u. 146. Közös ajánlattevő adószáma: 11266101-2-43. Közös ajánlattevő neve: LAKI Épületszobrász Zrt. Közös ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59. Közös ajánlattevő adószáma: 12764073-2-41.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A Magyar Állami Operaház korszerűsítése (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés) a részvételi felhívást kiegészítő dokumentumokban felsorolt ingatlanokon a „Megrendelő Követelményei” szerint; a Generál Jóváhagyási tervdokumentációban ismertetett Beruházás megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési (bontási és építési) feladatok ellátása a „Megrendelő Követelményei”-ben foglaltak szerint, és a 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerint, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával, a Beruházás/Korszerűsítés ütemtervének megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
Többet mutasson
A Magyar Állami Operaház Andrássy út 22. szám alatti épületének (műemléképület, nettó 24 440,28 m
Hajós utca 11. szám alatti Üzemház felújítása, energetikai korszerűsítése (4 262,76 m
Hajós utca 13-15. szám alatti Lakatos műhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (159,1 m
Révay utca 22. szám alatti Cipészműhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (92,01 m
Hajós utca 13-15. szám alatti Opera Értékesítési Centrum átalakítása (126,5 m
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok.

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2017-09-25 📅

Hivatkozás
További információk
Közös ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft.
Közös ajánlattevő székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.
Közös ajánlattevő adószáma: 11469830-2-44.
Közös ajánlattevő neve: ÉPKAR Zrt.
Közös ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi u. 146.
Közös ajánlattevő adószáma: 11266101-2-43.
Közös ajánlattevő neve: LAKI Épületszobrász Zrt.
Közös ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
Közös ajánlattevő adószáma: 12764073-2-41.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.
Forrás: OJS 2017/S 195-399830 (2017-10-09)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-05-13)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 14 199 038 935 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ajánlatkérő neve: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: Dózsa György út 41.
Postai irányítószám: 1146
Kapcsolat
Internetcím: https://ligetbudapest.hu 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu 📧
Telefon: +36 13743130 📞
Fax: +36 14801169 📠

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-05-13 📅
Közzététel dátuma: 2020-05-15 📅
Kezdeti időpont: 2017-09-25 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 095-226177
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 195-399830
HL-S szám: 95

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai
Rövid leírás:
A 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon megvalósuló Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások generál tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése
Többet mutasson
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:
A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok

A szerződés odaítélése
Név: West Hungária Bau Kft.
Postacím: Vendel Park, Huber u. 1.
Postai város: Biatorbágy
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország 🇭🇺
Pest 🏙️
Név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Németvölgyi út 146.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Budapest 🏙️
Név: LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Mogyoród útja 12–14.
Postai irányítószám: 1151
A beszerzés teljes értéke: 14 199 038 935 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK27338
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Urbán Mariann
A vevő profiljának címe: https://ligetbudapest.hu 🌏

