Vállalkozási (építési) szerződés keretében a Budapest VIII. ker. Balassa u. 3–5. szám (36190. hrsz.) alatt megvalósítani tervezett Bionikai Innovációs Központ teljes körű kivitelezése

Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Vállalkozási (építési) szerződés keretében a Budapest VIII. ker. Balassa u. 3–5. szám (36190. hrsz.) alatt megvalósítani tervezett Bionikai Innovációs Központ teljes körű kivitelezése.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2016-11-14. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2016-10-06.

Kicsoda?

• Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Mi az?

• Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése › Kutatási célú épületek kivitelezése

Hol?

• Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2016-10-06	Ajánlati felhívás
2016-11-08	További információk
2016-11-18	Tájékoztató az eljárás eredményéről

Ajánlati felhívás (2016-10-06)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Kutatási célú épületek kivitelezése
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió a GPA-országok részvételével
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Kutatási célú épületek kivitelezése 📦
További CPV-kód: Kutatási célú épületek kivitelezése 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft.
Postacím: Práter utca 50/A.
Postai irányítószám: 1083
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://www.bik.hu 🌏
E-mail: bik@bik.hu 📧
Telefon: +36 17883524 📞
Fax: +36 17887620 📠
Dokumentumok URL-je: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-10-06 📅
Benyújtási határidő: 2016-11-14 📅
Közzététel dátuma: 2016-10-08 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 195-350809
HL-S szám: 195
További információk

Nyertes ajánlattevő az alábbiak szerint állíthat ki számlát: Előlegszámla: maximum 75 000 000 HUF. Havi részszámla a havi teljesítések arányában: összesen a vállalkozói díj legfeljebb 80 %-a (a 100 %-os teljesítés adott hó végi készültségének 80 %-a). Mérföldkövek szerinti teljesítések: Első kiemelt részteljesítés: a vállalkozói díj 10 %-a Végszámla: a vállalkozói díj 10 %-a. Az előleg levonása a végszámlából történik.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Becsült összérték: 2 099 951 729 HUF 💰
Rövid leírás:

A Budapest VIII. ker. Balassa u. 3–5. szám (36190. hrsz.) alatt megvalósítani tervezett Bionikai Innovációs Központ teljes körű kivitelezése a műszaki leírásban és a dokumentációban részletezettek szerint.

A kivitelezés tárgya: Bionikai Innovációs Központ épülete közműbekötésekkel, amely különféle laboratóriumegységeket befogadni képes kutatóintézet a szükséges kapcsolódó helyiségcsoportokkal. Az épület nettó alapterülete 5 279 m², szintjeinek száma: P+FSZ+6EM. A pinceszinten kisállat képalkotó diagnosztikai (radiokémiai) laboratórium, állattár és parkoló; a földszinten aula, látáslaboratórium, étterem; az első emeleten az adminisztráció és a konferenciaterem, a 2-4. szinteken a laboratóriumok, az 5-6. szinteken az épületgépészeti helyiségek kerültek tervezésre. Az épületben 1 db 3 megállós és 1 db 8 megállós személylift, valamint 1 db 8 megállós teherlift található.

A kivitelező feladata az épület megvalósítása a közműcsatlakozásokkal a kiviteli tervekben, az építési engedélyben és a hatósági-, szakhatósági állásfoglalásokban és vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, valamint minden olyan munka elvégzése, technológiai vagy gyártmányterv elkészítése, jóváhagyatása, engedélyeztetése, minden olyan egyeztetés lefolytatása, hozzájárulás, engedély, jóváhagyás beszerzése, ami a rendeltetésszerű, gazdaságos, használatra alkalmas épület megvalósításához szükséges.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

Becsült érték héa nélkül: 2 099 951 729 HUF 💰
Időtartam: 11 hónap
A lehetőségek leírása:

A költségvetési főösszesítő 1.2 sorában szereplő belsőépítészetre, bútorokra vonatkozó összeg, amely tételek megrendelésének jogát Építtető fenntartja magának.

További információk:

Nyertes ajánlattevő az alábbiak szerint állíthat ki számlát:

Előlegszámla: maximum 75 000 000 HUF.

Havi részszámla a havi teljesítések arányában: összesen a vállalkozói díj legfeljebb 80 %-a (a 100 %-os teljesítés adott hó végi készültségének 80 %-a).

Mérföldkövek szerinti teljesítések: Első kiemelt részteljesítés: a vállalkozói díj 10 %-a Végszámla: a vállalkozói díj 10 %-a.

Az előleg levonása a végszámlából történik.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely: Budapest VIII. ker. Balassa u. 3–5. szám (36190. hrsz.).

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Öntisztázás:

A Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjában felsorolt kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a közbeszerzési eljárásokban az Alkr. 2-8. §, 10. § és 12–16. § szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)–p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az Alkr. III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá és megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok és igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint jelen ajánlati felhívás feladásának napja.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

P.1. Az Alkr. 19. § (1) a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó valamennyi élő pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat – attól függően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – legalább az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi számla számlaszáma,

— mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát,

— volt-e a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorbaállítás az ajánlati elhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban.

