Vállalkozási szerződés a Városligeten belüli meglévő vízellátó rendszerek, 800 mm öv gerincvezeték bontására, a Dn 400 mm göv víznyomó vezeték kivitelezésére az Ajtósi Dürer út nyomvonalán a Dózsa Gyö

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Városligeten belüli meglévő vízellátó rendszerek, 800 mm öv gerincvezeték bontása, a Dn 400 mm göv víznyomó vezeték kivitelezése az Ajtósi Dürer út nyomvonalán a Dózsa György út és a Hungária krt. között, valamint a BKV 74/75/79 trolibusz járatok útvonalának áthelyezése az Ajtósi Dürrer út és Dózsa György útra és a 600 V-os hálózat átépítése.

Határidő

Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017-02-07. A közbeszerzést a következő honlapon tették közzé 2016-12-30.

Szállítók

A következő szállítók szerepelnek az odaítélési határozatokban vagy más közbeszerzési dokumentumokban:

• Colas Alterra Zrt.

Kicsoda?

• Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mi az?

• Építési munkák

Hol?

• Budapest

Beszerzési előzmények

Dátum	Dokumentum
2016-12-30	Ajánlati felhívás
2017-01-31	További információk
2017-05-03	Tájékoztató az eljárás eredményéről
2017-08-24	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
2018-01-23	Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt

Ajánlati felhívás (2016-12-30)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
Cím: Építési munkák
Rövid leírás:

Hirdetmény metaadatai
Eredeti nyelv: magyar 🗣️
Dokumentum típusa: Ajánlati felhívás
Szerződés jellege: Építési beruházás
Szabályozás: Európai Unió
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Kód: Építési munkák 📦
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Eljárás típusa: Nyílt eljárás
Ajánlat típusa: Benyújtás valamennyi tétel vonatkozásában
Díjazási kritériumok
Az öszességében legelőnyösebb ajánlat

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Ország: Magyarország 🇭🇺
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő neve: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: Dózsa György út 41.
Postai irányítószám: 1146
Postai város: Budapest
Kapcsolat
Internetcím: http://ligetbudapest.org/ 🌏
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.org 📧
Telefon: +36 709024241 📞
Fax: +36 14801169 📠
Dokumentumok URL-je: http://www.okfon.hu 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2016-12-30 📅
Benyújtási határidő: 2017-02-07 📅
Közzététel dátuma: 2017-01-03 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 001-000085
HL-S szám: 1
További információk

A 322/2015. KR. 26. § szerint nyertes ajánlattevőnek min. évi 1 000 000 000 HUF és min. 100 000 000 HUF/káresemény biztosítási összegű felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

Tekintettel arra, hogy a Dózsa György út mellett épül meg a Városligeti Színház, a Dózsa György úti mélygarázs és a Néprajzi Múzeum, így ezen építési helyeket fel kell szabadítani. A trolik közül csak az Állatkerti körúton és a Zichy Mihály úton közlekedő troli járat marad meg eredeti útvonalán, a többi járat kiszervezésre kerül az Ajtósi Dürer sorra és a Dózsa György útra. A trolin kívül a Városliget területén az Ajtósi Dürrer sorral párhuzamosan egy 800 mm-es öv víz gerinc vezeték is áthalad, melyet szintén ki kell helyezni az Ajtósi Dürrer sorra.

Ezen kivitelezési munkákat azonnal meg kell kezdeni, mert az kivitelezési munkák kapcsán az alábbi feltételek korlátozzák a munkálatokat:

— víz gerinc építési munkákat a Vízművek Zrt. nyilatkozata alapján 30.6.2017-ig be kell fejezni,

— FINA 2017-es úszó vizes világbajnokság egyik helyszíne a Városligeti műjégpálya, így a rendezvény megkezdésétől az események lezárásáig útépítési munka nem végezhető,

— a Liget Budapest projekt létesítményeinek kivitelezési ütemterve, mely szerint 2017 őszén meg kell kezdeni a Városligeti Színház és a Dózsa György úti mélygarázs kivitelezését.

A közbeszerzés tartalma összefoglaló módon az alábbi kivitelezési munkálatok megrendelésére szól:

— 800 mm öv gerincvezeték bontásának kivitelezése 98 fm,

— Dn400 mm göv víznyomóvezeték kivitelezése Ajtósi Dürer nyomvonalon a Dózsa György út és a Hungária krt. között 612 fm,

— BKV 74/75/79 trolibusz járatok útvonalának áthelyezése, és 600 V-os hálózat átépítése 6100 fm.