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Forrás: OJS 2020/S 095-226177 (2020-05-13)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-05-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 14 199 038 935 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-05-22 📅
Közzététel dátuma: 2020-05-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 101-243568
HL-S szám: 101
További információk
VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása: 3.2 Felek rögzítik, hogy a Szerződésátruházási Megállapodásból fakadóan a Vállalkozási Szerződés 13.3 pontja szerinti Megrendelői műszaki felelős, valamint a Megrendelői kapcsolattartó személye az alábbi: — Megrendelő műszaki felelőse: Név: Szabó Ádám Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A V. em. Telefonszám: +36 705143138 Email: adam.szabo@ligetbudapest.hu NÜJ: 331761003 — Megrendelő kapcsolattartója: Név: Sós István Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A V. em. Telefonszám: +36-707043300 Email: istvan.sos@ligetbudapest.hu 3.3. A Felek rögzítik, hogy a Szerződésátruházási Megállapodásból fakadóan a Vállalkozási Szerződés 3.6 pontja szerinti a számlát a Megrendelő részére a Megrendelő 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A. szám alatti telephelyére kell benyújtani. A módosítás további indokolása: 1.1 A Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a Vállalkozó mint vállalkozó 2017. szeptember 25. napján vállalkozási (építési és tervezési) szerződést kötött a 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon megvalósuló Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások generál kivitelezői munkáinak elvégzésére (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés). Ellenkező rendelkezés hiányában a jelen Jegyzőkönyvben nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelentése a Vállalkozási Szerződésben definiált azonos kifejezések jelentésével egyezik meg. 1.2 A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban: Városliget tv.) 1. § (1b) bekezdése alapján a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások megvalósítása érdekében a Budapest X. kerület, 38920/6, 38920/7 és 38920/8 helyrajzi számú ingatlanok, a VI. kerület 29209 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő épület és a 29082 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő épület a törvény erejénél fogva, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlan ingyenesen a Megrendelő vagyonkezelésébe került, a Magyar Állami Operaház vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével. 1.3 A Városliget tv. 10. § (1) bekezdése szerint a Megrendelő az Opera beruházások megvalósítása keretében megkötött szerződésekben - ideértve különösen, de nem kizárólag a tanácsadói, lebonyolítói, kivitelezői, műszaki ellenőri, és egyéb a beruházáshoz kapcsolódóan korábban megkötött szerződéseket - szerződés-átruházás útján a Magyar Állami Operaház helyébe lép. 1.4 A Városliget tv. 10. § (1) bekezdésére tekintettel a Magyar Állami Operaház és a Megrendelő között 2019. június 20. napján megállapodás jött létre az Opera beruházások megvalósítás érdekében megkötött szerződések átruházásról és egyéb jogutódlásokról (a továbbiakban: Szerződésátruházási Megállapodás). 1.5 A Szerződésátruházási Megállapodásban a Magyar Állami Operaház 2019. június 18-i hatállyal a Megrendelőre ruházta át a Vállalkozási Szerződés megrendelői pozícióját, azzal, hogy a Vállalkozási Szerződésből eredő fizetési kötelezettségek 2019. március 1-től a Megrendelőt terhelik. 1.6 Megrendelő 2019. július 16-i keltezéssel tájékoztatta Vállalkozót a fentebb ismertetett változásokról, egyben kérte, hogy a 2019. március 1-től kibocsátott számlák kerüljenek érvénytelenítésre, és új számla kerüljön kiállításra, melyben vevőként már az Opera Vagyonkezelő Kft kerüljön nevesítésre. 1.7 A Felek a jelen Jegyzőkönyvet azért veszik fel, hogy a Vállalkozási Szerződés egyes rendelkezéseit a Szerződésátruházási Megállapodásra és a Megrendelő belépésére tekintettel értelmezzék, illetve kiegészítsék. A módosítás dátuma: 2019. szeptember 16.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