P.2. Az Alkr. 19. § (1) b) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évéről szóló saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámolók adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges.

Amennyiben az Alkr. 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és ajánlattevő alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (magasépítési generálkivitelezési munkák) építési beruházásból származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.

P.3. Az Alkr. 19. § (1) c) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési generálkivitelezési munkák) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozat, attól függően, hogy a ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P.2. vagy P.3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az Alkr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P.1., P.2., P.3. pontokban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére az Alkr. 2. § (5) bekezdése alapján kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság igazolására vonatkozó további feltételek az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban kerülnek ismertetésre.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik élő pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás mutatkozott.

P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti év közül több mint 1 évben negatív volt.

Az Alkr. 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik 3 lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (magasépítési munkák) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 2 000 000 000 HUF-ot.

P.3. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nyilatkozata alapján az előző három lezárt üzleti évből a teljes, áfa nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 2 000 000 000 HUF összeget, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkák) származó áfa nélkül számított árbevétele az előző 3 lezárt üzleti évből összességében nem éri el az 2 000 000 000 HUF-ot.

Műszaki és szakmai képességek:

M.1. Az Alkr. 21. § (2) bekezdés a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési munkák) építési beruházásainak ismertetése. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,

— a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát,

— a teljesítés helyét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— az építési beruházás tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,

— a szerződésszerű teljesítés időpontját (év/hó/nap bontásban),

— az ellenszolgáltatás nettó összegét, továbbá

— nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az előírt referenciát az Alkr. 22. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.

Nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás esetében az Alkr. 22. § (5) bekezdése irányadó.

M.2. Az Alkr. 21. § (2) bekezdés b) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) részéről csatolandó azon szakemberek megnevezése,képzettségének,szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlat részeként csatolni szükséges:

— ajánlattevő nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani,

— a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát.(A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás),az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését,valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is),

— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat,

— szakemberek képzettségét igazoló okiratot egyszerű másolati formában.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Ajánlattevőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges ajánlatában.

M.3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz csatolni szükséges ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel. Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén előírja, hogy a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány, vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amelyről feltétel elfogadásáról ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia szükséges.

Az Alkr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a M.1., M.2., M.3. pontokban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére az Alkr. 2. § (5) bekezdése kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Ajánlattevő alkalmatlan,ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített befejezett, műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 1 db olyan referenciával, melyben legalább 1 db, legalább nettó 3 900 m² alapterületű, legalább négy emelet magasságú, új építésű épület teljes körű kivitelezési munkái történtek meg és amely kivitelezési referencia keretében sor került legalább egy személylift beépítésére is.

M.2.Ajánlattevő alkalmatlan,ha nem rendelkezik az alábbi,teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek mindegyikével:

a) legalább 1 fő felelős műszaki vezető,aki rendelkezik:

— szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel(okleveles építészmérnök),

— legalább 36 hónap szakmai gyakorlat építési szerelési munkák felelős műszaki vezetése,e szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal,

— a szerződés megkötéséig rendelkezik MV-É építmény építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése)kamarai jogosultsággal;

b) legalább 1 fő felelős műszaki vezető,aki rendelkezik:

— szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel(okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány,okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány,gépészmérnök épületgépész szakirány és

— legalább 36 hónap építménygépészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal(Építmények fűtési, szellőzési,valamint az építményen,illetőleg telekhatáron belüli vízellátási,csatornázási és gázhálózat-szerelési központi,klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése),

— a szerződés megkötéséig rendelkezik építménygépészeti szakterületen MV-ÉG kamarai jogosultsággal;

c) legalább 1 fő felelős műszaki vezető,aki rendelkezik:

— szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel(okleveles villamosmérnök,villamosmérnök) és

— legalább 36 hónap építményvillamossági szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal (Építmények és szabad terek közép-és kisfeszültségű rendszerei(kül-és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése),

— a szerződés megkötéséig rendelkezik építményvillamossági szakterületen MV-ÉV kamarai jogosultsággal;

d) legalább 1 fő felelős műszaki vezető,aki rendelkezik:

— szakterületi felsőfokú műszaki végzettséggel (okleveles építőmérnök, építőmérnök,mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök) és

— legalább 36 hónap közlekedési építmények szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal (közlekedési építmények és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények),

— a szerződés megkötéséig rendelkezik közlekedési építmények szakterületen MV-KÉ kamarai jogosultsággal.

1 szakember 1 pozícióba jelölhető (azaz átfedés nem megengedett a szakemberek között).Ajánlatkérő az M.2.a)–d) alpont rövidítései alatt a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat érti.