Időtartam: 170 nap
További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Budapest XIV. kerület belterület Dózsa György út (29731/2., 33039/1. hrsz.); Ajtósi Dürrer sor (32700/2.) hrsz.; Hermina út (29739/1. hrsz.); Városliget (29732/11. hrsz.).

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
Részvételi feltételek
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság:

Kizáró okok:

Az eljárásban a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok kerülnek alkalmazásra.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1-16. § szerint.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 65 § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód: Ajánlatkérő ellenőrzi az országos szakmai kamara névjegyzékében.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésére.

Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra;

P2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt – nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye valamelyik évben negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – árbevétele nem éri el a 500 000 000 HUF-ot;

P2) az előző 3 lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele mindösszesen nem éri el a 1 300 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: azaz a P1) feltételnek.

Műszaki és szakmai képességek:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben végzett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kivitelezési munkáinak az ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (befejezés napja év/hó/nap) és helyét,

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az ellenszolgáltatás nettó összegét,

— az elvégzett munka nagyságrendjének rövid bemutatását, megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást.

A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésére;

M2) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M1) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben mindösszesen 975 millió Ft értékben, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi kivitelezési referenciákkal:

M1.1) legalább 1 városi min. DN 300 mm vízvezeték hálózat minimum 450 m hosszban történő építésére és/vagy átépítésére vonatkozó, teljesített referenciával;

M1.2) legalább 1 városi villamos és/vagy trolibusz egyenáramú felsővezeték hálózat minimum 1200 m hosszban történő építésére és/vagy átépítésére vonatkozó, teljesített referenciával;

M1.3) legalább 1 városi villamos és/vagy trolibusz gyengeáramú földkábel hálózat minimum 1200 m hosszban történő építésére és/vagy átépítésére vonatkozó, teljesített referenciával.

1 referencia több alkalmassági követelmény teljesülésének igazolásához is felhasználható;

M2) legalább az alábbi szakemberekkel:

A) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű felelős műszaki vezető, aki legalább 5 év vízgazdálkodási építésre vonatkozó szakmai gyakorlattal-, és MV-VZ jelű szakterületen szakmai jogosultsággal rendelkezik;

B) 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű felelős műszaki vezető, aki legalább 5 év városi villamos és/vagy trolibusz egyenáramú felsővezeték hálózat építésére/átépítésére vonatkozó szakmai gyakorlattal-, és MV-VI (villamosság) és/vagy MV-VV (vasútvillamosság) jelű szakterületen szakmai jogosultsággal rendelkezik;

C) 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezető az útépítési munkák kivitelezéséhez, aki legalább 5 éves útépítésben és/vagy út felújításban szerzett gyakorlattal-, és MV-KÉ (Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése) jelű szakterületen szakmai jogosultsággal rendelkezik.

Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható, Ajánlattevő az alkalmasság igazolásakor köteles megjelölni, hogy melyik szakembert melyik pont vonatkozásban veszi igénybe.

A szerződés teljesítése
A szerződés teljesítésének feltételei:

Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói Díj 0,2 %-a/nap, maximum a Vállalkozói Díj 10 %-a.

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói Díj 25 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: hibás munka értékének 10 %-a.

Jótállás: 3 év.

Jótállási, Teljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5 – 5 %-a a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a 322/2015. (X.30.) KR 30. és 32. § és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (3) bek. figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az Art. 36/A. § és az Áht. rendelkezései alapján teljesíti.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Eljárás
Az ajánlatok beérkezési időpontja: 11:00
Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújtásának nyelvei: magyar 🗣️
Az ajánlat érvényességi időtartama: 2017-04-07 📅
Az ajánlatok bontásának dátuma: 2017-02-07 📅
Az ajánlatok bontásának időpontja: 11:00
Hely: Okfon Zrt., 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.
További információk:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

Díjazási kritériumok
Minőségi kritérium (név): Teljesítési határidő (120-170 munkanap)
Minőségi kritérium (súlyozás): 20
Minőségi kritérium (név): Megvalósítási ütemterv megalapozottsága
Minőségi kritérium (súlyozás): 10
Minőségi kritérium (név): Kivitelezés térbeli organizációja
Az ár súlyozása: 50