Név: Építő- és Épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hivatkozás
VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:
3.2 Felek rögzítik, hogy a Szerződésátruházási Megállapodásból fakadóan a Vállalkozási Szerződés 13.3 pontja szerinti Megrendelői műszaki felelős, valamint a Megrendelői kapcsolattartó személye az alábbi:
— Megrendelő műszaki felelőse:
Név: Szabó Ádám
Cím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A V. em.
Telefonszám: +36 705143138
NÜJ: 331761003
— Megrendelő kapcsolattartója:
Név: Sós István
Telefonszám: +36-707043300
3.3. A Felek rögzítik, hogy a Szerződésátruházási Megállapodásból fakadóan a Vállalkozási Szerződés 3.6 pontja szerinti a számlát a Megrendelő részére a Megrendelő 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A. szám alatti telephelyére kell benyújtani.
A módosítás további indokolása:
1.1 A Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a Vállalkozó mint vállalkozó 2017. szeptember 25. napján vállalkozási (építési és tervezési) szerződést kötött a 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon megvalósuló Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások generál kivitelezői munkáinak elvégzésére (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés). Ellenkező rendelkezés hiányában a jelen Jegyzőkönyvben nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelentése a Vállalkozási Szerződésben definiált azonos kifejezések jelentésével egyezik meg.
Többet mutasson
1.2 A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (a továbbiakban: Városliget tv.) 1. § (1b) bekezdése alapján a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások megvalósítása érdekében a Budapest X. kerület, 38920/6, 38920/7 és 38920/8 helyrajzi számú ingatlanok, a VI. kerület 29209 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő épület és a 29082 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezkedő épület a törvény erejénél fogva, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlan ingyenesen a Megrendelő vagyonkezelésébe került, a Magyar Állami Operaház vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével.
Többet mutasson
1.3 A Városliget tv. 10. § (1) bekezdése szerint a Megrendelő az Opera beruházások megvalósítása keretében megkötött szerződésekben - ideértve különösen, de nem kizárólag a tanácsadói, lebonyolítói, kivitelezői, műszaki ellenőri, és egyéb a beruházáshoz kapcsolódóan korábban megkötött szerződéseket - szerződés-átruházás útján a Magyar Állami Operaház helyébe lép.
Többet mutasson
1.4 A Városliget tv. 10. § (1) bekezdésére tekintettel a Magyar Állami Operaház és a Megrendelő között 2019. június 20. napján megállapodás jött létre az Opera beruházások megvalósítás érdekében megkötött szerződések átruházásról és egyéb jogutódlásokról (a továbbiakban: Szerződésátruházási Megállapodás).
Többet mutasson
1.5 A Szerződésátruházási Megállapodásban a Magyar Állami Operaház 2019. június 18-i hatállyal a Megrendelőre ruházta át a Vállalkozási Szerződés megrendelői pozícióját, azzal, hogy a Vállalkozási Szerződésből eredő fizetési kötelezettségek 2019. március 1-től a Megrendelőt terhelik.
Többet mutasson
1.6 Megrendelő 2019. július 16-i keltezéssel tájékoztatta Vállalkozót a fentebb ismertetett változásokról, egyben kérte, hogy a 2019. március 1-től kibocsátott számlák kerüljenek érvénytelenítésre, és új számla kerüljön kiállításra, melyben vevőként már az Opera Vagyonkezelő Kft kerüljön nevesítésre.
Többet mutasson
1.7 A Felek a jelen Jegyzőkönyvet azért veszik fel, hogy a Vállalkozási Szerződés egyes rendelkezéseit a Szerződésátruházási Megállapodásra és a Megrendelő belépésére tekintettel értelmezzék, illetve kiegészítsék.
A módosítás dátuma: 2019. szeptember 16.
Forrás: OJS 2020/S 101-243568 (2020-05-22)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-05-22)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 14 199 038 935 HUF 💰