M.3. Ajánlattevő alkalmatlan,ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

A Kbt. 135. § (7) bekezdése, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)–(3) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt – tartalékkeret és áfa nélkül számított- vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 000 000 HUF előlegként történő kifizetését kérheti. A ki fizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)–(3) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései szerint. Ajánlatkérő a teljes és a feltételes (opció) mennyiség nettó vállalkozói díj 5 %-ának erejéig tartalékkeretet határoz meg. A részletes fizetési feltételeket az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő késedelmi, hibás, meghiúsulási kötbért írelő, a teljesítés biztosítékaként pedig teljesítési és jótállási biztosítékot határoz meg.

Részletek a dokumentumokban.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 10:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2 hónap
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2016-11-14 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 10:00
Hely: Juratio Zrt., 1031 Budapest, Monostori út 34.
További információk: Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Előteljesítési határidő vállalása a végteljesítési határidő tekintetében, kötbérteher mellet (maximum 25 naptári nap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 25
Minőségi kritérium (név): Késedelmi kötbér napi mértéke: (min.: 0.5 %/nap, max.: 2 %/nap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 15
Minőségi kritérium (név): A felhívás III.1.3. M2) a) alpontjában bemutatott építési felelős műszaki vezetőnek az alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (a 36 hónapon túli szakmai tapasztalat hónapokban kifejezve)
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK21139
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: dr. Mátyus Péter, ügyvezető
Dokumentumok URL címe: http://www.juratio.hu/kozbeszerzesi-eljarasok 🌏
Ajánlatkérő neve: Juratio Zrt.
Postacím: Monostori út 34.
Postai irányítószám: 1031
Kapcsolattartó pont: Dani Sándor
Telefon: +36 12880707 📞
E-mail: sdani@juratio.hu 📧
Fax: +36 12880708 📠
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://www.juratio.hu 🌏

Hivatkozás
További információk

1) Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció elektronikusan elérhető az I.3) pontban megadott címen, illetőleg igény esetén papíralapon személyesen átvehető a Juratio Zrt. irodájában (1031 Budapest, Monostori út 34.) hétfőtől–csütörtökig 9:00–16:00 óráig, pénteken 9:00–14:00 óráig. Az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció papíralapon az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:0–10:00 óráig áll rendelkezésre.

2) Az ajánlathoz csatolni kell:

— felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkkal,

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. §…

… (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan,

… (6) bekezdés a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell),

— ajánlattevő Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében,

— a kizáró okokkal kapcsolatos további nyilatkozatokat (Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontok),

— amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell az érintett szervezet/személy mindegyike által kitöltött és aláírt Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot,

— ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján,

— amennyiben ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, úgy csatolni kell az ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell),

— az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját,

— ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell.

3) Az értékelési módszerek: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2., 3., 4. értékelési szempontok: egyenesarányosítás; Az értékelés során adható pont szám alsó határa: 1 pont; felső határa:10 pont. Az értékelési részszem pontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését és a pont számítás módját az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció tartalmazza.

4) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem ír elő.

5) A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás keretében a rész ajánlattételének lehetősége nem biztosított az alábbi indokok alapján: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel és jelentős többlet költséget jelentene, mind műszaki, mind környezeti adottságok, mind garanciális szempontok miatt.

6) Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2. alpontjában meghatározott szakember a szerződés megkötéséig megfelelő jogosultsággal rendelkezzen, és a jogosultsága a kamarai névjegyzékében és nyilvántartásában is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.

7) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

8) Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dani Sándor (lajstromszám: 00053).

9) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § 4) bekezdése alapján a szigorúbb követelmények meghatározása: P/3, M/1, M/2, M/3.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó utca 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828592 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828594 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2016/S 195-350809 (2016-10-06)

További információk (2016-11-08)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-11-08 📅
Benyújtási határidő: 2016-11-18 📅
Közzététel dátuma: 2016-11-09 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 216-392928
Hirdetményre hivatkozik: 2016/S 195-350809
HL-S szám: 216
További információk

Az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentum módosuló pontjai: II. Szerződéstervezet; IV. Műszaki leírás, tervek, építési engedély, árazatlan költségvetés pontjai.

Forrás: OJS 2016/S 216-392928 (2016-11-08)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2016-11-18)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-11-18 📅
Közzététel dátuma: 2016-11-22 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2016/S 225-409655
HL-S szám: 225
További információk

Ajánlatkérő a 2016/S 195-350809 iktatószámú eljárást megindító felhívását visszavonja.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Eljárás
Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Előteljesítési határidő vállalása a végteljesítési határidő tekintetében, kötbértehermellet (maximum 25 naptári nap)
Felhívás III.1.3. M2) a) alpontjában bemutatott építési felelős műszaki vezetőnek az alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (a 36 hónapon túli szakmai tapasztalat hónapokban kifejezve)

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján.
Forrás: OJS 2016/S 225-409655 (2016-11-18)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (17 új beszerzések)

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka (13)

Magasépítési munka (4)

Oktatással és kutatással kapcsolatos épületek kivitelezése (1)

Kutatási célú épületek kivitelezése