Ajánlatkérő hatóság
Azonosító
Nemzeti nyilvántartási szám: AK20331
Kapcsolat
Kapcsolattartó pont: Vincze Gabriella
A vevő profiljának címe: http://ligetbudapest.org/ 🌏
Dokumentumok URL címe: http://www.okfon.hu 🌏
Ajánlatkérő neve: Okfon Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Postacím: Gömb u. 33.
Postai irányítószám: 1139
Kapcsolattartó pont: Kerekes Anita
Telefon: +36 14122461 📞
E-mail: kerekes.anita@okfon.hu 📧
Fax: +36 14122469 📠
Ország: Budapest 🏙️
Internetcím: http://ligetbudapest.org 🌏
A vevő profiljának címe: http://www.okfon.hu 🌏
Internetcím: https://srv.e-szigno.hu/e-Szigno.exe 🌏

Hivatkozás
További információk

1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

3. A Kbt. 66. § (2), (4), (5) és (6) bekezdése és a 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges.

4. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik. Az elektronikus és a papíralapú ajánlat eltérése esetén a papír alapon benyújtott ajánlat az irányadó.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

6. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.1 – III.1.3) valamennyi pontja esetében.

7. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a kivitelezés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

8. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja: letölthető az eljárást lebonyolító Okfon Zrt. honlapjáról (www.okfon.hu ) a honlapon történő előzetes regisztrációt követően.

9. Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) – (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

10. Az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint nyilatkoznia kell.

11. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). A Nettó ajánlati ár és a teljesítési határidő értékelési szempontok esetében fordított arányosítás, a megvalósítási ütemterv megalapozottsága és a kivitelezés térbeli organizációja szempontok esetében a sorbarendezés és fordított arányosítás módszere kerül együttesen alkalmazásra. Az értékelés során használt képleteket és a módszer részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-100.

12. A 170 munkanapnál hosszabb teljesítési határidő vállalása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlatkérő 120 munkanap, vagy annál rövidebb idő alatt történő teljesítés vállalását a maximális 100 ponttal értékeli.

13. FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, Vincze Gabriella 00583.

14. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.

15. Ajánlatkérő 2017.01.16-án 10:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás az Ajtósi Dürrer sor és a Dózsa György út sarkán.

16. Az ajánlatok 8:00 – 12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján pedig 8:00 – 11:00 óra között nyújthatók be az Okfon Zrt. címén (AF 1.3.).

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postacím: Riadó u. 5.
Postai város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország 🇭🇺
Telefon: +36 18828594 📞
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 📧
Fax: +36 18828593 📠
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt. 148. § szerint.
Az a szolgálat, amelytől a felülvizsgálati eljárásról tájékoztatást lehet kérni
Mint: Felülvizsgálati testület
Forrás: OJS 2017/S 001-000085 (2016-12-30)

További információk (2017-01-31)
Objektum
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: További információk

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-01-31 📅
Benyújtási határidő: 2017-02-15 📅
Közzététel dátuma: 2017-02-02 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 023-039019
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 001-000085
HL-S szám: 23
További információk

Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumot, amelyet a www.okfon.hu címen valamennyi érdeklődő számára hozzáférhetővé tesz.

Forrás: OJS 2017/S 023-039019 (2017-01-31)

Tájékoztató az eljárás eredményéről (2017-05-03)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 346 991 175 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
További CPV-kód: Építési munkák 📦

Eljárás
Ajánlat típusa: Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Internetcím: http://www.ligetbudapest.org 🌏

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-05-03 📅
Közzététel dátuma: 2017-05-04 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 086-167351
HL-S szám: 86
További információk

Objektum
A közbeszerzés hatálya
Rövid leírás:

— Víz gerinc építési munkákat a Vízművek Zrt. nyilatkozata alapján 30.6.2017-ig be kell fejezni.

— FINA 2017-es úszó vizes világbajnokság egyik helyszíne a Városligeti műjégpálya, így a rendezvény megkezdésétől az események lezárásáig útépítési munka nem végezhető.

— A Liget Budapest projekt létesítményeinek kivitelezési ütemterve, mely szerint 2017 őszén meg kell kezdeni a Városligeti Színház és a Dózsa György úti mélygarázs kivitelezését.