Hivatkozás
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 101-243569
További információk
A módosítás további indokolása: Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján uniós eljárásrend szerinti, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított (EUHL 2016/S 202-364591. számon) a Magyar Állami Operaház 2016-2018 évek közötti korszerűsítéséről szóló 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban a Magyar Állami Operaház korszerűsítése (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés), valamint a Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy út 22.) és a kapcsolódó ingatlanokon a Jóváhagyási Tervdokumentációban ismertetett Beruházás megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési (bontási és építési) feladatok ellátására a 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerint. Felek a közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2017. szeptember 25. napján vállalkozási (építési és tervezési) szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek egymással. 2018. december 20-án ezen vállalkozási szerződés 1. számú módosítására került sor, az Alapszerződésben szereplő feltételes (opció) mennyiség megrendeléséhez kapcsolódó forrás elkülönítésére 2018. június 11. napján meghozott 1264/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján. Az 1. sz. szerződésmódosítás során módosult az Alapszerződés 2.1. pontja (a teljesítési határidő), a 3.1. pontja (a vállalkozói díj), a 9.13. pontja (a teljesítési biztosíték összege) és a 13.3. pontja (a kapcsolattartó személyek). A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvény 2013. évi CCXLII. törvény módosítása során (hatályos 2018. 12. 26-tól) a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások megvalósítása érdekében a Budapest VI. kerület 29209 helyrajzi számú, természetben a 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlan ingyenesen a vagyonkezelő Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság (a továbbiakban: projekttársaság) vagyonkezelésébe kerül a Magyar Állami Operaház vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével. A vagyonkezelő, mint építtető a fent megjelölt ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások tekintetében a feladatait az állam nevében és javára eljárva látja el. A beruházások közérdekű célú fejlesztésnek minősülnek. A projekttársaság a beruházás megvalósítása keretében megkötött szerződésekben - ideértve különösen, de nem kizárólag a tanácsadói, lebonyolítói, kivitelezői, műszaki ellenőri, és egyéb a beruházáshoz kapcsolódóan korábban megkötött szerződéseket - szerződés-átruházás útján a Magyar Állami Operaház helyébe lép. A Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításával összefüggő Ybl-program előkészítése érdekében Megrendelő 2019. március 27-én kezdeményezte egyes feladatok teljes körű vagy részleges felfüggesztését, valamint egyes feladatok előre sorolását és az előbbiek szerinti Felek között fennálló vállalkozási szerződés módosítását. A Felek megállapítják, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, illetve a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre; jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; egyben nem jár az 1. számú szerződésmódosítás szerinti vállalkozói díj növekedésével.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
Postacím: Mogyoród útja 12-14.

Hivatkozás
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján uniós eljárásrend szerinti, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított (EUHL 2016/S 202-364591. számon) a Magyar Állami Operaház 2016-2018 évek közötti korszerűsítéséről szóló 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban a Magyar Állami Operaház korszerűsítése (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés), valamint a Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy út 22.) és a kapcsolódó ingatlanokon a Jóváhagyási Tervdokumentációban ismertetett Beruházás megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési (bontási és építési) feladatok ellátására a 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerint.
Többet mutasson
Felek a közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2017. szeptember 25. napján vállalkozási (építési és tervezési) szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek egymással.
2018. december 20-án ezen vállalkozási szerződés 1. számú módosítására került sor, az Alapszerződésben szereplő feltételes (opció) mennyiség megrendeléséhez kapcsolódó forrás elkülönítésére 2018. június 11. napján meghozott 1264/2018. (VI. 11.) Korm. határozat alapján. Az 1. sz. szerződésmódosítás során módosult az Alapszerződés 2.1. pontja (a teljesítési határidő), a 3.1. pontja (a vállalkozói díj), a 9.13. pontja (a teljesítési biztosíték összege) és a 13.3. pontja (a kapcsolattartó személyek).
Többet mutasson
A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvény 2013. évi CCXLII. törvény módosítása során (hatályos 2018. 12. 26-tól) a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épülete és a kapcsolódó létesítmények felújítását és korszerűsítését célzó beruházások megvalósítása érdekében a Budapest VI. kerület 29209 helyrajzi számú, természetben a 1061 Budapest, Andrássy út 22. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület és a Budapest VI. kerület 29082 helyrajzi számú, természetben a 1066 Budapest, Hajós utca 11. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő épület, mint közfeladat ellátásához szükséges ingatlan ingyenesen a vagyonkezelő Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság (a továbbiakban: projekttársaság) vagyonkezelésébe kerül a Magyar Állami Operaház vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével. A vagyonkezelő, mint építtető a fent megjelölt ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások tekintetében a feladatait az állam nevében és javára eljárva látja el. A beruházások közérdekű célú fejlesztésnek minősülnek.
Többet mutasson
A projekttársaság a beruházás megvalósítása keretében megkötött szerződésekben - ideértve különösen, de nem kizárólag a tanácsadói, lebonyolítói, kivitelezői, műszaki ellenőri, és egyéb a beruházáshoz kapcsolódóan korábban megkötött szerződéseket - szerződés-átruházás útján a Magyar Állami Operaház helyébe lép.
Többet mutasson
A Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújításával összefüggő Ybl-program előkészítése érdekében Megrendelő 2019. március 27-én kezdeményezte egyes feladatok teljes körű vagy részleges felfüggesztését, valamint egyes feladatok előre sorolását és az előbbiek szerinti Felek között fennálló vállalkozási szerződés módosítását.
Többet mutasson
A Felek megállapítják, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő, illetve a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre; jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; egyben nem jár az 1. számú szerződésmódosítás szerinti vállalkozói díj növekedésével.
Többet mutasson
Forrás: OJS 2020/S 101-243569 (2020-05-22)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2020-05-26)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 14 199 038 935 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2020-05-26 📅
Közzététel dátuma: 2020-05-28 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2020/S 103-247669
HL-S szám: 103
További információk
VII.2.1) pont folytatása: 2.7 Felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás hatályba lépésével a Szerződés 3.1. pontja szerinti Pénzügyi Ütemterv a jelen módosítás 4. (4/A. és 4/B.) számú mellékletével egészül ki, amely a jelen módosítás aláírását követően a Szerződéshez 11. számú mellékletként csatolásra kerül. 2.8 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás 6. számú mellékletét képező, Tervező által összeállított Rekonstrukciós és korszerűsítési programterv I-II. elnevezésű dokumentum a Szerződéshez 12. számú mellékletként kerül csatolásra. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás 1-5. számú mellékletei és a 6.számú melléklet közötti esetleges bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési kérdés vagy vita esetén az 1-5. számú mellékletben foglaltak az irányadóak. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1-11. számú mellékletei és a 12. számú melléklet közötti esetleges bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési kérdés vagy vita esetén az 1-11. számú mellékletben foglaltak az irányadóak. Felek megállapodnak, hogy a 6. számú mellékletben foglaltakat a 2.9. pont szerinti egyeztetési eljárás során áttekintik és szükség esetén módosítják. 2.9 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó -a megbízott Tervezője útján - a jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő 10 napon belül köteles megküldeni Megrendelőnek a jelen szerződésmódosításban és mellékleteiben rögzített munkák teljesítéséhez szükséges valamennyi tervezői kérdést, adatigényt, illetve Megrendelői döntést, adatszolgáltatást igénylő kérdést, amelyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles megválaszolni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó részére nem róható fel esetlegesen előforduló nem szerződésszerű teljesítés megrendelői adatszolgáltatás vagy terv jóváhagyás hiánya miatt, amennyiben ez nem olyan okra vezethető vissza, amelyért Vállalkozó felelős. Felek megállapodnak, hogy a fenti 10 napos határidő elteltét követően kért megrendelői adatszolgáltatás, adatigény, illetve megrendelői döntés, valamint az azokra adott megrendelői válasz semmilyen esetben sem eredményezheti a Szerződés szerinti tervezési határidők módosítását, figyelemmel arra, hogy Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő 10 napon belül köteles Megrendelő elé tárni valamennyi ilyen kérdést, kérést, illetve információt. Megrendelő a tervjóváhagyást - Vállalkozó előzetes terv észrevételeinek birtokában - közvetlenül teljesíti Tervező felé, Vállalkozó egyidejű hivatalos tájékoztatása mellett. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen módosításban rögzített tervezői teljesítés jóváhagyását (Tervező teljesítésigazolását) kizárólag Megrendelővel együtt (egyidejűleg) teheti meg. Szerződés módosítás időpontja: 2020. április 20.
Többet mutasson