— 800mm öv gerincvezeték bontásának kivitelezése 98 fm,

— BKV 74/75/79 trolibusz járatok útvonalának áthelyezése, és 600 V-os hálózat átépítése 6 100 fm.

További információk:

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Budapest XIV. kerület belterület Dózsa György út (hrsz.: 29731/2, 33039/1.); Ajtósi Dürrer sor (hrsz.: 32700/2); Hermina út (hrsz.: 29739/1); Városliget (hrsz.: 29732/11).

A szerződés odaítélése
A szerződéskötés időpontja: 2017-04-07 📅

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
A vevő profiljának címe: http://www.ligetbudapest.org 🌏

Hivatkozás
További információk

Colas Alterra Zrt.

1113 Budapest, Bocskai út 73.

13961149-2-44.

Forrás: OJS 2017/S 086-167351 (2017-05-03)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2017-08-24)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 346 991 175 HUF 💰
Hirdetmény metaadatai
Dokumentum típusa: Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Eljárás
Díjazási kritériumok
Nem alkalmazható

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
E-mail: office@ligetbudapest.org 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2017-08-24 📅
Közzététel dátuma: 2017-08-26 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2017/S 163-335603
Hirdetményre hivatkozik: 2017/S 086-167351
HL-S szám: 163
További információk

Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél a szerződés módosításával egyetért. A szerződésmódosítás dátuma: 4.8.2017. A Módosítás II.1. pontja a Módtv. 48. §-ával 1.1.2017. napjával módosított Kbt. 197. § (6) bekezdése alapján megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének. A Módosítás II.2.2 pontja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelel, mivel: — a módosítást olyan, a jelen Módosítás I.2.2. pontjaiban írt körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre; — a módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés általános – építési beruházás fővállalkozói kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés – jellegét; — a Vállalkozói Díj nettó 324 780 964 HUF-tal, azaz nettó háromszázhuszonnégymillió-hétszáznyolcvanezer-kilencszázhatvannégy forinttal való növekedése nem haladja meg a Szerződés 4.2.2. pontjában meghatározott Vállalkozói Díj 24,1 %-át.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: A Városligeten belüli meglévő vízellátó rendszerek,gerincvezeték bontása,víznyomó vezeték kivitelezése,valamint a BKV 74/75/79 trolibusz járatok útvonalának áthelyezése és a 600 V-os hálózat átépítése
Rövid leírás:

A Városligeten belüli meglévő vízellátó rendszerek,800 mm öv gerincvezeték bontása, a Dn 400 mm göv víznyomó vezeték kivitelezése az Ajtósi Dürer út nyomvonalán a Dózsa György út és a Hungária krt. között, valamint a BKV 74/75/79 trolibusz járatok útvonalának áthelyezése az Ajtósi Dürer út és Dózsa György útra és a 600 V-os hálózat átépítése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

Tekintettel arra, hogy a Dózsa György út mellett épül meg a Városligeti Színház, a Dózsa György úti

mélygarázs és a Néprajzi Múzeum, így ezen építési helyeket fel kell szabadítani. A trolik közül csak

az Állatkerti körúton és a Zichy Mihály úton közlekedő troli járat marad meg eredeti útvonalán, a

többi járat kiszervezésre kerül az Ajtósi Dürer sorra és a Dózsa György útra. A trolin kívül a Városliget területén az Ajtósi Dürrer sorral párhuzamosan egy 800 mm-es öv víz gerinc vezeték is

áthalad, melyet szintén ki kell helyezni az Ajtósi Dürrer sorra.

Ezen kivitelezési munkákat azonnal meg kell kezdeni, mert az kivitelezési munkák kapcsán az alábbi

feltételek korlátozzák a munkálatokat:

— FINA 2017-es úszó vizes világbajnokság egyik helyszíne a Városligeti műjégpálya, így a rendezvény

megkezdésétől az események lezárásáig útépítési munka nem végezhető.

— A Liget Budapest projekt létesítményeinek kivitelezési ütemterve, mely szerint 2017 őszén meg kell

kezdeni a Városligeti Színház és a Dózsa György úti mélygarázs kivitelezését.