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének generál tervezési és kivitelezési feladatai.

Hivatkozás
További információk
VII.2.1) pont folytatása:
2.7 Felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás hatályba lépésével a Szerződés 3.1. pontja szerinti Pénzügyi Ütemterv a jelen módosítás 4. (4/A. és 4/B.) számú mellékletével egészül ki, amely a jelen módosítás aláírását követően a Szerződéshez 11. számú mellékletként csatolásra kerül.
Többet mutasson
2.8 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás 6. számú mellékletét képező, Tervező által összeállított Rekonstrukciós és korszerűsítési programterv I-II. elnevezésű dokumentum a Szerződéshez 12. számú mellékletként kerül csatolásra. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás 1-5. számú mellékletei és a 6.számú melléklet közötti esetleges bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési kérdés vagy vita esetén az 1-5. számú mellékletben foglaltak az irányadóak. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1-11. számú mellékletei és a 12. számú melléklet közötti esetleges bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési kérdés vagy vita esetén az 1-11. számú mellékletben foglaltak az irányadóak. Felek megállapodnak, hogy a 6. számú mellékletben foglaltakat a 2.9. pont szerinti egyeztetési eljárás során áttekintik és szükség esetén módosítják.
Többet mutasson
2.9 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó -a megbízott Tervezője útján - a jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő 10 napon belül köteles megküldeni Megrendelőnek a jelen szerződésmódosításban és mellékleteiben rögzített munkák teljesítéséhez szükséges valamennyi tervezői kérdést, adatigényt, illetve Megrendelői döntést, adatszolgáltatást igénylő kérdést, amelyet Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles megválaszolni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó részére nem róható fel esetlegesen előforduló nem szerződésszerű teljesítés megrendelői adatszolgáltatás vagy terv jóváhagyás hiánya miatt, amennyiben ez nem olyan okra vezethető vissza, amelyért Vállalkozó felelős. Felek megállapodnak, hogy a fenti 10 napos határidő elteltét követően kért megrendelői adatszolgáltatás, adatigény, illetve megrendelői döntés, valamint az azokra adott megrendelői válasz semmilyen esetben sem eredményezheti a Szerződés szerinti tervezési határidők módosítását, figyelemmel arra, hogy Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követő 10 napon belül köteles Megrendelő elé tárni valamennyi ilyen kérdést, kérést, illetve információt. Megrendelő a tervjóváhagyást - Vállalkozó előzetes terv észrevételeinek birtokában - közvetlenül teljesíti Tervező felé, Vállalkozó egyidejű hivatalos tájékoztatása mellett. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen módosításban rögzített tervezői teljesítés jóváhagyását (Tervező teljesítésigazolását) kizárólag Megrendelővel együtt (egyidejűleg) teheti meg.
Többet mutasson
Szerződés módosítás időpontja: 2020. április 20.
Forrás: OJS 2020/S 103-247669 (2020-05-26)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-02-15)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 14 199 038 935 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-02-15 📅
Közzététel dátuma: 2021-02-19 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 035-084702
HL-S szám: 35
További információk
VII.2.1. pont folytatása: A műszaki tartalom változtatás (a továbbiakban: „Módosított Műszaki Tartalom”) a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentációban foglaltaktól való eltérő műszaki megoldások alkalmazását, a műszaki tartalom bővülését jelenti. 1.5.1 A Szerződésben meghatározott műszaki tartalom bővítésére irányuló megrendelői változtatási igények eredményeképpen elvégzendő, az 2/A. mellékletben rögzített kivitelezési munkák és 2/B. mellékletben szereplő tervezési munkák ismeretében szükségessé vált a Szerződés módosítása. 1.5.2 Fentiek - figyelembe véve az 1.5.15.1. pontban jelölt, a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák ellenértékét - a Vállalkozói díj módosítását teszik szükségessé. 1.5.3 Fentiek - figyelembe véve az 1.5.15.1.pontban jelölt, a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák elvégzésének időigényét - a Szerződés szerinti határidők átütemezését, valamint a műszaki ütemterv és a számlázási ütemterv módosítását teszik szükségessé. 1.6 Felek megállapodnak, hogy a Szerződést a Kbt. 141. §-ának (2) és (3) bekezdése és a 141. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják. A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése a jelen Módosítás 5/A. számú melléklete szerinti módosítások tekintetében megalapozza a jelen szerződésmódosítást, tekintettel arra, hogy a Módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a Szerződés értékének 15 %-át, valamint a Módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik a Szerződés jellegéhez. A Felek megállapítják továbbá, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja a jelen Módosítás 5/B. számú melléklete szerinti módosítások tekintetében megalapozza a jelen szerződésmódosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti feladatok és azok elvégzése határidejének változását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50 %-át. A Szerződés módosításának jogalapok szerinti indoklását (a továbbiakban: Indoklás) a jelen Módosítás 5. számú melléklete tartalmazza. A szerződés módosítás időpontja: 2020. november 20.
Többet mutasson

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Márkus Csaba

Hivatkozás
További információk
VII.2.1. pont folytatása:
A műszaki tartalom változtatás (a továbbiakban: „Módosított Műszaki Tartalom”) a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentációban foglaltaktól való eltérő műszaki megoldások alkalmazását, a műszaki tartalom bővülését jelenti.
1.5.1 A Szerződésben meghatározott műszaki tartalom bővítésére irányuló megrendelői változtatási igények eredményeképpen elvégzendő, az 2/A. mellékletben rögzített kivitelezési munkák és 2/B. mellékletben szereplő tervezési munkák ismeretében szükségessé vált a Szerződés módosítása.
Többet mutasson
1.5.2 Fentiek - figyelembe véve az 1.5.15.1. pontban jelölt, a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák ellenértékét - a Vállalkozói díj módosítását teszik szükségessé.
1.5.3 Fentiek - figyelembe véve az 1.5.15.1.pontban jelölt, a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák elvégzésének időigényét - a Szerződés szerinti határidők átütemezését, valamint a műszaki ütemterv és a számlázási ütemterv módosítását teszik szükségessé.
Többet mutasson
1.6 Felek megállapodnak, hogy a Szerződést a Kbt. 141. §-ának (2) és (3) bekezdése és a 141. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják. A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése a jelen Módosítás 5/A. számú melléklete szerinti módosítások tekintetében megalapozza a jelen szerződésmódosítást, tekintettel arra, hogy a Módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem a Szerződés értékének 15 %-át, valamint a Módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik a Szerződés jellegéhez. A Felek megállapítják továbbá, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja a jelen Módosítás 5/B. számú melléklete szerinti módosítások tekintetében megalapozza a jelen szerződésmódosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti feladatok és azok elvégzése határidejének változását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50 %-át. A Szerződés módosításának jogalapok szerinti indoklását (a továbbiakban: Indoklás) a jelen Módosítás 5. számú melléklete tartalmazza.
Többet mutasson
A szerződés módosítás időpontja: 2020. november 20.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: Kbt. 148. § szerint
Forrás: OJS 2021/S 035-084702 (2021-02-15)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2021-05-17)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 14 199 038 935 HUF 💰

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: kozbeszerzes.opera@ligetbudapest.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2021-05-17 📅
Közzététel dátuma: 2021-05-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2021/S 098-253299
HL-S szám: 98
További információk
Felek a Szerződést a Kbt. 141. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján módosítják. A YBL program megvalósítása során feltárt újabb műemléki védettségű épületelemek, továbbá a Magyar Állami Operaház beruházásainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2153/2019. Korm. határozat a Felek részére előre nem látható módosításokat követel meg a jelenleg érvényes szerződéses műszaki tartalomban. A Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja a jelen Módosítás 5. számú melléklete szerinti módosítások tekintetében megalapozza a jelen Módosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti feladatok és azok elvégzéséhez szükséges határidő változását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50 %-át. A Szerződés módosításának indoklását (a továbbiakban: Indoklás) a jelen Módosítás 5. számú melléklete tartalmazza. A módosítás időpontja: 2021. április 23.
Többet mutasson