A közbeszerzés tartalma összefoglaló módon az alábbi kivitelezési munkálatok megrendelésére

szól:

— 800mm öv gerincvezeték bontásának kivitelezése 98 fm

— Dn400 mm göv víznyomóvezeték kivitelezése Ajtósi Dürer nyomvonalon a Dózsa György út és a

Hungária krt. között 612 fm

Időtartam: 120 nap
A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

Budapest XIV.kerület belterület Dózsa György út HRSZ:29731/2, 33039/1); Ajtósi Dürer sor (HRSZ:32700/2); Hermina út (HRSZ:29739/1); Városliget (HRSZ:29732/11).

Hivatkozás
További információk

Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél a szerződés módosításával egyetért.

A szerződésmódosítás dátuma: 4.8.2017.

A Módosítás II.1. pontja a Módtv. 48. §-ával 1.1.2017. napjával módosított Kbt. 197. § (6) bekezdése alapján megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésének.

A Módosítás II.2.2 pontja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelel, mivel:

— a módosítást olyan, a jelen Módosítás I.2.2. pontjaiban írt körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre;

— a módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés általános – építési beruházás fővállalkozói kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés – jellegét;

— a Vállalkozói Díj nettó 324 780 964 HUF-tal, azaz nettó háromszázhuszonnégymillió-hétszáznyolcvanezer-kilencszázhatvannégy forinttal való növekedése nem haladja meg a Szerződés 4.2.2. pontjában meghatározott Vállalkozói Díj 24,1 %-át.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
A jogorvoslati eljárásra vonatkozó információk: A Kbt.148.§ szerint.
Forrás: OJS 2017/S 163-335603 (2017-08-24)

Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt (2018-01-23)
Objektum
A közbeszerzés hatálya
A beszerzés teljes értéke: 1 346 991 175 HUF 💰
A teljesítés helye
NUTS régió: Budapest 🏙️

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
Internetcím: http://www.ligetbudapest.hu 🌏
E-mail: office@ligetbudapest.hu 📧

Hivatkozás
Dátumok
Feladás dátuma: 2018-01-23 📅
Közzététel dátuma: 2018-01-27 📅
Azonosítók
Hirdetmény száma: 2018/S 019-038729
HL-S szám: 19
További információk

Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél a szerződés módosításával egyetért. A szerződésmódosítás dátuma: 2017.11.03.

Objektum
A közbeszerzés hatálya
A rész elnevezése: A Városligeten belüli meglévő vízellátó rendszerek, gerincvezeték bontása, víznyomó vezeték kivitelezése, valamint a BKV 74/75/79 trolibuszjáratok útvonalának áthelyezése és a 600 V-os hálózat átépítése
Rövid leírás:

A Városligeten belüli meglévő vízellátó rendszerek, 800 mm öv gerincvezeték bontása, a Dn 400 mm göv víznyomó vezeték kivitelezése az Ajtósi Dürer út nyomvonalán a Dózsa György út és a Hungária krt. között, valamint a BKV 74/75/79 trolibusz járatok útvonalának áthelyezése az Ajtósi Dürer út és Dózsa György útra és a 600 V-os hálózat átépítése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

— Vízgerincépítési munkákat a Vízműv ek Zrt. nyilatkozata alapján 2017. június 30-ig be kell fejezni,

— Dn400 mm göv víznyomóvezeték kivitelezése Ajtósi Dürer nyomvonalon a Dózsa György út és a Hungária krt. között 612 fm.

— BKV 74/75/79 trolibuszjáratok útvonalának áthelyezése, és 600 V-os hálózat átépítése 6100 fm.

A teljesítés helye
Fő helyszín vagy teljesítési hely:

A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV.kerület belterület Dózsa György út HRSZ:29731/2, 33039/1); Ajtósi Dürer sor (HRSZ:32700/2); Hermina út (HRSZ:29739/1); Városliget (HRSZ:29732/11).

Ajánlatkérő hatóság
Kapcsolat
A vevő profiljának címe: http://www.ligetbudapest.hu 🌏

Hivatkozás
További információk
A szerződésmódosítás dátuma: 2017.11.03.

Kiegészítő információk
Felülvizsgálati testület
Név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Forrás: OJS 2018/S 019-038729 (2018-01-23)

Új beszerzések kapcsolódó kategóriákban 🆕

Építési munkák (18 új beszerzések)