A szerződés odaítélése
Postacím: Németvölgyi út .
Ország: Budapest 🏙️

Hivatkozás
Felek a Szerződést a Kbt. 141. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján módosítják. A YBL program megvalósítása során feltárt újabb műemléki védettségű épületelemek, továbbá a Magyar Állami Operaház beruházásainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2153/2019. Korm. határozat a Felek részére előre nem látható módosításokat követel meg a jelenleg érvényes szerződéses műszaki tartalomban. A Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja a jelen Módosítás 5. számú melléklete szerinti módosítások tekintetében megalapozza a jelen Módosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti feladatok és azok elvégzéséhez szükséges határidő változását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50 %-át. A Szerződés módosításának indoklását (a továbbiakban: Indoklás) a jelen Módosítás 5. számú melléklete tartalmazza.
Többet mutasson
A módosítás időpontja: 2021. április 23.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
Kbt. 148 § szerint
VII.2.1. pont folytatása (II):
Felek megállapodnak, hogy a jelen Módosítás hatályba lépésével a jelen Módosítás 1. számú melléklete a 4. számú módosítás 1. számú mellékletét kiegészíti.
A Vállalkozó által a Szerződés szerint elvégzendő feladatok a jelen Módosítás 2. (2/A. és 2/B.) számú mellékletében meghatározott feladatokkal egészül ki. A jelen Módosítás 2/A. számú melléklete kiegészíti a 4. módosítás 2/A. számú mellékletét, míg a jelen Módosítás 2/B. számú melléklete a 4. számú Módosítás 2/B. mellékletének helyébe lép.
Többet mutasson
Felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás hatályba lépésével a 4. számú módosítás 3/A. és 3/B. számú mellékletét képező ütemtervek helyébe a jelen Módosítás 3/A. és 3/B. számú melléklete lép. A Vállalkozó a jelen Módosítás 2. (2/A. és 2/B.) számú melléklete szerinti munkákat a 3. (3/A. és 3/B.) számú mellékletben meghatározott határidőben és ütemezésben köteles elvégezni.
Többet mutasson
Felek megállapodnak, hogy a jelen Módosítás hatályba lépésével a 4. számú módosítás 4/A. és 4/B.számú melléklete helyébe a jelen Módosítás 4/A. és 4/B. melléklete lép.
Felek megállapodnak, hogy a jelen módosítás hatályba lépésével a jelen Módosítás 5. számú melléklete a Szerződés 1. számú mellékletét kiegészíti.
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Módosítás aláírását követő 60 napon belül köteles Megrendelőnek átadni a Szerződés…
… 3. számú mellékletét képező Jóváhagyási Terv I. és II. kötetének a végleges kivitelezési tervdokumentáció alapján aktualizált változatát. Az így aktualizált Jóváhagyási Terv Megrendelő által történő jóváhagyására a Szerződés 6.6. és 6.7. pontjainak a kiviteli terv jóváhagyására megállapított rendelkezései irányadóak.
… 1. számú mellékletének az 1. számú módosítás, a 2. számú módosítás, a 3. számú módosítás, a 4. számú módosítás, az 5. számú módosítás és a jelen Módosítás alapján aktualizált, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát. A Szerződés így aktualizált 1. számú mellékletének Megrendelő által történő jóváhagyására a Szerződés 6.6. és 6.7. pontjainak a kiviteli terv jóváhagyására megállapított rendelkezései irányadóak.
Forrás: OJS 2021/S 098-253299 (2021-05-17)
Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2022-02-16)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 14 199 038 935 HUF 💰

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2022-02-16 📅
Közzététel dátuma: 2022-02-21 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2022/S 036-092080
HL-S szám: 36
További információk
Felek a Szerződést a Kbt. 141. §-a (4) bekezdésének b) pontja alapján módosítják. A módosítás időpontja: 2021. december 7.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:
A Magyar Állami Operaház Andrássy út 22. szám alatti épületének (műemléképület, nettó 24 440,28 m²alapterület, nézőtér 1 256 férőhely) korszerűsítése, azon belül a külső- és belső területek, azon belül a közönségforgalmi- és üzemi területek, felújítása, átalakítása, korszerűsítése, valamint színpad-technológiaikorszerűsítése.
Többet mutasson
Hajós utca 13-15. szám alatti Lakatos műhely funkcióváltással egybekötött átalakítása (159,1 m²).
Hajós utca 13-15. szám alatti Opera Értékesítési Centrum átalakítása (126,5 m²).

A szerződés odaítélése
Postacím: Németvölgyi út 146

Hivatkozás
További információk
Felek a Szerződést a Kbt. 141. §-a (4) bekezdésének b) pontja alapján módosítják.
A módosítás időpontja: 2021. december 7.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § szerint
Forrás: OJS 2022/S 036-092080 (2022-02-16)
Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕
Kapcsolódó keresések 🔍
Szállítók:
Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen... Építő- és épületkarbantartó Zártkörűen... ÉPKAR Zrt. LAKI Épületszobrász Zártkörűen Működő... Laki Épületszobrász Zrt. West Hungária Bau Kft.
Termékek/szolgáltatások:
Építési munkák Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka Magasépítési munka Többlakásos épületek és önálló házak kivitelezése Lakóházak építése Többfunkciós épületek kivitelezése Szabadidő, sport, kultúra, szállás és... Művészeti és kulturális épületek kivitelezése Művészeti előadásokkal kapcsolatos... Építészeti, építési, mérnöki és...